Приложение N 2. Государственный контракт (Контракт) на выполнение работ

Приложение N 2
к приказу Комитета
по экономической политике
и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга
от 17 марта 2014 года N 26-п

                  Государственный контракт(1) N _______

                               (Контракт)

Санкт-Петербург                           "____" ______________ 20___ г.

     Комитет по экономической  политике  и  стратегическому  планированию

Санкт-Петербурга,  действующий  от   имени   Санкт-Петербурга,   в   лице

_________________________________, именуемый в дальнейшем Государственный

заказчик,с одной стороны,  и ____________________________________, в лице

______________________________________________, действующего на основании

______________________________,  именуемое  в  дальнейшем    Подрядчик, с

другой  стороны  (далее  именуемые  -   стороны),   заключили   настоящий

Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

                          1. Предмет Контракта

     1.1. По  Контракту  Подрядчик  обязуется  в  установленный   срок по

заданию   Государственного   заказчика   выполнить      следующие работы:

_____________________________________________ (далее - работы) по адресу:

_______________________ (далее  -  Объект),  а  Государственный  заказчик

обязуется   обеспечить   оплату   выполненных   работ,    предусмотренных

Контрактом.

     1.2.  Подрядчик  выполняет   работы   в   соответствии   со   сметой

Государственного заказчика (Приложение  N 1 (не приводится) к Контракту),

графиком выполнения  работ  (Приложение  N 2 (не приводится) к Контракту)

- включается при необходимости, а также условиями Контракта.

                        2. Срок выполнения работ

     2.1. Начало выполнения работ: с момента  подписания  Государственным

заказчиком и Подрядчиком  акта  передачи  Объекта  для  выполнения  работ

(далее - акт). Передача Объекта осуществляется Государственным заказчиком

и  Подрядчиком  в  течение  ______________  календарных  дней  с  момента

заключения Контракта или указать сроки выполнения работ с  ______________

по _______________.

     2.2. Продолжительность выполнения работ: в соответствии  с  графиком

выполнения работ (Приложение N 2 (не приводится) к Контракту) или указать

конкретно.

                      3. Права и обязанности сторон

     3.1. Государственный заказчик обязан:

     3.1.1. Передать Подрядчику Объект, указанный в пункте 1.1 Контракта,

по  акту  передачи  Объекта  для   выполнения   работ     (если указанное

предусмотрено пунктом 2.1 Контракта).

     3.1.2. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

     3.1.3. Осуществлять   контроль  и  надзор  за  ходом   и   качеством

выполняемых работ,  соблюдением  сроков  их  выполнения  и  соответствием

установленной Контрактом стоимости работ, а также качеством материалов  и

оборудования,  не  вмешиваясь   при   этом   в   оперативно-хозяйственную

деятельность Подрядчика.

     3.1.4. При  обнаружении  в  ходе  выполнения  работ   отступлений от

условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или

иных недостатков немедленно  заявить  об  этом  Подрядчику  в  письменной

форме, назначив срок их устранения.

     3.1.5. Обеспечивать проведение экспертизы выполненных работ.

     3.1.6. Обеспечивать приемку результата выполненных работ в порядке и

на условиях,  предусмотренных  Контрактом,  в  том  числе  с  соблюдением

требований, установленных Федеральным законом "О  контрактной   системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг  для  обеспечения   государственных и

муниципальных нужд" (далее - Закон N 44).

     3.1.7. Оплатить качественно выполненные работы в порядке и в  сроки,

предусмотренные Контрактом.

     3.1.8. Принять   решение  об  одностороннем  отказе  от   исполнения

Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не

соответствует  установленным  документацией  о  закупке     требованиям к

участникам закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем

соответствии таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем

определения подрядчика(2).

     3.2. Подрядчик обязан:

     3.2.1. Принять от Государственного  заказчика  по  акту   Объект для

выполнения работ в  сроки,  установленные  пунктом  2.1  Контракта  (если

установлено пунктом 2.1 Контракта).

     3.2.2.  Выполнить  предусмотренные  настоящим   Контрактом   работы,

обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией,

строительными нормами и правилами, в сроки, установленные Контрактом,  не

допуская  выполнения  объемов  работ   сверх   установленной   Контрактом

стоимости работ.

     3.2.3. Применяемые Подрядчиком материалы и оборудование  (подлежащие

обязательной сертификации) должны  быть  сертифицированы  и   разрешены к

применению на территории  Российской  Федерации.  Сертификаты  или  копии

сертификатов  на  используемые   при   выполнении   работ     материалы и

оборудование  должны  быть  представлены   Подрядчиком   Государственному

заказчику не менее чем за _________  (указать)  календарных  дней   до их

использования в работах.

     3.2.4. Выполнять работы с соблюдением  норм  пожарной  безопасности,

техники безопасности, охраны окружающей среды.

     3.2.5. В   ходе  выполнения  работ  обеспечить  уборку   территории,

прилегающей  к   территории   выполнения   работ,   чистоту   выезжающего

транспорта.

     3.2.6. Немедленно письменно предупредить Государственного  заказчика

при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые  грозят

годности  или  прочности  результатов  выполняемых  работ  либо   создают

невозможность их завершения в  срок.  Немедленно  письменно  предупредить

Государственного заказчика об иных сложностях, возникающих при исполнении

Контракта.   По   письменному    запросу       Государственного заказчика

предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств

по Контракту в течение 3 дней с момента получения такого запроса.

     3.2.7. Исполнять   полученные  в  ходе  выполнения  работ   указания

Государственного заказчика, которые заносятся в соответствующие  журналы,

а также в срок, установленный  предписанием  Государственного  заказчика,

устранять обнаруженные  им  недостатки  в  выполненной  работе   или иные

отступления от условий Контракта.

     3.2.8. Обеспечивать    сохранность   материалов    и   оборудования,

находящихся на территории выполнения работ в период выполнения  работ,  а

также в период устранения недостатков в выполненной работе.

     3.2.9. Обеспечивать Государственному заказчику возможность  контроля

и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов  и

оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к

любому конструктивному элементу Объекта, представлять  по  их  требованию

отчеты о ходе выполнения работ.

     3.2.10. Своевременно  оформлять  акты  на  скрытые  работы,  извещая

Государственного  заказчика  не  менее  чем  за   72   часа   о   времени

освидетельствования скрытых работ.

     3.2.11. Сдать результат выполненных работ Государственному заказчику

и передать при этом всю документацию, относящуюся к  выполненным  работам

(акты на скрытые работы, сертификаты или копии сертификатов).

     3.2.12. Вывезти с территории, где проводились работы,  принадлежащие

ему  механизмы,  материалы,  оборудование  и  иное  имущество,    а также

строительный мусор.

     3.2.13. Обеспечить соответствие выполненных работ условиям Контракта

о качестве в течение всего гарантийного срока на  выполненные  работы  по

Контракту, который составляет ____________ (указать) календарных  месяцев

с  момента  подписания  Государственным  заказчиком  и   Подрядчиком акта

приемки выполненных работ. В случае обнаружения недостатков (дефектов)  в

выполненных работах в течение  гарантийного  срока  устранить  недостатки

(дефекты)  за  свой  счет  и  в   срок,   установленный   Государственным

заказчиком.

     3.3. Государственный    заказчик    вправе   требовать   надлежащего

выполнения условий Контракта.

     3.4. Подрядчик вправе требовать оплаты по Контракту в случае полного

исполнения обязательств по Контракту.

                  4. Цена Контракта и порядок расчетов

     4.1. Стоимость   работ  по  Контракту  (цена  Контракта)  составляет

______________________(______________________________) руб. _____________

коп., в том числе НДС ___________________ рублей(3).

     Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком  работ  определяется  на

основании    сметы     Государственного     заказчика     (Приложение N 1

(не приводится) к Контракту), с  учетом коэффициента снижения __________.

     4.2. Цена контракта является твердой и  определяется  на  весь  срок

исполнения Контракта.

     В  случае  если  Контракт  заключается  с   физическим     лицом, за

исключением  индивидуального  предпринимателя  или  иного   занимающегося

частной  практикой  лица,  сумма,  подлежащая  уплате   физическому лицу,

уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

     4.3. Оплата по  Контракту  осуществляется  за  счет  целевой  статьи

расходов ____________________ приложения N 3 к Закону Санкт-Петербурга "О

бюджете Санкт-Петербурга на  ______________  год  и  на  плановый  период

____________________   и   __________________   годов",   счет   расходов

____________________, код КОСГУ __________________, в  пределах  годового

лимита финансирования, путем перечисления денежных средств  на  расчетный

счет Подрядчика по мере поступления бюджетных средств.  Авансирование  не

предусматривается.

     4.4. Расчеты по Контракту осуществляются в соответствии с  правилами

безналичных расчетов платежными поручениями с учетом казначейской системы

оплаты.

     4.5. Оплата   по  Контракту  полностью  (по  каждому     этапу, если

предусмотрены этапы)  выполненных  Подрядчиком  работ   осуществляется на

основании справок о  стоимости  выполненных  работ  и  затрат   (КС-3) по

каждому этапу (если предусмотрены  этапы)  и  актов  приемки  выполненных

работ (КС-2) по каждому этапу  (если  предусмотрены  этапы),  подписанных

Государственным заказчиком и Подрядчиком в порядке, предусмотренном  п. 5

Контракта, в течение _____________ (указать) рабочих дней.

     4.6. Работы, выполненные Подрядчиком с  отклонениями  от  требований

Контракта, действующего законодательства и иных исходных данных или иными

недостатками, не подлежат оплате Государственным заказчиком до устранения

Подрядчиком обнаруженных недостатков.

                    5. Порядок сдачи и приемки работ

     5.1. В течение _____________ рабочих дней после завершения работ (по

каждому этапу, если предусмотрено поэтапное выполнение  работ)  Подрядчик

направляет   Государственному   заказчику   сопроводительное     письмо о

готовности сдать выполненные работы с приложенной к  нему   оформленной в

установленном порядке документации по Контракту: акт приемки  выполненных

работ (КС-2) в двух экземплярах, справку о стоимости выполненных работ  и

затрат (КС-3) в двух экземплярах, счет, счет-фактуру (при наличии).

     5.2. Государственный заказчик, получивший сопроводительное письмо от

Подрядчика,  в срок   не  позднее  _____________  дней,   приступает    к

приемке   результата   выполненных   работ   в  части   соответствия   их

количества,  комплектности, объема требованиям, установленным Контрактом.

Срок  приемки   работ   и  оформления  ее  результатов - до _____________

(указать) рабочих дней.

     5.3. Сдача выполненных работ (по каждому  этапу)  Подрядчиком   и их

приемка Государственным заказчиком оформляется актом приемки  выполненных

работ (КС-2), подписанным Государственным заказчиком (в  случае  создания

Государственным   заказчиком   приемочной    комиссии       указанный акт

подписывается  всеми   членами   приемочной   комиссии   и   утверждается

Государственным заказчиком) и Подрядчиком.

     5.4. При  обнаружении  Государственным  заказчиком  в  ходе  приемки

выполненных   работ   недостатков   в   выполненной     работе, сторонами

составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов  (недоделок)  и

сроки их устранения Подрядчиком. При  отказе  (уклонении)   Подрядчика от

подписания  указанного   акта,   в   нем   делается       отметка об этом

Государственным заказчиком. В случае отказа Государственного заказчика от

приемки выполненных работ, Государственный заказчик направляет Подрядчику

в  ______________  (указать)  срок  письменный  мотивированный   отказ от

подписания акта приемки выполненных работ.

     Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами

и за свой счет в сроки, указанные в акте.

     Устранение   Подрядчиком   в    установленные    сроки    выявленных

Государственным заказчиком  недостатков  не  освобождает  его  от  уплаты

неустойки, предусмотренной Контрактом.

     Государственный заказчик, принявший работу без проверки, не лишается

права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены  при

приемке.

     5.5. Государственный   заказчик   вправе   отказаться     от приемки

выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть

устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ  может

быть, в том числе, несоответствие объемов предъявленных работ  фактически

выполненным,  некачественно  выполненные  работы,  отступления  от  СНиП,

технических  условий  и  других  нормативных   документов,   действующего

законодательства, отсутствие  требуемой  исполнительной   документации, а

также неправильное оформление документов.

     5.6. Датой приемки выполненных работ (по  каждому  этапу)  считается

дата подписания акта приемки выполненных работ Государственным заказчиком

(приемочной комиссией).

     5.7. Риски случайной гибели или  случайного  повреждения  результата

работ переходят от Подрядчика  к  Государственному  заказчику  с  момента

приемки Государственным  заказчиком  полностью  выполненных    работ, а в

случае  обнаружения  в  ходе  приемки  работ  недостатков  -    с момента

устранения Подрядчиком  всех  выявленных  недостатков  в   соответствии с

актом, составленным согласно пункту 5.4 Контракта.

                6. Требования к гарантии и качеству работ

     6.1. Во время выполнения работ  на  Объекте  обязательно  соблюдение

технологий  и  методик  производства  работ,  требований   экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других  норм,  действующих  на

территории Российской Федерации.

     6.2. Качество    выполняемых    работ,    используемых    материалов

(комплектующих   и   оборудования)   должно   соответствовать   следующей

нормативно-технической и методической документации (указать):

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     6.3. Используемые при производстве  работ  материалы,  оборудование,

конструкции и детали должны соответствовать принятым проектным  решениям,

государственным стандартам и технологическим условиям.

     6.4. Перед  началом  выполнения  работ  Подрядчик  обязан  назначить

правовым  актом  организации  ответственного  за  производство    работ и

представить данные сведения Государственному заказчику.

     6.5. Безопасность выполнения работ осуществляется в соответствии  со

следующими нормативными документами:

     - СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве".

     - Федеральным законом "О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии

населения".

     - Федеральным законом "О пожарной безопасности".

     6.6.  Применяемые  Подрядчиком  материалы,  конструкции   и   детали

(подлежащие обязательной сертификации  или  декларированию  соответствия)

должны  иметь  сертификат  соответствия  (декларацию  о   соответствии) и

разрешены к применению на  территории  Российской  Федерации.  Требование

установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального  закона  "О

техническом  регулировании"  и  постановлением  Правительства  Российской

Федерации от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня  продукции,

подлежащей  обязательной  сертификации,  и  единого  перечня   продукции,

подтверждение  соответствия  которой  осуществляется  в  форме   принятия

декларации о соответствии".

                        7. Ответственность сторон

     7.1. За невыполнение или  ненадлежащее  выполнение   обязательств по

Контракту стороны несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим

законодательством.

     7.2. В   случае  просрочки  исполнения   Подрядчиком   обязательств,

предусмотренных  Контрактом,   Подрядчик   выплачивает   Государственному

заказчику пени в  размере,   определяемом   по   формуле,   установленной

пунктом 6 Правил определения  размера штрафа,   начисляемого   в   случае

ненадлежащего   исполнения   заказчиком,    поставщиком     (подрядчиком,

исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом  (за  исключением

просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком   (подрядчиком,

исполнителем), и размера  пени,  начисляемой  за  каждый  день  просрочки

исполнения   поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   обязательства,

предусмотренного контрактом,  утвержденных  постановлением  Правительства

Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063 (далее - Правила), но не  менее

одной трехсотой действующей на дату уплаты пени  ставки  рефинансирования

Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на

сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и

фактически исполненных  Подрядчиком.  Пеня  начисляется  за   каждый день

просрочки   исполнения   Подрядчиком   обязательства,    предусмотренного

Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного

Контрактом срока исполнения обязательства.

     7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  Подрядчиком

обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за   исключением   просрочки

исполнения   Подрядчиком   обязательств,   предусмотренных    Контрактом,

Подрядчик  выплачивает  Государственному  заказчику  штраф   в   размере,

определяемом в соответствии с пунктом 4 Правил.

     7.4.  В  случае  просрочки  исполнения  Государственным   заказчиком

обязательств, предусмотренных Контрактом,  Подрядчик  вправе  потребовать

уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на  дату  уплаты  пеней

ставки рефинансирования Центрального банка  Российской  Федерации   от не

уплаченной в срок  суммы.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки

исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом,  начиная  со  дня,

следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения

обязательства.

     7.5. В случае ненадлежащего  исполнения  Государственным  заказчиком

обязательств  по   Контракту,   за   исключением   просрочки   исполнения

обязательств, предусмотренных Контрактом,  Подрядчик  вправе  потребовать

уплаты штрафа в размере, определяемом в соответствии с пунктом 5 Правил.

     7.6.  Уплата  неустойки  (пени,  штрафа)  за  просрочку     или иное

ненадлежащее исполнение обязательств по  Контракту,  а  также  возмещение

убытков,   причиненных   ненадлежащим   исполнением      обязательств, не

освобождает  Подрядчика  от  исполнения  этих  обязательств   в   натуре.

Неустойка (пени, штраф) взимается за каждое нарушение в отдельности.

              8. Срок действия Контракта и его прекращение

     8.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения  и  действует

до  полного  исполнения  сторонами  своих  обязательств  в  установленные

Контрактом сроки, но не позднее _____________ (указать). Истечение  срока

действия Контракта не  освобождает  стороны  от  ответственности   за его

нарушение.

     8.2. Контракт подлежит  включению  в  Реестр  контрактов   (пункт не

включается     при     осуществлении    закупок    в    соответствии    с

пунктом 4  части  1 статьи 93 Закона N 44).

     8.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению

суда,  в  случае  одностороннего  отказа  Государственного   заказчика от

исполнения Контракта в соответствии  с  гражданским   законодательством в

случаях, предусмотренных Контрактом.

     8.4. Государственный    заказчик    вправе   принять      решение об

одностороннем отказе от исполнения  Контракта  в  порядке,  установленном

Законом N 44,  в  случае  следующих  существенных  нарушений  Подрядчиком

условий Контракта:

     8.4.1. В случае непринятия Подрядчиком Объекта для выполнения  работ

в  установленный  настоящим  Контрактом  срок  (если   передача   Объекта

предусмотрена пунктом 2.1 Контракта).

     8.4.2. Отказа Подрядчика от выполнения работ.

     8.4.3. В  случае  нарушения  Подрядчиком  сроков  выполнения  работ,

установленных графиком выполнения работ - Приложение  N 2 (не приводится)

к Контракту, подписанным  сторонами, более чем на ______ календарных дней

(указывается при наличии графика).

     8.4.4. В случае систематического (2 и более  раз)  невыполнения  или

ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.

     8.4.5. Если отступления в выполненной работе  от  условий  Контракта

или иные недостатки  в  ее  результате  в  установленные  Государственным

заказчиком  сроки   не   были   устранены   Подрядчиком     либо являются

неустранимыми.

     При необходимости указать иное.

     8.4.6. По         другим          основаниям,        предусмотренным

гражданским законодательством.

                              9. Форс-мажор

     9.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за   частичное или

полное  неисполнение  обязательств  по  Контракту,   если     это явилось

следствием непреодолимой силы, то есть  чрезвычайных  и  непредотвратимых

при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта.

     9.2.  Сторона,  для  которой  надлежащее   исполнение   обязательств

оказалось    невозможным    вследствие    возникновения     обстоятельств

непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении,

а также о виде и возможной продолжительности действий в письменной  форме

в течение пяти дней.

                           10. Прочие условия

     10.1. Споры по Контракту подлежат рассмотрению  в  Арбитражном  суде

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

     10.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не

допускается,  за  исключением  их  изменения  по  соглашению   сторон при

снижении цены Контракта без изменения предусмотренных  Контрактом  объема

услуг и иных условий Контракта, а также в иных  случаях,  предусмотренных

статьей 95 Закона N 44.

     10.3. Изменения и дополнения в настоящий Контракт могут быть внесены

только  путем  подписания  Государственным   заказчиком   и   Подрядчиком

соответствующего соглашения, являющегося неотъемлемой частью Контракта, в

установленном порядке.

     10.4. По  всем  вопросам,  не  урегулированным  Контрактом,  стороны

руководствуются действующим законодательством.

     10.5. Стороны обязуются своевременно  информировать  друг   друга об

изменении их адресов, реквизитов и статуса.

     10.6. Контракт  составлен  в  двух  подлинных  экземплярах,  имеющих

равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон(4).

     10.7.  Обеспечение  исполнения  Контракта  представлено  в   размере

_______________ (указать) руб. (включается, если установлено).

     Размер  обеспечения  исполнения  Контракта  может  быть    изменен в

случаях, предусмотренных Законом N 44.

     Срок  возврата  Государственным   заказчиком   Подрядчику   денежных

средств, внесенных в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  (если

такая  форма  обеспечения  исполнения  Контракта  применена  Подрядчиком)

составляет ____________ (указать)  календарных  дней  со  дня  исполнения

Подрядчиком обязательств по Контракту в полном объеме (или указать иное).

Днем исполнения Подрядчиком  обязательств  по  Контракту  считается  дата

подписания Государственным заказчиком  акта  приемки  выполненных  работ.

(Пункт  не  включается,  если  Подрядчик  является    государственным или

муниципальным казенным учреждением).

                            11. Приложение(я)

     11.1. Приложение N 1   (не  приводится)    "Смета   Государственного

заказчика".

     11.2. Приложение N 2 (не  приводится) "График  выполнения  работ"  -

включается при наличии.

            12. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Государственный заказчик:                    Поставщик:

-----------------------------

     1 Применяется для подрядных работ.

     2 Пункт 3.1.8 не включается в Контракт при осуществлении  закупок  у

единственного подрядчика.

     3 В случае если Подрядчик не является плательщиком НДС, то в  п. 4.1

и по тексту Контракта НДС не указывается.

     4 Пункт 10.6  не  применяется  при  осуществлении  закупок  способом

проведения аукциона в электронной форме.

-----------------------------