Приложение. План-график ("дорожная карта") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Тульской области, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

Приложение
к распоряжению
Правительства Тульской области
от 24.06.2022 N 293-р

План-график ("дорожная карта")
по осуществлению мер по восстановлению прав граждан,
чьи денежные средства привлечены для строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
расположенных на территории Тульской области, включенных
в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный
частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации"

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости													Информация о застройщике			Информация о гражданах и количестве заключенных договоров				Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены						Планируемые способ и срок восстановления прав граждан				План мероприятий по восстановлению прав граждан
																				Меры нормативного (правового) характера			Меры финансового характера			Способ			Срок восстановления прав граждан	Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости																														иной способ
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства	Номер проектной декларации по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии)	Основание включения в единый реестр проблемных объектов	Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам	Номер и дата разрешения на строительство (при наличии)	Кадастровый номер земельного участка	Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости	Общая площадь жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/ паенакопления	Общая площадь нежилых помещений	Количество нежилых помещений	Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	Наименование	ИНН	Сведения о введении процедуры банкротства	Общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Иные договоры	Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	С помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	За счет мер регионального характера	За счет мер застройщика		Привлечение приобретателя								График завершения строительства																Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		Дата начала заселения		Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев)		способ восстановления прав граждан								Срок восстановления прав граждан-участников строительства иным способом, всего (месяцев)
																														Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика		Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления		Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями		Дата внесения изменений в разрешение на строительство		Дата завершения проектно-изыскательских работ		Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий		Сроки выполнения строительно-монтажных работ																		Этап 1****		Этап 2****		Этап 3****		Этап N****
																																										Дата начала строительно-монтажных работ		Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов		Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта		Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта		Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения		Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения
																														лан	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50
Р-1338	б/н от 28.01.2014	1, 2, 3	Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Ильинское, дер. Варваровка, стр. 1а, позиция 3	N RU71514000-1992 от 30.12.2013,01.03.2016	71:14:030601:4224	15%	1383	18	18	0	0	0	Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервис-Проект"	ИНН 7128500225	Дело N А68-5963/2016 Определением суда от 27.04.2018 в отношении ООО "СтройСервис-Проект" применены правила параграфа 7 "Банкротство застройщика", 11.10.2018 Арбитражным судом Тульской области ООО "СтройСервис-Проект" признано несостоятельным (банкротом)	4	4	0	0	Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	26.10.2002	Принят Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	-	-	-	-	Осуществление компенсационной выплаты	-	12.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Получение определений Арбитражного суда Тульской области по вопросам преобразования требований кредиторов в денежные / 03.2023	-	Реализация имущества в рамках дела о банкротстве застройщика/ 08.2023	-	Погашение требований кредиторов/ 12.2023	-	-	-	12.2023	-
Р-7447	б/н от 28.01.2014	1, 2, 3	Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Ильинское, дер. Варваровка, стр. 1а, позиция 4	N RU71514000-2001 от 30.12.2013, 01.03.2016	71:14:030601:4224	10%	923	14	9	104	1	0	Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервис-Проект"	ИНН 7128500225	Дело N А68-5963/2016 Определением суда от 27.04.2018 в отношении ООО "СтройСервис-Проект" применены правила параграфа 7 "Банкротство застройщика", 11.10.2018 Арбитражным судом Тульской области ООО "СтройСервис-Проект" признано несостоятельным (банкротом)	6	6	0	0	Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	26.10.2002	Принят Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	-	-	-	-	Осуществление компенсационной выплаты	-	12.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Получение определений Арбитражного суда Тульской области по вопросам преобразования требований кредиторов в денежные / 03.2023	-	Реализация имущества в рамках дела о банкротстве застройщика/ 08.2023	-	Погашение требований кредиторов/ 12.2023	-	-	-	12.2023	-
Р-1167	б/н от 28.01.2014	1, 2, 3	Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Ильинское, дер. Варваровка, стр. 1а, позиция 5	N RU71514000-2002 от 30.12.2013, 01.03.2016	71:14:030601:4224	10%	923	14	12	0	0	0	Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервис-Проект"	ИНН 7128500225	Дело N А68-5963/2016 Определением суда от 27.04.2018 в отношении ООО "СтройСервис-Проект" применены правила параграфа 7 "Банкротство застройщика", 11.10.2018 Арбитражным судом Тульской области ООО "СтройСервис-Проект" признано несостоятельным (банкротом)	4	4	0	0	Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	26.10.2002	Принят Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	-	-	-	-	Осуществление компенсационной выплаты	-	12.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Получение определений Арбитражного суда Тульской области по вопросам преобразования требований кредиторов в денежные / 03.2023	-	Реализация имущества в рамках дела о банкротстве застройщика/ 08.2023	-	Погашение требований кредиторов/ 12.2023	-	-	-	12.2023	-
Р-3441	б/н от 28.01.2014	1, 2, 3	Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Ильинское, дер. Варваровка, стр. 1а, позиция 6	N RU71514000-2039 от 11.02.2014, 11.06.2016	71:14:030601:4224	10%	1385	21	19	0	0	0	Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервис-Проект"	ИНН 7128500225	Дело N А68-5963/2016 Определением суда от 27.04.2018 в отношении ООО "СтройСервис-Проект" применены правила параграфа 7 "Банкротство застройщика", 11.10.2018 Арбитражным судом Тульской области ООО "СтройСервис-Проект" признано несостоятельным (банкротом)	3	3	0	0	Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	26.10.2002	Принят Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	-	-	-	-	осуществление компенсационной выплаты	-	12.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Получение определений Арбитражного суда Тульской области по вопросам преобразования требований кредиторов в денежные / 03.2023	-	Реализация имущества в рамках дела о банкротстве застройщика/ 08.2023	-	Погашение требований кредиторов/ 12.2023	-	-	-	12.2023	-
Р-3542	б/н от 11.03.2014	1, 2, 3	Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Ильинское, дер. Варваровка, стр. 1а, позиция 7	N RU71514000-2040 от 11.03.2014, 11.06.2016	71:14:030601:4224	5%	1385	21	21	0	0	0	Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервис-Проект"	ИНН 7128500225	Дело N А68-5963/2016 Определением суда от 27.04.2018 в отношении ООО "СтройСервис-Проект" применены правила параграфа 7 "Банкротство застройщика", 11.10.2018 Арбитражным судом Тульской области ООО "СтройСервис-Проект" признано несостоятельным (банкротом)	7	7	0	0	Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	26.10.2002	Принят Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	-	-	-	-	осуществление компенсационной выплаты	-	12.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Получение определений Арбитражного суда Тульской области по вопросам преобразования требований кредиторов в денежные / 03.2023	-	Реализация имущества в рамках дела о банкротстве застройщика/ 08.2023	-	Погашение требований кредиторов/ 12.2023	-	-	-	12.2023	-
Р-15773	-	1, 2, 3	Тульская область, г. Щекино, в 2 метрах по направлению на северо-восток от нежилого здания д. 38 по ул. Советская, в 12-ти метрах по направлению на запад от нежилого здания д. 36 по ул. Советская	N RU71522000-24 от 24.05.2013, 24.09.2013, 31.12.2014, 30.06.2015	71:32:020103:0457	75%	1219	27	27	0	0	0	Общество с ограниченной ответственностью "Газстройконструкция"	ИНН 7118020131	Дело N А68-3921/2017 Определением суда от 04.09.2017 в отношении ООО "Газстройконструкция" применены правила параграфа 7 "Банкротство застройщика", 04.09.2018 Арбитражным судом Тульской области ООО "Газстройконструкция" признано несостоятельным (банкротом)	14	13	0	0	Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" Федеральный закон от 30.12.2004	26.10.2002	Принят Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	-	-	-	-	-	Завершение строительства объекта силами ЖСК "Советская, 36-38"	12.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07.2023	-	07.2023	-	10.2023	-	12.2023	-	20	-	Формирование земельного участка под объектом строительства / 11.2021	09.11.2021	Выполнение работ по монтажу внешних и внутренних инженерных сетей / 07.2023	-	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию / 10.2023	-	-	-	12.2023	-
Р-2482	71-000128	1, 2, 3	Многоквартирный жилой дом N 23 со встроенными помещениями общественного назначения г. Тула, Центральный район, I Юго-Восточный микрорайон	N 71-RU71326000-61-2020 от 16.12.2020, 16.11.2022	71:14:030501:1417	73%	11606,4	224	224	1071,5	19	19	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Фаворит"	ИНН 7106028104	Дело N А68-7672/2019 Решением суда от 18.07.2019 в отношении ООО "Строительная компания Фаворит" применены правила параграфа 7 "Банкротство застройщика", ООО "Строительная компания Фаворит" признано несостоятельным (банкротом)	265	224	1	0	Закон Тульской области от 02.09.2019 N 80-ЗТО "О регулировании отдельных отношений в сфере долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории Тульской области"	02.09.2019	Принят Закон Тульской области от 02.09.2019 N 80-ЗТО "О регулировании отдельных отношений в сфере долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории Тульской области"	-	-	-	Публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" принято решение о завершении строительства проблемного объекта	-	-	03.2023	-	01.2020	-	N А68-7672/2019 от 13.02.2020	-	04.2020	-	12.2020	07.2020	02.2021	11.2020	11.2020	12.2020	12.2020	нет данных	нет данных	03.2021	08.2021	09.2021	04.2022	06.2022	-	06.2022	-	12.2022	-	12.2022	-	32		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Р-2976	71-000115	1, 2, 3	"Единый недвижимый комплекс жилая застройка "Времена года" (3-я очередь. Дома N 9, 11, 12 по генплану), расположенный по адресу: Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Ильинское", дом 11	N 71-RU71326000-64-2020 от 23.12.2020, 23.12.2021	71:14:030501:5815	98%	3087,2	70	70	0	0	0	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Фаворит"	ИНН 7106028104	Дело N А68-7672/2019 Решением суда от 18.07.2019 в отношении ООО "Строительная компания Фаворит" применены правила параграфа 7 "Банкротство застройщика", ООО "Строительная компания Фаворит" признано несостоятельным (банкротом)	97	70	0	0	Закон Тульской области от 02.09.2019 N 80-ЗТО "О регулировании отдельных отношений в сфере долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории Тульской области"	02.09.2019	Принят Закон Тульской области от 02.09.2019 N 80-ЗТО "О регулировании отдельных отношений в сфере долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории Тульской области"	-	-	-	Публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" принято решение о завершении строительства проблемного объекта	-	-	09.2022	-	01.2020	-	N А68-7672/2019 от 13.02.2020	-	04.2020	-	12.2020	08.2020	06.2021	11.2020	11.2020	12.2020	12.2020	нет данных	нет данных	04.2021	05.2021	03.2021	11.2021	06.2021	11.2021	05.2021	11.2021	09.2022	-	09.2022	-	29		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-