Приложение N 10

Приложение N 10
к распоряжению Комитета
по государственному
заказу Санкт-Петербурга
от 10.01.2022 N 2-р

Методические рекомендации
по разработке документов, которые содержатся в извещении при осуществлении закупки на выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования районов Санкт-Петербурга

1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по разработке документов, которые содержатся в извещении при осуществлении закупки работ по уборке внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования районов Санкт-Петербурга (далее - Методические рекомендации) разработаны в целях оказания методологического сопровождения деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга и государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, находящимся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (далее - заказчики).

1.2. Методические рекомендации являются обязательными для заказчиков при осуществлении централизованных закупок товаров, работ, услуг в случаях, установленных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 N 1095 "О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга" (далее - Постановление N 1095).

1.3. Понятия, термины и сокращения, использующиеся в Методических рекомендациях применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон).

1.4. Закупки работ по уборке внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования районов Санкт-Петербурга, рекомендуется осуществлять преимущественно путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

1.5. Перечень документов, содержащихся в извещении об осуществлении закупки:

1.5.1. Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона, согласно Приложению N 1 к Методическим рекомендациям.

1.5.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта с указанием информации о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителем, порядка применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта (и расчет начальной (максимальной) цены контракта), согласно Приложению N 2 к Методическим рекомендациям.

1.5.3. ¹ Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Законом и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки.

1.5.4. Проект контракта, согласно Приложению N 3 к Методическим рекомендациям.

----------------------------

¹ _{Установлены в Методических рекомендациях по разработке документов, которые содержатся в извещении при осуществлении электронных процедур.}

-----------------------------

Приложение N 1
к Методическим рекомендациям

УТВЕРЖДАЮ ²

Заказчик _____________

"___" ___________ 20__ г.

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона ³

1. Информация об объекте закупки.

1.1. Основания для выполнения работ:

- план-график закупок товаров, работ, услуг;

- адресная программа выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий (далее - Адресная программа);

- подпрограмма 2 "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан" государственной программы "Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга", утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 491 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга".

1.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки ____________________ ⁴ (КПЕС 2008).

Код позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ____________________ ⁵.

1.3. Место выполнения работ: внутриквартальная территория в соответствии с Адресной программой (приложение N 1 к Описанию объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона (далее - Описание объекта закупки).

2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам объекта закупки.

2.1. Требования к количественным характеристикам (объему) выполняемых работ.

Устанавливаются с учетом пункта 2.5 Положения об организации деятельности заказчиков, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга, утвержденного Постановлением N 1095.

Выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий осуществляется на площади __________ кв. м, в том числе:

- площадь территорий с усовершенствованным покрытием, убираемая ручным способом, - __________ кв. м,

- площадь территорий с усовершенствованным покрытием, убираемая механизированным способом, - _____ кв. м,

- площадь территорий с неусовершенствованным покрытием - __________ кв. м,

- газоны - __________ кв. м,

в соответствии с Адресной программой (приложение N 1 к Описанию объекта закупки).

Работы по уборке внутриквартальных территорий должны быть выполнены в соответствии с Адресной программой (приложение N 1 к Описанию объекта закупки).

Подрядчик не имеет права самостоятельно изменить виды и объемы выполняемых работ.

2.2. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ, к их техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам.

2.2.1. Качество и безопасность выполняемых работ должны соответствовать требованиям действующего законодательства.

Подрядчик выполняет работы по уборке внутриквартальных территорий с соблюдением Технологического регламента выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования, утвержденного распоряжением Жилищного комитета от 18.07.2016 N 897-р (далее - Технологический регламент) (приложение N 2 к Описанию объекта закупки), с учетом вносимых в установленном порядке изменений, с применением машин и механизмов и другого оборудования, позволяющих выполнить работы с надлежащим качеством и с привлечением квалифицированных трудовых ресурсов, с использованием материалов, имеющих соответствующие сертификаты.

Подрядчик обеспечивает вывоз отходов и мусора на соответствующий объект размещения отходов (полигоны и/или заводы по механизированной переработке бытовых отходов).

2.2.2. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к качеству работ по сравнению с обязательными требованиями как в отношении процесса выполнения работ, результата выполненных работ, так и в отношении материалов, оборудования, комплектующих, используемых при выполнении работ.

Требования к работам, в том числе к их качеству, установлены следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

- Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

- Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

- Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";

- Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 N 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641" (вместе с "Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами");

- постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001";

- постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002";

- постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда";

- приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 09.12.1999 N 139 "Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда";

- приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации";

- приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 22.08.2000 N 191 "Об утверждении рекомендаций по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда";

- "СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 3;

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";

- постановлением Министерства труда Российской Федерации от 24.06.1996 N 38 "Об утверждении норм обслуживания для рабочих, занятых на работах по санитарному содержанию домовладений";

- распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 16.06.2003 N ОС-548-р "Об утверждении ОДМ "Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах", ОДМ "Методика испытания противогололедных материалов" и ОДН "Требования к противогололедным материалам";

- приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 24.06.2013 N 182-ст "Об утверждении национального стандарта", национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52301-2013 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования";

- приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 11.06.2014 N 544-ст "Об утверждении национального стандарта", национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51617-2014 "Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие требования";

- приказом Ростехрегулирования от 11.12.2006 N 295-ст "ГОСТ Р 52605-2006. Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности";

- Законом Санкт-Петербурга от 25.12.2015 N 891-180 "О благоустройстве в Санкт-Петербурге";

- Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010 N 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге";

- Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2010 N 396-88 "О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге";

- постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.06.2008 N 743 "О Порядке рубки и(или) пересадки, а также любого другого правомерного повреждения или уничтожения зеленых насаждений в Санкт-Петербурге";

- постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.01.2014 N 8 "О Правилах охраны и использования территорий зеленых насаждений общего пользования, территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, территорий зеленых насаждений ограниченного пользования";

- постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 961 "О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга";

- другими требованиями действующего законодательства об охране окружающей среды, санитарными правилами и экологическими требованиями, предъявляемыми к выполняемым работам.

В случае если нормативный правовой акт утратил силу вследствие отмены либо замены на иной нормативный правовой акт, Подрядчик руководствуется действующим нормативным правовым актом.

2.2.3. Подрядчик при выполнении работ по уборке внутриквартальных территорий обеспечивает:

- укомплектованный штат работников согласно Рекомендациям по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 09.12.1999 N 139. Расчет количества работников, необходимых для выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий ручным способом, представлен в приложении N 4 к Описанию объекта закупки;

- достаточное количество спецтехники и средств малой механизации, позволяющее выполнять работы по уборке в соответствии с требованиями Технологического регламента (приложение N 2 к Описанию объекта закупки). Расчет количества уборочной техники, необходимой для выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий, представлен в приложении N 5 к Описанию объекта закупки;

- укомплектованную материально-техническую базу, в том числе спецодежду для работников, уборочный инвентарь, противогололедные материалы, места складирования и хранения противогололедных средств и уборочного инвентаря.

2.2.4. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает:

- защиту стволов и корней существующих деревьев и кустов от механических повреждений;

- сохранность элементов благоустройства, расположенных на внутриквартальной территории, в том числе ограждений газонов, полусфер, цветочных вазонов, информационных стендов, дорожных знаков и указателей.

Восстановление элементов благоустройства, нарушенных при выполнении работ, обеспечивает Подрядчик за счет собственных средств.

2.2.5. Подрядчик несет ответственность за связанное с выполнением работ причинение вреда здоровью человека, имуществу Заказчика и имуществу третьих лиц.

Для обеспечения безопасности граждан, транспортных средств при необходимости устанавливаются оградительная веха и лента сигнальная.

2.2.6. Подрядчик обязан принимать участие в сборе и уточнении информации о внутриквартальной территории, в частности уточнении видов покрытий, а также видов и количества объектов благоустройства и элементов благоустройства, расположенных на внутриквартальной территории, для разработки Заказчиком маршрутно-технологических карт.

2.2.7. При организации выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий механизированным способом уборку Подрядчик производит в соответствии с маршрутно-технологическими картами, разработанными Заказчиком для уборки в зимний и летний периоды. Маршруты движения техники с пескоразбрасывающими механизмами должны по возможности совпадать с маршрутами снегоуборочной техники.

2.2.8. Подрядчик организует выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий не позднее _____ ⁶ утра.

2.2.9. Важнейшим условием выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий является их своевременность и оперативность.

В случае выявления факта несвоевременного или некачественного выполнения работ представителем Заказчика совместно с Подрядчиком составляется акт проверки. На основании акта проверки к Подрядчику применяются штрафные санкции в соответствии с контрактом.

2.2.10. Подрядчик по требованию Заказчика представляет график выхода уборочной техники для выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий, а также отчеты, содержащие информацию, запрашиваемую Заказчиком.

2.2.11. Для выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий привлекаются квалифицированные рабочие, в том числе исполняющие требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации.

2.2.12. Применяемые при выполнении работ по уборке внутриквартальных территорий оборудование, машины и механизмы должны соответствовать современным технологическим требованиям, обладать высокими техническими характеристиками, надежностью, хорошей управляемостью, соответствовать современному уровню оснащения, в том числе системой спутникового мониторинга, позволяющей Подрядчику в режиме реального времени контролировать местоположение техники и сотрудников, контролировать прохождение маршрутов, выполнения различных заданий.

2.2.13. Подрядчик гарантирует Заказчику качество выполнения работ в течение всего срока проведения работ.

2.2.14. В случае выявления Заказчиком замечаний по уборке внутриквартальных территорий, связанных с несоответствием выполнения работ условиям заключенного контракта, а также требованиям настоящего технического задания, Подрядчик должен устранить выявленные замечания за счет собственных средств в установленный Заказчиком срок.

3. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

3.1. Приложение N 1 - Адресная программа выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования, расположенных в границах ____________________ ⁷ района Санкт-Петербурга.

3.2. Приложение N 2 - Технологический регламент выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования.

3.3. Приложение N 3 - Форма графика выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования, в границах __________ ⁸ района Санкт-Петербурга.

3.4. Приложение N 4 - Расчет количества работников, необходимых для выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий ручным способом.

3.5. Приложение N 5 - Расчет количества уборочной техники, необходимой для выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий механизированным способом.

-----------------------------

² _{Применяется при осуществлении заказчиками централизованной закупки в случаях, установленных Постановлением N 1095 и утверждается руководителем заказчика (заместителем руководителя заказчика) или иным должностным лицом заказчика, действующим по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.}

³ _{Разрабатывается заказчиком самостоятельно в зависимости от специфики объекта закупки.}

⁴ _{Указывается Заказчиком}

⁵ _{Указывается заказчиком во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 N 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".}

⁶ _{Указывается Заказчиком}

⁷ _{Указывается Заказчиком}

⁸ _{Указывается Заказчиком}

-----------------------------

Приложение N 1
к Описанию объекта закупки

Адресная программа
выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования, расположенных в границах __________________ ⁹ района Санкт-Петербурга

N п/п	Кадастровый квартал	Площадь внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования, тыс. м2
		Общая площадь уборочной территории	Площадь территории с усовершенствованным покрытием			Площадь территории с неусовершенствованным покрытием			Площадь газонов
			Общая площадь	Площадь, убираемая механизированным способом	Площадь, убираемая ручным способом	Общая площадь	Площадь, убираемая механизированным способом	Площадь, убираемая ручным способом
	Итого:

-----------------------------

⁹ _{Указывается Заказчиком}

-----------------------------

Приложение N 2
к Описанию объекта закупки

Технологический регламент
выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования

(распоряжение Жилищного комитета от 18.07.2016 N 897-р)

Приложение N 3
к Описанию объекта закупки

Форма: График выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования,

в границах ______________ 10 района Санкт-Петербурга на ________________ 20___ г. 11

(месяц)

N п/п

Вид уборочных работ

Номер кадастрового квартала

Ед. измерения

Усовершенствованное покрытие

Неусовершенствованное покрытие

Газоны

Прочие работы

Объем

Дата

Объем

Дата

Объем

Дата

Объем

Дата

1

Ручная уборка в зимний период усовершенствованных покрытий: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см, сгребание снега в валы или кучи

1000 м2

2

Механизированная уборка в зимний период усовершенствованных покрытий: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см усовершенствованных покрытий: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см

1000 м2

3

Прочие работы в зимний период: очистка урн от мусора

100 шт.

--------------

-----------------------------

¹⁰ _{Указывается Заказчиком}

¹¹ _{Указывается Заказчиком}

-----------------------------

Приложение N 4
к Описанию объекта закупки

Расчет количества работников, необходимых для выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий ручным способом ¹²

Расчет производится в соответствии с рекомендациями по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда, утвержденными приказом Госстроя России от 09.12.1999 N 139.

-----------------------------

¹² _{Заполняется заказчиком}

-----------------------------

Приложение N 5
к Описанию объекта закупки

Расчет количества уборочной техники, необходимой для выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий механизированным способом ¹³

Расчет производится в соответствии с рекомендациями по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда, утвержденными приказом Госстроя России от 09.12.1999 N 139.

-----------------------------

¹³ _{Заполняется заказчиком}

-----------------------------

Приложение N 2
к Методическим рекомендациям

УТВЕРЖДАЮ: ¹⁴

Заказчик _____________

"___" ___________ 20__ г.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Обоснованной признается закупка, осуществляемая в соответствии с положениями статей 19 и 22 Закона.

Начальная (максимальная) цена контракта (далее - НМЦК) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 N 567, посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов:______________(указывается метод).

В целях применения нормативного метода используются предельные цены, установленные в соответствии со статьей 19 Закона, постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2016 N 489 "Об утверждении Правил определения требований к закупаемым государственными органами Санкт-Петербурга, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)", распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 31.05.2018 N 100-р "Об утверждении значений потребительских свойств (в том числе характеристик качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен) отдельных видов товаров, работ, услуг", а также ____________ ¹⁵.

Примечание:

1. Согласно части 24 статьи 22 Закона в случае, если объем подлежащих выполнению работ невозможно определить, заказчик определяет начальную цену единицы работы, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а также обосновывает в соответствии с настоящей статьей цену единицы работы. При этом положения Закона, касающиеся применения начальной (максимальной) цены контракта, в том числе для расчета размера обеспечения заявки или обеспечения исполнения контракта, применяются к максимальному значению цены контракта, если Законом не установлено иное.

2. В соответствии с частью 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственные (муниципальные) контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, установленных пунктом 3 указанной статьи.

При этом в соответствии с положениями бюджетного законодательства цена заключаемого контракта ограничивается пределами лимитов бюджетных обязательств.

Таким образом, заказчик вправе указать цену меньшую, чем в представленном обосновании НМЦК, и соответствующую выделенным лимитам бюджетных обязательств.

Таблица N 1

Примерная форма расчета НМЦК нормативным методом

Обоснование и определение начальной (максимальной) цены контракта

N п/п	Наименование работ	Номер кадастрового квартала	Ед. измерения	Площадь уборочной территории/объем прочих работ	Предельная цена работ за единицу измерения (с учетом НДС)	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Ручная уборка в зимний период усовершенствованных покрытий: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см, сгребание снега в валы или кучи		1000 м2
2	Механизированная уборка в зимний период усовершенствованных покрытий: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см усовершенствованных покрытий: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см		1000 м2
3	Прочие работы в зимний период: очистка урн от мусора		100 шт.
	--------------
	Итого начальная (максимальная) цена контракта
	в т.ч. НДС 20%

Обоснование и определение начальной (максимальной) цены контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Примечание:

В случае использования заказчиком в дополнение к нормативному методу определения и обоснования НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Заказчик заполняет Таблицу N 2). При этом полученная НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) не может превышать значения, рассчитанного нормативным методом.

В соответствии с частью 5 статьи 22 Закона Заказчиком в целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) осуществлены следующие действия по получению ценовой информации:

- направлены запросы в адрес не менее пяти потенциальных исполнителей, осуществляющих оказание идентичных работ, планируемых к закупке, или при их отсутствии однородных работ ______________ (указываются реквизиты запросов). Получено _____________ (указывается количество) ценовых предложений на запросы заказчика ________________ (указывается информация о регистрации полученных ценовых предложений в делопроизводстве заказчика);

- размещен запрос цен работ в единой информационной системе _______________ (указываются реквизиты запроса). Получено ________ (указывается количество) ценовых предложений __________________ (указывается информация о регистрации полученных ценовых предложений в делопроизводстве заказчика);

- осуществлен поиск ценовой информации в реестре контрактов, заключенных заказчиками, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами, в течение последних трех лет ______________ (указывается информация о результатах поиска ценовой информации в реестре контрактов);

- осуществлен поиск ценовой информации в иных источниках общедоступной ценовой информации в соответствии с частью 18 статьи 22 Закона __________________ (указывается информация о результатах поиска ценовой информации).

* При использовании сметного метода.

Основанием для применения сметного метода является невозможность применения методов, перечисленных в части 1 статьи 22 Закона, которая должна быть обоснована заказчиком в соответствии с частью 12 статьи 22 Закона.

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона посредством применения иного метода - сметного метода в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.09.2016 N 840.

Применение методов, предусмотренных частью 1 статьи 22 Закона, является невозможным по следующим причинам:

(Заказчик в соответствии с частью 12 статьи 22 Закона включает обоснование невозможности применения методов, предусмотренных частью 1 статьи 22 Закона).

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с исполнителем - рубль Российской Федерации.

Таблица N 2

Примерная форма расчета НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Обоснование и определение начальной (максимальной) цены контракта

N п/п	Наименование работы	Ед. Изм.	Кол-во	Источник ценовой информации	Цена за ед., с НДС, руб.	Средняя цена за ед. с НДС, руб.	Ср. кв. отклонение	Коэфф. Вариации	Цена за ед. с НДС, руб.	Предельная цена за ед. с НДС, руб.	Н(М)ЦК, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			V	Источник 1	Ц1						, если ; , если
				Источник 2	Ц2
				Источник 3	Ц3
				Источник 4	Ц4
				Источник 5	Ц5
2	-------			---------		---------	----------
	Итого начальная (максимальная) цена контракта, руб.
	в т.ч. НДС 20%

-----------------------------

¹⁴ _{Применяется при осуществлении заказчиками централизованной закупки в случаях, установленных Постановлением N 1095 и утверждается руководителем заказчика (заместителем руководителя заказчика) или иным должностным лицом заказчика, действующим по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.}

¹⁵ _{Заказчиком указывается нормативный правовой акт, которым утвержден ведомственный перечень.}

-----------------------------

Приложение N 3
к Методическим рекомендациям

УТВЕРЖДАЮ: ¹⁶

Заказчик _____________

"___" ___________ 20__ г.

Примерная форма проекта государственного контракта (контракта)

Проект государственного контракта/контракта ^{17 18} N ________ ¹⁹
на выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования, расположенных в границах _______________ ²⁰ района Санкт-Петербурга ²¹

Санкт-Петербург

"__" ________________ 20__ 22

____________ ²³, именуемое ²⁴ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________ ²⁵, действующего на основании ___________ ²⁶, с одной стороны и ___________ ²⁷, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________ ²⁸, действующего на основании ______ ²⁹, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с ______ ³⁰ Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон) и на основании _________ ³¹, идентификационный код закупки __________ ^{32 33}, заключили настоящий государственный контракт/контракт ³⁴ (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по уборке внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования, расположенных в границах ___________ ³⁵ района Санкт-Петербурга (далее - работы).

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также Описанием объекта закупки (Приложение N 1 к настоящему Контракту), Расчетом цены выполняемых работ (Приложение N 2 к настоящему Контракту) и Предложением Подрядчика по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки" (Приложение N 3 к настоящему Контракту) ³⁶, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Порядок, сроки и место выполнения работ ³⁷

2.1. Порядок и условия выполнения работ, требования к качеству и безопасности работ, требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ определены Описанием объекта закупки (Приложение N 1 к настоящему Контракту).

Объем работ определен Расчетом цены выполняемых работ (Приложение N 2 к настоящему Контракту). ³⁸

2.2. Работы выполняются в соответствии с Графиком выполнения работ, составленным по форме согласно приложению N 3 к Описанию объекта закупки, являющемуся Приложением N 1 к настоящему Контракту.

2.3. Место выполнения работ: внутриквартальная территория в соответствии с Адресной программой выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий (Приложение N 1 к Описанию объекта закупки, являющемуся Приложением N 1 к настоящему Контракту) (далее - Объект).

2.4. Сроки выполнения работ: с ______ ³⁹ по ___________.

Объект передается Заказчиком в работу Подрядчику по акту передачи Объекта в работу, составленному в произвольной форме, в течение _____ календарных/рабочих ⁴⁰ дней с даты заключения настоящего Контракта.

Заказчик в срок не позднее ____календарного/рабочего ⁴¹ дня до даты передачи Объекта извещает Подрядчика о дате, времени и месте передачи Объекта.

2.4.1. ⁴² Сроки исполнения отдельных этапов исполнения настоящего Контракта ⁴³:

этап N 1 - с _______ по _________;

этап N 2 - с _______ по _________;

этап N n - с _______ по _________.

3. Взаимодействие Сторон ⁴⁴

3.1. Подрядчик обязан ^{45 46}:

3.1.1. Выполнить работы в порядке, объеме, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, и приложениями к нему, являющими его неотъемлемой частью.

3.1.2. Выполнить работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов Российской Федерации.

3.1.3. Принять от Заказчика Объект для выполнения работ в порядке, установленном пунктом 2.4 настоящего Контракта.

3.1.4. Выполнять работы по сбору и транспортировке отходов при наличии:

действующей лицензии на "Осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности", вид работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности: сбор отходов IV класса опасности, транспортирование отходов IV класса опасности (далее - Лицензия),

либо договора с организацией, имеющей Лицензию.

Требование установлено в соответствии с пунктом 30 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2020 N 2290 "О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности".

Лицензия должна быть действительна на момент передачи Объекта в работу и до исполнения обязательств по настоящему Контракту с учетом положений Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

При окончании действия Лицензии до исполнения обязательств по настоящему контракту Подрядчик в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление Лицензии/либо заключить договор с организацией, имеющей Лицензию.

3.1.5. В течение _______ календарных/рабочих ⁴⁷ дней с даты заключения настоящего Контракта представить Заказчику ⁴⁸:

- копии документов, подтверждающих исполнение пункта 3.1.4 настоящего Контракта;

- копию договора, заключенного с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), осуществляющим прием и переработку снежных масс на стационарных инженерно-оборудованных снегоплавильных пунктах в зимний период;

- копию договора, заключенного с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), осуществляющим отпуск питьевой воды для промывки и поливки внутриквартальных и внутридворовых проездов и тротуаров;

- копию договора, заключенного с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), осуществляющим хранение запасов химических реагентов и песко-соляной смеси (в случае отсутствия своих площадей для хранения материалов);

- копию договора, заключенного с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), на аренду спецтехники, необходимой для выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий (если ее нет в собственности).

3.1.6. В течение ______ календарных/рабочих ⁴⁹ дней с даты заключения настоящего Контракта представить на утверждение Заказчику График выполнения работ, разработанный с учетом Технологического регламента выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования, с указанием конкретных дат выполнения работ, составленный по форме согласно Приложению N 3 к Описанию объекта закупки, являющемуся Приложением N 1 к настоящему Контракту.

3.1.7. В течение ______ календарных/рабочих ⁵⁰ дней с даты заключения настоящего Контракта представить Заказчику:

- справку за подписью руководителя организации о количественном составе персонала, выделенного для исполнения настоящего Контракта, с указанием занимаемых должностей (в соответствии с Описанием объекта закупки, являющимся приложением N 1 к настоящему Контракту);

- приказ за подписью руководителя организации о назначении лиц, ответственных за исполнение настоящего Контракта, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должностей, контактных данных (номера телефонов, факсов, адреса электронный почты);

- справку за подписью руководителя организации об оборудовании техники, предназначенной для механизированной уборки внутриквартальной территории, системами дистанционного контроля.

Ответственный за исполнение настоящего Контракта должен быть доступен в любое время по телефону и посредством электронной связи, лично ежедневно осуществлять контроль за ходом выполнения работ, а также в течение не более 2 часов после получения вызова от Заказчика явиться по установленному Заказчиком адресу в пределах территории соответствующего района Санкт-Петербурга для урегулирования вопросов, связанных с выполнением работ.

3.1.8. Представлять Заказчику по его требованию документы и информацию, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта.

Незамедлительно предоставлять Заказчику информацию об обстоятельствах, возникающих при выполнении обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, влияющих на их своевременное и надлежащее выполнение, в том числе о вынесении в адрес Подрядчика контролирующими и надзорными органами предписаний об устранении выявленных нарушений, возбуждении административного производства, привлечении к административной ответственности, приостановлении действия Лицензии, аннулировании Лицензии.

3.1.9. Обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком работ / результатов исполнения отдельных этапов исполнения Контракта ⁵¹.

3.1.10. Формировать в единой информационной системе в сфере закупок и направлять Заказчику документ о приемке ⁵² в электронной форме с приложением дополнительных документов, указанных в пункте 6.2 настоящего Контракта (далее - документ о приемке), в соответствии с условиями настоящего Контракта по окончании выполнения работ / по окончании отдельного этапа исполнения Контракта ⁵³.

3.1.11. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта передать такое решение лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направить такое решение Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем Контракте. Датой такого надлежащего уведомления считается:

дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку),

или дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения Подрядчиком информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в настоящем Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта заказным письмом). ⁵⁴

3.1.12. Предоставить Заказчику информацию обо всех субподрядчиках, соисполнителях, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены настоящего Контракта, в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения Подрядчиком таких договоров ⁵⁵.

3.1.13. Привлечь к исполнению настоящего Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики из числа СМП и СОНО) в объеме _____ (___) процентов ⁵⁶ от цены настоящего Контракта ⁵⁷.

3.1.14. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиками из числа СМП и СОНО представить Заказчику:

декларацию о принадлежности субподрядчика из числа СМП и СОНО к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком из числа СМП и СОНО, заверенную Подрядчиком ⁵⁸.

3.1.15. В случае замены субподрядчика из числа СМП и СОНО на этапе исполнения настоящего Контракта на другого субподрядчика из числа СМП и СОНО представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 3.1.14 настоящего пункта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком из числа СМП и СОНО ⁵⁹.

3.1.16. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком из числа СМП и СОНО представлять Заказчику следующие документы:

копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком из числа СМП и СОНО;

копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику из числа СМП и СОНО, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком из числа СМП и СОНО, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного настоящим Контрактом (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком из числа СМП и СОНО)) ⁶⁰.

3.1.17. Оплачивать поставленные субподрядчиком из числа СМП и СОНО товары, выполненные работы (их результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора ⁶¹.

3.1.18. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа СМП и СОНО, в том числе:

а) за представление документов, указанных в подпунктах 3.1.14 - 3.1.16 настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков из числа СМП и СОНО в объеме, установленном в подпункте 3.1.13 настоящего Контракта ⁶².

3.1.19. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных работ в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.2.3. Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по настоящему Контракту.

3.2.4. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках настоящего Контракта.

3.2.5. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

3.2.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 Закона ⁶³.

3.2.7. Привлекать к выполнению работ по настоящему Контракту субподрядчиков.

3.2.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчика из числа СМП и СОНО обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика из числа СМП и СОНО, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика из числа СМП и СОНО. ⁶⁴

3.2.9. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с положениями настоящего Контракта и требованиями статьи 94 Закона.

3.3.2. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта.

3.3.3. Обеспечить своевременную оплату надлежащим образом выполненных работ, соответствующих условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.3.4. Передать Подрядчику Объект по акту передачи Объекта в срок, указанный в пункте 2.4 настоящего Контракта.

3.3.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, путем проведения проверок с составлением актов и фотофиксации, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.3.6. Обеспечить Подрядчика информацией, необходимой для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что:

а) Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона);

б) при определении подрядчика Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

3.3.8. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта передать такое решение лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку или направить такое решение Подрядчику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Контракте, и не позднее дня направления решения разместить такое решение в единой информационной системе в сфере закупок.

Датой такого надлежащего уведомления считается:

дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Подрядчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку);

или дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по адресу, указанному в настоящем Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта заказным письмом).

В случае неполучения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику заказного письма, направленного в соответствии с настоящим пунктом, либо информации об отсутствии Подрядчика по адресу, указанному в настоящем Контракте, датой надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта считается день по истечении 15 (пятнадцати) дней, считая с даты размещения в единой информационной системе в сфере закупок решения в соответствии с подпунктом "б" пункта 3 части 6 статьи 8 Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

3.3.9. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

3.3.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1 Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту и надлежащим образом оформленных документов, указанных в настоящем Контракте и подтверждающих исполнение обязательств по настоящему Контракту.

3.4.2. Отказаться от приемки и оплаты работ, не соответствующих условиям настоящего Контракта.

3.4.3. Требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки выполненных работ.

3.4.4. Запрашивать у Подрядчика информацию об исполнении им обязательств по настоящему Контракту.

3.4.5. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 Закона ⁶⁵.

3.4.7. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика, в соответствии с действующий законодательством Российской Федерации и разделом 7 настоящего Контракта.

3.4.8. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

4. Цена Контракта, срок и порядок расчетов

4.1. (Следует выбрать один из вариантов)

Вариант 1 (выбирается во всех случаях, за исключением случая, для которого предусмотрен вариант 2)

Цена настоящего Контракта ^{66 67} / предложение о цене за право заключения Контракта ⁶⁸ составляет __________ рублей ______ копеек (_______) ⁶⁹, в том числе НДС - (__ процентов) _______ рублей ______ копеек (______) ⁷⁰ /НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации71.

Цена каждого этапа исполнения Контракта составляет: ^{72 73 74}

по этапу N 1 - ________ рублей ______ копеек (_______) ⁷⁵, в том числе НДС - (__ процентов) __________ рублей ______ копеек (_____) ⁷⁶ /НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации;

по этапу N 2 - ________ рублей ______ копеек (_______) ⁷⁷, в том числе НДС - (__ процентов) __________ рублей ______ копеек (_____) ⁷⁸ /НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации;

по этапу N n - ________ рублей ______ копеек (_______) ⁷⁹, в том числе НДС - (__ процентов) __________ рублей ______ копеек (_____) ⁸⁰ /НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Вариант 2 (выбирается в случае, если объем выполняемых работ невозможно определить, и Заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона определяет начальную цену единицы работы, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены Контракта)

Максимальное значение цены Контракта ⁸¹ составляет ________ рублей _____ копеек (_____) ⁸², в том числе НДС - (__ процентов) ________ рублей _______ копеек (___________) ⁸³ /НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Цена единицы работы установлена в Расчете цены выполняемых работ (Приложение N 2 к настоящему Контракту).

Оплата выполненных работ осуществляется по цене единицы работы исходя из объема выполненных работ, но в размере, не превышающем максимального значения цены Контракта.

4.2. Цена Контракта (цена единицы работы) включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе расходы по оплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также затраты по эксплуатации машин и механизмов, расходы по приобретению и доставке используемых при выполнении работ товаров, расходы на вывоз (транспортировку) отходов на полигоны и размещение и(или) утилизацию требуемого объема отходов на объектах размещения отходов, специально оборудованных сооружениями (полигоны), предназначенными для размещения отходов, а также утилизацию снежных масс, расходы на страхование ⁸⁴.

4.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта ⁸⁵.

Изменение существенных условий настоящего Контракта в ходе его исполнения допускается исключительно в случаях, предусмотренных Законом.

4.4. Источник финансирования настоящего Контракта - ___________ ⁸⁶.

4.5, 4.6 (Следует выбрать один из вариантов)

Вариант 1. (выбирается в случае, если выплата аванса не предусмотрена)

4.5. Авансирование по настоящему Контракту не предусмотрено.

4.6. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется Заказчиком на основании счета, предоставленного Подрядчиком, в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней / в срок не более чем 10 (десять) рабочих дней ⁸⁷ с даты подписания Заказчиком документа о приемке ⁸⁸, к которому в качестве дополнительных документов Подрядчиком приложены документы, указанные в пункте 6.2 настоящего Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью.

Окончание варианта 1.

Вариант 2. (выбирается при установлении Заказчиком авансового платежа) ⁸⁹.

Вариант 2.1. Применяется в случае, если Заказчиком определена начальная (максимальная) цена контракта и Контрактом предусмотрены отдельные этапы исполнения Контракта.

4.5. Оплата по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления авансового платежа в размере _____% от цены Контракта, что составляет _____ рублей _____ копеек (_____) ⁹⁰, в том числе НДС - (___процентов) _________ рублей ____ копеек (_________) ⁹¹ (или указанная сумма НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации).

4.5.1. Заказчик производит авансовый платеж по каждому этапу исполнения настоящего Контракта в следующему порядке.

Заказчик в срок не позднее _____ дней с даты _____ перечисляет Подрядчику первый авансовый платеж в размере _____ % от цены первого этапа исполнения настоящего Контракта, что составляет _______ рублей ___ копеек (_____) ⁹², в том числе НДС - (___процентов) _________ рублей ____ копеек (_________) ⁹³ (или указанная сумма НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации).

Последующие авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в течение ___ дней с даты _______.

Размер аванса в отношении отдельных этапов исполнения контракта составляет:

по этапу N 2 - ____ процентов от цены этапа, что составляет _______ рублей ___ копеек (_____) ⁹⁴, в том числе НДС - (___процентов) _________ рублей ____ копеек (_________) ⁹⁵ (или указанная сумма НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации);

по этапу N n - ____ процентов от цены этапа, что составляет _______ рублей ___ копеек (_____) ⁹⁶, в том числе НДС - (___процентов) _________ рублей ____ копеек (_________) ⁹⁷ (или указанная сумма НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации).

__________

Окончание варианта 2.1.

Вариант 2.2. Применяется в случае, если Заказчиком определена начальная (максимальная) цена контракта и отдельные этапы исполнения Контракта не предусматриваются.

4.5. Оплата по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления авансового платежа в размере _____% от цены Контракта, что составляет _____ рублей _____ копеек (_____) ⁹⁸, в том числе НДС - (___процентов) _________ рублей ____ копеек (_________) ⁹⁹ (или указанная сумма НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации), в срок не позднее ___ дней с даты _____.

__________

Окончание варианта 2.2.

Вариант 2.3. Применяется в случае, если объем выполняемых работ невозможно определить, и Заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона определяет начальную цену единицы работы, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены Контракта.

4.5. Оплата по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления авансового платежа в размере _____% от максимального значения цены Контракта, что составляет _____ рублей _____ копеек (_____) ¹⁰⁰, в том числе НДС - (___процентов) _________ рублей ____ копеек (_________) ¹⁰¹ (или указанная сумма НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации), в срок не позднее ___ дней с даты _____.

__________

Окончание варианта 2.3.

4.6. Суммы выплаченного аванса учитываются Заказчиком и Подрядчиком при расчетах за выполненные и принятые работы путем вычета суммы аванса из суммы платежа, причитающегося Подрядчику (при условии выплаты аванса).

После выполнения работ на сумму авансового платежа оплата по настоящему Контракту в дальнейшем осуществляется Заказчиком в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней / в срок не более чем 10 (десять) рабочих дней ¹⁰² с даты подписания Заказчиком документа о приемке ¹⁰³, к которому в качестве дополнительных документов Подрядчиком приложены документы, указанные в пункте 6.2 настоящего Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью.

4.6.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по Контракту Подрядчик обязан вернуть Заказчику выплаченный аванс в срок не позднее _____ дней с момента обращения Заказчика к Подрядчику с обоснованием причин такого возврата.

4.6.2. Выплата аванса при исполнении настоящего Контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Закона, не допускается.

___________

Окончание варианта 2.

Вариант 3 (выбирается в случае, если при проведении электронного аукциона цена Контракта либо сумма цен единиц работы, (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона) снижена до половины процента начальной (максимальной) цены Контракта либо суммы цен единиц работы (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона) или ниже согласно пункту 9 части 3 статьи 49 Закона)

4.5. Оплата по настоящему Контракту со стороны Заказчика не производится, счет на оплату в состав документов, прилагаемых к документу о приемке в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Контракта, не включается, сведения о налоге на добавленную стоимость в документе о приемке не отображаются.

4.6. Пункты 4.2 - 4.4, 4.7 - 4.10, 3.2.2, 3.3.3 настоящего Контракта не применяются.

___________

Окончание варианта 3.

4.7. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 15 настоящего Контракта ^{104 105}.

Валютой, используемой для расчетов с Подрядчиком, является российский рубль.

4.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.9. Обязанности Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

Заказчик не несет ответственности за задержки в получении Подрядчиком средств, возникшие не по его вине, в том числе, связанные с работой финансовых органов Санкт-Петербурга и Российской Федерации, работой банков по перечислению средств.

4.10. Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом и настоящим Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

5. Качество выполняемых работ

5.1. Подрядчик гарантирует Заказчику качество выполненных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства к работам данного вида и требованиями, предусмотренными настоящим Контрактом.

5.2. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям качества и безопасности, установленным пунктом 2.2 Описания объекта закупки, являющегося Приложением N 1 к настоящему Контракту.

6. Порядок и срок сдачи и приемки выполненных работ ¹⁰⁶

6.1. Подрядчик в срок не более _____ рабочих/календарных ¹⁰⁷ дней с даты окончания срока исполнения отдельного этапа исполнения настоящего Контракта ¹⁰⁸ / выполнения работ по настоящему Контракту формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке ¹⁰⁹, который должен содержать информацию, указанную в подпунктах "а", "б", "д" - "ж" пункта 1 части 13 статьи 94 Закона.

6.2. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 6.1 настоящего Контракта, должны быть приложены следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью ¹¹⁰:

- счет на оплату;

- скан-образы документов, подтверждающих надлежащее обращение Подрядчика с отходами (факт размещения и(или) утилизации требуемого объема отходов в санкционированных местах (актов сдачи-приемки отходов, договоров с объектами размещения отходов, специально оборудованными сооружениями (полигоны), предназначенными для размещения отходов в санкционированных местах)), и документов, подтверждающих надлежащее обращение Подрядчика со снегом, в части передачи-приема снежных масс для последующего их плавления (приема и утилизации снежных масс) (актов сдачи-приемки снежных масс);

- скан-образы документов, подтверждающих соответствие товаров, используемых при выполнении работ по настоящему Контракту: технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество товаров; сертификатов соответствия и/или деклараций о соответствии товаров, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, гарантийные талоны на использованные товары ¹¹¹.

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 6.1 настоящего Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.

6.3. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона такого документа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

6.4. Для проверки результатов выполненных работ в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

По результатам проведения экспертизы оформляется заключение по результатам экспертизы ¹¹².

6.4.1. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта.

6.4.2. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.4.3. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо выполненных работ Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.4.4. Экспертиза выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании проверок, проводимых Заказчиком в течение всего периода выполнения работ, с составлением актов и фотофиксации. Такие проверки могут проводиться без участия Подрядчика.

6.4.5. При обнаружении в ходе экспертизы нарушений условий настоящего Контракта (недостатков в выполненных работах) Заказчиком составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком.

Указанный рекламационный акт в день его составления направляется Заказчиком Подрядчику для устранения выявленных нарушений.

6.4.6. Приемке подлежат исключительно фактически выполненные Подрядчиком работы. В случае невыполнения полного состава и периодичности работ в документе о приемке не учитывается площадь покрытия, указанная в рекламационном акте.

6.5. В течение ______ ¹¹³ дней со дня поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Контракта Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона) на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.4 настоящего Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

6.5.1. Заказчик имеет право частично принять выполненные работы с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта и фактически выполненных работах в документе о приемке.

6.6. В случае создания приемочной комиссии в течение _______ ¹¹⁴ дней со дня поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Контракта на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.4 настоящего Контракта:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы в сфере закупок;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе в сфере закупок. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему в сфере закупок, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

6.6.1. Приемочная комиссия имеет право частично принять выполненные работы с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта и информации о фактически принятых работах в документе о приемке.

6.7. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Закона таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

6.8. В случае получения в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

6.9. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные в ходе приемки недостатки своими силами и за свой счет, в сроки, установленные в рекламационном акте.

Устранение Подрядчиком выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренных разделом 7 настоящего Контракта.

6.10. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Обязательства Подрядчика по настоящему Контракту (этапу) считаются исполненными после подписания Сторонами документа о приемке.

6.11. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом Контракта осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, исправленного документа о приемке.

После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания документа о приемке, Подрядчик и Заказчик подписывают документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Контракта.

Срок исправления Подрядчиком документа о приемке при поступлении от Заказчика уведомления об уточнении составляет __________ ¹¹⁵.

6.12. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо выполненных работ в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих работ и устранено Подрядчиком.

6.13. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется уполномоченными представителями Сторон.

7. Ответственность Сторон ^{116 117}

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 (далее - Правила).

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа, размер которого рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 9 Правил, и составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, размер которого рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 3 Правил, и составляет (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.8 ¹¹⁸, 7.9 ¹¹⁹, 7.10, 7.14 ¹²⁰ настоящего Контракта):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд рублей.

7.8. ¹²¹ За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, размер которого рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 4 Правил, и составляет 1 процент цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.9. ¹²² За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, размер которого рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 5 Правил, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, и составляет:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, размер которого рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 6 Правил, и составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.

7.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

7.12. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.13. В случае непредставления информации, указанной в подпункте 3.1.12 настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком, соисполнителем в соответствии с частью 24 статьи 34 Закона. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства ¹²³.

7.14. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного подпунктом 3.1.13 настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов объема привлечения к исполнению настоящего Контракта субподрядчиков из числа СМП и СОНО, установленного подпунктом 3.1.13 настоящего Контракта ¹²⁴.

7.15. В случае представления документов, указанных в подпунктах 3.1.14 - 3.1.16 настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставления, либо представления таких документов с нарушением установленных сроков Подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 7.10 настоящего Контракта ¹²⁵.

7.16. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 8.8 настоящего Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, предусмотренном пунктом 7.11 настоящего Контракта ¹²⁶.

7.17. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.18. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.19. В случае неисполнения Подрядчиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

7.20. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.21. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

7.22. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8. Обеспечение исполнения Контракта ¹²⁷

(Следует выбрать один из вариантов)

Вариант 1

8.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракту не устанавливается.

Вариант 2

8.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта установлено в размере _______________ ¹²⁸.

В случае если предложенная Подрядчиком цена (сумма цен единиц работы) снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта (начальной сумме цен единиц работы), Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона.

8.1.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта обеспечивает все обязательства Подрядчика, предусмотренные настоящим Контрактом, включая:

- исполнение основного обязательства по выполнению работ;

- предоставление Подрядчиком Заказчику предусмотренных настоящим Контрактом и приложениями к нему результатов, включая отчетные документы;

- соблюдение сроков выполнения работ;

- возмещение убытков, причиненных Заказчику Подрядчиком в результате ненадлежащего исполнения, неисполнения предусмотренного настоящим Контрактом и приложениями к нему обязательства последнего, а также обязанность выплаты неустойки (пени, штрафа), предусмотренной настоящим Контрактом.

8.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставлено Подрядчиком в виде ______________________.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Подрядчиком самостоятельно.

При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.

8.2.1. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать условия, предусмотренные пунктами 1 - 7 части 2 и частью 3 статьи 45 Закона, и соответствовать дополнительным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации во исполнение части 8.2 статьи 45 Закона.

8.3. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком), в том числе в части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 8.4 - 8.6 настоящего Контракта, составляет не более 30 (тридцати) дней / 15 (пятнадцати) дней ¹²⁹ с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и(или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 8.6 и 8.7 настоящего Контракта.

8.5. В случае если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 8.6 и 8.7 настоящего Контракта.

8.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный пунктом 8.3 настоящего Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

8.7. Предусмотренное пунктами 8.4 и 8.5 настоящего Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом, а также приемки Заказчиком выполненных работ, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).

8.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 8.4 - 8.7 настоящего Контракта.

8.9. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по Контракту, в том числе в случае приостановления действия лицензии банка, предоставившего независимую гарантию, в качестве обеспечения исполнения Контракта (за исключением отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций), Подрядчик обязуется в течение десяти рабочих дней предоставить Заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения Контракта.

8.10. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Закона, не прекращает действия выданных гарантом и принятых Заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

8.11. Уменьшение в соответствии с пунктами 8.4, 8.5 настоящего Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 8.6 настоящего Контракта информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона.

8.12. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Закона возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

8.13. В случае заключения Контракта с Подрядчиком, являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, в случае предоставления Подрядчиком информации в соответствии с частью 8.1 статьи 96 Закона ¹³⁰.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

9.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение _____ (____) календарных/рабочих ¹³¹ дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.

9.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.

9.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 9.2 - 9.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

9.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более ______ (___) календарных/рабочих ¹³² дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Контракта.

10. Рассмотрение и разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

10.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче на разрешение Арбитражному суду города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

10.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Контрактом, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации ¹³³.

10.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее _____ календарных/рабочих ¹³⁴ дней с даты получения претензии.

10.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

10.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

10.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.11. В силу требований части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации гражданско-правовой спор о взыскании денежных средств по требованию об уплате неустойки (штрафа, пени) может быть передан Заказчиком на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области после принятия мер по досудебному урегулированию спора по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования).

11. Срок действия Контракта, срок исполнения Контракта, порядок изменения и расторжения Контракта

11.1. Настоящий Контракт считается заключенным в день размещения Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 5 статьи 51 Закона и действует по "____" _________ 20__ (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами.

Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

11.2. Срок исполнения настоящего Контракта: ________ ¹³⁵.

11.3. Информация о настоящем Контракте подлежит включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками.

11.4. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона, в том числе:

1) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

2) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены работы;

3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, предусмотренных настоящим Контрактом ¹³⁶;

4) если при исполнении Контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Контракта в рамках срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении ¹³⁷.

11.5. Предусмотренные пунктом 11.4 настоящего Контракта изменения осуществляются при условии предоставления Подрядчиком в соответствии с Законом обеспечения исполнения Контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта, и если при определении Подрядчика требование обеспечения исполнения Контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона. При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона;

2) обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии;

3) если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат Заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, Заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

4) если при увеличении в соответствии со статьей 95 Закона цены Контракта обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств, Подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Подрядчика.

11.6. В случае уменьшения в соответствии со статьей 95 Закона цены Контракта Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены Контракта.

11.7. В случае изменения срока исполнения Контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

11.8. Заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренные пунктом 11.4 настоящего Контракта изменения могут быть осуществлены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения Контракта ¹³⁸.

11.9. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

11.10. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, оформляются Сторонами путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту, которое является его неотъемлемой частью.

11.11. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

11.12. Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем порядке в соответствии с положениями частей 8-11, 13-19, 21-23 статьи 95 Закона.

11.13. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств ¹³⁹:

11.13.1. Неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Контракту.

11.13.2. Существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

11.14. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона.

11.15. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

11.16. Решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта направляется Заказчиком Подрядчику и размещается Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном пунктом 3 части 6 статьи 8 Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

11.17. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.18. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 11.14 настоящего Контракта.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.19. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.20. Решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта направляется Подрядчиком Заказчику в порядке, установленном частью 20.2 статьи 95 Закона.

11.21. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.22. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

12. Прочие положения ¹⁴⁰

12.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение ___ календарных/рабочих дней ¹⁴¹ с даты такого изменения.

При этом если Подрядчик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет, несет Подрядчик.

12.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему Контракту направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 15 настоящего Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 15 настоящего Контракта, либо с использованием факсимильной связи.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 15 настоящего Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

12.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Подрядчика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

12.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

12.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Контракта.

12.7. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон.

12.8. Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение настоящего Контракта ____________ ¹⁴².

12.9. Банковское или казначейское сопровождение Контракта не предусмотрено.

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

14. Перечень приложений ¹⁴³

14.1. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение N 1 - Описание объекта закупки;

Приложение N 2 - Расчет цены выполняемых работ;

Приложение N 3 - Предложение Подрядчика по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки" ¹⁴⁴.

15. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:		Подрядчик:
Полное наименование 145; идентификационный номер налогоплательщика 146; место нахождения; почтовый адрес; адрес электронной почты; номер контрактного телефона; банковские реквизиты		Полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если Подрядчиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени Подрядчика выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если Подрядчиком является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя); фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица; адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если Подрядчиком является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени Подрядчика выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если Подрядчик является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя); адрес электронной почты; номер контрактного телефона; идентификационный номер налогоплательщика 147 юридического лица (если Подрядчиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если Подрядчиком является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если Подрядчиком является иностранное лицо); код причины постановки на учет юридического лица (если Подрядчиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени Подрядчика выступает обособленное подразделение юридического лица); реквизиты счета Подрядчика, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве выполненной работы, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта
От Заказчика ______________________		От Подрядчика _________________________
Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика

-----------------------------

¹⁶ _{Применяется при осуществлении заказчиками централизованной закупки в случаях, установленных Постановлением N 1095 и утверждается руководителем заказчика (заместителем руководителя заказчика) или иным должностным лицом заказчика, действующим по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.}

¹⁷ _{Здесь и далее в сносках к преамбуле при осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "Государственный контракт". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "Контракт"}

¹⁸ _{Знак обозначает возможность выбора Заказчиком условия Контракта применительно к конкретной закупке и (или) Подрядчику. Аналогично для случаев, где встречается знак "/"}

¹⁹ _{Указывается номер государственного контракта/контракта. Указывается в машинописном виде. При отсутствии номера указывается "б/н".}

²⁰ _{Указывается Заказчиком}

²¹ _{Наименование объекта закупки и предмет государственного контракта/контракта должны соответствовать наименованию объекта закупки в соответствии с планом-графиком закупок Заказчика}

²² _{Указывается дата заключения государственного контракта/контракта. Указывается в машинописном виде в предлагаем формате или цифрами в формате "ДД.ММ.ГГГГ". Указание "от руки" недопустимо.}

²³ _{Указывается полное наименование Заказчика}

²⁴ _{Здесь и далее слова указываются в необходимом роде, падеже (спряжении) и числе в соответствии с правилами русского языка}

²⁵ _{Указываются должность, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) должностного лица Заказчика, уполномоченного на подписание государственного контракта/контракта}

²⁶ _{Указываются название и реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо Заказчика, уполномоченное на подписание государственного контракта/контракта}

²⁷ _{Указывается полное и сокращенное (при наличии) наименование организации-Подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) Подрядчика - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя}

²⁸ _{Указываются должность, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) уполномоченного представителя Подрядчика, уполномоченного на подписание государственного контракта/контракта.}

²⁹ _{Указываются название и реквизиты документа, на основании которого действует представитель Подрядчика, уполномоченный на подписание государственного контракта/контракта}

³⁰ _{Указывается норма Закона, на основании которой заключается государственный контракт/контракт}

³¹ _{Указывается решение комиссии (например, вид протокола, составленного по результатам закупки) с указанием реквизитов документа, а в случае осуществления закупки у единственного подрядчика - соответствующее основание (при наличии) (например, решение Заказчика о проведении закупки у единственного подрядчика)}

³² _{Идентификационный код закупки, сформированный в соответствии с Порядком формирования идентификационного кода закупки, утвержденным приказом Минфина России от 10.04.2019 N 55н.}

³³ _{Указывается в машинописном виде без деления на разряды. Указание "от руки", с делением на разряды недопустимо.}

³⁴ _{При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "Государственный контракт". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "Контракт"}

³⁵ _{Указывается Заказчиком}

³⁶ _{Включается в Контракт в случае проведения конкурса и при установлении Заказчиком такого критерия. Не включается в Контракт при отсутствии соответствующего предложения в составе заявки Подрядчика.}

³⁷ _{Раздел Контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям Контракта}

³⁸ _{Абзац не включается в Контракт при осуществлении закупки в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона.}

³⁹ _{Заказчиком указывается конкретная дата и/или момент передачи Объекта в работу по акту передачи Объекта в работу, который составляется в течение определенного Заказчиком срока с даты заключения Контракта}

⁴⁰ _{Указывается Заказчиком}

⁴¹ _{Указывается Заказчиком}

⁴² _{Пункт включается в Контракт в случае, если заказчиком установлены отдельные этапы исполнения Контракта}

⁴³ _{Устанавливаются заказчиком}

⁴⁴ _{Раздел может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям Контракта, и с учетом специфики закупки}

⁴⁵ _{В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на основании Контракта, подлежат казначейскому сопровождению, в данный пункт включаются условия, подлежащие включению в Контракты в соответствии с нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств}

⁴⁶ _{В случае если настоящий Контракт подлежит банковскому сопровождению, в данный пункт включаются дополнительные обязанности Подрядчика, предусмотренные правовыми актами, регулирующие порядок банковского сопровождения Контракта}

⁴⁷ _{Указывается Заказчиком}

⁴⁸ _{Перечень предоставляемых документов может быть откорректирован Заказчиком исходя из специфики объекта закупки}

⁴⁹ _{Указывается Заказчиком}

⁵⁰ _{Указывается Заказчиком}

⁵¹ _{Выбирается Заказчиком при установлении отдельных этапов исполнения Контракта}

⁵² _{В случае если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке (устанавливается чек-бокс в поле "Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке") (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: "Счет-фактура и документ о приемке").}

_{В то же время Подрядчик вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа}

⁵³ _{Выбирается Заказчиком при установлении отдельных этапов исполнения Контракта}

⁵⁴ _{Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта 3.2.6 Контракта}

⁵⁵ _{Данный подпункт включается в текст Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 N 775 "Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию".}

⁵⁶ _{Объем привлечения к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены Контракта в соответствии с пунктом 1 Типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 N 1466}

⁵⁷ _{Данный подпункт включается в текст Контракта в случае установления в извещении об осуществлении закупки требования в соответствии с частью 5 статьи 30 Закона. Условие не распространяется на Подрядчика, являющегося субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией}

⁵⁸ _{Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии в тексте Контракта подпункта 3.1.13}

⁵⁹ _{Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии в тексте Контракта подпункта 3.1.13}

⁶⁰ _{Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии в тексте Контракта подпункта 3.1.13}

⁶¹ _{Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии в тексте Контракта подпункта 3.1.13}

⁶² _{Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии в тексте Контракта подпункта 3.1.13}

⁶³ _{Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии в тексте Контракта подпункта 3.4.6}

⁶⁴ _{Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии в тексте Контракта подпункта 3.1.13}

⁶⁵ _{Данный подпункт включается в текст Контракта в случае установления такого права Заказчиком}

⁶⁶ _{Числовые значения цены Контракта указываются в машинописном виде цифрами. Цена Контракта в приложении N 2 к настоящему Контракту должна соответствовать цене Контракта, указанной в настоящем пункте. Указание "от руки" недопустимо. Цена контракта указывается, в том числе при указании цен отдельных этапов исполнения Контракта.}

_{Цена Контракта указывается также в машинописном виде прописью (после числового значения цены Контракта, включая копейки). Указание "от руки" недопустимо.}

_{Инструкция распространяется на цену каждого отдельного этапа исполнения Контракта, максимальное значение цены Контракта, размер аванса, а также размер НДС}

⁶⁷ _{В случае если Контракт заключается на срок более одного года, финансирование указывается по каждому году}

⁶⁸ _{Выбирается в случае, если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения Контракта в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 49 Закона}

⁶⁹ _{Указать сумму прописью}

⁷⁰ _{Указать сумму прописью}

⁷¹ _{Условие в части НДС не включается в Контракт в случае указания предложения о цене за право заключения Контракта}

⁷² _{Данный абзац включается в проект Контракта в случае установления отдельных этапов исполнения контракта}

⁷³ _{Цена каждого отдельного этапа исполнения Контракта устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта Подрядчиком}

⁷⁴ _{Данный абзац не включается в Контракт в случае указания предложения о цене за право заключения Контракта}

⁷⁵ _{Указать сумму прописью}

⁷⁶ _{Указать сумму прописью}

⁷⁷ _{Указать сумму прописью}

⁷⁸ _{Указать сумму прописью}

⁷⁹ _{Указать сумму прописью}

⁸⁰ _{Указать сумму прописью}

⁸¹ _{В случае если Контракт заключается на срок более одного года, финансирование указывается по каждому году}

⁸² _{Указать сумму прописью}

⁸³ _{Указать сумму прописью}

⁸⁴ _{Перечень расходов устанавливается Заказчиком в зависимости от условий Контракта}

⁸⁵ _{Данный абзац не включается в Контракт в случае применения варианта 2 пункта 2.1 Контракта}

⁸⁶ _{Выбирается Заказчиком.}

^* _{Бюджет Санкт-Петербурга.}

_{Бюджет Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от ________ N ______ "О бюджете Санкт-Петербурга на 20____ год и на плановый период 20____ и 20___ годов", код раздела/подраздела ______, код целевой статьи ___________, код вида расходов ___________________.}

^* _{для исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга; для государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга в случае проведения закупки в рамках национального проекта.}

_Либо

^** _{Внебюджетные средства.}

_{Средства бюджетных учреждений.}

_{Код целевой статьи __________, код вида расходов ________________ (Субсидии на иные цели - ______руб.);}

_{Код целевой статьи __________, код вида расходов ___, (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - ______ руб.);}

_{Код вида расходов _____ (Доходы от иной, приносящей доход деятельности ____ руб.)}

^** _{для государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга.}

⁸⁷ _{Устанавливается в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлено преимущество в соответствии с частью 3 статьи 30 Закона и Контракт заключается с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией}

⁸⁸ _{В случае если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке (устанавливается чек-бокс в поле "Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке") (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: "Счет-фактура и документ о приемке").}

_{В то же время Подрядчик вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа}

⁸⁹ _{При установлении авансовых платежей необходимо руководствоваться постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.02.2020 N 42 "О мерах по обеспечению исполнения бюджета Санкт-Петербурга" и установить порядок авансирования}

⁹⁰ _{Указать сумму прописью}

⁹¹ _{Указать сумму прописью}

⁹² _{Указать сумму прописью}

⁹³ _{Указать сумму прописью}

⁹⁴ _{Указать сумму прописью}

⁹⁵ _{Указать сумму прописью}

⁹⁶ _{Указать сумму прописью}

⁹⁷ _{Указать сумму прописью}

⁹⁸ _{Указать сумму прописью}

⁹⁹ _{Указать сумму прописью}

¹⁰⁰ _{Указать сумму прописью}

¹⁰¹ _{Указать сумму прописью}

¹⁰² _{Устанавливается в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлено преимущество в соответствии с частью 3 статьи 30 Закона и Контракт заключается с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией}

¹⁰³ _{В случае если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке (устанавливается чек-бокс в поле "Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке") (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: "Счет-фактура и документ о приемке").}

_{В то же время Подрядчик вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа}

¹⁰⁴ _{В случае если настоящий Контракт подлежит банковскому сопровождению, данный пункт излагается с учетом особенностей порядка оплаты по таким Контрактам}

¹⁰⁵ _{В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на основании Контракта, подлежат казначейскому сопровождению, данный пункт излагается с учетом положений, предусмотренных нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств}

¹⁰⁶ _{Раздел Контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям Контракта}

¹⁰⁷ _{Указывается заказчиком}

¹⁰⁸ _{Выбирается в случае, если Заказчиком установлены отдельные этапы исполнения Контракта}

¹⁰⁹ _{В случае если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке (устанавливается чек-бокс в поле "Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке") (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: "Счет-фактура и документ о приемке").}

_{В то же время Подрядчик вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа}

¹¹⁰ _{Перечень прилагаемых документов может быть конкретизирован и дополнен Заказчиком}

¹¹¹ _{Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии"}

¹¹² _{Функционал единой информационной системы в сфере закупок предусматривает возможность включения экспертов в перечень подписантов документа о приемке.}

_{В случае выбора Заказчиком такой схемы оформления документов о приемке в настоящем разделе Контракта необходимо предусмотреть, что документ о приемке и прилагаемые к нему документы подписываются экспертом, экспертной организацией в единой информационной системе в сфере закупок как ином уполномоченным лицом. Наличие подписи на документе о приемке подтверждает наличие положительного экспертного заключения, заключение по результатам экспертизы в форме отдельного документа не оформляется.}

¹¹³ _{Срок приемки устанавливается Заказчиком. В соответствии с пунктом 4 части 13 статьи 94 Закона приемка осуществляется в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.}

¹¹⁴ _{Срок приемки устанавливается Заказчиком. В соответствии с пунктом 5 части 13 статьи 94 Закона приемка осуществляется в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.}

¹¹⁵ _{Устанавливается Заказчиком}

¹¹⁶ _{В соответствии с письмом Минфина России от 22.04.2020 N 24-03-07/32309 Заказчикам целесообразно устанавливать в проекте Контракта под отлагательным условием все возможные значения размеров штрафа, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042, для каждого порогового значения цены Контракта, за исключением пороговых значений, превышающих начальную (максимальную) цену контракта}

¹¹⁷ _{В соответствии с письмом Минфина России от 27.12.2019 N 24-03-07/102637 в случае если объем выполняемых работ невозможно определить, и закупка осуществляется в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона, расчет неустоек (пеней, штрафов) следует производить от максимального значения цены Контракта}

¹¹⁸ _{Ссылка на пункт 7.8 включается в текст пункта в случае, если Заказчиком в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 3 статьи 30 Закона установлено преимущество участникам закупок, которыми может быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации}

_{119 Ссылка на пункт 7.9 включается в текст пункта в случае, если определение Подрядчика осуществляется путем проведения электронного аукциона}

¹²⁰ _{Ссылка на пункт 7.14 включается в текст пункта при наличии в тексте Контракта подпункта 3.1.13}

¹²¹ _{Пункт включается в проект Контракта в случае, если Заказчиком в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 3 статьи 30 Закона установлено преимущество участникам закупок, которыми может быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации}

¹²² _{Пункт включается в проект Контракта в случае, если определение Подрядчика осуществляется путем проведения электронного аукциона}

¹²³ _{Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии в тексте Контракта подпункта 3.1.12}

¹²⁴ _{Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии в тексте Контракта подпункта 3.1.13}

¹²⁵ _{Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии в тексте Контракта подпункта 3.1.13}

¹²⁶ _{Данный пункт включается в текст Контракта в случае, если Заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 Закона установлено требование обеспечения исполнения Контракта}

¹²⁷ _{Положения настоящего раздела не применяются в случае заключения контракта с Подрядчиком, который является казенным учреждением}

¹²⁸ _{Указывается в соответствии с частью 6 статьи 96 Закона}

¹²⁹ _{Применяется в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлено преимущество в соответствии с частью 3 статьи 30 Закона и Контракт заключается с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией}

¹³⁰ _{Данный пункт включается в Контракт в случае заключения Контракта по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона}

¹³¹ _{Указывается заказчиком}

¹³² _{Указывается заказчиком}

¹³³ _{Статья 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии с пунктом 63 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" с учетом положений пункта 2 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (далее - индивидуальный предприниматель), или юридическому лицу, направляется по адресу, указанному соответственно в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или в едином государственном реестре юридических лиц, либо по адресу, указанному самим индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. Досудебный порядок урегулирования спора считается соблюденным в случае направления претензии, в том числе по адресу, указанному в настоящем Контракте.}

¹³⁴ _{Устанавливается заказчиком, но не более срока, предусмотренного в абзаце первом части 5 статьи 4 АПК Российской Федерации}

¹³⁵ _{Указывается Заказчиком с учетом предусмотренных настоящим Контрактом предельных сроков реализации комплекса мер, перечисленных в части 1 статьи 94 Закона}

¹³⁶ _{Пункт включается в Контракт в случае если Заказчик имеет статус "Государственный заказчик"}

¹³⁷ _{Подпункт включается в Контракт при установлении отдельных этапов исполнения Контракта}

¹³⁸ _{Пункт включается в Контракт в случае если Заказчик имеет статус "Государственный заказчик"}

¹³⁹ _{Заказчик вправе дополнить данный пункт основаниями одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в соответствии со спецификой закупки}

¹⁴⁰ _{В установленных случаях в данный раздел включаются условия о банковском или казначейском сопровождении. При этом пункт 12.9 из настоящего раздела Контракта исключается}

¹⁴¹ _{Указывается заказчиком}

¹⁴² _{Указывается должность, ФИО, номер контрактного телефона, адрес электронной почты ответственного должностного лица заказчика}

¹⁴³ _{Заказчик вправе самостоятельно установить перечень приложений в зависимости от фактических обстоятельств, определяющих условия исполнения Контракта и содержание которых вытекает из характера обязательств по Контракту, не противоречащих законодательству Российской Федерации, иным положениям Контракта, и с учетом специфики закупки}

¹⁴⁴ _{Приложение включается в Контракт в случае проведения конкурса и при установлении Заказчиком такого критерия. Не включается в Контракт при отсутствии соответствующего предложения в составе заявки Подрядчика.}

¹⁴⁵ _{Указание краткого наименования Заказчика допустимо в случае, если в информации о заключенном Контракте (карточке Контракта) содержится и полное, и краткое наименование Заказчика}

¹⁴⁶ _{Указывается в машинописном виде без дополнительных знаков и пробелов. Указание "от руки" недопустимо}

¹⁴⁷ _{Указывается в машинописном виде без дополнительных знаков и пробелов. Указание "от руки" недопустимо}

-----------------------------

Приложение N 1
к Контракту

Описание объекта закупки

Включается Заказчиком при подготовке проекта контракта по итогам процедуры определения Подрядчика в точном соответствии с описанием объекта закупки, размещенным в составе извещения об осуществлении закупки.

Приложение N 2
к Контракту

Расчет цены выполняемых работ (примерная форма) ¹⁴⁸

(заполняется с учетом предложения победителя)

N п/п	Наименование работ	Единица измерения 149	Количество в единицах измерения 150	Цена за единицу измерения, руб. (включая НДС) (если облагается НДС)	Цена контракта, руб. (включая НДС) (если облагается НДС) 151
1	2	3	4	5	6

-----------------------------

¹⁴⁸ _{Заполняется в машинописном виде}

¹⁴⁹ _{Указывается в строгом соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения}

¹⁵⁰ _{При осуществлении закупки в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона столбец 4 не заполняется}

¹⁵¹ _{При осуществлении закупки в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона в столбце 6 указывается максимальное значение цены Контракта}

-----------------------------

Приложение N 3
к Контракту

Предложение Подрядчика по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки"

Приложение включается в Контракт в случае проведения конкурса и при установлении Заказчиком такого критерия. Не включается в Контракт при отсутствии соответствующего предложения в составе заявки Подрядчика.