Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 1 июля 2022 г. N 387-рп "О внесении изменений в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 августа 2017 года N 490-рп "Об утверждении плана-графика ("дорожной карты") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости..."

Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 1 июля 2022 г. N 387-рп
"О внесении изменений в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 августа 2017 года N 490-рп "Об утверждении плана-графика ("дорожной карты") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017 года N 1063-р, Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 октября 2005 года N 73-оз "О Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", учитывая решение Общественного совета при Департаменте строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол заседания от 15 июня 2022 года N 18):

Внести в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 августа 2017 года N 490-рп "Об утверждении плана-графика ("дорожной карты") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" следующие изменения:

1. В пункте 2 слова "Е.Г. Адамова" заменить словами "А.Ф. Ислаева".

2. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

"Приложение 1
к распоряжению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 8 августа 2017 года N 490-рп

План-график ("дорожная карта")
по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости													Информация о застройщике			Информация о гражданах и количестве заключенных договоров
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства	Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии)	Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*>	Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам	Номер и дата разрешения на строительство (при наличии)	Кадастровый номер земельного участка	Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости	Общая площадь жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления	Общая площадь нежилых помещений	Количество нежилых помещений	Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	Наименование	ИНН	Сведения о введении процедуры банкротства	Общее количество граждан-участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Иные договоры
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
р-12014 ПД	N 86-000063	1, 2, 3	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 31Б, д. 1	86-RU 86310000-56-2016 от 7 июня 2016 года	86:10:0101250:2045	72	9580	201	197	227,6	2	-	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	8601069040	решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 февраля 2021 года по делу N А75-18931/2019 в отношении ООО "ДЭП" введена процедура конкурсного производства	207	147	-	-

Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены						Планируемые способ и срок восстановления прав граждан
меры нормативного (правового) характера			меры финансового характера			способ			Сроки восстановления прав граждан
наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	за счет мер регионального характера	за счет мер застройщика	Сроки восстановления прав граждан
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Статья 13.1 Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	31.03.2023	исполнение обязательств по передаче жилых помещений, машино-мест, а также нежилых помещений, определенных подпунктом 3.1 пункта 1 статьи 201.1 от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - ФЗ N 127-ФЗ)	финансирования мероприятий по завершению строительства объектов ст. 13.1 ФЗ N 218-ФЗ	31.03.2023	исполнение обязательств по передаче жилых помещений, машино-мест, а также нежилых помещений, определенных подпунктом 3.1 пункта 1 статьи 201.1 ФЗN 127-ФЗ	завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию	-	-	31.03.2023

План мероприятий по восстановлению прав граждан

Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**>

Иной способ

Привлечение приобретателя

График завершения строительства

Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Дата начала заселения

Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяце)

Способ восстановления прав граждан <***>

Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев)

Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика

Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления

Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями

Дата внесения изменений в разрешение на строительство

Дата завершения проектно-изыскательских работ

Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

Сроки выполнения строительно-монтажных работ

Этап 1 <****>

Этап 2 <****>

Этап 3 <****>

Этап N <****>

Дата начала строительно-монтажных работ

Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов

Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта

Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта

Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения

Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

23.08.2021

01.11.2021

30.09.2021

06.12.2021

30.11.2021

18.01.2022

16.06.2022

28.03.2022

14.07.2022

20.05.2022

25.08.2022

выполнено

28.02.2023

31.03.2023

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости													Информация о застройщике			Информация о гражданах и количестве заключенных договоров
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства	Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии)	Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*>	Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам	Номер и дата разрешения на строительство (при наличии)	Кадастровый номер земельного участка	Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости	Общая площадь жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления	Общая площадь нежилых помещений	Количество нежилых помещений	Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	Наименование	ИНН	Сведения о введении процедуры банкротства	Общее количество граждан-участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Иные договоры
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
р-13479 ПД	N 86-000135	1, 2, 3	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 31Б, д. 2	86-RU 86310000-80-2016 от 21 июля 2016 года	86:10:0101250:2057	28	9939	210	187	245,06	2	-	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	8601069040	решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 февраля 2021 года по делу N А75-18931/2019 в отношении ООО "ДЭП" введена процедура конкурсного производства	79	53	-	-

Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены						Планируемые способ и срок восстановления прав граждан
меры нормативного (правового) характера			меры финансового характера			способ			Сроки восстановления прав граждан
наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	за счет мер регионального характера	за счет мер застройщика	Сроки восстановления прав граждан
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Статья 13.1 ФЗ N 218-ФЗ	30.09.2023	исполнение обязательств по передаче жилых помещений, машино-мест, а также нежилых помещений, определенных подпунктом 3.1 пункта 1 статьи 201.1 ФЗ N 127-ФЗ	финансирования мероприятий по завершению строительства объектов ст. 13.1 ФЗ N 218-ФЗ	30.09.2023	исполнение обязательств по передаче жилых помещений, машино-мест, а также нежилых помещений, определенных подпунктом 3.1 пункта 1 статьи 201.1 ФЗ N 127-ФЗ	завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию	-	-	30.09.2023

План мероприятий по восстановлению прав граждан

Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**>

Иной способ

Привлечение приобретателя

График завершения строительства

Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Дата начала заселения

Способ восстановления прав граждан <***>

Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев)

Дата внесения изменений в разрешение на строительство

Дата завершения проектно-изыскательских работ

Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

Сроки выполнения строительно-монтажных работ

Этап 1 <****>

Этап 2 <****>

Этап 3 <****>

Этап N <****>

Дата начала строительно-монтажных работ

Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов

Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта

Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта

Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения

Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

23.08.2021

01.11.2021

30.09.2021

06.12.2021

30.11.2021

18.01.2022

16.06.2022

28.03.2022

14.07.2022

20.05.2022

25.08.2022

выполнено

30.06.2023

01.08.2023

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости													Информация о застройщике			Информация о гражданах и количестве заключенных договоров
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства	Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии)	Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*>	Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам	Номер и дата разрешения на строительство (при наличии)	Кадастровый номер земельного участка	Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости	Общая площадь жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления	Общая площадь нежилых помещений	Количество нежилых помещений	Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	Наименование	ИНН	Сведения о введении процедуры банкротства	Общее количество граждан-участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Иные договоры
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
р-13604 ПД	86-000069	1, 2, 3	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 31Б, д. 3	86-RU 86310000-86-2016 от 8 августа 2016 года	86:10:0000000:20275	99	13462,59	264	264	223,77	2		ООО "ДЭП"	8602237192	решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 февраля 2021 года по делу N А75-18931/2019 в отношении ООО "ДЭП" введена процедура конкурсного производства	287	198	-	-

Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены						Планируемые способ и срок восстановления прав граждан
меры нормативного (правового) характера			меры финансового характера			способ			Сроки восстановления прав граждан
наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	за счет мер регионального характера	за счет мер застройщика	Сроки восстановления прав граждан
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
-	-	-	-	-	-	-	Завершение строительства, ввод жилого дома в эксплуатацию силами инвестора ООО "Столица", в соответствии с порядком предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов с целью обеспечения прав граждан - участников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.08.2015 N 270-п "О Порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (далее - Постановление N 270-п)	-	31.10.2022

План мероприятий по восстановлению прав граждан

Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**>

Иной способ

Привлечение приобретателя

График завершения строительства

Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Дата начала заселения

Способ восстановления прав граждан <***>

Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев)

Дата внесения изменений в разрешение на строительство

Дата завершения проектно-изыскательских работ

Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

Сроки выполнения строительно-монтажных работ

Этап 1 <****>

Этап 2 <****>

Этап 3 <****>

Этап N <****>

Дата начала строительно-монтажных работ

Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов

Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта

Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта

Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения

Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

31.10.2022

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости													Информация о застройщике			Информация о гражданах и количестве заключенных договоров
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства	Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии)	Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*>	Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам	Номер и дата разрешения на строительство (при наличии)	Кадастровый номер земельного участка	Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости	Общая площадь жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления	Общая площадь нежилых помещений	Количество нежилых помещений	Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	Наименование	ИНН	Сведения о введении процедуры банкротства	Общее количество граждан-участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Иные договоры
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
р-120183	86-000342	1, 2	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 41, д. 23 (3 этап)	N 86-ru 86310000-25-2020 от 27 февраля 2020 года	86:10:0101046:43	97	5235	88	25	1207	-	-	ООО СЗ "САЛАИР"	8602195048	-	38	25	-	-

Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены						Планируемые способ и срок восстановления прав граждан
меры нормативного (правового) характера			меры финансового характера			способ			Сроки восстановления прав граждан
наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	за счет мер регионального характера	за счет мер застройщика	Сроки восстановления прав граждан
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
-	-	-	-	-	-	-	-	Завершение строительства, ввод жилого дома в эксплуатацию	31.03.2023

План мероприятий по восстановлению прав граждан

Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**>

Иной способ

Привлечение приобретателя

График завершения строительства

Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Дата начала заселения

Способ восстановления прав граждан <***>

Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев)

Дата внесения изменений в разрешение на строительство

Дата завершения проектно-изыскательских работ

Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

Сроки выполнения строительно-монтажных работ

Этап 1 <****>

Этап 2 <****>

Этап 3 <****>

Этап N <****>

Дата начала строительно-монтажных работ

Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов

Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта

Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта

Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения

Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

31.03.2023

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости													Информация о застройщике			Информация о гражданах и количестве заключенных договоров
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства	Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии)	Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*>	Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам	Номер и дата разрешения на строительство (при наличии)	Кадастровый номер земельного участка	Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости	Общая площадь жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления	Общая площадь нежилых помещений	Количество нежилых помещений	Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	Наименование	ИНН	Сведения о введении процедуры банкротства	Общее количество граждан-участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Иные договоры
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
р-17615 ПД	86-000082	1, 2	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 21-22, д. 2	86-ru 86310000-86-2017 от 4 июля 2017 года	86:10:0101244:1760	3	8094,45	139	42	616	71	-	ООО "СеверСтрой"	8602225824	решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 января 2022 года по делу N А75-19049/2019 в отношении ООО "СеверСтрой" введена процедура конкурсного производства	55	38	-	-

Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены						Планируемые способ и срок восстановления прав граждан
меры нормативного (правового) характера			меры финансового характера			способ			Сроки восстановления прав граждан
наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	за счет мер регионального характера	за счет мер застройщика	Сроки восстановления прав граждан
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
-	-	-	-	-	-	-	-	подписание соглашений о переводе/мене путем расторжения и заключения договоров долевого участия в строительстве в части исполнения обязательств застройщика перед участниками долевого строительства дома N 2 на обязательства застройщика в домах N 5, 6 в микрорайоне 21 - 22 г. Сургута, расторжение ДДУ и возврат затраченных денежных средств участникам долевого строительства	30.06.2023

План мероприятий по восстановлению прав граждан

Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**>

Иной способ

Привлечение приобретателя

График завершения строительства

Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Дата начала заселения

Способ восстановления прав граждан <***>

Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев)

Дата внесения изменений в разрешение на строительство

Дата завершения проектно-изыскательских работ

Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

Сроки выполнения строительно-монтажных работ

Этап 1 <****>

Этап 2 <****>

Этап 3 <****>

Этап N <****>

Дата начала строительно-монтажных работ

Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов

Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта

Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта

Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения

Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

30.06.2023

Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства	Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии)	Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*>	Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам	Номер и дата разрешения на строительство (при наличии)	Кадастровый номер земельного участка	Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости	Общая площадь жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления	Общая площадь нежилых помещений	Количество нежилых помещений	Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	Наименование	ИНН	Сведения о введении процедуры банкротства	Общее количество граждан-участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Иные договоры
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
p-119005	-	1, 2	"Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте". Корректировка. XIIА этап строительства. Подземный паркинг"; "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте". Корректировка. XIIБ этап строительства. Подземный паркинг" XIIА этап строительства	86-ru 86310000-139-2016 от 23 декабря 2016 года	86:10:0000000:4524	40	-	-	-	36035	1149	-	ООО "СеверСтрой"	8602225824	решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 января 2022 года по делу N А75-19049/2019 в отношении ООО "СеверСтрой" введена процедура конкурсного производства	64	-	55	-

Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены						Планируемые способ и срок восстановления прав граждан
меры нормативного (правового) характера			меры финансового характера			способ			Сроки восстановления прав граждан
Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	за счет мер регионального характера	за счет мер застройщика	Сроки восстановления прав граждан
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
-	-	-	-	-	-	-	Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию силами инвестора в соответствии с Постановлением N 270-п	-	30.10.2023

План мероприятий по восстановлению прав граждан

Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**>

Иной способ

Привлечение приобретателя

График завершения строительства

Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Дата начала заселения

Способ восстановления прав граждан <***>

Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев)

Дата внесения изменений в разрешение на строительство

Дата завершения проектно-изыскательских работ

Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

Сроки выполнения строительно-монтажных работ

Этап 1 <****>

Этап 2 <****>

Этап 3 <****>

Этап N <****>

Дата начала строительно-монтажных работ

Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов

Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта

Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта

Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения

Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

30.10.2023

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости													Информация о застройщике			Информация о гражданах и количестве заключенных договоров
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства	Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии)	Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*>	Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам	Номер и дата разрешения на строительство (при наличии)	Кадастровый номер земельного участка	Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости	Общая площадь жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления	Общая площадь нежилых помещений	Количество нежилых помещений	Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	Наименование	ИНН	Сведения о введении процедуры банкротства	Общее количество граждан-участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Иные договоры
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
р-119172 ПД	-	1, 2	"Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте. Корректировка". VIА, VIБ этапы строительства. Подземный паркинг	86-ru 86310000-110-2016 от 5 октября 2016 года	86:10:0101245:4	75	-	-	-	14577	489	-	ООО "СеверСтрой"	8602225824	решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 января 2022 года по делу N А75-19049/2019 в отношении ООО "СеверСтрой" введена процедура конкурсного производства	6	-	6	-

Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены						Планируемые способ и срок восстановления прав граждан
меры нормативного (правового) характера			меры финансового характера			способ			Сроки восстановления прав граждан
наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	за счет мер регионального характера	за счет мер застройщика	Сроки восстановления прав граждан
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
-	-	-	-	-	-	-	Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию силами инвестора в соответствии с Постановлением N 270-п	-	31.12.2022

План мероприятий по восстановлению прав граждан

Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**>

Иной способ

Привлечение приобретателя

График завершения строительства

Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Дата начала заселения

Способ восстановления прав граждан <***>

Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев)

Дата внесения изменений в разрешение на строительство

Дата завершения проектно-изыскательских работ

Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

Сроки выполнения строительно-монтажных работ

Этап 1 <****>

Этап 2 <****>

Этап 3 <****>

Этап N <****>

Дата начала строительно-монтажных работ

Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов

Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта

Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта

Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения

Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

31.12.2022

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости													Информация о застройщике			Информация о гражданах и количестве заключенных договоров
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства	Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии)	Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*>	Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам	Номер и дата разрешения на строительство (при наличии)	Кадастровый номер земельного участка	Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости	Общая площадь жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления	Общая площадь нежилых помещений	Количество нежилых помещений	Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	Наименование	ИНН	Сведения о введении процедуры банкротства	Общее количество граждан-участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Иные договоры
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
р-19372 ПД	86-000104	1, 2, 3	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, 44 мкр. д. 2	86-RU 86310000-45-2016 от 26 мая 2016 года	86:10:0101125:283	32	17351	370	320	138,57	2	-	Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	ИНН 8601069040	В отношении первоначального застройщика Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 июня 2020 года по делу N А75-20726/2019 ООО "СеверСтрой Партнер" введена процедура конкурсного производства	373	265	-	-

Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены						Планируемые способ и срок восстановления прав граждан
меры нормативного (правового) характера			меры финансового характера			способ			Сроки восстановления прав граждан
Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	за счет мер регионального характера	за счет мер застройщика	Сроки восстановления прав граждан
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Статья 13.1 ФЗ N 218-ФЗ	30.11.2023	Исполнение обязательств по передаче жилых помещений, машино-мест, а также нежилых помещений, определенных подпунктом 3.1 пункта 1 статьи 201.1 ФЗ N 127-ФЗ	финансирования мероприятий по завершению строительства объектов, предусмотренных статьей 13.1 ФЗ N 218-ФЗ	30.11.2023	Исполнены обязательства по передаче жилых помещений, машино-мест, а также нежилых помещений, определенных подпунктом 3.1 пункта 1 статьи 201.1 ФЗ N 127-ФЗ	Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию	-	-	30.11.2023

План мероприятий по восстановлению прав граждан

Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**>

Иной способ

Привлечение приобретателя

График завершения строительства

Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Дата начала заселения

Способ восстановления прав граждан <***>

Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев)

Дата внесения изменений в разрешение на строительство

Дата завершения проектно-изыскательских работ

Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

Сроки выполнения строительно-монтажных работ

Этап 1 <****>

Этап 2 <****>

Этап 3 <****>

Этап N <****>

Дата начала строительно-монтажных работ

Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов

Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта

Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта

Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения

Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

25.02.2021

09.07.2021

16.09.2021

28.10.2021

23.05.2022

21.06.2022

24.08.2022

выполнено

24.10.2023

27.11.2023

33,2

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости													Информация о застройщике			Информация о гражданах и количестве заключенных договоров
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства	Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии)	Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*>	Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам	Номер и дата разрешения на строительство (при наличии)	Кадастровый номер земельного участка	Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости	Общая площадь жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления	Общая площадь нежилых помещений	Количество нежилых помещений	Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	Наименование	ИНН	Сведения о введении процедуры банкротства	Общее количество граждан-участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Иные договоры
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
р-19373 ПД	86-000113	1, 2, 3	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, 44 мкр. д. 6	N 86-ru 86310000-147-2017 от 17 ноября 2017 года	86:10:0101125:456	19	10606,91	217	162	121	2	-	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	ИНН 8601069040	Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 июня 2020 года по делу N А75-20726/2019 в отношении "СеверСтрой Партнер" введена процедура конкурсного производства	79	57	-	-

Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены						Планируемые способ и срок восстановления прав граждан
меры нормативного (правового) характера			меры финансового характера			способ			Сроки восстановления прав граждан
Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	за счет мер регионального характера	за счет мер застройщика	Сроки восстановления прав граждан
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Статья 13.1 ФЗ N 218-ФЗ	30.11.2023	Исполнение обязательств по передаче жилых помещений, машино-мест, а также нежилых помещений, определенных подпунктом 3.1 пункта 1 статьи 201.1 ФЗ N 127-ФЗ	финансирования мероприятий по завершению строительства объектов, предусмотренных статьей 13.1 ФЗ N 218-ФЗ	30.11.2023	Исполнены обязательства по передаче жилых помещений, машино-мест, а также нежилых помещений, определенных подпунктом 3.1 пункта 1 статьи 201.1 ФЗ N 127-ФЗ	Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию	-	-	30.11.2023

План мероприятий по восстановлению прав граждан

Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**>

Иной способ

Привлечение приобретателя

График завершения строительства

Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Дата начала заселения

Способ восстановления прав граждан <***>

Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев)

Дата внесения изменений в разрешение на строительство

Дата завершения проектно-изыскательских работ

Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

Сроки выполнения строительно-монтажных работ

Этап 1 <****>

Этап 2 <****>

Этап 3 <****>

Этап N <****>

Дата начала строительно-монтажных работ

Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов

Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта

Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта

Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения

Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

25.02.2021

09.07.2021

16.09.2021

26.10.2021

23.05.2022

08.04.2022

21.06.2022

24.08.2022

выполнено

31.10.2023

30.11.2023

33,3

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости													Информация о застройщике			Информация о гражданах и количестве заключенных договоров
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства	Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии)	Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*>	Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам	Номер и дата разрешения на строительство (при наличии)	Кадастровый номер земельного участка	Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости	Общая площадь жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления	Общая площадь нежилых помещений	Количество нежилых помещений	Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	Наименование	ИНН	Сведения о введении процедуры банкротства	Общее количество граждан-участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Иные договоры
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
р-15194	-	1, 2, 3	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск," Многоквартирный трехподъездный жилой дом N 7 в микрорайоне 11А"	N RU 86304000-12 от 03.04.2014 продление до 20.12.2015, до 20.07.2016, до 30.12.2016, до 30.12.2017, до 30.12.2018, до 30.12.2019, до 30.12.2020, до 28.02.2021, до 28.02.2022, до 27.04.2023	86:20:0000029:260	49,5%	2356,14 кв. м	48	19	-	-	-	ЖСК "Наш дом"	8604068454		31	19	-	-

Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены						Планируемые способ и срок восстановления прав граждан
меры нормативного (правового) характера			меры финансового характера			способ			Сроки восстановления прав граждан
Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	за счет мер регионального характера	за счет мер застройщика	Сроки восстановления прав граждан
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
-	-	-	-	-	-	-	-	Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2023

План мероприятий по восстановлению прав граждан
Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**>																														Иной способ
Привлечение приобретателя								График завершения строительства																Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		Дата начала заселения		Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяце)		Способ восстановления прав граждан <***>								Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев)
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика		Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления		Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями		Дата внесения изменений в разрешение на строительство		Дата завершения проектно-изыскательских работ		Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий		Сроки выполнения строительно-монтажных работ																		Этап 1 <****>		Этап 2 <****>		Этап 3 <****>		Этап N <****>
												Дата начала строительно-монтажных работ		Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов		Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта		Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта		Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения		Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения
план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.
31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.09.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости													Информация о застройщике			Информация о гражданах и количестве заключенных договоров
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства	Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии)	Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*>	Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам	Номер и дата разрешения на строительство (при наличии)	Кадастровый номер земельного участка	Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости	Общая площадь жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления	Общая площадь нежилых помещений	Количество нежилых помещений	Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	Наименование	ИНН	Сведения о введении процедуры банкротства	Общее количество граждан-участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Иные договоры
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
р-24277	86-000105	2	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями социального назначения Корпус 49-2	RU 86304000-18-2015 от 28.05.2015 продление до 28.11.2018, до 28.06.2019,до 28.12.2019, до 28.06.2020, до 28.06.2021, до 28.12.2021, до 28.06.2022, до 28.06.2023	86:20:000046:46	81,7	6582,71 кв. м.	123	82	-	-	-	ООО "Специализированный застройщик "Инвест-Строй"	8604031863	-	64	81	-	-

Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены						Планируемые способ и срок восстановления прав граждан
меры нормативного (правового) характера			меры финансового характера			способ			Сроки восстановления прав граждан
Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	за счет мер регионального характера	за счет мер застройщика	Сроки восстановления прав граждан
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
-	-	-	-	-	-	-	-	Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2023

План мероприятий по восстановлению прав граждан
Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**>																														Иной способ
Привлечение приобретателя								График завершения строительства																Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		Дата начала заселения		Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяце)		Способ восстановления прав граждан <***>								Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев)
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика		Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления		Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями		Дата внесения изменений в разрешение на строительство		Дата завершения проектно-изыскательских работ		Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий		Сроки выполнения строительно-монтажных работ																		Этап 1 <****>		Этап 2 <****>		Этап 3 <****>		Этап N <****>
												Дата начала строительно-монтажных работ		Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов		Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта		Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта		Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения		Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения
план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.
31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.09.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости													Информация о застройщике			Информация о гражданах и количестве заключенных договоров
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства	Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии)	Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*>	Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам	Номер и дата разрешения на строительство (при наличии)	Кадастровый номер земельного участка	Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости	Общая площадь жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления	Общая площадь нежилых помещений	Количество нежилых помещений	Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	Наименование	ИНН	Сведения о введении процедуры банкротства	Общее количество граждан-участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Иные договоры
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
р-11609	86-000375	1, 2, 3	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 16а, д. 53 (I очередь строительства)	N RU 86304000-56 от 20.11.2014 Продление до 20.06.2016,до 06.11.2018, до 31.03.2020, до 31.03.2023	86:20:0000072:74	40%	3217,00 кв. м.	77	56	-	-	-	Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	8601069040	В отношении первоначального застройщика Решением Арбитражного суда ХМАО - Югры от 05.03.2020 ООО "Артель" признана банкротом	70	56	-	-
р-13139	86-000376	1, 2, 3	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 16а, д. 53 (II очередь строительства	N RU 86304000-57 от 20.11.2014, продление до 20.06.2017, до 20.06.2018, до 31.03.2020, до 31.03.2023	86:20:0000072:74	8%	3834,00 кв. м.	84	36	-	-	-	Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	8601069040	В отношении первоначального застройщика Решением Арбитражного суда ХМАО - Югры от 05.03.2020 ООО "Артель" признана банкротом	53	36	53	-

Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены						Планируемые способ и срок восстановления прав граждан
меры нормативного (правового) характера			меры финансового характера			способ			Сроки восстановления прав граждан
Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	за счет мер регионального характера	за счет мер застройщика
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Статья 13.1 ФЗ N 218-ФЗ	30.11.2023	Исполнены обязательства по передаче жилых помещений, машино-мест, а также нежилых помещений, определенных подпунктом 3.1 пункта 1 статьи 201.1 ФЗ N 127-ФЗ	финансирования мероприятий по завершению строительства объектов, предусмотренных статьей 13.1 ФЗ N 218-ФЗ	30.11.2023	Исполнены обязательства по передаче жилых помещений, машино-мест, а также нежилых помещений, определенных подпунктом 3.1 пункта 1 статьи 201.1 ФЗ N 127-ФЗ	Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию	-	-	30.11.2023
						Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию	-	-	30.11.2023

План мероприятий по восстановлению прав граждан
Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**>																														Иной способ
Привлечение приобретателя								График завершения строительства																Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		Дата начала заселения		Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяце)		Способ восстановления прав граждан <***>								Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев)
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика		Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления		Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями		Дата внесения изменений в разрешение на строительство		Дата завершения проектно-изыскательских работ		Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий		Сроки выполнения строительно-монтажных работ																		Этап 1 <****>		Этап 2 <****>		Этап 3 <****>		Этап N <****>
						Дата внесения изменений в разрешение на строительство		Дата завершения проектно-изыскательских работ				Дата начала строительно-монтажных работ		Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов		Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта		Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта		Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения		Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения								Этап 1 <****>		Этап 2 <****>		Этап 3 <****>		Этап N <****>
план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.
31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50
25.02.2021	25.02.2021	04.05.2021	04.05.2021	28.07.2021	28.07.2021	18.08.2021	18.08.2021	18.02.2022	18.02.2022	08.04.2022	07.06.2022	06.06.2022		выполнено	выполнено	выполнено	выполнено	-	-	-	-	-	-	20.09.2023	-	23.10.2023	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.02.2021	25.02.2021	04.05.2021	04.05.2021	28.07.2021	28.07.2021	18.08.2021	18.08.2021	09.02.2022	09.02.2022	08.04.2022	03.06.2022	06.06.2022		выполнено	выполнено	выполнено	выполнено	29.09.2023	-	-	-	-	-	31.10.2023	-	30.11.2023	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости													Информация о застройщике			Информация о гражданах и количестве заключенных договоров
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства	Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии)	Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*>	Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам	Номер и дата разрешения на строительство (при наличии)	Кадастровый номер земельного участка	Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости	Общая площадь жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления	Общая площадь нежилых помещений	Количество нежилых помещений	Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	Наименование	ИНН	Сведения о введении процедуры банкротства	Общее количество граждан-участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Иные договоры
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
р-39513	N 86-000160	1,2	г. Нефтеюганск, микрорайон 3, д. 14/1	N RU86304-3-2018 от 15.02.2018 до 31.12.2021, до 31.12.2022	86:20:0000058:3631	35%	2736,36	44	32	678,29	17	6	Специализированный застройщик "Наш Дом"	7720403052	-	33	29	4	-

Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены						Планируемые способ и срок восстановления прав граждан
меры нормативного (правового) характера			меры финансового характера			способ			Сроки восстановления прав граждан
Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	за счет мер регионального характера	за счет мер застройщика	Сроки восстановления прав граждан
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
-	-	-	-	-	-	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта или предоставление компенсационных выплат в соответствии с решением публично-правовой компании "Фонд развития территорий" (далее - ППК "Фонд") о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства объекта	-	-	в срок, установленный действующим законодательством

План мероприятий по восстановлению прав граждан

Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**>

Иной способ

Привлечение приобретателя

График завершения строительства

Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Дата начала заселения

Способ восстановления прав граждан <***>

Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев)

Дата внесения изменений в разрешение на строительство

Дата завершения проектно-изыскательских работ

Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

Сроки выполнения строительно-монтажных работ

Этап 1 <****>

Этап 2 <****>

Этап 3 <****>

Этап N <****>

Дата начала строительно-монтажных работ

Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов

Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта

Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта

Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения

Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости													Информация о застройщике			Информация о гражданах и количестве заключенных договоров
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства	Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии)	Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*>	Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам	Номер и дата разрешения на строительство (при наличии)	Кадастровый номер земельного участка	Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости	Общая площадь жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления	Общая площадь нежилых помещений	Количество нежилых помещений	Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	Наименование	ИНН	Сведения о введении процедуры банкротства	Общее количество граждан-участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Иные договоры
																			Иные договоры
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
p-119039	-	1,2,3,4	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, пгт. Федоровский, ул. Пионерная	N RU86507103-71 от 03.09.2013 до 03.05.2015, до 28.05.2016	86:03:030113:161	49%	7174,76 кв. м.	135	5	-	-	-	ООО "Стройтранс"	8602043711	Решением Арбитражного суда ХМАО - Югры от 26.01.2016 ООО "Стройтранс" признано банкротом	6	5	-

Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены						Планируемые способ и срок восстановления прав граждан
меры нормативного (правового) характера			меры финансового характера			способ			Сроки восстановления прав граждан
Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	за счет мер регионального характера	за счет мер застройщика	Сроки восстановления прав граждан
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Статья 13 ФЗN 218-ФЗ	В установленные законодательством сроки	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта или предоставление компенсационных выплат в соответствии с решением ППК "Фонд" о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства объекта	исполнение обязательств по передаче жилых помещений, машино-мест, а также нежилых помещений, определенных подпунктом 3.1 пункта 1 статьи 201.1 ФЗ N 127-ФЗ	В установленные сроки законодательством	исполнение обязательств по передаче жилых помещений, машино-мест, а также нежилых помещений, определенных подпунктом 3.1 пункта 1 статьи 201.1 ФЗ N 127-ФЗ	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта или предоставление компенсационных выплат в соответствии с решением ППК "Фонд" о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства объекта			в срок, установленный действующим законодательством

План мероприятий по восстановлению прав граждан

Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**>

Иной способ

Привлечение приобретателя

График завершения строительства

Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Дата начала заселения

Способ восстановления прав граждан <***>

Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев)

Дата внесения изменений в разрешение на строительство

Дата завершения проектно-изыскательских работ

Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

Сроки выполнения строительно-монтажных работ

Этап 1 <****>

Этап 2 <****>

Этап 3 <****>

Этап N <****>

Дата начала строительно-монтажных работ

Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов

Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта

Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта

Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения

Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план

факт.

статья 13 Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ

в срок, установленный действующим законодательством

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Н.В. Комарова

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.