Приложение N 3

Приложение N 5-2
к Методическим рекомендациям

Утверждаю:³⁷⁸

Заказчик _____________

"___" ___________ 20__ г.

Примерная форма
государственного контракта (контракта) на выполнение работ

Проект государственного контракта/контракта³⁷⁹ N _______³⁸⁰на выполнение работ _____________³⁸¹

(Идентификационный код закупки N ______)

_______________³⁸²

"__" _____________ ____ г.³⁸³

___________³⁸⁴, действующее³⁸⁵ от имени Санкт-Петербурга³⁸⁶, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ________³⁸⁷, действующего на основании __________³⁸⁸, с одной стороны, и _________³⁸⁹, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______³⁹⁰, действующего на основании _________³⁹¹, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании ____________³⁹² от "__" ______ 20__ г. N ___ и в соответствии с ______³⁹³ Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - ФЗ N 44), заключили настоящий государственный контракт/контракт³⁹⁴ (далее - Контракт)³⁹⁵ о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с Контрактом Подрядчик³⁹⁶ обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, выполнить работы Заказчику: ___________________³⁹⁷ (далее - Работы) в обусловленный Контрактом срок, согласно Техническому заданию³⁹⁸ (Приложение N 1 к Контракту), Описанию объекта закупки (Приложение N 2 к Контракту) и предложению Подрядчика по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки" (Приложение N 6 к Контракту)³⁹⁹, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. (Следует выбрать один из вариантов)

Вариант 1 (выбирается во всех случаях, за исключением случая, для которого предусмотрен вариант 2)

Состав, объем, единицы измерения выполняемых Работ по Контракту установлены Техническим заданием (Приложение N 1 к Контракту). Функциональные, технические и качественные характеристики Работ установлены в Описании объекта закупки (Приложение N 2 к Контракту).

1.3. Место выполнения Работ: _____________________.⁴⁰⁰

Окончание варианта 1

Вариант 2 (выбирается в случае, если объем подлежащих выполнению работ невозможно определить, и заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 ФЗ N 44 определяет начальную цену единицы работы, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта)

Состав, единицы измерения выполняемых Работ по Контракту установлен Техническим заданием (Приложение N 1 к Контракту). Функциональные, технические и качественные характеристики Работ установлены в Описании объекта закупки (Приложение N 2 к Контракту).

1.3. Место выполнения Работ: _____________________.⁴⁰¹

Окончание варианта 2

1.4.⁴⁰² Сроки исполнения отдельных этапов исполнения Контракта:⁴⁰³

этап N 1 - с _______ по _________;

этап N 2 - с _______ по _________;

этап N n - с _______ по _________.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. (Следует выбрать один из вариантов)

Вариант 1 (выбирается во всех случаях, за исключением случаев, для которых предусмотрены варианты 2-4)

Цена Контракта⁴⁰⁴⁴⁰⁵ составляет __________ рублей ______ копеек (_______), в том числе НДС - (__ процентов) _______ рублей ______ копеек (______)/НДС не облагается на основании ___________ Налогового кодекса Российской Федерации.⁴⁰⁶⁴⁰⁷

Цена каждого этапа исполнения Контракта составляет:⁴⁰⁸⁴⁰⁹

по этапу N 1 - ________ рублей ______ копеек (_______), в том числе НДС - (__ процентов) __________ рублей ______ копеек (_____)/НДС не облагается на основании ___________ Налогового кодекса Российской Федерации;

по этапу N 2 - ________ рублей ______ копеек (_______), в том числе НДС - (__ процентов) __________ рублей ______ копеек (_____)/НДС не облагается на основании ___________ Налогового кодекса Российской Федерации;

по этапу N n - ________ рублей ______ копеек (_______), в том числе НДС - (__ процентов) __________ рублей ______ копеек (_____)/НДС не облагается на основании ___________ Налогового кодекса Российской Федерации.

Окончание варианта 1

Вариант 2.1

Цена единицы Работы составляет __________ рублей ______ копеек (_______), в том числе НДС - (__ процентов) _______ рублей ______ копеек (______)/НДС не облагается на основании ___________ Налогового кодекса Российской Федерации.

Окончание варианта 2.1

Вариант 2.2

Цена единицы Работы установлена в Смете на выполнение работ⁴¹¹ (Приложение N 3 к Контракту).

Окончание варианта 2.2

Максимальное значение цены Контракта составляет ________ рублей _____ копеек (_____), в том числе НДС - (__ процентов) ________ рублей _______ копеек (___________)/НДС не облагается на основании ___________ Налогового кодекса Российской Федерации.

Оплата выполненных Работ осуществляется по цене единицы Работы исходя из объема выполненных Работ, но в размере, не превышающем максимального значения цены Контракта.

Окончание варианта 2

Вариант 3 (выбирается в соответствии с требованиями части 2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и постановления Правительства РФ от 13.01.2014 N 19 "Об установлении случаев, в которых при заключении контракта указываются формула цены и максимальное значение цены контракта)

Формула цены: ________________________.

Оплата выполненных Работ осуществляется по формуле цены, указанной в настоящем пункте, но в размере, не превышающем максимального значения цены Контракта.

Окончание варианта 3

Вариант 4 (Выбирается в случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 49 ФЗ N 44 или при проведении конкурса победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) является участник закупки, ценовое предложение которого предусматривает снижение цены контракта либо суммы цен ниже нуля)⁴¹²

Цена за право заключения Контракта составляет __________ рублей ______ копеек (_______) (далее - Цена контракта).

Контракт заключается после внесения Подрядчиком денежных средств в размере Цены контракта на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, указанный в разделе "Адреса, реквизиты и подписи Сторон".

Окончание варианта 4

2.2. Цена Контракта включает в себя включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с исполнением Контракта, в том числе _______________⁴¹³, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных ФЗ N 44 и Контрактом.⁴¹⁴

При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ N 44.⁴¹⁵

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых Работ и иных условий Контракта.⁴¹⁶

2.3. Источник финансирования Контракта - _________⁴¹⁷.

Лимит финансирования на 20__ год________ рублей ______ копеек (_______).

Лимит финансирования на 20__ год________ рублей ______ копеек (_______).⁴¹⁸

2.4. (Следует выбрать один из вариантов)

Вариант 1 (выбирается при установлении заказчиком авансового платежа)

Заказчик производит авансовый платеж в размере ___⁴¹⁹ процентов от цены Контракта, что составляет _____ рублей _____ копеек (______), в том числе НДС - (__ процентов) ______ рублей _____ копеек (_______)/НДС не облагается на основании ___________ Налогового кодекса Российской Федерации, в течение ___ (___) рабочих дней⁴²⁰ с даты заключения Контракта.⁴²¹

Вариант 1.1 (Включается в проект государственного контракта (контракта) в случае, если Контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса)

Авансовый платеж в отношении каждого этапа исполнения Контракта составляет:

по этапу N 1 - ________ рублей ______ копеек (_______), что составляет ____ % размера цены 1 этапа;

по этапу N 2 - ________ рублей ______ копеек (_______), что составляет ____ % размера цены 2 этапа;

по этапу N n - ________ рублей ______ копеек (_______), что составляет ____ % размера цены n этапа.⁴²²

После выполнения Работ на сумму авансового платежа оплата по Контракту в дальнейшем производится в течение _______ (______) рабочих дней⁴²³ с даты подписания Заказчиком документа о приемке в электронной форме, формируемого посредством единой информационной системы в сфере закупок (далее - документ о приемке), к которому в качестве дополнительных документов Подрядчиком приложены документы, указанные в пункте 3.4 Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью.

Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 ФЗ N 44, не допускается.

Окончание варианта 1.1

Окончание варианта 1

Вариант 2 (выбирается в случае, если выплата аванса не предусмотрена)

Вариант 2.1 (выбирается при выполнении работ по заявкам, при этом в контракте определен объем выполняемых работ, а также в случае, если объем выполняемых работ невозможно определить, и заказчик, в соответствии с частью 24 статьи 22 ФЗ N 44, определяет начальную цену единицы работы, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а объем выполняемых работ определяется по заявкам заказчика).

Оплата Работ, определенных в Заявке, форма которой установлена Приложением N 4 к Контракту (далее - Заявка), производится Заказчиком на основании _______________⁴²⁴, в течение ___ (____) рабочих дней⁴²⁵ с даты подписания Заказчиком документа о приемке в электронной форме, формируемого посредством единой информационной системы в сфере закупок (далее - документ о приемке), к которому в качестве дополнительных документов Подрядчиком приложены документы, указанные в пункте 3.4 Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью.

Окончание варианта 2.1

Вариант 2.2 (выбирается при выполнении работ не по заявкам, в случае, когда в контракте определен необходимый объем выполняемых работ и (или) установлен график (этапы) выполнения работ)

Оплата выполненных Работ производится Заказчиком на основании ______________⁴²⁶, в течение ______ (_______) рабочих дней⁴²⁷ с даты подписания Заказчиком документа о приемке в электронной форме, формируемого посредством единой информационной системы в сфере закупок (далее - документ о приемке), к которому в качестве дополнительных документов Подрядчиком приложены документы, указанные в пункте 3.4 Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью.

Окончание варианта 2.2

Окончание варианта 2

Вариант 3 (выбирается в случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта либо сумма цен единиц работ (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 ФЗ N 44) снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта либо суммы цен единиц работы (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 ФЗ N 44) или ниже согласно пункту 9 части 3 статьи 49 ФЗ N 44, а также при проведении конкурса победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) является участник закупки, ценовое предложение которого предусматривает снижение цены контракта либо суммы цен ниже нуля)⁴²⁸

Оплата по Контракту со стороны Заказчика не производится, сведения о налоге на добавленную стоимость в документе о приемке не отображаются.

Окончание варианта 3.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Подрядчика, указанный в Контракте.⁴²⁹

2.6. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в Контракте.

2.8. Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с ФЗ N 44 и Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

3. Порядок, сроки и условия приемки Работ

Вариант 1. (выбирается при выполнении работ не по заявкам, в случае, когда в контракте определен необходимый объем выполняемых работ)

3.1. Работы выполняются Подрядчиком⁴³⁰ единовременно в соответствии с условиями Контракта. Объем выполняемых Работ определяется на основании Контракта. Частичное выполнение Работ не допускается.

Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в течение _____ календарных/рабочих⁴³¹ дней со дня заключения Сторонами Контракта.

По результатам выполнения Работ Подрядчик, не позднее _______⁴³² представляет Заказчику _____________.⁴³³

3.2. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком по адресу: ___________.⁴³⁴

Окончание варианта 1

Вариант 2. (выбирается при выполнении работ не по заявкам, в случае, когда в Контракте определен необходимый объем выполняемых работ и (или) установлен график (этапы) выполнения работ)

3.1. Работы выполняются Подрядчиком согласно Графику выполнения работ (Приложение N 6 к Контракту) и в соответствии с условиями Контракта. Объем выполняемых Работ определяется Контрактом.

По результатам выполнения Работ Подрядчик, не позднее _______⁴³⁵ представляет Заказчику _____________.⁴³⁶

3.2. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком по адресу: ___________.⁴³⁷

Окончание Варианта 2

Вариант 3 (выбирается при выполнении работ по заявкам, при этом в контракте определен объем выполняемых работ, а также в случае, если объем выполняемых работ невозможно определить, и заказчик, в соответствии с частью 24 статьи 22 ФЗ N 44, определяет начальную цену единицы работы, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а объем выполняемых работ определяется по заявкам заказчика)

3.1. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с условиями Контракта. Объем выполняемых Работ определяется на основании Заявки. Заказчик направляет Заявки в пределах срока, установленного настоящим пунктом. При этом направление Заявок за пределами срока, установленного настоящим пунктом, не допускается. Выполнение Работ на основании не подписанной Заказчиком Заявки не допускается.

Порядок определения объема выполняемых Работ на основании Заявок Заказчика включает в себя учет объемов выполняемых по Заявкам Работ исходя из определения такого объема как частное от деления максимального значения цены Контракта, к цене единицы Работы. Объем выполняемых по Заявкам Работ учитывается с нарастающим итогом и не должен превышать максимальное значение цены Контракта⁴³⁸.

Заявка направляется Заказчиком не позднее чем за ______ (______) календарных/рабочих⁴³⁹ дней до предполагаемого выполнения Работ в пределах срока, установленного пунктом 11.1 Контракта.

Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком по Заявкам в течение ____ календарных/рабочих⁴⁴⁰ дней со дня отправки Заявки Заказчиком.

По результатам выполнения Работ Подрядчик, не позднее _______⁴⁴¹ представляет Заказчику _____________.⁴⁴²

3.2. Выполнение Работ по Заявке осуществляется Подрядчиком по адресу: _________.⁴⁴³

Окончание Варианта 3

3.3. _______⁴⁴⁴, Подрядчик формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке, который должен содержать информацию, указанную в подпунктах "а" - "ж" пункта 1 части 13 статьи 94 ФЗ N 44.

При этом в документ о приемке подлежит включению информация об Работах, выполненных в течение срока, установленного пунктом 11.1 Контракта, / срока исполнения отдельного этапа исполнения Контракта.⁴⁴⁵⁴⁴⁶

3.4. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 3.3 Контракта, должны быть приложены следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

______________________.⁴⁴⁷

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 ФЗ N 44 информация, содержащаяся в документе о приемке.

3.5. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 ФЗ N 44 такого документа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

3.6. _______⁴⁴⁸ Заказчик осуществляет приемку выполненных Работ (их результатов) на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте.

3.7. Для проверки результатов выполненных Работ (результатов отдельного этапа исполнения Контракта)⁴⁴⁹ в части соответствия результатов выполненных Работ (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных Работ (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) может проводиться Заказчиком своими силами (в том числе путем создания приемочной комиссии), или к ее проведению могут привлекаться эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с ФЗ N 44.

По результатам проведенной экспертизы Заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий Контракта (результатов отдельного этапа исполнения Контракта).

В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности результатов выполненных Работ, не препятствующие приемке выполненных Работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных Работ в случае выявления несоответствия выполненных Работ условиям Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности результатов выполненных Работ, если выявленное несоответствие не препятствует приемке выполненных Работ и устранено Подрядчиком.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы выполненных Работ (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных Работ (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.⁴⁵⁰

3.8. В течение _____⁴⁵¹ дней со дня поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3.5 Контракта Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 ФЗ N 44) на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 3.4 Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.7 Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

3.8.1. Заказчик имеет право частично принять выполненные Работы с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями Контракта и фактически принятых Работах в документе о приемке.

3.9. В соответствии с частью 6 статьи 94 ФЗ N 44 по решению Заказчика для приемки выполненных Работ (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

3.9.1. В случае создания приемочной комиссии в течение ______⁴⁵² дней со дня поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3.5 Контракта, на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 3.4 Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.7 Контракта:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы в сфере закупок;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе в сфере закупок. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему в сфере закупок, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

3.9.2. Приемочная комиссия имеет право частично принять выполненные Работы с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями Контракта и информации о фактически принятых Работах в документе о приемке.

3.10. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 ФЗ N 44 таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

3.11. В случае получения в соответствии с пунктом 3.10 Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе от подписания документа о приемке, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом и частью 13 статьи 94 ФЗ N 44.

3.12. Датой приемки выполненных Работ (их результатов) считается дата размещения в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Подписание со стороны Заказчика документа о приемке подтверждает исполнение обязательств Подрядчика, предусмотренных Контрактом.

3.13. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе в сфере закупок исправленного документа о приемке.

После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания документа о приемке, Подрядчик и Заказчик подписывают документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Контракта.

Срок исправления Подрядчиком документа о приемке при поступлении от Заказчика уведомления об уточнении составляет __________.⁴⁵³

3.14. Подрядчик обязан по результатам выполнения Работ (по результатам отдельного этапа исполнения Контракта) передать Заказчику документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом. Скан-образы таких документов могут быть прикреплены Подрядчиком к документу о приемке, предусмотренному пунктом 3.3 Контракта.

3.16. Сдача и приемка Работ осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

4. Взаимодействие Сторон⁴⁵⁴

4.1. Подрядчик обязан:⁴⁵⁵

4.1.1. Выполнить Работы в порядке, объеме, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом.

4.1.2. Обеспечить соответствие результатов выполненных Работ требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами, установленным законодательством Российской Федерации⁴⁵⁶, а также требованиям, установленным Контрактом.

4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии результатов выполненных Работ условиям Контракта.

4.1.4.⁴⁵⁷ В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта сформировать такое решение с использованием единой информационной системы, подписать усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика и разместить в единой информационной системе.⁴⁵⁸

4.1.5. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.1.6. Предоставить Заказчику информацию обо всех субподрядчиках, соисполнителях, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены Контракта, в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения Подрядчиком таких договоров.⁴⁵⁹

4.1.7. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - соисполнители из числа СМП и СОНКО) в объеме ____% от цены Контракта.⁴⁶⁰

4.1.8. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем из числа СМП и СОНКО представить Заказчику:⁴⁶¹

а) декларацию о принадлежности соисполнителя из числа СМП и СОНКО к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем из числа СМП и СОНКО, заверенную Подрядчиком.

4.1.9. В случае замены соисполнителя из числа СМП и СОНКО на этапе исполнения Контракта на другого соисполнителя из числа СМП и СОНКО представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 4.1.8 Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым соисполнителем из числа СМП и СОНКО.⁴⁶²

4.1.10. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с соисполнителем из числа СМП и СОНКО представлять Заказчику следующие документы:⁴⁶³

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им соисполнителем из числа СМП и СОНКО;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком соисполнителю из числа СМП и СОНКО, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им соисполнителем из числа СМП и СОНКО, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных Работ, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных соисполнителем из числа СМП и СОНКО).

4.1.11. Оплачивать поставленный соисполнителем из числа СМП и СОНКО товар, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким соисполнителем, в течение __ рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненных работ (ее результатов), оказанных услуг, отдельных этапов исполнения договора.⁴⁶⁴

4.1.12. Обеспечивать гарантии качества выполненных Работ в соответствии с разделом 5 Контракта.⁴⁶⁵

4.1.13. Формировать и направлять Заказчику документ о приемке с приложением документов, указанных в пункте 3.4 Контракта, являющихся его неотъемлемой частью в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

4.1.14. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности, пожарной и экологической безопасности, а также пропускной режим.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных и принятых Работ Заказчиком в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 ФЗ N 44.⁴⁶⁶

4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта.

4.2.5.⁴⁶⁷ Привлекать к выполнению Контракта соисполнителей из числа СМП и СОНКО.

Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями, соисполнителями из числа СМП и СОНКО в рамках исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Невыполнение соисполнителем, соисполнителем из числа СМП и СОНКО обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий Контракта;

4.2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем из числа СМП и СОНКО обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену соисполнителя из числа СМП и СОНКО, с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя из числа СМП и СОНКО.⁴⁶⁸

4.2.7. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) выполнить Работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 ФЗ N 44).

4.2.8. По согласованию с Заказчиком досрочно выполнить Работы.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Обеспечить своевременную оплату выполненных Работ, соответствующих условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

4.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

а) Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 ФЗ N 44;

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.⁴⁶⁹

4.3.3.⁴⁷⁰ В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта сформировать такое решение с использованием единой информационной системы, подписать усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и разместить в единой информационной системе.⁴⁷¹

4.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта.

4.3.5. Обеспечить своевременную приемку выполненных Работ, соответствующих условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, провести экспертизу результатов выполненных Работ для проверки их соответствия условиям Контракта в соответствии с ФЗ N 44 и Контрактом.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

4.4.2. Требовать от Подрядчика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока годности.

4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий Контракта.

4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 Контракта, причиненных по вине Подрядчика.

4.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта объем выполняемых Работ, предусмотренных Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных ФЗ N 44.⁴⁷²

4.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Работ, не соответствующих условиям Контракта.

4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 ФЗ N 44.⁴⁷³

4.4.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу результатов выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с ФЗ N 44.⁴⁷⁴

5. Гарантия, качество Работ, обеспечение гарантийных обязательств⁴⁷⁵^{476 477}

5.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным Контрактом.⁴⁷⁸⁴⁷⁹

5.1.1. Гарантии качества выполненных Работ распространяются на все выполненные Подрядчиком Работы.

5.1.2. Срок предоставления гарантии качества выполненных Работ составляет __ месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.⁴⁸⁰

5.2. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантии качества выполненных Работ, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество выполненных Работ.⁴⁸¹

5.3. Подрядчик гарантирует устранение недостатков выполненных Работ, выявленных в течение срока гарантий качества выполненных Работ.⁴⁸²

5.4. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет __ процентов начальной (максимальной) цены Контракта⁴⁸³.

5.8. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком в срок ____⁴⁸⁴.

5.9. Гарантийные обязательства обеспечиваются Подрядчиком посредством предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 ФЗ N 44, или внесением денежных средств на указанный в разделе 16 Контракта счет Заказчика.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок гарантийных обязательств, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ N 44.

5.10. Подписание Заказчиком документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, установленные Контрактом.

5.11. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком в течение ___ календарных/рабочих⁴⁸⁵ дней с даты окончания гарантийного срока, указанного в Контракте, на счет Подрядчика, с которого поступили такие денежные средства, при условии отсутствия у Заказчика претензий. В случае если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока на выполненные Работы.

5.12. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

5.13⁴⁸⁶. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 ФЗ N 44, освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных ФЗ N 44 для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

6. Ответственность Сторон⁴⁸⁷

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Подрядчик.

6.2. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере _______.⁴⁸⁸

6.6. В случае нарушения Подрядчиком срока представления документа, предусмотренного пунктом 3.3 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 6.4 - 6.5 Контракта.

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом⁴⁸⁹, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере ______.⁴⁹⁰

6.11.⁴⁹¹ За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 ФЗ N 44, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.12.⁴⁹² За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных ФЗ N 44), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства)⁴⁹³, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере ________⁴⁹⁴.

6.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения⁴⁹⁵, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере _________.⁴⁹⁶

6.14. В случае если Подрядчиком не предоставлено новое обеспечение исполнения Контракта в соответствии с пунктом 7.9 Контракта, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней. При этом размер пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 7.9 Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени⁴⁹⁷.

6.15. В случае неисполнения Подрядчиком условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа СМП и СОНКО, предусмотренного подпунктом 4.1.7 пункта 4.1 Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.⁴⁹⁸

6.16. Подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 6.15 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа СМП и СОНКО⁴⁹⁹, в том числе:

а) за представление документов, указанных в подпунктах 4.1.8 - 4.1.10 пункта 4.1 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение соисполнителей из числа СМП и СОНКО в объеме, установленном в подпункте 4.1.7 пункта 4.1 Контракта.

6.17. В случае непредоставления Подрядчиком информации, указанной в подпункте 4.1.6 пункта 4.1 Контракта, в срок, установленный подпунктом 4.1.6 пункта 4.1 Контракта, с Подрядчика взыскивается пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.⁵⁰⁰

6.18. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.19. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.20. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7. Обеспечение исполнение Контракта⁵⁰¹

7.1. (Следует выбрать один из вариантов)

Вариант 1

Обеспечение исполнения Контракта не устанавливается.

Окончание варианта 1

Вариант 2

Подрядчик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере ___% начальной (максимальной) цены Контракта/максимального значения цены Контракта/цены Контракта, что составляет ______ руб.⁵⁰²

7.2. (Следует выбрать один из вариантов)

Вариант 2.1

В случае, если предложенная Подрядчиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Подрядчик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьями 96 и 37 ФЗ N 44 в размере ______ руб.⁵⁰³

Окончание Варианта 2.1

Вариант 2.2

В случае, если предложенная Подрядчиком сумма цен единиц Работ снижена на 25% и более по отношению к начальной сумме цен единиц Работ, Подрядчик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьями 96 и 37 ФЗ N 44 в размере ______ руб.⁵⁰⁴

Окончание Варианта 2.2

7.3. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 ФЗ N 44, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ N 44.

7.4. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 ФЗ N 44, возвращаются Подрядчику в течение _______ дней⁵⁰⁵ с даты исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 ФЗ N 44.

7.6. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 ФЗ N 44.⁵⁰⁶

7.7. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению Работ или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 ФЗ N 44. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 ФЗ N 44 Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

7.8. Предусмотренное пунктами 7.5 и 7.6 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с ФЗ N 44 и условиями Контракта, а также приемки Заказчиком выполненных Работ, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

7.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 ФЗ N 44.

7.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.5 и 7.9 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

7.11. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

7.12. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства.

7.13. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является независимая гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у гаранта уплаты денежной суммы.

7.14.⁵⁰⁷ Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, обязанность по предоставлению которого предусмотрена частью 6 статьи 96 ФЗ N 44, в том числе с учетом положений статьи 37 ФЗ N 44, в связи с предоставлением в соответствии с частью 8.1 статьи 96 ФЗ N 44 информации, содержащейся в реестре контрактов, предусмотренном статьей 103 ФЗ N 44, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов составляет не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

7.15. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 ФЗ N 44, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 ФЗ N 44, не прекращает действия выданных гарантом и принятых Заказчиком независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

Окончание варианта 2

8. Банковское сопровождение Контракта^{508 509}
и (или)
Казначейское сопровождение средств в валюте Российской Федерации, предоставление которых осуществляется с последующим подтверждением их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления указанных средств (казначейское сопровождение)^{510 511}

8.1. Банковское и (или) казначейское сопровождение Контракта не предусмотрено.

Или

8.1. Привлечение банка в целях банковского сопровождения Контракта осуществляется в соответствии с Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 N 963 "Об осуществлении банковского сопровождения контрактов".

8.2. Подрядчик обязан:

8.2.1. Осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Контракту, на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта.

8.2.2. В течение 15 рабочих дней с даты заключения Контракта заключить с банком договор о банковском сопровождении Контракта и предоставить Заказчику надлежащим образом заверенную копию такого договора.

8.2.3. Определять в договорах, заключаемых с соисполнителями (субподрядчиками), условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операций, включая операции в рамках исполнения Контракта, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта.

8.2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора с соисполнителем (субподрядчиком) предоставлять Заказчику и банку сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по Контракту соисполнителях (субподрядчиках) (полное наименование соисполнителя (субподрядчика), местонахождение соисполнителя (субподрядчика) (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет).

8.3. Договор о банковском сопровождении должен содержать условия, установленные пунктом 13 Правил осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 N 963 "Об осуществлении банковского сопровождения контрактов".

Или

8.1. Казначейское сопровождение осуществляется в случаях и порядке, установленных Правительством Санкт-Петербурга.⁵¹²

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

9.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение ____⁵¹³ дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

9.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

9.5. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

9.6. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

10. Рассмотрение и разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие из Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

10.2. Все споры, возникающие из Контракта, подлежат передаче на разрешение Арбитражному суду города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

10.4. Претензии должны быть направлены одной Стороной другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 14.4 Контракта.

10.5. Сторона должна дать ответ на претензию по существу в срок не позднее _____ календарных/рабочих⁵¹⁴ дней с даты получения претензии.

10.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

10.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

10.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. Срок действия и порядок изменения, расторжения Контракта.
Срок исполнения Контракта^{515 516}

11.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по "__" ______ ____ г. (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

11.2. Информация о Контракте подлежит включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками.

11.3. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ N 44.⁵¹⁷

11.4. Предусмотренные частью 1 статьи 95 ФЗ N 44 изменения осуществляются при условии предоставления Подрядчиком в соответствии с ФЗ N 44 обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении подрядчика требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 ФЗ N 44. При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 ФЗ N 44;

2) обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии;

3) если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат Заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, Заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

4) если при увеличении в соответствии со статьей 95 ФЗ N 44 цены Контракта обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств, Подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Подрядчика.

11.5. Заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренные пунктом 11.4 Контакта изменения могут быть осуществлены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения Контракта.⁵¹⁸

11.6. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью Контракта.

11.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

Подрядчик обязан вернуть Заказчику на указанный им в Контракте банковский счет аванс, выданный в соответствии с Контрактом, в размере, соответствующем объему неисполненных обязательств по выполнению Работ, в течение ____ рабочих дней⁵¹⁹ с момента расторжения Контракта.⁵²⁰

11.8. Стороны вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в соответствии с положениями частей 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 статьи 95 ФЗ N 44.

11.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.10. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение направляется Подрядчику и размещается в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном частью 12.1 статьи 95 ФЗ N 44.⁵²¹

11.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.12. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 ФЗ N 44, обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

11.13. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотрено пунктом 4.4.8 Контракта.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

В случае отмены Заказчиком в соответствии с ФЗ N 44 не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ N 44, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.^{522 523}

11.14. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.15. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение направляется Заказчику и размещается в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном частью 20.1 статьи 95 ФЗ N 44.⁵²⁴

11.16. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 ФЗ N 44, обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

11.17. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.18. В случае отмены Подрядчиком в соответствии с ФЗ N 44 не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 20.1 статьи 95 ФЗ N 44, Подрядчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.⁵²⁵

11.19. Срок исполнения Контракта: __________.⁵²⁶

12. Исключительные права

12.1. Подрядчик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с выполнением Работ в рамках Контракта.

12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании результатов выполненных Работ, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Подрядчиком в полном объеме.

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

14. Прочие положения

14.1. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение ___ календарных/рабочих дней⁵²⁷ с даты такого изменения. При этом если Подрядчик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Подрядчик.

14.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Контракту, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.4 Контракта, направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 16 Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 16 Контракта, либо с использованием факсимильной связи.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 16 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

14.4.⁵²⁸ В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений.

Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, от имени Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

14.5. При исполнении Контракта не допускается:

- перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Подрядчика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

14.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

14.7. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

14.8. Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение Контракта ____________.⁵²⁹

15. Перечень приложений^{530 531}

Неотъемлемой частью Контракта является следующее:

Приложение N 1 - Техническое задание на __ листах;

Приложение N 2 - Описание объекта закупки на __ листах;

Приложение N 3 - Смета на выполнение работ на __ листах;

Приложение N 4 - Форма Заявки на выполнение работ на __ листах;⁵³²

Приложение N 5 - Перечень адресов выполнения работ на __ листах;⁵³³

Приложение N 6 - График выполнения работ (Календарный план) на __ листах;⁵³⁴

Приложение N 7 - Предложение Подрядчика по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки".⁵³⁵

16. Адреса. Банковские реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:

Полное наименование⁵³⁶;

идентификационный номер налогоплательщика;

место нахождения;

почтовый адрес;

адрес электронной почты;

номер контактного телефона;

банковские реквизиты.

Подрядчик:

Полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если Подрядчиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени Подрядчика выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если Подрядчиком является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если Подрядчиком является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени Подрядчика выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если Подрядчик является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя);

адрес электронной почты;

номер контрактного телефона;

идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если Подрядчиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если Подрядчиком является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если Подрядчиком является иностранное лицо);

код причины постановки на учет юридического лица (если Подрядчиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени Подрядчика выступает обособленное подразделение юридического лица);

реквизиты счета Подрядчика, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты выполненной работы (ее результатов), а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта

от Заказчика		от Подрядчика
Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика

-----------------------------

³⁷⁸_{Применяется при осуществлении заказчиками централизованной закупки в случаях, установленных Постановлением N 1095 и утверждается руководителем заказчика (заместителем руководителя заказчика) или иным должностным лицом заказчика, действующим по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.}

³⁷⁹_{При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "Государственный контракт", при осуществлении закупки иными заказчиками указывается "Контракт".}

³⁸⁰_{Указывается в машинописном виде. При отсутствии номера указывается "б/н".}

³⁸¹_{Указывается наименование объекта закупки. Наименование контракта должно соответствовать наименованию закупки в соответствии с планом-графиком закупок заказчика.}

³⁸²_{Указывается место заключения контракта.}

³⁸³_{Указывается дата заключения контракта.}

³⁸⁴_{Указывается наименование заказчика, осуществляющего закупку.}

³⁸⁵_{Здесь и далее слова указываются в необходимом роде, падеже (спряжении) и числе в соответствии с правилами русского языка.}

³⁸⁶_{"действующее от имени Санкт-Петербурга" включается в абзац при осуществлении закупки государственными заказчиками.}

³⁸⁷_{Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица заказчика, уполномоченного на подписание контракта.}

³⁸⁸_{Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо заказчика, уполномоченное на подписание контракта.}

³⁸⁹_{Указывается полное наименование организации-подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) подрядчика - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.}

³⁹⁰_{Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность представителя подрядчика (при наличии), уполномоченного на подписание контракта.}

³⁹¹_{Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель подрядчика, уполномоченный на подписание контракта (в случае если от подрядчика действует представитель).}

³⁹²_{Указывается решение комиссии (например, вид протокола, составленного по результатам закупки) с указанием реквизитов документа.}

³⁹³_{Указывается норма ФЗ N 44, на основании которой заключается контракт.}

³⁹⁴_{Здесь и далее по тексту знак "/" обозначает возможность выбора. Заказчик самостоятельно определяет вариант с учетом специфики закупки.}

³⁹⁵_{При осуществлении закупки государственными заказчиками необходимо ввести сокращение "Контракт" и использовать такое сокращение далее по тексту. При осуществлении закупки иными заказчиками необходимо по тексту контракта использовать термин "Контракт".}

³⁹⁶_{В случае установления требования о выполнении работ подрядчиком лично (собственными силами) из контракта необходимо исключить все условия о выполнении работ с привлечением соисполнителей. В случае установления контрактом условия о привлечении соисполнителей, указывается "Подрядчик с привлечением соисполнителей обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, выполнить следующие работы Заказчику".}

³⁹⁷_{Заполняется после выбора победителя определения подрядчика в соответствии с заявкой участника закупки, с которым заключается контракт.}

³⁹⁸_{Здесь и далее по тексту название приложения определяется заказчиком самостоятельно.}

³⁹⁹_{Включается в контракт в случае проведения конкурса и при установлении заказчиком такого критерия. Не включается в контракт при отсутствии соответствующего предложения в составе заявки подрядчика.}

⁴⁰⁰_{Указывается заказчиком. В случае выполнения работ по нескольким адресам, указывается: "Адреса выполнения Работ указаны в Приложении N 5 к Контракту".}

⁴⁰¹_{Указывается заказчиком. В случае выполнения работ по нескольким адресам, указывается: "Адреса выполнения Работ указаны в Приложении N 5 к Контракту".}

⁴⁰²_{Пункт включается в проект контракта в случае, если заказчиком установлены отдельные этапы исполнения контракта.}

⁴⁰³_{Устанавливаются заказчиком.}

⁴⁰⁴_{Здесь и далее по тексту контракта числовые значения указываются в машинописном виде цифрами. После числового значения, дополнительно указывается числовое значение прописью. Инструкция распространяется на цену контракта, отдельный этап исполнения контракта, максимальное значение цены контракта, цену единицы работы, размер аванса, а также размер НДС.}

⁴⁰⁵_{В случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 49 ФЗ N 44 или при проведении конкурса победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) является участник закупки, ценовое предложение которого предусматривает снижение цены контракта либо суммы цен ниже нуля, применяется вариант 4.}

⁴⁰⁶_{Условие в части НДС не включается в контракт в случае указания предложения о цене за право заключения контракта.}

⁴⁰⁷_{Здесь и далее по тексту контракта в случае, если объект закупки не подлежит налогообложению и (или) подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, выбирается "НДС не облагается на основании ___________ Налогового кодекса Российской Федерации" с указанием статьи Налогового кодекса Российской Федерации (ст. 149 НК РФ).}

⁴⁰⁸_{Абзац включается в проект контракта в случае установления отдельных этапов исполнения контракта.}

⁴⁰⁹_{Абзац не включается в контракт в случае указания предложения о цене за право заключения контракта.}

⁴¹⁰_{В случае установления заказчиком отдельных этапов исполнения контракта при осуществлении закупки в соответствии с положениями части 24 статьи 22 ФЗ N 44 заказчик вправе указать в проекте контракта в соответствии с положениями статьи 190 ГК РФ срок исполнения и цену отдельного этапа исполнения контракта с указанием на событие (заявка заказчика) - письмо Министерства финансов Российской Федерации от 12.05.2022 N 24-06-06/43240.}

⁴¹¹_{Здесь и далее по тексту название приложения определяется заказчиком самостоятельно.}

⁴¹²_{В случае выбора варианта пункты 2.3, 2.5 - 2.8, 4.2.2, 4.3.1 не включаются в контракт.}

⁴¹³_{Устанавливается заказчиком при необходимости с учетом специфики закупки.}

⁴¹⁴_{Абзац не включается в контракт в случае в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 ФЗ N 44 (в случае выбора вариантов 2 и 3 в отношении пункта 2.1 раздела 2 контракта).}

⁴¹⁵_{Пункт контракта может содержать иные положения, с учетом действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок.}

⁴¹⁶_{Абзац не включается в контракт в случае выбора вариантов 2-4 в отношении пункта 2.1 раздела 2 контракта.}

⁴¹⁷_{Выбирается заказчиком:}

_{* Бюджет Санкт-Петербурга (Пример 1).}

_{Бюджет Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от ________ N ______ "О бюджете Санкт-Петербурга на 20____ год и на плановый период 20____ и 20___ годов", код раздела/подраздела ______, код целевой статьи ___________, код вида расходов ___________________.}

_{* для исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга; для государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга в случае проведения закупки в рамках национального проекта.}

_{** Внебюджетные средства (Пример 2).}

_{Средства бюджетных учреждений.}

_{Код целевой статьи __________, код вида расходов ________________ (Субсидии на иные цели - ______руб.);}

_{Код целевой статьи __________, код вида расходов ___, (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - ______ руб.);}

_{Код вида расходов _____ (Доходы от иной, приносящей доход деятельности ____ руб.)}

_{** для государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга.}

⁴¹⁸_{В случае если контракт заключается на срок более одного года, финансирование указывается по каждому году.}

⁴¹⁹_{Указывается заказчиком.}

⁴²⁰_{Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 13.1 статьи 34 ФЗ N 44.}

⁴²¹_{В случае если контрактом предусмотрено его поэтапное исполнение, в абзац включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента от цены соответствующего этапа.}

⁴²²_{Абзац включается в проект контракта в случае если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса в отношении каждого этапа.}

⁴²³_{Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 13.1 статьи 34 ФЗ N 44.}

⁴²⁴_{Устанавливается подтверждающий документ (при необходимости, с учетом специфики закупки).}

⁴²⁵_{Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 13.1 статьи 34 ФЗ N 44.}

⁴²⁶_{Устанавливается подтверждающий документ (при необходимости, с учетом специфики закупки).}

⁴²⁷_{Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 13.1 статьи 34 ФЗ N 44.}

⁴²⁸_{В случае выбора варианта пункты 2.3, 2.5 - 2.8, 4.2.2, 4.3.1 не включаются в контракт.}

⁴²⁹_{В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на основании контракта, подлежат казначейскому сопровождению, пункт излагается с учетом положений, предусмотренных нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств.}

⁴³⁰_{Здесь и далее по тексту порядок приемки и оплаты выполненных работ устанавливается заказчиком самостоятельно в случае выполнения работ в пользу третьих лиц, при этом понятие "Заказчик" должно быть заменено на третье лицо, в пользу которого выполняются работы.}

⁴³¹_{Указывается заказчиком.}

⁴³²_{Срок и порядок устанавливается заказчиком самостоятельно. (Например: "не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения Работ"; "не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента выполнения Работ"; "Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания выполнения Работ по каждому этапу").}

⁴³³_{Устанавливается комплект документов, подтверждающих результаты выполнения работ. Абзац устанавливается заказчиком самостоятельно (при необходимости, с учетом специфики закупки).}

⁴³⁴_{Указывается заказчиком. В случае выполнения работ по нескольким адресам, указывается: "Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком по адресам выполнения Работ, перечень которых указан в Приложении N 5 к Контракту".}

⁴³⁵_{Срок и порядок устанавливается заказчиком самостоятельно. (Например: "не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения Работ"; "не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента выполнения Работ"; "Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания выполнения Работ по каждому этапу").}

⁴³⁶_{Устанавливается комплект документов, подтверждающих результаты выполнения работ. Абзац устанавливается заказчиком самостоятельно (при необходимости, с учетом специфики закупки).}

⁴³⁷_{Указывается заказчиком. В случае выполнения работ по нескольким адресам, указывается: "Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком по адресам выполнения Работ, перечень которых указан в Приложении N 5 к Контракту".}

⁴³⁸_{Абзац указывается в случае, если объем выполняемых работ невозможно определить, и заказчик, в соответствии с частью 24 статьи 22 ФЗ N 44, определяет начальную цену единицы работы, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а объем выполняемых работ определяется по заявкам.}

⁴³⁹_{Указывается заказчиком.}

⁴⁴⁰_{Указывается заказчиком.}

⁴⁴¹_{Срок и порядок устанавливается заказчиком самостоятельно. (Например: "не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения Работ"; "не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента выполнения Работ"; "Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания выполнения Работ по каждому этапу").}

⁴⁴²_{Указывается перечень документов, подтверждающих результаты выполнения работ. Абзац устанавливается заказчиком самостоятельно (при необходимости, с учетом специфики закупки).}

⁴⁴³_{Указывается заказчиком. В случае выполнения работ по нескольким адресам, указывается: "Выполнение Работ по Заявкам осуществляется Подрядчиком по адресам выполнения Работ, указанным в Заявках, перечень которых указан в Приложении N 5 к Контракту. Заказчик в одной Заявке указывает только один адрес выполнения Работ".}

⁴⁴⁴_{Срок и порядок устанавливается заказчиком самостоятельно. (Например: "В день выполнения Работ"; "До момента фактического выполнения Работ"; "В срок не более 1 (одного) рабочего дня с даты выполнения Работ/с даты выполнения Работ в соответствии с Заявкой/ с даты выполнения Работ в соответствии с заключительной Заявкой"; "Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания выполнения Работ по каждому этапу").}

⁴⁴⁵_{Выбирается заказчиком. "Срок исполнения отдельного этапа исполнения Контракта" выбирается в случае установления заказчиком отдельных этапов исполнения контракта.}

⁴⁴⁶_{Абзац включается в контракт в случае выбора Варианта 3 в отношении пунктов 3.1, 3.2 настоящего раздела.}

⁴⁴⁷_{Перечень документов устанавливается заказчиком при необходимости с учетом специфики закупки.}

⁴⁴⁸_{Срок и порядок устанавливается заказчиком самостоятельно. (Например: "В день выполнения Работ"; "После уведомления Заказчика о факте завершения выполнения Работ"; "Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от подрядчика документов, указанных в настоящем разделе Контракта").}

⁴⁴⁹_{Здесь и далее по тексту раздела слова "(результаты отдельного этапа исполнения Контракта)" включаются в контракт в случае установления заказчиком отдельных этапов исполнения контракта.}

⁴⁵⁰_{Абзац включаются в контракт при наличии пункта 4.4.7 контракта.}

⁴⁵¹_{Срок приемки устанавливается заказчиком. В соответствии с пунктом 4 части 13 статьи 94 ФЗ N 44 приемка осуществляется в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.}

⁴⁵²_{Срок приемки устанавливается заказчиком. В соответствии с пунктом 5 части 13 статьи 94 ФЗ N 44 приемка осуществляется в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.}

⁴⁵³_{Устанавливается заказчиком.}

⁴⁵⁴_{Раздел контракта может содержать иные положения, с учетом действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок и специфики закупки.}

⁴⁵⁵_{В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на основании контракта, подлежат казначейскому сопровождению, в пункт включаются условия, подлежащие включению в государственные контракты (контракты) в соответствии с нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств.}

⁴⁵⁶_{При необходимости указывается вид и (или) реквизиты применяемых нормативных правовых актов.}

⁴⁵⁷_{Подпункт включается в контракт при наличии подпункта 4.2.3 контракта.}

⁴⁵⁸_{Порядок предусмотрен частью 20.1 статьи 95 ФЗ N 44. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 ФЗ N 44, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не размещается на официальном сайте.}

⁴⁵⁹_{Подпункт включается в контракт в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 N 775 "Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию".}

⁴⁶⁰_{Подпункт включается в контракт в случае установления такого требования в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 5 статьи 30 ФЗ N 44.}

⁴⁶¹_{Подпункт включается в контракт при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 контракта.}

⁴⁶²_{Подпункт включается в контракт при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 контракта.}

⁴⁶³_{Подпункт включается в контракт при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 контракта.}

⁴⁶⁴_{Подпункт включается в контракт при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 контракта. Срок оплаты устанавливается заказчиком с учетом положений пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 N 1466 "Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций".}

⁴⁶⁵_{Указывается заказчиком в зависимости от фактических обстоятельств, определяющих условия исполнения контракта.}

⁴⁶⁶_{Подпункт включается в контракт в случае установления такого права в отношении заказчика.}

⁴⁶⁷_{Подпункт включается в контракт в случае установления такого права заказчиком.}

⁴⁶⁸_{Подпункт включается в контракт при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 контракта.}

⁴⁶⁹_{Пункт не включается в контракт в случае осуществления закупки у единственного подрядчика в соответствии со статьей 93 ФЗ N 44, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 24, 25 части 1 статьи 93 ФЗ N 44.}

⁴⁷⁰_{Подпункт включается в контракт при наличии подпункта 4.4.7 пункта 4.4 и (или) подпункта 4.3.2 пункта 4.3 контракта.}

⁴⁷¹_{Порядок предусмотрен частью 12.1 статьи 95 ФЗ N 44. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 ФЗ N 44, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не размещается на официальном сайте.}

⁴⁷²_{Подпункт не включается в контракт в случае выбора вариантов 2-4 в отношении пункта 2.1 раздела 2 контракта.}

⁴⁷³_{Подпункт включается в контракт в случае установления такого права заказчиком, при этом в контракте должны быть отражены все положения, касающиеся одностороннего отказа от исполнения контракта сторонами в разделе 4 и 11 контракта.}

⁴⁷⁴_{Подпункт включается в контракт при наличии пункта 4.4.7 контракта.}

⁴⁷⁵_{Слова "Обеспечение гарантийных обязательств" включаются в наименование раздела Контакта в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 ФЗ N 44.}

⁴⁷⁶_{Включается в контракт в случае установления требований к гарантийным обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 ФЗ N 44. Не включается в контракт в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением. В соответствии с частью 64.1 статьи 112 ФЗ N 44 до 31.12.2022 года заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в проекте контракта. Положения части 64.1 статьи 112 ФЗ N 44 не применяются, если контрактом предусмотрена выплата аванса и при этом расчеты в части аванса не подлежат казначейскому сопровождению.}

⁴⁷⁷_{Раздел контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.}

⁴⁷⁸_{Пункт контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.}

⁴⁷⁹_{Пункт контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.}

⁴⁸⁰_{Все гарантийные обязательства по работам указываются заказчиком в контракте самостоятельно с учетом специфики работ. Требования к гарантийным обязательствам устанавливаются при их необходимости.}

⁴⁸¹_{Пункт контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.}

⁴⁸²_{Пункт контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта.}

⁴⁸³_{Указывается заказчиком в соответствии с частью 2.2 статьи 96 ФЗ N 44.}

⁴⁸⁴_{Указывается заказчиком в соответствии с частью 7.1 статьи 94 ФЗ N 44.}

⁴⁸⁵_{Указывается заказчиком.}

⁴⁸⁶_{Включается в контракт в случае заключения контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 ФЗ N 44.}

⁴⁸⁷_{В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.}

⁴⁸⁸_{Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:}

_{а) 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);}

_{б) 5 000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);}

_{в) 10 000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);}

_{г) 100 000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.}

⁴⁸⁹_{За исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.11 - 6.13, 6.15 контракта.}

⁴⁹⁰_{Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:}

_{а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;}

_{б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);}

_{в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);}

_{г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);}

_{д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);}

_{е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей д о 2 млрд. рублей (включительно);}

_{ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);}

_{з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);}

_{и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.}

⁴⁹¹_{Включается в контракт в случае заключения контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 ФЗ N 44.}

⁴⁹²_{Включается в контракт в случае заключения контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных ФЗ N 44), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта. В указанном случае пункты 6.10 и 6.11 в текст контракта не включаются.}

⁴⁹³_{Указывается заказчиком в зависимости от фактических обстоятельств, определяющих условия исполнения контракта.}

⁴⁹⁴_{Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:}

_{а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:}

_{10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;}

_{5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);}

_{1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);}

_{б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:}

_{10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;}

_{5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);}

_{1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).}

⁴⁹⁵_{Включается в контракт при наличии в контракте таких обязательств.}

⁴⁹⁶_{Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:}

_{а) 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;}

_{б) 5 000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);}

_{в) 10 000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);}

_{г) 100 000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.}

⁴⁹⁷_{Включается в контракт в случае, если исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии.}

⁴⁹⁸_{Включается в контракт в случае, если контрактом в соответствии с частью 6 статьи 30 ФЗ N 44 предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа СМП и СОНКО в виде штрафа.}

⁴⁹⁹_{Включается в контракт в случае, если такое условие было предусмотрено извещением.}

⁵⁰⁰_{Пункт включается в контракт при наличии подпункта 4.1.6 пункта 4.1, содержащего условие об обязанности подрядчика предоставить заказчику информацию обо всех субподрядчиках, соисполнителях, заключивших договор или договоры с подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.}

⁵⁰¹_{Положения об обеспечении исполнения контракта не применяются в случаях, предусмотренных частью 8 статьи 96 ФЗ N 44. заказчик вправе не устанавливать обеспечение контракта в случае, предусмотренном частью 2 статьи 96 ФЗ N 44. В соответствии с частью 64.1 статьи 112 ФЗ N 44 до 31.12.2022 года заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в проекте контракта. Положения части 64.1 статьи 112 ФЗ N 44 не применяются, если контрактом предусмотрена выплата аванса и при этом расчеты в части аванса не подлежат казначейскому сопровождению.}

⁵⁰²_{Устанавливается в соответствии с частью 6 статьи 96 ФЗ N 44.}

⁵⁰³_{Устанавливается в соответствии с частями 1 и 2 статьи 37 ФЗ N 44.}

⁵⁰⁴_{Устанавливается в соответствии с частями 1 и 2 статьи 37 ФЗ N 44.}

⁵⁰⁵_{Срок не должен превышать тридцать дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 ФЗ N 44, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.}

⁵⁰⁶_{В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы исполнения контракта.}

⁵⁰⁸_{Раздел контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.}

⁵⁰⁹_{Раздел включается в контракт в соответствии со статьей 35 ФЗ N 44. Содержание раздела определяется в зависимости от случаев, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 N 963 "Об осуществлении банковского сопровождения контрактов", нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.}

⁵¹⁰_{Раздел контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.}

⁵¹¹_{Указывается заказчиком в зависимости от фактических обстоятельств, определяющих условия исполнения контракта.}

⁵¹²_{В раздел включаются обязательные условия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.}

⁵¹³_{Указывается заказчиком.}

⁵¹⁴_{Устанавливается заказчиком, но не более срока, предусмотренного в абзаце первом части 5 статьи 4 АПК Российской Федерации.}

⁵¹⁵_{Пункты 11.8-11.18 включаются включается в контракт при наличии подпункта 4.4.7 пункта 4.4 и (или) подпункта 4.3.2 пункта 4.3 контракта.}

⁵¹⁶_{Раздел контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.}

⁵¹⁷_{Пункт контракта может содержать иные положения, с учетом действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок.}

⁵¹⁸_{Пункт включается в контракт в случае если заказчик имеет статус "Государственный заказчик".}

⁵¹⁹_{Устанавливается заказчиком.}

⁵²⁰_{Абзац включается в контракт, если было установлено условие о выплате аванса.}

⁵²¹_{В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 ФЗ N 44, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не размещается на официальном сайте.}

⁵²⁷_{Указывается заказчиком.}

⁵²⁸_{Пункт не включается в контракт в случае заключения контракта по результатам закрытых электронных процедур, проводимых в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 ФЗ N 44.}

⁵²⁹_{Указывается должность, ФИО, номер контрактного телефона, адрес электронной почты ответственного должностного лица заказчика.}

⁵³⁰_{Перечень приложении и их порядковые номера определяются заказчиком.}

⁵³¹_{Раздел контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.}

⁵³²_{Приложение вводится в контракт в случае, если выполнение работ осуществляется по заявкам заказчика.}

⁵³³_{Приложение вводится в контракт в случае, если выполнение работ осуществляется по нескольким адресам.}

⁵³⁴_{Приложение вводится в контракт в случае, если выполнение работ осуществляется в соответствии с графиком (этапами) выполнения работ.}

⁵³⁵_{Включается в контракт в случае проведения конкурса и при установлении заказчиком такого критерия. Не включается в контракт при отсутствии соответствующего предложения в составе заявки подрядчика.}

⁵³⁶_{Указание краткого наименования заказчика допустимо в случае, если в информации о заключенном контракте (карточке контракта) содержится и полное, и краткое наименование заказчика.}

-----------------------------

Приложение N 1
к Контракту
от "__" ____ 20__ г. N ___

Техническое задание

Включается заказчиком в проект контракта самостоятельно с учетом специфики работ.

От Заказчика:		От Подрядчика:

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика

Приложение N 2
к Контракту
от "__" ____ 20__ г. N ___

Описание объекта закупки⁵³⁷

Включается заказчиком при подготовке проекта контракта в точном соответствии с описанием объекта закупки, размещенным в составе извещения об осуществлении закупки.

-----------------------------

⁵³⁷_{Заказчик устанавливает функциональные, технические и качественные характеристики к объекту закупки самостоятельно в соответствии со статьей 33 ФЗ N 44, исходя из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта.}

-----------------------------

Приложение N 3
к Контракту
от "__" ____ 20__ г. N ___

Смета
на выполнение работ⁵³⁸

N п/п	Наименование работы	Единица измерения⁵³⁹	Объем работы⁵⁴⁰	Цена единицы работы, руб. (включая НДС) (если облагается НДС)	Сумма, руб. (включая НДС) (если облагается НДС)
1	2	3	4	5	6

Итого:

-----------------------------

⁵³⁸_{Итоговая стоимость каждой позиции контракта рассчитывается с учетом коэффициента, который равен отношению предложенной победителем закупки цены контракта к начальной (максимальной) цене контракта. Полученная итоговая стоимость каждой позиции контракта и общая итоговая Цена контракта вносятся в проект контракта, направляемого заказчиком победителю закупки.}

⁵³⁹_{Указывается в строгом соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.}

⁵⁴⁰_{Столбец 4 не указывается при выполнении работ в случае, если объем подлежащих выполнению работ невозможно определить, и заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 ФЗ N 44 определяет начальную цену единицы работы, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта.}

-----------------------------

Приложение N 4
к Контракту
от "__" ____ 20__ г. N ___

Форма заявки на выполнение работ

Заявка на выполнение работы N __ к Контракту от "__" _____ 20__ г. N ____

г. ________				от _________

N п/п	Наименование работы	Единица измерения⁵⁴¹	Объем работы⁵⁴²		Цена единицы работы, руб.(включая НДС) (если облагается НДС)	Сумма, руб. (включая НДС) (если облагается НДС)
1	2	3	4		5	6
1.
2.
3.

Адрес выполнения работ: ________

Подпись:
От Заказчика:

М.П. (при наличии)

От Заказчика:				От Поставщика:

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика

-----------------------------

⁵⁴¹_{Указывается в строгом соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.}

⁵⁴²_{Столбец 4 не указывается при выполнении работ в случае, если объем подлежащих выполнению работ невозможно определить, и заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 ФЗ N 44 определяет начальную цену единицы работы, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта}

-----------------------------

Приложение N 5
к Контракту
от "__" ____ 20__ г. N ___

Перечень адресов выполнения работ

N п/п	Адрес выполнения работ	Наименование работы	Единица измерения⁵⁴³		Объем⁵⁴⁴
1	2	3	4		5
1.
2.
3.

От Заказчика:				От Подрядчика:

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика

-----------------------------

⁵⁴³_{Указывается в строгом соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.}

⁵⁴⁴_{Столбец не заполняется при осуществлении закупки в соответствии с частью 24 статьи 22 ФЗ N 44.}

-----------------------------

Приложение N 6
к Контракту
от "__" ____ 20__ г. N ___

График выполнения работ (Календарный план)

N п/п	Наименование этапа выполнения работ	Наименование работ, входящих в состав этапа выполнения работ	Единица измерения⁵⁴⁵	Объем работ⁵⁴⁶		Сроки выполнения работ
						Начало срока выполнения этапа работ (промежуточного периода этапа работ)	Окончание срока выполнения этапа работ (промежуточного периода этапа работ)
1	2	3	4	5		6	7
1.
2.
3.

От Заказчика:					От Подрядчика:

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика

-----------------------------

⁵⁴⁵_{Указывается в строгом соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.}

⁵⁴⁶_{Столбец не заполняется при осуществлении закупки в соответствии с частью 24 статьи 22 ФЗ N 44.}

-----------------------------

Приложение N 7
к Контракту
от "__" ____ 20__ г. N ___

Предложение
Подрядчика по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки"

Приложение включается в контракт в случае проведения конкурса и при установлении заказчиком такого критерия. Не включается в контракт при отсутствии соответствующего предложения в составе заявки подрядчика.

<< Приложение N 2
	Содержание Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29 июля 2022 г. N 164-р "О внесении изменений в...

Приложение N 3

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас