Приложение 1

Приложение 1
к приказу
Департамента государственного
заказа Томской области
от 29.12.2021 N 28-п

Утвержден
приказом
Департамента государственного
заказа Томской области
от 08.11.2021 N 19-п

Типовой контракт
на поставку нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам

[Государственный контракт (Контракт)] <1> N _____

на поставку нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам

г. Томск <2>

___ ________ 20__ года

__________________________________ [от имени Томской области] <3>, именуем___ в дальнейшем [Государственный заказчик (далее - Заказчик), Заказчик] <4>, в лице ______________________________________________, действующ___ на основании __________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем Поставщик, в лице ________, действующ____ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны и каждый в отдельности Сторона, на основании протокола ___________________ N __________ от ____ _________ 20__ года <5> заключили настоящий [Государственный контракт (далее - Контракт), Контракт] о нижеследующем <6>:

1. Объект закупки (предмет Контракта)

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику нефтепродукты (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение к Контракту) через автозаправочные станции (далее - АЗС), (автозаправочные комплексы (далее - АЗК) по пластиковым (топливным) картам, а Заказчик обязуется по мере возникновения потребности осуществлять выборку Товара в месте нахождения АЗС (АЗК) и оплачивать выбранный Товар в порядке и на условиях Контракта.

Идентификационный код закупки: _______________________.

1.2. Наименование Товара, товарный знак (при наличии), технические, качественные, функциональные характеристики Товара и иные характеристики и показатели Товара, код позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, наименование страны происхождения Товара <7>, количество Товара, цена единицы Товара, место поставки (отпуска) Товара определены в Спецификации (приложение к Контракту).

1.3. Поставщик привлекает к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Объем привлечения субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций составляет _________ процентов от цены Контракта. <8>

2. [Максимальное значение цены контракта (цена Контракта)] <9> и порядок оплаты <10>

2.1. [Максимальное значение цены Контракта составляет _______ (________) рублей ___ копеек.

Используется следующая формула цены (ЦК):

, где:

Ц.i - цена одного литра i-го вида (марки) топлива, действующая на АЗС (АЗК) в день отпуска Товара, и не превышающая цены единицу Товара, указанную в Спецификации (приложение к Контракту);

K.i - количество литров i-го вида (марки) топлива;

i-й вид (марка) топлива - вид (марка) топлива в соответствии с условиями Контракта.

В случае изменения цены одного литра i-го вида (марки) топлива, действующей на АЗС (АЗК) в день отпуска Товара, в течение срока исполнения Контракта расчет осуществляется по каждому значению цены исходя из количества полученного Товара.

Заказчик оплачивает стоимость поставленного Товара по формуле цены, но в размере, не превышающем максимального значения цены Контракта.

(Цена Контракта составляет _______ (________) рублей ___ копеек [, в том числе налог на добавленную стоимость - ____,] <11> [, налогом на добавленную стоимость не облагается на основании _______________ Налогового кодекса Российской Федерации и _______,] <12> и включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара в соответствии с условиями Контракта.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ).] <13>

2.2. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на [расчетный счет] <14> Поставщика, указанный в Контракте, в следующем порядке: [ежемесячно] <15> за фактически выбранное количество Товара в течение ___ дней <16> с даты подписания Заказчиком документа о приемке <17> на основании представленных Поставщиком ведомости [, счета, счета-фактуры, отчета об объеме, номенклатуре и стоимости полученного Товара] <18>.

Невыбранный Заказчиком Товар не оплачивается.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов, и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара, указанного в пункте 1.1 Контракта, считается день списания денежных средств со счета Заказчика. <19>

2.3. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Поставщиком.

2.4. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

2.5. Источник финансирования: __________________________________.

3. Условия поставки (отпуска) Товара

3.1. Отпуск Товара должен осуществляться Поставщиком круглосуточно по мере возникновения потребностей у Заказчика при предъявлении пластиковой (топливной) карты в соответствии со Спецификацией (приложение к Контракту), условиями Контракта, требованиями законодательства Российской Федерации.

3.2. Место поставки (отпуска) Товара указано в Спецификации (приложение к Контракту) и перечне АЗС (АЗК), представленном Поставщиком.

3.3. Срок поставки Товара: _________________.

3.4. Использование пластиковой (топливной) карты осуществляется Заказчиком в соответствии с инструкцией, предоставленной Поставщиком Заказчику согласно пункту 5.4.2 Контракта.

3.5. Получение Заказчиком Товара на АЗС (АЗК) подтверждает чек, распечатываемый на оборудовании, установленном на АЗС (АЗК). Один экземпляр чека выдается Заказчику, второй экземпляр чека остается на АЗС (АЗК).

3.6. Заказчик получает Товар по цене, действующей на АЗС (АЗК) в день отпуска Товара и не превышающей цены единицы Товара, указанной в Спецификации (приложение к Контракту).

4. Качество и безопасность товара. Оценка качества и приемка Товара

4.1. Качество и безопасность Товара должны соответствовать Спецификации (приложение к Контракту), условиям Контракта, требованиям законодательства Российской Федерации, решения Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 826 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту".

4.2. Поставляемый Товар по качеству должен соответствовать стандартам, указанным в паспорте продукции.

4.3. Поставщик за свой счет проводит оценку соответствия качества контрольной пробы Товара. Пробы должны отбираться в соответствии межгосударственным стандартом "Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб" (межгосударственный стандарт 2517-2012).

4.4. Соответствие Товара техническому регламенту Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту", утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 826, подтверждается Поставщиком по требованию Заказчика в срок, указанный Заказчиком, путем предоставления Заказчику копии паспорта продукции.

4.5. Работы по контролю и обеспечению сохранения качества Товара при приеме, хранении, транспортировании и их отпуске в организациях нефтепродуктообеспечения должны проводиться в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003 N 231 "Об утверждении Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения".

4.6. Поставщик [не позднее 5 (пяти) рабочих дней календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором производился отпуск Товара] <20>, формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную статьей 94 Закона N 44-ФЗ. <21>

Заказчик осуществляет приемку поставленного Товара в течение 10 (десяти) <22> рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.

Для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. <23>

4.7. По окончании приемки поставленного Товара Заказчик подписывает и размещает в ЕИС документ о приемке или формирует с использованием ЕИС и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа и сроков по устранению недостатков.

В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Закона N 44-ФЗ.

4.8. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.1.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.1.3. Получить от Поставщика необходимое количество пластиковых (топливных) карт.

5.1.4. В период действия Контракта по письменному заявлению на имя Поставщика заказать дополнительные пластиковые (топливные) карты, установить и (или) отменить специальные условия использования каждой конкретной пластиковой (топливной) карты, отказаться от использования пластиковой (топливной) карты, заблокировать или возобновить операции с использованием пластиковой (топливной) карты.

5.1.5. Требовать замены пластиковой (топливной) карты в случае, если она оказалась неработоспособной вследствие действий Поставщика, поломки пластиковой (топливной) карты, вызванной неправильной работой оборудования по приему пластиковых (топливных) карт или заводским дефектом пластиковой (топливной) карты и при условии выполнения Заказчиком пункта 5.2.4 Контракта.

5.1.6. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить приемку поставленного Товара и оплатить Поставщику поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию Товара иным условиям Контракта.

5.2.2. Направлять (формировать с использованием ЕИС) мотивированный отказ от подписания документа о приемке по результатам приемки поставленного Товара в случае поставки Товара, не соответствующего условиям Контракта.

5.2.3. Предоставить Поставщику в течение 5 (пяти) <24> рабочих дней с даты заключения Контракта заявку на необходимое количество пластиковых (топливных) карт с указанием расходного лимита в литрах, кубических дециметрах или рублях по каждой пластиковой (топливной) карте.

5.2.4. Использовать пластиковую (топливную) карту только по назначению.

5.2.5. В случае утраты пластиковой (топливной) карты незамедлительно сообщить о случившемся Поставщику посредством письменного или устного заявления.

5.2.6. В течение 3 (трех) <25> рабочих дней со дня расторжения Контракта или окончания срока действия Контракта вернуть Поставщику пластиковые (топливные) карты.

5.2.7. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) в судебном порядке соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Поставщику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Контракту).

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать оплаты Заказчиком надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

5.3.2. Требовать возврата переданных пластиковых (топливных) карт после расторжения Контракта или окончания срока действия Контракта.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках Контракта.

5.3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя. <26>

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем заключения Контракта, предоставить Заказчику перечень АЗС (АЗК) с указанием адреса АЗС (АЗК), а также своевременно информировать Заказчика обо всех изменениях в сети АЗС (АЗК).

5.4.2. В течение 1 (одного) рабочего дня после заключения Контракта предоставить Заказчику инструкцию по использованию пластиковой (топливной) карты.

5.4.3. По заявке Заказчика передать необходимое количество пластиковых (топливных) карт Заказчику. Пластиковые (топливные) карты передаются Заказчику в течение 3 (трех) <27> рабочих дней с даты получения Поставщиком заявки в соответствии с пунктом 5.2.3 Контракта.

5.4.4. Бесплатно заменить пластиковую (топливную) карту в случае, если она оказалась неработоспособной вследствие действий Поставщика или поломки, вызванной неправильной работой оборудования по приему пластиковых (топливных) карт или заводским дефектом пластиковой (топливной) карты в течение (трех) <28> рабочих дней с даты предъявления Заказчиком требования о замене пластиковой (топливной) карты.

5.4.5. Обеспечить отпуск Товара Заказчику через АЗС (АЗК) согласно порядку и условиям, установленным Контрактом.

5.4.6. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) в судебном порядке соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту).

[5.4.7. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, определенном настоящим Контрактом, и в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:

1) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

2) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Поставщиком.

В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в настоящем пункте, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

5.4.8. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем, привлеченным к исполнению Контракта из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Поставщиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

5.4.9. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Поставщиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Поставщиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Поставщиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Поставщиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Поставщиком, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).] <29>

5.4.10. Предоставить Заказчику информацию обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Данная информация должна быть предоставлена Поставщиком в течение 10 (десяти) дней с даты заключения им договора с соисполнителем. В случае просрочки исполнения данной обязанности Поставщик несет ответственность, предусмотренную пунктом 6.9 Контракта. <30>

5.4.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

Размер штрафа составляет __________ (____________) рублей (1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно), 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно), 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно), 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей). <31>

6.2.3. Заказчик возмещает Поставщику убытки, возникшие в результате утраты или повреждения пластиковой (топливной) карты по вине Заказчика, в размере стоимости пластиковой (топливной) карты, которая составляет _________ (____________) рублей за одну пластиковую (топливную) карту.

При этом в случае повреждения пластиковой (топливной) карты, вина Заказчика устанавливается на основании экспертизы, которая проводится в пункте выдачи пластиковой (топливной) карты в присутствии Заказчика.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику претензию, содержащую требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. <32>

6.3.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

Размер штрафа - _________ процентов цены Контракта, начальной (максимальной) цены Контракта, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. <33>

Примечание 1. Условие включается в Контракт в случае, если отсутствуют основания для включения в Контракт условий, указанных в примечаниях 2, 3 настоящего пункта:

10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей, 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно), 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно), 0,5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно), 0,4 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно), 0,3 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно), 0,25 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно), 0,2 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно), 0,1 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 10 млрд рублей.

Примечание 2. Условие включается в Контракт в случае, если закупка осуществляется в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ:

1 процент цены Контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

Примечание 3. Условие включается в Контракт в случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или иным участником закупки, в случаях, установленных Законом N 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей, 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно), 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей, 5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно), 1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно).

6.3.3. Размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения составляет _______ (________) рублей (1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей, 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно), 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно), 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей).

6.3.4. <34>

6.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.

6.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

6.7. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных в соответствии с Законом N 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику. <35>

6.8. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.9. Поставщик несет ответственность за непредставление информации, указанной в пункте 5.4.10 Контракта, в виде пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Поставщиком данной информации Заказчику. <36>

6.10. Поставщик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей в соответствии с пунктом 1.3 Контракта:

1) за представление документов, указанных в пунктах 5.4.7, 5.4.9 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков Поставщик несет ответственность перед Заказчиком в соответствии с настоящим разделом.

2) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте, Поставщик несет ответственность перед Заказчиком в виде штрафа в размере 5 (пяти) процентов от объема привлечения, установленного пунктом 1.3 Контракта, что составляет ________ (________) рублей _______ копеек. <37>

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 5 (пять) <38> рабочих дней со дня ее получения.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.

8. Порядок расторжения Контракта

8.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии положениями частей 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 и 25 статьи 95 Закона N 44-ФЗ. <39>

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) <40> рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

9.3. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно пункту 9.2 Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

10. Обеспечение исполнения Контракта <41>

10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет ______ процентов [максимального значения цены Контракта (цены Контракта) <42>] <43> в размере ________ (________) рублей ___ копеек <44>.

10.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

10.3. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются Поставщиком самостоятельно в соответствии с требованиями Закона N 44-ФЗ. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые обеспечиваются такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона N 44-ФЗ.

10.4. Средства из обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту [, а также по возврату авансового платежа] <45>.

10.5. В случае определения Поставщиком способа обеспечения исполнения Контракта "Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику" срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7 и 7.2 статьи 96 Закона N 44-ФЗ, не должен превышать 30 (тридцать) <46> дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

10.6. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Законом N 44-ФЗ.

10.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 6.3.1 Контракта.

11. Прочие условия

11.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы гражданского законодательства Российской Федерации.

11.2. Контракт вступает в силу со дня его заключения и прекращает свое действие ________________, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.

11.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме со ссылкой на номер и дату Контракта. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (трех) <47> рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 5 (пяти) <48> рабочих дней со дня его поступления, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.1 Контракта.

11.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

11.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Закона N 44-ФЗ.

11.6. Все приложения к Контракту оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

11.7. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении своих адресов, номеров телефонов, факсов, адресов электронной почты, платежных реквизитов и предоставить документы, подтверждающие факт изменений, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня изменения. Риск ненадлежащего исполнения Контракта, возникшего в связи с несвоевременным уведомлением, несет Сторона, которая не известила или несвоевременно известила другую Сторону об изменении сведений и информации, указанных в настоящем пункте.

11.8. Ответственное должностное лицо Заказчика ___________. <49>

12. Приложения к Контракту

12.1. Приложения к Контракту:

Приложение - Спецификация.

13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:

Поставщик:

<1> Здесь и далее выбирается в соответствии с понятиями, указанными в статье 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ).

<2> Может изменяться при необходимости.

<3> Указывается при необходимости.

<4> Выбирается в соответствии с понятиями, указанными в статье 3 Закона N 44-ФЗ.

<5> Указывается протокол, в соответствии с которым был определен поставщик, с которым заключается контракт, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика указывается основание в соответствии с Законом N 44-ФЗ.

<6> В случае установления отдельных этапов исполнения контракта проект контракта дополняется условиями подлежащими включению в контракт в соответствии с Законом N 44-ФЗ, в том числе о цене каждого этапа исполнения контракта (часть 2 статьи 34 Закона N 44-ФЗ), о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта (часть 13 статьи 34 Закона N 44-ФЗ), о сроке оплаты отдельных этапов исполнения контракта (часть 13.1 статьи 34 Закона N 44-ФЗ), об обеспечении исполнения контракта (статья 96 Закона N 44-ФЗ), либо проект контракта изменяется с учетом указанных положений Закона N 44-ФЗ.

В случае, если Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 111 Закона N 44-ФЗ в отношении конкретной закупки определены дополнительные условия исполнения контракта, такие условия подлежат включению в проект контракта (часть 17 статьи 34 Закона N 44-ФЗ).

При необходимости проект контракта дополняется условиями, подлежащими включению в контракт в соответствии с нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств, и (или) условия, предусмотренные проектом контракта, излагаются с учетом положений, предусмотренных нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств.

<7> Условие включается в пункт в соответствии с частью 2 статьи 51 Закона N 44-ФЗ.

<8> Пункт включается в проект контракта при наличии в извещении об осуществлении закупки требования к поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (части 5, 6 статьи 30 Закона N 44-ФЗ).

При этом объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций должен составлять не менее 5 (пяти) процентов от цены контракта (постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 N 1466 "Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций" (далее - Постановление N 1466).

Здесь и далее условия, предусмотренные Постановлением N 1466, исключаются в случае, если контракт заключается с поставщиком, являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией.

<9> Выбирается нужный вариант в соответствии с частью 2 статьи 34 Закона N 44-ФЗ.

<10> Раздел изменяется в случае, если процедура проводилась на право заключения контракта в порядке, предусмотренном Законом N 44-ФЗ.

<11> Условие включается в контракт в случае, если поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость.

<12> Условие включается в контракт в случае, если поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость. Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, реквизиты подтверждающего документа (при его наличии).

<13> Выбирается нужный вариант в соответствии с частью 2 статьи 34 Закона N 44-ФЗ.

<14> Может изменяться при необходимости.

<15> Условие может быть изменено при необходимости.

<16> В случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены преимущества в соответствии с частью 3 статьи 30 Закона N 44-ФЗ, в контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара в течение не более чем десять рабочих дней, а если извещение об осуществлении закупки размещено в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) с 1 января 2023 года, не более чем семь рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона N 44-ФЗ.

В иных случаях срок оплаты заказчиком поставленного товара должен составлять не более пятнадцати рабочих дней, а с 1 января 2023 года - не более десяти рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона N 44-ФЗ, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, случая оформления документа о приемке без использования ЕИС, при котором срок оплаты должен составлять не более тридцати дней с даты подписания такого документа, а также случаев, когда Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты.

<17> Здесь и далее наименование документа о приемке может уточняться и дополняться.

<18> Указывается нужный вариант, условие может изменяться.

<19> Пункт может предусматривать условие об авансовых платежах в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, за исключением случая заключения контракта с поставщиком, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Закона N 44-ФЗ, когда выплата авансовых платежей не допускается (часть 13 статьи 37 Закона N 44-ФЗ).

<20> Срок может изменяться при необходимости.

<21> Условие подлежит обязательному применению при исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур. В иных случаях здесь и далее условия, касающиеся приемки товара с использованием ЕИС, могут изменяться.

<22> Условие может изменяться при необходимости. В соответствии с пунктами 4, 5 части 13 статьи 94 Закона N 44-ФЗ срок приемки не может превышать двадцать рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.

<23> Пункт может быть изменен при необходимости в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 94 Закона N 44-ФЗ.

<24> Условие может изменяться при необходимости.

<25> Условие может изменяться при необходимости.

<26> Пункт включается в проект контракта в случае привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с пунктом 1.3 проекта контракта (Постановление N 1466).

<27> Условие может изменяться при необходимости.

<28> Условие может изменяться при необходимости.

<29> Пункты 5.4.7 - 5.4.9 включаются в проект контракта при наличии в извещении об осуществлении закупки требования к поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (части 5, 6 статьи 30 Закона N 44-ФЗ).

<30> Пункт включается в проект контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 N 775 "Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию"). Требование установлено в соответствии с частями 23, 24 статьи 34 Закона N 44-ФЗ.

<31> Пункт 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" (далее - Постановление N 1042).

<32> В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени, заказчику необходимо предусмотреть указанный порядок в пункте 6.3.4 проекта контракта.

<33> Размер штрафа устанавливается и рассчитывается как процент цены контракта, а в случае, если включается условие, указанное в примечании 3 пункта 6.3.2 проекта контракта, как процент начальной (максимальной) цены контракта в порядке, установленном Постановлением N 1042.

В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, заказчику необходимо предусмотреть указанный порядок в пункте 6.3.4 проекта контракта.

<34> В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени и штрафов, заказчику необходимо предусмотреть в указанном пункте порядок и размер их начислений.

<35> Пункт включается при необходимости.

<36> Пункт включается в случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 N 775 "Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию"). Требование установлено в соответствии с частями 23, 24 статьи 34 Закона N 44-ФЗ.

<37> Пункт включается в случае привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с пунктом 1.3 контракта (Постановление N 1466).

<38> Условие может изменяться при необходимости.

<39> Условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта включается в пункт при необходимости.

<40> Условие может изменяться при необходимости.

<41> Условия об обеспечении исполнения контракта включаются в проект контракта в случаях, указанных в статье 96 Закона N 44-ФЗ, и исключаются в случае заключения контракта с поставщиком, освобожденным от предоставления обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 8, 8.1 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

В случае осуществления банковского сопровождения контракта настоящий раздел дополняется условием о банковском сопровождении контракта, предусмотренным статьей 35 Закона N 44-ФЗ. При этом контракт дополняется условиями о банковском сопровождении контракта, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 N 963 "Об осуществлении банковского сопровождения контрактов".

<42> В случае заключения контракта по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ (часть 6 статьи 96 Закона N 44-ФЗ), а также в случае установления в пункте 2.1 проекта контракта цены контракта.

<43> Выбирается нужный вариант.

<44> При наличии оснований, предусмотренных статьей 37 Закона N 44-ФЗ, размер обеспечения исполнения контракта изменяется в соответствии с указанной статьей.

<45> Условие включается в пункт, если проектом контракта предусмотрено условие об авансовых платежах.

<46> В случае установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона N 44-ФЗ, указанный срок не должен превышать пятнадцать дней.

<47> Условие может изменяться при необходимости.

<48> Условие может изменяться при необходимости.

<49> Пункт включается при необходимости, а также в случаях, предусмотренных Законом N 44-ФЗ (пункт 1 части 2 статьи 51 Закона N 44-ФЗ).

Приложение
к государственному контракту (контракту)
N _________ от __ _____ 20__ года

Спецификация <1>

N п/п	Наименование товара, товарный знак (при наличии)	Код позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Технические, качественные, функциональные характеристики товара и иные характеристики и показатели товара	Количество товара (литр; кубический дециметр)	Цена единицы товара (руб.)	Наименование страны происхождения товара	Место поставки (отпуска) товара

Заказчик:

Поставщик:

<1> Наименование столбцов должно соответствовать содержанию пункта 1.2 проекта контракта.