Приложение

Приложение
к приказу
Департамента государственного
заказа Томской области
от 21.12.2021 N 25-п

Утвержден
приказом
Департамента государственного
заказа Томской области
от 26.02.2020 N 14-п

Типовой Контракт на поставку <1>

[Государственный Контракт (Контракт)] <2> N _____

на поставку ____________ <3>

г. Томск <4>

___ ________ 20__ года

__________________________________ [от имени Томской области] <5>, именуем___ в дальнейшем [Государственный заказчик (далее - Заказчик), Заказчик] <6>, в лице ______________________________________________, действующ___ на основании __________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем Поставщик, в лице ________, действующ____ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны и каждый в отдельности Сторона, на основании протокола ___________________ N __________ от ____ _________ 20__ года <7> заключили настоящий [Государственный контракт (далее - Контракт), Контракт] о нижеследующем <8>:

1. Объект закупки (предмет Контракта)

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику ____________________ <9> (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение <10> к Контракту), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях Контракта.

Идентификационный код закупки: ____________________________.

1.2. Наименование Товара, товарный знак (при наличии), функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара (при необходимости) и иные характеристики и показатели Товара, код позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, наименование страны происхождения Товара, количество Товара, цена единицы Товара определены в Спецификации (приложение к Контракту). <11>

1.3. Поставщик привлекает к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Объем привлечения соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций составляет _________ процентов от цены Контракта. <12>

2. [Цена Контракта (максимальное значение цены Контракта)] <13> и порядок оплаты <14>

2.1. [Цена Контракта (Максимальное значение цены Контракта) <15>] <16> составляет _______ (________) рублей ___ копеек [, в том числе налог на добавленную стоимость - ____,] <17> [, налогом на добавленную стоимость не облагается на основании _______________ Налогового кодекса Российской Федерации и _______,] <18> и включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара в соответствии с условиями Контракта, в том числе: <19>

стоимость Товара;

стоимость доставки Товара до места поставки, включая расходы на погрузку-разгрузку и упаковку Товара [, монтажа и наладки Товара, обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара] <20>;

стоимость упаковки (тары);

расходы на хранение, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей;

все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Контракта в связи с его исполнением. <21>

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ). <22>

[Оплата поставленного Товара осуществляется по цене единицы Товара исходя из количества поставленного Товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены Контракта.] <23>

2.3. Оплата поставленного Товара [отдельных этапов исполнения Контракта] <24> производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на [расчетный счет] <25> Поставщика, указанный в Контракте, по факту поставки Товара* в течение ___ дней <26> с даты подписания Заказчиком документа о приемке <27> на основании представленных Поставщиком [счета и счета-фактуры] <28>. <29>

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов, и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара, указанного в пункте 1.1 Контракта, считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

2.4. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Поставщиком.

2.5. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

2.6. Источник финансирования: _________________________.

3. Условия поставки

3.1. Поставка Товара должна осуществляться в соответствии со Спецификацией (приложение к Контракту), условиями Контракта, требованиями законодательства Российской Федерации. <30>

[Поставка Товара включает в себя поставку Товара, а также его монтаж и наладку, обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара.] <31>

3.2. Поставка Товара производится силами и средствами Поставщика в соответствии с условиями Контракта.

3.3. Место поставки Товара*: _____________________.

3.4. Срок поставки Товара* [, в том числе монтажа и наладки Товара, обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара] <32>: ____________________________.

3.5. Поставщик [в день поставки Товара*] <33> формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную статьей 94 Закона N 44-ФЗ. <34>

Одновременно с документом о приемке предоставляются: <35>

[счет и счет-фактуру] <36>;

документы по качеству Товара: копию сертификата соответствия (декларации о соответствии) на Товар, копию санитарно-эпидемиологического заключения на Товар, иные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида Товара предусмотрено их наличие, а Заказчик обязан принять данные документы.

До предоставления Поставщиком (поступления Заказчику) вышеуказанных документов обязательство по поставке Товара* считается неисполненным и Товар* не подлежит приемке.

3.6. Поставка Товара* осуществляется в соответствии с графиком исполнения Контракта (приложение 2 к Контракту). <37>

3.7. Порядок определения количества поставляемого Товара на основании заявок Заказчика: _________________________. <38>

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.1.2. Требовать от Поставщика предоставления (формирования с использованием ЕИС) надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 3.5 Контракта.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Контракту.

4.1.4. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить приемку поставленного Товара* и оплатить Поставщику поставленный Товар* при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию Товара* иным условиям Контракта.

4.2.2. Направлять (формировать с использованием ЕИС) мотивированный отказ от подписания документа о приемке по результатам приемки поставленного Товара* в случае поставки Товара, не соответствующего условиям Контракта.

4.2.3. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) в судебном порядке соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Поставщику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Контракту).

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать оплаты Заказчиком надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара*.

4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара* в рамках Контракта.

4.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор. <39>

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. К установленному Контрактом сроку предоставить Заказчику результаты поставки Товара*, предусмотренные Контрактом.

4.4.2. Предоставить (сформировать с использованием ЕИС) документы, указанные в пункте 3.5 Контракта.

4.4.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта в порядке, указанном в пункте 13.3 Контракта.

4.4.4. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) в судебном порядке соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту).

[4.4.5. Привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, определенном настоящим Контрактом, и в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем представить Заказчику:

1) декларацию о принадлежности соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

2) копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную Поставщиком.

В случае замены соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в настоящем пункте, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым соисполнителем.

4.4.6. Оплачивать поставленные соисполнителем, привлеченным к исполнению Контракта из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, Товары по договору, заключенному с таким соисполнителем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Поставщиком документа о приемке товара.

4.4.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Поставщиком выполненных обязательств по договору с соисполнителем, привлеченным к исполнению Контракта из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, представлять Заказчику следующие документы:

1) копии документов о приемке поставленного Товара, который является предметом договора, заключенного между Поставщиком и привлеченным им соисполнителем;

2) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Поставщиком соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Поставщиком и привлеченным им соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров предусмотренного контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты поставщиком обязательств, выполненных соисполнителем).] <40>

4.4.8. Предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Данная информация должна быть предоставлена Поставщиком в течение десяти дней с даты заключения им договора с соисполнителем. В случае просрочки исполнения данной обязанности Поставщик несет ответственность, предусмотренную пунктом 7.9 Контракта. <41>

4.4.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5. Качество и упаковка Товара <42>

5.1. Функциональные, технические и качественные характеристики Товара, эксплуатационные характеристики поставляемого Товара (при необходимости) и иные характеристики и показатели Товара должны соответствовать Спецификации (приложение к Контракту), условиям Контракта и законодательству Российской Федерации, требованиям национальных стандартов, технических условий, санитарных норм и правил. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

5.2. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

5.3. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) Товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту поставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

5.4. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6. Порядок приемки Товара

6.1. Заказчик осуществляет приемку поставленного Товара* в течение 10 (десяти) <43> рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.

6.2. Поставщик не позднее чем за 3 (три) <44> рабочих дня до даты поставки Товара*, должен известить Заказчика о дате и времени поставки Товара*.

6.3. Приемка поставленного Товара* включает в себя следующие этапы:

6.3.1. проверка наличия (отсутствия) внешних повреждений упаковки (тары) (в случае, если Товар поставляется в упаковке (таре);

6.3.2. проверка наличия документов, предоставляемых Заказчику в соответствии с пунктом 3.5 Контракта;

6.3.3. проверка Товара на соответствие условиям Контракта и Спецификации (приложение к Контракту);

6.3.4. контроль качества монтажа и наладки Товара*, обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара <45>.

6.4. Для проверки поставленного Товара* в части соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы поставленного Товара* эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта [и отдельным этапам исполнения Контракта] <46>. <47>

6.5. По окончании приемки поставленного Товара* [в том числе монтажа и наладки Товара, обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара] <48> Заказчик подписывает и размещает в ЕИС документ о приемке или формирует с использованием ЕИС и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа и сроков по устранению недостатков.

6.6. В случае получения в соответствии с пунктом 6.5 Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Закона N 44-ФЗ.

6.7. Документ о приемке [, за исключением отдельного этапа исполнения контракта] <49> не подписывается Заказчиком до предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств. <50>

6.8. Датой приемки поставленного Товара* считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком. С этой даты право собственности на Товар, риск случайной гибели, порчи и (или) повреждения Товара переходят к Заказчику.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.2.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

Размер штрафа составляет __________ (____________) рублей (1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно), 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно), 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно), 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей). <51>

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств [, в том числе гарантийного обязательства] <52>, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику претензию, содержащую требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта [отдельного этапа исполнения Контракта] <53>, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом [соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта] <54> и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. <55>

7.3.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств [, в том числе гарантийного обязательства], предусмотренных Контрактом, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

Размер штрафа - _________ процентов цены Контракта, цены этапа исполнения Контракта, начальной (максимальной) цены Контракта, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. <56>

Примечание 1. Условие включается в Контракт в случае, если отсутствуют основания для включения в Контракт условий, указанных в примечаниях 2, 3 настоящего пункта:

10 процентов цены Контракта, цены этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн рублей, 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно), 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно), 0,5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно), 0,4 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно), 0,3 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно), 0,25 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно), 0,2 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно), 0,1 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд рублей.

Примечание 2. Условие включается в Контракт в случае, если закупка осуществляется в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ:

1 процент цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

Примечание 3. Условие включается в Контракт в случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или иным участником закупки, в случаях, установленных Законом N 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей, 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно), 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей, 5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно), 1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно).

7.3.3. Размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения составляет _______ (________) рублей (1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей, 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно), 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно), 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей).

7.3.4. <57>

7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.5. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.

7.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

7.7. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных в соответствии с Законом N 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику. <58>

7.8. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.9. Поставщик несет ответственность за непредставление информации, указанной в пункте 4.4.8 Контракта, в виде пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Поставщиком данной информации Заказчику. <59>

7.10. Поставщик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей в соответствии с пунктом 1.3 Контракта:

1) за представление документов, указанных в пунктах 4.4.5, 4.4.7 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков Поставщик несет ответственность перед Заказчиком в соответствии с настоящим разделом.

2) за непривлечение соисполнителей в объеме, установленном в Контракте, Поставщик несет ответственность перед Заказчиком в виде штрафа в размере 5 (пяти) процентов от объема привлечения, установленного пунктом 1.3 Контракта, что составляет ________ (________) рублей _______ копеек. <60>

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 5 (пять) <61> рабочих дней со дня ее получения.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.

9. Порядок расторжения Контракта

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения контракта в соответствии положениями частей 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 и 25 статьи 95 Закона N 44-ФЗ. <62>

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) <63> рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

10.3. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно пункту 10.2 Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

11. Обеспечение исполнения Контракта <64> [и гарантийных обязательств] <65> <66>

11.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет ______ процентов [начальной (максимальной) цены Контракта (цены Контракта) <67>] <68> в размере __________ (________) рублей ___ копеек. <69>

[Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет _________ процентов начальной (максимальной) цены Контракта в размере __________ (________) руб.___ коп. <70>]

11.2. Исполнение Контракта [, гарантийные обязательства] [обеспечивается (обеспечиваются)] <71> предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

[Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Поставщиком не позднее даты поставки Товара [, за исключением отдельного этапа исполнения контракта] <72>.]

11.3. Способ обеспечения исполнения Контракта [, гарантийных обязательств], срок действия независимой гарантии определяются Поставщиком самостоятельно в соответствии с требованиями Закона N 44-ФЗ. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые обеспечиваются такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона N 44-ФЗ.

11.4. Средства из обеспечения исполнения Контракта [, гарантийных обязательств] подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту [, а также по возврату авансового платежа] <73>.

11.5. В случае определения Поставщиком способа обеспечения исполнения Контракта "Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику" срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, [7.1] <74> и 7.2 статьи 96 Закона N 44-ФЗ, не должен превышать 30 (тридцать) <75> дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

[В случае определения Поставщиком способа обеспечения гарантийных обязательств "Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику", срок возврата Заказчиком Поставщику таких денежных средств не должен превышать 30 (тридцать) <76> дней с даты исполнения Поставщиком гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом.]

11.6. В ходе исполнения Контракта размер обеспечения исполнения контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ <77>.

11.7. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

[Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств].

11.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, [7.1] <78>, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 7.3.1 Контракта.

12. Гарантийные обязательства <79>

12.1. Поставщик гарантирует, что качество поставленного Товара соответствует условиям Контракта.

12.2. Гарантийный срок составляет ______ месяцев со дня подписания Сторонами документа о приемке. <80>

12.3. Заказчик вправе предъявить претензию при условии, если недостатки Товара были обнаружены в течение гарантийного срока. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

[В случае обнаружения Заказчиком недостатков Товара по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет со дня передачи Товара Заказчику, Поставщик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки Товара возникли до передачи товара Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.] <81>

12.4. В случае обнаружения Заказчиком несоответствия качества Товара Поставщик обеспечивает гарантийное обслуживание.

Гарантийное обслуживание включает в себя устранение недостатков Товара, в том числе путем гарантийного ремонта, замены запчастей и принадлежностей Товара (в случае выявления недостатков и дефектов), замены Товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим Контракту (в случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

12.5. При обнаружении недостатков Товара Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение 3 (трех) <82> рабочих дней с даты его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках Товара, который является достаточным основанием для устранения недостатков.

Устранение недостатков Товара осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.

Обнаруженные недостатки Товара должны устраняться по месту нахождения Товара, а в случае необходимости - в месте гарантийного обслуживания.

При передаче Заказчиком Товара на гарантийное обслуживание Поставщик выдает Заказчику документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

В течение установленного гарантийного срока все расходы, связанные с осуществлением гарантийного обслуживания Товара, несет Поставщик.

12.6. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Поставщиком работ по гарантийному обслуживанию, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Заказчиком и Поставщиком.

13. Прочие условия

13.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы гражданского законодательства Российской Федерации.

13.2. Контракт вступает в силу со дня его заключения и прекращает свое действие ________________, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.

13.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме со ссылкой на номер и дату Контракта. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (трех) <83> рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 5 (пяти) <84> рабочих дней со дня его поступления, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.1 Контракта.

13.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Закона N 44-ФЗ.

13.6. Все приложения к Контракту оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

13.7. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении своих адресов, номеров телефонов, факсов, адресов электронной почты, платежных реквизитов и предоставить документы, подтверждающие факт изменений, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня изменения. Риск ненадлежащего исполнения Контракта, возникшего в связи с несвоевременным уведомлением, несет Сторона, которая не известила или несвоевременно известила другую Сторону об изменении сведений и информации, указанных в настоящем пункте.

13.8. Ответственное должностное лицо Заказчика ___________. <85>

14. Приложения к Контракту

14.1. Приложения к Контракту:

Приложение - Спецификация.

Приложение 2 - График исполнения Контракта. <86>

15. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:

Поставщик:

<1> Типовой контракт на поставку не является обязательным для применения при осуществлении закупки на поставку медицинских изделий.

<2> Здесь и далее, включая приложения к контракту, выбирается в соответствии с понятиями, указанными в статье 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ).

<3> Указывается объект закупки (предмет контракта).

<4> Может изменяться при необходимости.

<5> Указывается при необходимости.

<6> Здесь и далее, включая приложения к контракту, выбирается в соответствии с понятиями, указанными в статье 3 Закона N 44-ФЗ.

<7> Указывается протокол, в соответствии с которым был определен поставщик, с которым заключается контракт, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика указывается основание в соответствии с Законом N 44-ФЗ.

<8> В случае, если Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 111 Закона N 44-ФЗ в отношении конкретной закупки определены дополнительные условия исполнения контракта, такие условия подлежат включению в проект контракта (часть 17 статьи 34 Закона N 44-ФЗ).

При необходимости проект контракта дополняется условиями, подлежащими включению в контракт в соответствии с нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств, и (или) условия, предусмотренные проектом контракта, излагаются с учетом положений, предусмотренных нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств.

<9> Указывается объект закупки (предмет контракта).

<10> Здесь и далее в случае наличия иных приложений к проекту контракта указывается "приложение 1".

<11> Пункт изменяется в соответствии с объектом закупки (предметом контракта).

Пункт дополняется информацией, предусмотренной нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона N 44-ФЗ.

<12> Пункт включается в проект контракта при наличии в извещении об осуществлении закупки требования к поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (части 5, 6 статьи 30 Закона N 44-ФЗ).

При этом объем привлечения к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций должен составлять не менее 5 (пяти) процентов от цены контракта (постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 N 1466 "Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций" (далее - Постановление N 1466).

Здесь и далее условия, предусмотренные Постановлением N 1466, исключаются в случае, если контракт заключается с поставщиком, являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией.

<13> Выбирается нужный вариант.

<14> Раздел изменяется в случае, если процедура проводилась на право заключения контракта в порядке, предусмотренном Законом N 44-ФЗ.

<15> Условие включается в пункт в случае, если количество поставляемых товаров невозможно определить.

<16> Выбирается нужный вариант.

<17> Условие включается в контракт в случае, если поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость.

<18> Условие включается в контракт в случае, если поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость. Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, реквизиты подтверждающего документа (при его наличии).

<19> Перечень включенных в цену контракта расходов определяется в соответствии с объектом закупки (предметом контракта).

<20> Условие включается в пункт при необходимости, здесь и далее может изменяться при необходимости.

<21> В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения, пункт необходимо дополнить ценой каждого этапа, которая устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается Контракт (часть 2 статьи 34 Закона N 44-ФЗ).

<22> Условие исключается из пункта в случае, если количество поставляемых товаров невозможно определить и контрактом установлено максимальное значение цены контракта.

<23> Условие включается в пункт в случае, если количество поставляемых товаров невозможно определить.

<24> Указывается в соответствующем падеже в случае исполнения контракта отдельными этапами (далее обозначено символом "*").

<25> Может изменяться при необходимости.

<26> В случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены преимущества в соответствии с частью 3 статьи 30 Закона N 44-ФЗ, в контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, отдельных этапов исполнения контракта в течение не более чем десять рабочих дней, а если извещение об осуществлении закупки размещено в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) с 1 января 2023 года, не более чем семь рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона N 44-ФЗ.

В иных случаях срок оплаты заказчиком поставленного товара, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренный контрактом, должен составлять не более пятнадцати рабочих дней, а с 1 января 2023 года - не более десяти рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона N 44-ФЗ, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, случая оформления документа о приемке без использования ЕИС, при котором срок оплаты должен составлять не более тридцати дней с даты подписания такого документа, а также случаев, когда Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты.

<27> Здесь и далее наименование документа о приемке может уточняться и дополняться.

<28> Условие включается в пункт при необходимости, условие может изменяться.

<29> Пункт может предусматривать условие об авансовых платежах в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, за исключением случая заключения контракта с поставщиком, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Закона N 44-ФЗ, когда выплата авансовых платежей не допускается (часть 13 статьи 37 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса, в контракт включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента от размера цены соответствующего этапа (пункт 1 части 13 статьи 34 Закона N 44-ФЗ).

В случае если контрактом предусмотрена поставка товара по заявкам заказчика рекомендуется предусматривать в проекте контракта условие: "Незаказанный Заказчиком Товар не принимается и не оплачивается."

<30> При наличии отдельных этапов исполнения контракта включается условие об этапах исполнения контракта с указанием количества товара, места поставки товара, сроков поставки товара в отношении каждого этапа.

При отсутствии этапов исполнения контракта рекомендуется предусматривать в проекте контракта условие: "Отдельные этапы исполнения Контракта не предусмотрены".

<31> Условие включается в пункт при необходимости.

<32> Условие включается в пункт при необходимости.

<33> Условие может изменяться при необходимости.

<34> Условие подлежит обязательному применению при исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур. В иных случаях здесь и далее условия, касающиеся приемки товара с использованием ЕИС, могут изменяться.

<35> Перечень документов определяется в соответствии с объектом закупки (предметом контракта).

Пункт дополняется условием о предоставлении документов, предусмотренными нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона N 44-ФЗ.

<36> Условие включается в пункт при необходимости, условие может изменяться.

<37> Требование по включению в контракт графика исполнения контракта обязательно в случае, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей (часть 12 статьи 34 Закона N 44-ФЗ).

<38> Указывается в случае, если количество поставляемых товаров невозможно определить (часть 1 статьи 34 Закона N 44-ФЗ). При установлении Заказчиком порядка определения количества товара в проекте контракта могут указываться показатели, необходимые для расчета этого количества, значения известных показателей, а также данные, на основании которых будут установлены значения неизвестных или переменных показателей.

<39> Пункт включается в проект контракта в случае привлечения к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с пунктом 1.3 проекта контракта (Постановление N 1466).

<40> Пункты 4.4.5 - 4.4.7 включаются в проект контракта при наличии в извещении об осуществлении закупки требования к поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (части 5, 6 статьи 30 Закона N 44-ФЗ).

<41> Пункт включается в проект контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 N 775 "Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию"). Требование установлено в соответствии с частью 23 статьи 34 Закона N 44-ФЗ.

<42> Раздел может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом контракта).

<43> Условие может изменяться при необходимости. В соответствии с пунктами 4, 5 части 13 статьи 94 Закона N 44-ФЗ срок приемки не может превышать двадцать рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.

<44> Условие может изменяться при необходимости.

<45> Подпункт включается при необходимости.

<46> Условие включается в случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения.

<47> Пункт может быть изменен при необходимости в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 94 Закона N 44-ФЗ.

<48> Условие включается в пункт при необходимости.

<49> Условие включается в случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения.

<50> Условие включается в случае установления требования об обеспечении гарантийных обязательств (часть 7.1 статьи 94 Закона N 44-ФЗ).

<51> Пункт 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" (далее - Постановление N 1042).

<52> Здесь и далее условие включается при наличии в проекте контракта условия о гарантийных обязательствах.

<53> Условие включается в случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения.

<54> Условие включается в случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения.

<55> В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени, заказчику необходимо предусмотреть указанный порядок в пункте 7.3.4 проекта контракта.

<56> Размер штрафа устанавливается и рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если проектом контракта предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент цены этапа исполнения контракта, или, в случае, если включается условие, указанное в примечании 3 пункта 7.3.2 проекта контракта, как процент начальной (максимальной) цены контракта в порядке, установленном Постановлением N 1042.

В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, заказчику необходимо предусмотреть указанный порядок в пункте 7.3.4 проекта контракта.

<57> В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени и штрафов, заказчику необходимо предусмотреть в указанном пункте порядок и размер их начислений.

<58> Пункт включается при необходимости.

<59> Пункт включается в случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 N 775 "Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию"). Требование установлено в соответствии с частями 23, 24 статьи 34 Закона N 44-ФЗ.

<60> Пункт включается в случае привлечения к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с пунктом 1.3 Контракта (Постановление N 1466).

<61> Условие может изменяться при необходимости.

<62> Условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта включается в пункт при необходимости.

<63> Условие может изменяться при необходимости.

<64> Условия об обеспечении исполнения контракта включаются в проект контракта в случаях, указанных в статье 96 Закона N 44-ФЗ.

В случае осуществления банковского сопровождения контракта настоящий раздел дополняется условием о банковском сопровождении контракта, предусмотренным статьей 35 Закона N 44-ФЗ. При этом контракт дополняется условиями о банковском сопровождении контракта, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 N 963 "Об осуществлении банковского сопровождения контрактов".

<65> Условия об обеспечении гарантийных обязательств включаются при наличии в проекте контракта условия о гарантийных обязательствах.

<66> Условия об обеспечении исполнения контракта, обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случаях, предусмотренных частями 8, 8.1 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

<67> В случае заключения контракта по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ (часть 6 статьи 96 Закона N 44-ФЗ).

<68> Выбирается нужный вариант. Положения, касающиеся применения начальной (максимальной) цены контракта, применяются с учетом части 24 статьи 22 Закона N 44-ФЗ.

<69> При наличии оснований, предусмотренных статьей 37 Закона N 44-ФЗ, размер обеспечения исполнения контракта изменяется в соответствии с указанной статьей.

<70> Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять процентов начальной (максимальной) цены контракта (часть 2.2 статьи 96 Закона N 44-ФЗ).

<71> Выбирается нужный вариант.

<72> Условие включается в случае, если проектом контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения.

<73> Условие включается в пункт, если проектом контракта предусмотрено условие об авансовых платежах.

<74> Условие включается в случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения.

<75> В случае установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона N 44-ФЗ, указанный срок не должен превышать пятнадцать дней.

<76> Условие может изменяться при необходимости.

<77> Пункт включается в случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения (часть 7.1 статьи 96 Закона N 44).

<78> Условие включается в случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения.

<79> Раздел включается в контракт в случае определения поставщика машин и оборудования в обязательном порядке, в остальных случаях - при необходимости (часть 4 статьи 33 Закона N 44-ФЗ).

Содержание раздела может изменяться.

<80> В случае определения поставщика машин и оборудования устанавливаются требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено технической документацией на товар. В случае определения поставщика новых машин и оборудования устанавливаются требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии (предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром).

<81> Условие устанавливается, если гарантийный срок составляет менее двух лет.

<82> Условие может изменяться при необходимости.

<83> Условие может изменяться при необходимости.

<84> Условие может изменяться при необходимости.

<85> Пункт включается при необходимости, а также в случаях, предусмотренных Законом N 44-ФЗ (пункт 1 части 2 статьи 51 Закона N 44-ФЗ).

<86> Требование по включению в контракт графика исполнения контракта обязательно в случае, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей (часть 12 статьи 34 Закона N 44-ФЗ).

Приложение
к государственному контракту (контракту)
N _________ от __ ________ 20__ года

Спецификация <1>

N п/п	Наименование товара, товарный знак (при наличии)	Код позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара (при необходимости) и иные показатели и характеристики товара	Количество товара <2>	Цена единицы товара (руб.)	Наименование страны происхождения товара <3>

Государственный заказчик (Заказчик):

Поставщик:

<1> Наименование столбцов должно соответствовать содержанию пункта 1.2 проекта контракта.

<2> Дополняется информацией о единице измерения.

<3> В случае осуществления закупки у единственного поставщика столбец может исключаться.

Приложение 2
к государственному контракту (контракту)
N _________ от __ ________ 20__ года

График
исполнения государственного контракта (Контракта) <1>

Государственный заказчик (Заказчик):

Поставщик:

<1> Содержание приложения определяется заказчиком самостоятельно.