Приложение

Приложение
к распоряжению Губернатора
Кемеровской области - Кузбасса
от 29 июня 2023 г. N 114-рг

План-график ("дорожная карта")
по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости													Информация о застройщике			Информация о гражданах и количестве заключенных договоров				Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены
																				меры нормативного (правового) характера			меры финансового характера
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства	Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии)	Основание включения в единый реестр проблемных объектов	Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам	Номер и дата разрешения на строительство	Кадастровый номер земельного участка	Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов	Общая площадь жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления	Общая площадь нежилых помещений	Количество нежилых помещений	Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	Наименование	ИНН	Сведения о введении процедуры банкротства	Общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Иные договоры	Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Р-8423	Отсутствует	"1" "2"	Таштагольский район, пгт Шерегеш, ул. 19 Партсъезда, д. 5а	RU 422511000-26713 от 01.11.2013	42:12:0102006:1084	55	927	27	5	180	-	-	ООО "СК "Сити-Строй"	2222073317	Открыто конкурсное производство	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Р-122789	Отсутствует	"1" "2"	г. Кемерово, Заводский район, ул. Коксохимическая, д. 3	42-305-542-2016 от 21.12.2016	42:24:05:01007:485	-	9475,6	159	9	-	-	-	ООО "ЕСК-Инвест"	4205209226	Открыто конкурсное производство	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Р-125938	Отсутствует	"1" "2"	г. Кемерово, Заводский район, микрорайон N 60, просп. Молодежный, д. 5/1	42-305-304-2015 от 30.09.2015	42:24:0101065:419	85	-	-	-	3090,2	67	67	ООО "Тибет СВ"	4206029949	Открыто конкурсное производство	36	0	4	32	-	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы

Планируемый способ и срок восстановления прав граждан				План мероприятий по восстановлению прав граждан
				Завершение строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости																																		Иной способ
				Привлечение приобретателя											График завершения строительства																	Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		Дата начала заселения		Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев)		Способ восстановления прав граждан										Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев)
Способ			Срок восстановления прав граждан	Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика		Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления			Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями			Дата внесения изменений в разрешение на строительство			Дата завершения проектно-изыскательских работ		Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий		Сроки выполнения строительно-монтажных работ																			1-й этап		2-й этап			3-й этап			4-й этап
С помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	За счет мер регионального характера	За счет мер застройщика																	Дата начала строительно-монтажных работ		Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов		Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта		Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта			Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения		Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения
				план.	факт.	план.	факт.		план.		факт.	план.	факт.		план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.		план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.		план.	факт.		план.	факт.	план.	факт.
27	28	29	30	31		32			33			34			35		36		37		38		39		40			41		42		43		44		45		46		47			48			49		50
В адрес публично-правовой компании "Фонд развития территорий" направлено ходатайство (объект находится на рассмотрении Фонда)			31.12.2023
27	28	29	30	31		32			33			34			35		36		37		38		39		40			41		42		43		44		45		46		47			48			49		50
В адрес публично-правовой компании "Фонд развития территорий" направлено ходатайство (объект находится на рассмотрении Фонда)			31.12.2023
В адрес публично-правовой компании "Фонд развития территорий" направлено ходатайство (объект находится на рассмотрении Фонда)			31.12.2023