Приложение

Приложение
к распоряжению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 27 сентября 2023 г. N 823-р

План-график
(дорожная карта) по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости													Информация о застройщике			Информация о гражданах и количестве заключенных договоров				Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных жилых домов и (иных) объектов недвижимости и чьи права нарушены						Планируемый способ и срок восстановления прав граждан
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства	Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии)	Основание включения в единый реестр проблемных объектов*	Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам	Номер и дата разрешения на строительство (при наличии)	Кадастровый номер земельного участка	Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости	Общая площадь жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления	Общая площадь нежилых помещений	Количество нежилых помещений	Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	Наименование	ИНН	Сведения о введении процедуры банкротства	Общее количество граждан-участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Иные договоры	меры нормативного (правового характера)			меры финансового характера			способ			Срок восстановления прав граждан
																				наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	С помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	За счет мер регионального характера	За счет мер застройщика
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
р-11770	14-000107	3	Республика Саха (Якутия), Городской округ "город Якутск", город Якутск, квартал "11", ул. Автодорожная, дом 19	14-36-168-2022 N 14-RU14301000-103-2022 от 04.08.2022, срок действия до 29.02.2024, 28.10.2022	14:36:107040:2549, 14:36:107040:2309	71%	6547	167	112	770,31	1	0	Унитарная некоммерческая организация "Фонд Республики Саха (Якутия) по защите прав граждан - участников долевого строительства"	1435346711	Имеется решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) о признании застройщика несостоятельным (банкротом) от 06.11.2018 по делу N А58-3756/2018	165	112	-	-	Принятие правового акта Республики Саха (Якутия), предусматривающего предоставление дополнительного земельного участка в аренду без торгов.	04.2021	Принято распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 29.04.2021 N 162-РГ "О мерах по завершению строительства объекта "Многоквартирный жилой дом по ул. Автодорожная в квартале 11 г. Якутска. 16-ти этажный жилой дом (2 очередь)".	-	-	-	Публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" принято решение о завершении строительства проблемного объекта	-	-	12.2023

План мероприятий по восстановлению прав граждан
Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости **																														Иной способ
Привлечение приобретателя								График завершения строительства																Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		Дата начала заселения		Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев)		Способ восстановления прав граждан ***								Срок восстановления прав граждан-участников строительства иным способом, всего (месяцев)
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика		Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления		Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями		Дата внесения изменений в разрешение на строительство		Дата завершения проектно-изыскательских работ		Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий		Сроки выполнения строительно-монтажных работ																		Этап 1. Принятие решения о выплате возмещения		Этап 2. Начало выплаты возмещения		Этап 3. Погашение субъектом Российской Федерации денежных требований всех граждан - участников строительства в порядке, установленном субъектом Российской Федерации		Этап 4. Исключение из ЕРПО ****
												Дата начала строительно-монтажных работ		Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов		Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта		Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта		Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения		Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения
план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.
31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50
19.01.2021	25.01.2021	18.03.2021	20.02.2021	21.04.2021	18.05.2021	04.07.2022	04.08.2022	21.03.2022	25.04.2022	24.06.2022	22.07.2022	15.07.2022	23.08.2022	-	выполнено	не предусмотрено	не предусмотрено	30.11.2023	-	30.11.2023	-	30.11.2023	-	22.12.2023	-	25.12.2023	-	35,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-