Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Распоряжение Губернатора Пермского края от 25 сентября 2023 г. N 261-р "О внесении изменения в План-график ("дорожную карту") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, включенных в Единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", утвержденный распоряжением губернатора Пермского края от 13 декабря 2019 г. N 197-р"
- Приложение
Приложение
Приложение
к распоряжению
губернатора
Пермского края
от 25.09.2023 N 261-р
"УТВЕРЖДЕН
распоряжением
губернатора
Пермского края
от 13.12.2019 N 197-р
План-график
("дорожная карта") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
|
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости | ||||||||||||
|
идентификационный номер (ID) объекта по данным единой информационной системы жилищного строительства |
номер проектной декларации по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
основание включения в единый реестр проблемных объектов |
адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
кадастровый номер земельного участка |
степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
общая площадь жилых помещений (квартир) |
количество жилых помещений (квартир) |
количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
общая площадь нежилых помещений |
количество нежилых помещений |
количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
р-15897 |
б/н |
1 |
Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н, ул. Екатерининская, 175 (ул. Большевистская, 175) (поз. 2) |
59-RU90303000-235/2008 от 11.08.2008, 11.02.2016, 19.08.2013 |
59:01:0000000:36 |
25% |
7350,8 |
92 |
78 |
475 |
3 |
0 |
|
р-114349 |
б/н |
1 |
Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н, ул. Екатерининская, 175 (ул. Большевистская, 175) (поз. 3) |
59-RU90303000-235/2008 от 11.08.2008, 11.02.2016, 19.08.2013 |
59:01:0000000:36 |
25% |
2305,65 |
30 |
15 |
200 |
2 |
0 |
|
р-114350 |
б/н |
1 |
Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н, ул. Екатерининская, 175 (ул. Большевистская, 175) (поз. 4) |
59-RU90303000-235/2008 от 11.08.2008, 11.02.2016, 19.08.2013 |
59:01:0000000:36 |
25% |
7329,8 |
92 |
51 |
467 |
4 |
0 |
|
р-5403 |
б/н |
1 |
Пермский край, г. Пермь, Индустриальный р-он, Декабристов пр-кт, 97 |
59-RU90303000-7-2010 от 05.02.2010, 15.11.2023, 15.06.2022 |
59:01:4410763:39 |
20% |
8120,0 |
140 |
135 |
911,14 |
8 |
8 |
|
p-9197 |
б/н |
3 |
Пермский край, г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. Теплогорская, 20, 22, Теплогорская/Подводников, 24/110 (строительный адрес: Теплогорская, 20, 22) |
59-RU90303000-78-2012 от 27.06.2012, 18.10.2019, 29.03.2019 |
59:01:4410763:60 |
94% |
3104,99 |
91 |
168 |
529,00 |
13 |
13 |
|
p-114235 |
б/н |
3 |
Пермский край, г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. Теплогорская, 20, 22, Теплогорская/Подводников, 24/110 (строительный адрес: Теплогорская, 20, 22) |
59-RU90303000-78-2012 от 27.06.2012, 18.10.2019, 29.03.2019 |
59:01:4410763:60 |
94% |
3377,26 |
79 |
571,00 |
14 |
14 |
|
|
р-813 |
б/н |
1 |
Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н, ул. Углеуральская, 23 (строительный адрес - ул. Переселенческая, 100) |
59-RU90303000-8-2015 от 23.01.2015, 15.12.2022, 23.12.2021 |
59:01:4415032:680 |
45% |
9 166,30 |
155 |
130 |
0 |
0 |
0 |
|
р-5331 |
б/н |
1 |
Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н, ул. Переселенческая, 98 |
59-RU90303000-52-2015 от 25.02.2015, 23.10.2022, 23.12.2021 |
59:01:4415032:677 |
55% |
6483,2 |
110 |
95 |
0 |
0 |
0 |
|
р-8341 |
59-000031 |
1 |
Пермский край, г. Пермь, ул. Юнг Прикамья, 14 |
59-RU90303000-355-2015 от 17.11.2015, 17.11.2019, 30.10.2018 |
59:01:1713132:25 |
30% |
6502,23 |
186 |
176 |
584,44 |
1 |
1 |
|
р-38400 |
59-000142 |
1 |
Пермский край, г. Пермь, Свердловский р-н, ул. Старцева, 143 |
59-RU90303000-357-2014 от 27.11.2014, 31.08.2020, 22.10.2018 |
59:01:43119042:126, 59:01:43119042:132, 59:01:43119042:13 |
30% |
17185,40 |
340 |
340 |
1723 |
1 |
1 |
|
р-16236 |
59-000412 |
1 |
Пермский край, город Пермь, улица КИМ, 14 |
59-RU90303000-151-2010 от 19.11.2010, 14.02.2020, 13.11.2018 |
59:01:4311078:2 |
65% |
5602,50 |
112 |
105 |
0 |
0 |
0 |
|
р-4196 |
59-00037 |
1 |
Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 68а |
59-RU90303000-178-2013 от 05.08.2013, 07.10.2023, 18.05.2022 |
59:01:1713096:34 |
40% |
6786,11 |
113 |
112 |
0 |
0 |
0 |
|
р-16167 |
б/н |
3 |
Пермский край, Пермский р-н, Кондратовское с.п., д. Кондратово, ул. Тепличная, д. 4 |
59-307-36-2016 от 13.05.2016, 13.05.2020 |
59:32:3410001:3637 |
0% |
11705,4 |
588 |
9 |
1488,00 |
47 |
0 |
|
р-16166 |
б/н |
3 |
Пермский край, Пермский р-н, Кондратовское с.п., д. Кондратово, ул. Тепличная, д. 6 |
59-307-36-2016 от 13.05.2016, 13.05.2020 |
59:32:3410001:3637 |
0% |
11705,4 |
588 |
0 |
1488,00 |
47 |
0 |
|
р-41734 |
б/н |
1 |
Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н, ул. Углеуральская, 23 (строительный адрес ул. Углеуральская, 25) |
59-RU90303000-8-2015 от 23.12.2022, 31.01.2020, 23.12.2021 |
59:01:4415032:678 |
35% |
9449,56 |
160 |
115 |
0 |
0 |
0 |
|
р-44567 |
- |
1 |
Пермский край, г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. Карпинского, 108 (зарезервирован адрес - ул. Карпинского, 112а) (поз. 4.2) |
59-RU90303000-369/2014 от 10.12.2014, 21.07.2023, 09.06.2022 |
59:01:4410825:228 |
20% |
8994,23 |
184 |
165 |
373,26 |
4 |
4 |
|
р-5392 |
б/н |
1 |
Пермский край, Пермский район, с/пос. Култаевское, с. Култаево, ул. Кедровая, 18, 20, 1-я очередь строительства |
RU59526000-37/2012 от 24.10.2012, 15.06.2018, 15.11.2017 |
59:32:0680001:4451 |
35% |
3108,15 |
69 |
58 |
0 |
0 |
0 |
|
р-9460 |
б/н |
1 |
Пермский край, Пермский район, с/пос. Култаевское, с. Култаево, ул. Кедровая, 18, 20, 2-я и 3-я очереди строительства |
RU59526000-37/2012 от 24.10.2012, 15.12.2018, 15.11.2017 |
59:32:0680001:4451 |
0% |
6134,35 |
158 |
38 |
0 |
0 |
0 |
|
p-114644 |
б/н |
3 |
Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский р-н, ул. Кабельщиков, 27 |
59-RU90303000-127-2013 от 12.05.2013, 27.02.2020, 14.08.2019 |
59:01:2912618:16 |
70% |
460,50 |
6 |
5 |
0 |
0 |
0 |
|
p-34925 |
59-000328 |
3 |
Пермский край, г. Пермь, Кировский р-н, ул. Сокольская, 10б |
59-RU90303000-157-2016 от 15.06.2016, 04.07.2021, 04.08.2020 |
59:01:1713158:1398 |
54% |
16245,74 |
359 |
239 |
54,38 |
1 |
1 |
|
р-116039 |
- |
1 |
Пермский край, г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. Карпинского, д. 110а (позиция 4.1) |
59-RU90303000-160/2014 от 25.06.2014, 05.02.2021, 21.08.2019 |
59:01:4410825:1230 |
20% |
9267,84 |
191 |
188 |
0 |
0 |
0 |
|
р-116038 |
- |
1 |
Пермский край, г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. Карпинского, д. 108 (позиция 3.2) |
RU90303000-388/2014 от 24.12.2014, 24.08.2016 |
59:01:4410825:228 |
20% |
8344,18 |
168 |
146 |
468,88 |
4 |
4 |
|
p-119706 |
б/н |
3 |
Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский р-н, ул. Кабельщиков, д. 25 |
RU90303000-128-2013 от 26.06.2013, 30.07.2018, 08.12.2017 |
59:01:2912618:10 |
75% |
397,98 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
Продолжение таблицы
|
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Информация о застройщике |
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
|||||
|
идентификационный номер (ID) объекта по данным единой информационной системы жилищного строительства |
наименование |
ИНН |
сведения о введении процедуры банкротства |
общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
иные договоры |
|
1 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
р-15897 |
ООО "Пермпромжилстрой" |
5906054011 |
Имеется, решение Арбитражного суда Пермского края по делу А50-14741/2010 от 31.01.2013 |
78 |
72 |
0 |
- |
|
р-114349 |
ООО "Пермпромжилстрой" |
5906054011 |
Имеется, решение Арбитражного суда Пермского края по делу А50-14741/2010 от 31.01.2013 |
16 |
15 |
0 |
- |
|
р-114350 |
ООО "Пермпромжилстрой" |
5906054011 |
Имеется, решение Арбитражного суда Пермского края по делу А50-14741/2010 от 31.01.2013 |
47 |
51 |
0 |
- |
|
р-5403 |
Некоммерческая организация - фонд "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пермского края" |
5902058216 |
Отсутствует |
146 |
135 |
4 |
- |
|
p-9197 |
ООО "СИМ" |
5903093333 |
Имеется, решение Арбитражного суда Пермского края по делу А50-9390/2015 от 15.10.2015 |
185 |
168 |
24 |
- |
|
p-114235 |
ООО "СИМ" |
5903093333 |
Имеется, решение Арбитражного суда Пермского края по делу А50-9390/2015 от 15.10.2015 |
- |
|||
|
р-813 |
Некоммерческая организация - фонд "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пермского края" |
5902058216 |
Отсутствует |
156 |
130 |
0 |
- |
|
р-5331 |
Некоммерческая организация - фонд "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пермского края" |
5902058216 |
Отсутствует |
108 |
95 |
0 |
- |
|
р-8341 |
Некоммерческая организация - фонд "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пермского края" |
5902058216 |
Отсутствует |
217 |
176 |
0 |
- |
|
р-38400 |
Некоммерческая организация - фонд "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пермского края" |
5902058216 |
Отсутствует |
343 |
294 |
1 |
- |
|
р-16236 |
ООО "Инвестиционная компания "Город-строй" |
5903081641 |
Имеется, решение Арбитражного суда Пермского края по делу А50-9699/2016 от 06.05.2019 |
102 |
104 |
0 |
- |
|
р-4196 |
Некоммерческая организация - фонд "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пермского края" |
5902058216 |
Отсутствует |
136 |
106 |
0 |
- |
|
р-16167 |
ООО "Т-СитиСтрой" |
5905040432 |
Имеется, решение Арбитражного суда Пермского края по делу А50-25104/2018 от 28.05.2019 |
5 |
6 |
0 |
- |
|
р-16166 |
ООО "Т-СитиСтрой" |
5905040432 |
Имеется, решение Арбитражного суда Пермского края по делу А50-25104/2018 от 28.05.2019 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
р-41734 |
Некоммерческая организация - фонд "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пермского края" |
5902058216 |
Отсутствует |
134 |
115 |
0 |
- |
|
р-44567 |
Некоммерческая организация - фонд "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пермского края" |
5902058216 |
Отсутствует |
170 |
165 |
4 |
- |
|
р-5392 |
Некоммерческая организация - фонд "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пермского края" |
5902058216 |
Отсутствует |
63 |
59 |
0 |
- |
|
р-9460 |
Некоммерческая организация - фонд "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пермского края" |
5902058216 |
Отсутствует |
42 |
38 |
0 |
- |
|
p-114644 |
Некоммерческая организация - фонд "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пермского края" |
5902058216 |
Отсутствует |
7 |
5 |
0 |
- |
|
p-34925 |
Некоммерческая организация - фонд "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пермского края" |
5902058216 |
Отсутствует |
324 |
232 |
1 |
- |
|
р-116039 |
Некоммерческая организация - фонд "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пермского края" |
5902058216 |
Отсутствует |
142 |
115 |
0 |
- |
|
р-116038 |
Некоммерческая организация - фонд "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пермского края" |
5902058216 |
Отсутствует |
115 |
74 |
0 |
- |
|
p-119706 |
Некоммерческая организация - фонд "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пермского края" |
5902058216 |
Отсутствует |
6 |
6 |
0 |
- |
Продолжение таблицы
|
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
|||||
|
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
меры нормативного (правового) характера |
меры финансового характера |
||||
|
наименование |
срок реализации |
ожидаемые результаты |
наименование |
срок реализации |
ожидаемые результаты |
|
|
1 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
р-15897 |
Принятие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации о порядке определения объема и предоставления субсидии в виде имущественного взноса Пермского края в имущество публично-правовой компании (далее - НПА) |
04.2020 |
Принят НПА субъекта Российской Федерации о порядке определения объема и предоставления субсидии в виде имущественного взноса Пермского края в имущество публично-правовой компании (далее - принятие НПА) |
Выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан - участников строительства |
12.2021 |
В бюджете Пермского края предусмотрены средства на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства |
|
р-114349 |
Принятие НПА |
04.2020 |
НПА |
Выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан - участников строительства |
12.2021 |
В бюджете Пермского края предусмотрены средства на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства |
|
р-114350 |
Принятие НПА |
04.2020 |
НПА |
Выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан - участников строительства |
12.2021 |
В бюджете Пермского края предусмотрены средства на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства |
|
р-5403 |
Принятие НПА |
04.2020 |
НПА |
Выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан - участников строительства |
12.2021 |
В бюджете Пермского края предусмотрены средства на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства |
|
p-9197 |
Принятие НПА |
04.2020 |
НПА |
Выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан - участников строительства |
12.2021 |
В бюджете Пермского края предусмотрены средства на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства |
|
p-114235 |
Принятие НПА |
04.2020 |
НПА |
Выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан - участников строительства |
12.2021 |
В бюджете Пермского края предусмотрены средства на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства |
|
р-813 |
Принятие НПА |
04.2020 |
НПА |
Выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан - участников строительства |
12.2021 |
В бюджете Пермского края предусмотрены средства на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства |
|
р-5331 |
Принятие НПА |
04.2020 |
НПА |
Выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан - участников строительства |
12.2021 |
В бюджете Пермского края предусмотрены средства на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства |
|
р-8341 |
Принятие НПА |
04.2020 |
НПА |
Выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан - участников строительства |
12.2021 |
В бюджете Пермского края предусмотрены средства на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства |
|
р-38400 |
Принятие НПА |
04.2020 |
НПА |
Выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан - участников строительства |
12.2021 |
В бюджете Пермского края предусмотрены средства на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства |
|
р-16236 |
Принятие НПА |
04.2020 |
НПА |
Выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан - участников строительства |
12.2020 |
В бюджете Пермского края предусмотрены средства на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства |
|
р-4196 |
Принятие НПА |
04.2020 |
НПА |
Выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан - участников строительства |
12.2021 |
В бюджете Пермского края предусмотрены средства на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства |
|
р-16167 |
Принятие НПА |
04.2020 |
НПА |
Выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан - участников строительства |
12.2021 |
В бюджете Пермского края предусмотрены средства на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства |
|
р-16166 |
В связи с отсутствием пострадавших граждан - участников строительства объекта мероприятия в отношении объекта проводиться не будут |
В связи с отсутствием пострадавших граждан - участников строительства объекта мероприятия в отношении объекта проводиться не будут |
||||
|
р-41734 |
Принятие НПА |
04.2020 |
НПА |
Выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан - участников строительства |
12.2021 |
В бюджете Пермского края предусмотрены средства на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства |
|
р-44567 |
Принятие НПА |
04.2020 |
НПА |
Выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан - участников строительства |
12.2020 |
В бюджете Пермского края предусмотрены средства на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства |
|
р-5392 |
Принятие НПА |
04.2020 |
НПА |
Выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан - участников строительства |
12.2020 |
В бюджете Пермского края предусмотрены средства на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства |
|
р-9460 |
Принятие НПА |
04.2020 |
НПА |
Выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан - участников строительства |
12.2021 |
В бюджете Пермского края предусмотрены средства на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства |
|
p-114644 |
Принятие НПА |
04.2020 |
НПА |
Выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан - участников строительства |
12.2021 |
В бюджете Пермского края предусмотрены средства на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства |
|
p-34925 |
Принятие НПА |
04.2020 |
НПА |
Выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан - участников строительства |
12.2021 |
В бюджете Пермского края предусмотрены средства на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства |
|
р-116039 |
Принятие НПА |
04.2020 |
НПА |
Выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан - участников строительства |
12.2021 |
В бюджете Пермского края предусмотрены средства на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства |
|
р-116038 |
Принятие НПА |
04.2020 |
НПА |
Выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан - участников строительства |
12.2020 |
В бюджете Пермского края предусмотрены средства на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства |
|
p-119706 |
Принятие НПА |
04.2020 |
НПА |
Выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан - участников строительства |
12.2021 |
В бюджете Пермского края предусмотрены средства на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства |
Продолжение таблицы
|
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Планируемый способ и срок восстановления прав граждан |
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
||||||||||
|
завершение строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости | ||||||||||||
|
привлечение приобретателя | ||||||||||||
|
способ |
срок восстановления прав граждан |
дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимся на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
дата внесения изменений в разрешение на строительство |
|||||||
|
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
за счет мер регионального характера |
за счет мер застройщика |
|||||||||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|||||
|
1 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
||||
|
р-15897 |
Публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (далее - Фонд) принято решение о завершении строительства проблемного объекта (в соответствии с определением Арбитражного суда Пермского края от 26 ноября 2022 г. объект возвращен в конкурсную массу в связи с невозможностью завершения строительства) |
|
|
12.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
р-114349 |
Фондом принято решение о завершении строительства проблемного объекта (в соответствии с определением Арбитражного суда Пермского края от 26 ноября 2022 г. объект возвращен в конкурсную массу в связи с невозможностью завершения строительства) |
|
|
12.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
р-114350 |
Фондом принято решение о завершении строительства проблемного объекта (в соответствии с определением Арбитражного суда Пермского края от 26 ноября 2022 г. объект возвращен в конкурсную массу в связи с невозможностью завершения строительства) |
|
|
12.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
р-5403 |
Фондом принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|
|
02.2024 |
28.10.2020 |
09.11.2020 |
24.12.2020 |
19.02.2021. Определение Арбитражного суда Пермского края по делу N А50-10848/2014 о передаче имущества |
03.02.2021 |
31.03.2021 |
25.02.2022 |
17.09.2021 |
|
p-9197 |
Фондом принято решение о завершении строительства проблемного объекта, Фондом принято решение о выплате гражданам возмещения |
|
|
02.2024 |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
15.01.2022 |
|
01.03.2022 |
|
01.09.2022 |
|
|
p-114235 |
Фондом принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|
|
02.2024 |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
15.01.2022 |
|
01.03.2022 |
|
01.09.2022 |
|
|
р-813 |
Фондом принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|
|
02.2024 |
10.02.2021 |
15.02.2021 |
09.04.2021 |
30.04.2021. Определение Арбитражного суда Пермского края по делу N А50-36325/2017 о передаче имущества |
13.05.2021 |
25.06.2021 |
02.04.2022 |
23.12.2021 |
|
р-5331 |
Фондом принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|
|
02.2024 |
10.02.2021 |
15.02.2021 |
09.04.2021 |
30.04.2021. Определение Арбитражного суда Пермского края по делу N А50-36325/2017 о передаче имущества |
13.05.2021 |
25.06.2021 |
02.04.2022 |
23.12.2021 |
|
р-8341 |
Фондом принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|
|
02.2024 |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
11.12.2020 |
29.12.2020. Определение Арбитражного суда Пермского края по делу N А50-1093/19 о передаче имущества |
21.01.2021 |
09.03.2021 |
15.02.2022 |
07.09.2022 |
|
р-38400 |
Фондом принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|
|
12.2024 |
22.06.2021 |
07.07.2021 |
16.12.2021 |
21.04.2022. Определение Арбитражного суда Пермского края по делу N А50-31643/19 о передаче имущества |
08.02.2022 |
30.05.2022 |
20.10.2022 |
30.03.2023 |
|
р-16236 |
Фондом принято решение о завершении строительства проблемного объекта, Фондом принято решение о выплате гражданам возмещения (в соответствии с определением Арбитражного суда Пермского края от 25 ноября 2022 г. объект возвращен в конкурсную массу в связи с невозможностью завершения строительства) |
|
|
12.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
р-4196 |
Фондом принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|
|
10.2023 |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
11.12.2020 |
01.02.2021. Определение Арбитражного суда Пермского края по делу N А50-5031/2019 о передаче имущества |
21.01.2021 |
29.03.2021 |
25.03.2022 |
27.07.2021 |
|
р-16167 |
Фондом принято решение о выплате гражданам возмещения |
|
|
12.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
р-16166 |
В связи с отсутствием пострадавших граждан - участников строительства объекта мероприятия в отношении объекта проводиться не будут |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
р-41734 |
Фондом принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|
|
12.2023 |
10.02.2021 |
15.02.2021 |
09.04.2021 |
30.04.2021. Определение Арбитражного суда Пермского края по делу N А50-36325/2017 о передаче имущества |
13.05.2021 |
25.06.2021 |
02.04.2022 |
23.12.2021 |
|
р-44567 |
Фондом принято решение о завершении строительства проблемного объекта, Фондом принято решение о выплате гражданам возмещения |
|
|
12.2023 |
10.02.2021 |
15.02.2021 |
09.04.2021 |
09.04.2021. Определение Арбитражного суда Пермского края по делу N А50-4538/2017 о передаче имущества |
13.05.2021 |
29.06.2021 |
11.03.2022 |
09.06.2022 |
|
р-5392 |
Фондом принято решение о завершении строительства проблемного объекта, Фондом принято решение о выплате гражданам возмещения |
|
|
12.2023 |
10.02.2021 |
24.02.2021 |
09.04.2021 |
27.04.2021. Определение Арбитражного суда Пермского края по делу N А50-27270/2015 о передаче имущества |
13.05.2021 |
03.06.2021 |
25.04.2022 |
11.07.2022 |
|
р-9460 |
Фондом принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|
|
12.2023 |
10.02.2021 |
24.02.2021 |
09.04.2021 |
27.04.2021. Определение Арбитражного суда Пермского края по делу N А50-27270/2015 о передаче имущества |
13.05.2021 |
03.06.2021 |
25.04.2022 |
11.07.2022 |
|
p-114644 |
Фондом принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|
|
12.2023 |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
15.02.2022 |
06.06.2022. Определение Арбитражного суда Пермского края по делу N А-50-22395/20 о передаче имущества |
31.03.2022 |
13.07.2022 |
15.09.2022 |
05.10.2022 |
|
p-34925 |
Фондом принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|
|
09.2024 |
10.12.2021 |
20.12.2021 |
30.12.2021 |
27.09.2022. Определение Арбитражного суда Пермского края по делу N А50-17261/19 о передаче имущества |
30.01.2022 |
01.11.2022 |
30.10.2022 |
30.12.2022 |
|
р-116039 |
Фондом принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|
|
09.2024 |
20.04.2021 |
14.04.2021 |
15.06.2021 |
08.07.2021. Определение Арбитражного суда Пермского края по делу N А50-26007/2018 о передаче имущества. Подана апелляционная жалоба |
14.10.2021 |
30.11.2021 |
04.09.2022 |
26.09.2022 |
|
р-116038 |
Фондом принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|
|
09.2024 |
20.04.2021 |
14.04.2021 |
15.06.2021 |
08.07.2021. Определение Арбитражного суда Пермского края по делу N А50-26007/2018 о передаче имущества. Подана апелляционная жалоба |
14.10.2021 |
30.11.2021 |
04.09.2022 |
26.09.2022 |
|
p-119706 |
Фондом принято решение о завершении строительства проблемного объекта |
|
|
02.2024 |
25.12.2021 |
20.12.2021 |
25.02.2022 |
06.06.2022 Определение Арбитражного суда Пермского края по делу N А-50-22395/20 о передаче имущества |
12.04.2022 |
13.07.2022 |
30.09.2022 |
26.09.2022 |
Продолжение таблицы
|
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
|||||||||||||||
|
завершение строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости | ||||||||||||||||
|
график завершения строительства | ||||||||||||||||
|
дата завершения проектно-изыскательских работ |
дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
сроки выполнения строительно-монтажных работ |
||||||||||||||
|
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
дата начала строительно-монтажных работ |
дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
||||||||||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|
|
1 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
||||||||
|
р-15897 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
р-114349 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
р-114350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
р-5403 |
28.12.2021 |
18.01.2022 |
25.01.2022 |
26.04.2022 |
03.04.2022 |
28.09.2022 |
29.03.2011 |
29.03.2011 |
06.03.2011 |
06.03.2011 |
25.10.2022 |
|
25.02.2023 |
|
25.02.2023 |
|
|
p-9197 |
16.11.2022 |
|
01.08.2022 |
|
01.11.2022 |
|
01.02.2023 |
|
01.02.2023 |
|
01.06.2023 |
|
01.07.2023 |
|
01.07.2023 |
|
|
p-114235 |
16.11.2022 |
|
01.08.2022 |
|
01.11.2022 |
|
01.02.2023 |
|
01.02.2023 |
|
01.06.2023 |
|
01.07.2023 |
|
01.07.2023 |
|
|
р-813 |
12.11.2021 |
11.01.2022 |
02.03.2022 |
13.05.2022 |
09.05.2022 |
11.08.2022 |
15.08.2016 |
15.08.2016 |
15.08.2016 |
15.08.2016 |
10.03.2023 |
|
10.07.2023 |
|
10.07.2023 |
|
|
р-5331 |
12.02.2022 |
11.01.2022 |
02.03.2022 |
17.06.2022 |
09.05.2022 |
11.08.2022 |
15.08.2016 |
15.08.2016 |
15.08.2016 |
15.08.2016 |
10.12.2022 |
|
10.04.2023 |
|
10.04.2023 |
|
|
р-8341 |
14.02.2022 |
16.02.2022 |
14.12.2021 |
23.06.2022 |
20.02.2022 |
14.10.2022 |
20.06.2022 |
03.03.2023 |
20.07.2022 |
03.03.2023 |
20.10.2022 |
|
20.01.2023 |
|
20.01.2023 |
|
|
р-38400 |
23.08.2022 |
25.10.2022 |
20.09.2022 |
07.03.2023 |
20.05.2023 |
01.06.2023 |
20.02.2024 |
|
20.05.2024 |
|
20.10.2024 |
|
20.10.2024 |
|
20.10.2024 |
|
|
р-16236 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
р-4196 |
28.12.2021 |
20.12.2021 |
25.01.2022 |
05.04.2022 |
03.04.2022 |
11.07.2022 |
03.06.2022 |
02.12.2022 |
03.07.2022 |
02.12.2022 |
03.10.2022 |
10.03.2023 |
03.03.2023 |
|
03.03.2023 |
|
|
р-16167 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
р-16166 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
р-41734 |
12.02.2022 |
24.12.2021 |
02.03.2022 |
05.05.2022 |
09.05.2022 |
11.08.2022 |
16.03.2016 |
16.03.2016 |
15.03.2016 |
15.03.2016 |
15.02.2016 |
15.02.2016 |
10.07.2023 |
|
10.07.2023 |
|
|
р-44567 |
14.12.2021 |
08.12.2021 |
11.01.2022 |
23.05.2022 |
20.03.2022 |
11.08.2022 |
14.12.2015 |
14.12.2015 |
29.02.2016 |
29.02.2016 |
20.12.2022 |
02.08.2023 |
20.05.2023 |
|
20.05.2023 |
|
|
р-5392 |
25.02.2022 |
21.02.2022 |
23.02.2022 |
21.06.2022 |
29.04.2022 |
23.08.2022 |
25.07.2022 |
|
25.08.2022 |
|
25.02.2023 |
|
25.07.2023 |
|
25.07.2023 |
|
|
р-9460 |
25.02.2022 |
21.02.2022 |
23.02.2022 |
21.06.2022 |
29.04.2022 |
23.08.2022 |
25.07.2022 |
|
25.08.2022 |
|
25.02.2023 |
|
25.07.2023 |
|
25.07.2023 |
|
|
p-114644 |
05.10.2022 |
|
30.08.2022 |
|
06.11.2022 |
|
15.10.2022 |
|
15.10.2022 |
|
15.11.2022 |
|
15.12.2022 |
|
31.12.2022 |
|
|
p-34925 |
07.10.2022 |
17.08.2022 |
15.10.2022 |
06.12.2022 |
15.01.2023 |
15.02.2023 |
28.02.2024 |
|
30.04.2024 |
|
10.07.2024 |
|
10.07.2024 |
|
10.07.2024 |
|
|
р-116039 |
20.07.2022 |
17.08.2022 |
04.07.2022 |
16.12.2022 |
12.04.2023 |
16.05.2023 |
24.02.2024 |
|
24.04.2024 |
|
24.07.2024 |
|
24.07.2024 |
|
24.07.2024 |
|
|
р-116038 |
20.07.2022 |
11.08.2022 |
04.07.2022 |
11.11.2022 |
12.04.2023 |
11.05.2023 |
24.02.2024 |
|
24.04.2024 |
|
09.07.2024 |
|
09.07.2024 |
|
09.07.2024 |
|
|
p-119706 |
13.11.2022 |
|
15.09.2022 |
|
15.10.2022 |
|
30.10.2022 |
|
30.10.2022 |
|
30.11.2022 |
|
30.12.2022 |
|
20.01.2023 |
|
Продолжение таблицы
|
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
|||||||||||||||
|
завершение строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости |
иной способ |
|||||||||||||||
|
дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
дата начала заселения |
срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
способ восстановления прав граждан |
срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
||||||||||||
|
|
этап 1. Привлечение публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (далее - Фонд) в дело о банкротстве застройщика |
этап 2. Направление ходатайства о восстановлении прав граждан в Фонд |
этап 3. Принятие Фондом решения о выплате возмещения пострадавшим гражданам |
этап 4. Выплата возмещения |
|
|||||||||||
|
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
|
|
||||||||||||||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|
|
1 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
||||||||
|
р-15897 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
р-114349 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
р-114350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
р-5403 |
30.12.2023 |
|
28.02.2024 |
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
p-9197 |
31.12.2023 |
|
28.02.2024 |
|
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
p-114235 |
31.12.2023 |
|
28.02.2024 |
|
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
р-813 |
29.12.2023 |
|
28.02.2024 |
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
р-5331 |
29.12.2023 |
|
28.02.2024 |
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
р-8341 |
30.12.2023 |
|
28.02.2024 |
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
р-38400 |
30.11.2024 |
|
29.12.2024 |
|
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
р-16236 |
|
|
|
|
|
|
13.12.2019 |
13.12.2019 |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
04.08.2021 |
04.08.2021 |
21 |
21 |
|
р-4196 |
01.08.2023 |
|
01.10.2023 |
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
р-16167 |
|
|
|
|
|
|
06.04.2019 |
06.04.2019 |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
29.10.2021 |
29.10.2021 |
31.12.2023 |
|
56 |
|
|
р-16166 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
р-41734 |
30.11.2023 |
|
31.12.2023 |
|
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
р-44567 |
31.10.2023 |
|
31.12.2023 |
|
34 |
|
12.11.2019 |
12.11.2019 |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
25.12.2020 |
25.12.2020 |
31.12.2023 |
|
50 |
|
|
р-5392 |
11.10.2023 |
|
11.12.2023 |
|
34 |
|
12.11.2019 |
12.11.2019 |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
25.12.2020 |
25.12.2020 |
04.08.2021 |
04.08.2021 |
21 |
21 |
|
р-9460 |
11.10.2023 |
|
11.12.2023 |
|
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
p-114644 |
16.10.2023 |
|
16.12.2023 |
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
p-34925 |
30.08.2024 |
|
30.09.2024 |
|
33,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
р-116039 |
08.09.2024 |
|
30.09.2024 |
|
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
р-116038 |
24.08.2024 |
|
24.09.2024 |
|
41 |
|
21.05.2020 |
21.05.2020 |
19.06.2020 |
19.06.2020 |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
31.12.2023 |
|
43 |
|
|
p-119706 |
31.12.2023 |
|
28.02.2024 |
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"
|
<< Назад |
||
|
Содержание Распоряжение Губернатора Пермского края от 25 сентября 2023 г. N 261-р "О внесении изменения в План-график ("дорожную карту")... |