Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области от 15 мая 2024 г. N 196-од "Об утверждении типовой формы муниципального контракта"
- Приложение N 1. Типовая форма муниципального контракта (контракта), предметом которого является благоустройство общественных территорий
Приложение N 1. Типовая форма муниципального контракта (контракта), предметом которого является благоустройство общественных территорий
Типовая форма
муниципального контракта (контракта), предметом которого
является благоустройство общественных территорий
Муниципальный1 контракт N ______
на выполнение работ по благоустройству общественной территории
"______________________"2
г. _______________ "__" _________ 2024 года
_________________________________, именуемое в дальнейшем "Муниципальный3
заказчик", в лице _________________________________________, действующего
на основании __________________________, с одной стороны, и , именуемое в
дальнейшем "Подрядчик", в лице _________________________, действующего на
основании , с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", и каждый в
отдельности "Сторона", в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(далее - Федеральный закон о контрактной системе), заключили настоящий
муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
------------------------------
1 здесь и далее, если БУ, то заключается контракт и по тексту следует указать Заказчик
2 здесь и далее указывается наименование общественной территории
3 здесь и далее указывается муниципальный - в случае заключения контракта муниципальным заказчиком
------------------------------
1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта Подрядчик
обязуется выполнить работы по благоустройству "_______________________"2
(далее - Объект, строительная площадка) и иные действия, необходимые для
выполнения работ по Контракту (далее - работы), в соответствии с
Техническим заданием (Приложение N 1 к Контракту), Сметой контракта
(Приложение N 2 к Контракту), Эскизным дизайн-проектом (Приложение N 9 к
Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение N 3 к Контракту), и
передать результат работ Муниципальному заказчику, а Муниципальный
заказчик обязуется осуществлять приемку выполненных работ и оплачивать
их в порядке и сроки, установленные Контрактом.
1.2. Описание Объекта:
1.2.1. Наименование Объекта: "__________".
1.2.2. Место нахождения Объекта (место выполнения работ): Амурская
область, _______________________________________________________________.
1.2.3. Сведения о земельном участке, на котором планируется
выполнение работ по Объекту: земельный участок с кадастровым номером
_____________________ площадью _________ кв. м.
1.3. Идентификационный код закупки: ________________________________
_________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с ч. 1 ст. 23, ч. 2 ст. 51 Федерального
закона о контрактной системе при заключении контракта)
1.4. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы
работ и ознакомлен с условиями, при которых будет происходить выполнение
работ, в том числе: расположением Объекта, климатическими условиями,
средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов,
изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, мерами
безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда,
требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды,
требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также
другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут
повлиять) на выполнение работ.
1.5. Подрядчик полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными
с выполнением работ по Контракту и получил полную информацию по всем
вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество
работы. Подрядчик принимает на себя все расходы, риск и трудности
выполнения работ. Никакая иная работа Подрядчика не является
приоритетной в ущерб работам по настоящему Контракту.
1.6. В целях формирования единого информационного пространства,
повышения оперативности исполнения обязательств Сторон, а также в целях
предоставления и внесения информации о запланированном и (или)
фактическом выполнении работ, Муниципальный заказчик предоставляет
Подрядчику доступ к информационной системе (далее - ИС), лицам,
назначенным приказом Подрядчика, ответственным за выполнение работ в
рамках настоящего Контракта.
1.7. Риск случайной гибели или повреждения результата работ
переходят к Муниципальному заказчику с даты подписания Муниципальным
заказчиком документа о приемке в единой информационной системе в сфере
закупок (далее - ЕИС).
2. Сроки выполнения работ
2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по Контракту в
соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение N 3 к Контракту) в
следующие сроки:
начало - с момента заключения Контракта;
окончание работ - не позднее _____________ года.
2.2. Календарные сроки выполнения отдельных этапов работ определены
в Графике выполнения работ (Приложение N 3 к Контракту).
2.2. Этапы выполнения работ не устанавливаются.
------------------------------
* пункт 2.2. выбирается в зависимости от установления этапов работ
** пункт 2.3. выбирается в зависимости от установления этапов работ
------------------------------
2.3. Даты начала и окончания выполнения работ, указанные в п. 2.1.
настоящего Контракта, являются исходными для определения имущественных
санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
2.3. Даты начала и окончания выполнения работ, указанные в п. 2.1.
настоящего Контракта, промежуточные сроки выполнения работ, определенные
Графиком выполнения работ (Приложение N 3 к Контракту) являются
исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения
сроков выполнения работ.
2.4. Подрядчик вправе с письменного согласия Муниципального
заказчика досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, при
этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта.
2.5. Работы по Контракту выполняются непрерывно. Муниципальный
заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации, Контрактом, не вправе
приостанавливать выполнение работ.
3. Цена Контракта и порядок оплаты
3.1. Цена Контракта (предложение о цене за право заключения
Контракта (выбирается в случае заключения Контракта с участником
закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения
Контракта) составляет ______________________ (сумма прописью) руб. коп, с
учетом налога на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой
ставке _____ (____) процентов, а в случае если Контракт заключается с
лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах плательщиками НДС, то цена Контракта НДС не
облагается.
3.1.1. Сумма, подлежащая уплате Муниципальным заказчиком
Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные
платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
Муниципальным заказчиком.
3.1.2. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок
исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату
налогов, сборов, других обязательных платежей, предусмотренных
действующим законодательством, и иных расходов Подрядчика, связанных с
выполнением обязательств по Контракту, а также компенсацию издержек
Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, все затраты Подрядчика на
выполнение всего комплекса работ, указанного в пункте 1.1. Контракта,
включая сопутствующие расходы, необходимые для их выполнения.
3.2. В случае если в ходе исполнения Контракта уполномоченным
государственным органом установлены обстоятельства, которые являются
основанием для уплаты Подрядчиком НДС, последний не вправе требовать от
Муниципального заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС.
Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта,
установленной п. 3.1. Контракта, а Муниципальный заказчик ее уменьшения,
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о
контрактной системе.
3.3. Оплата производится за счет средств ____________.
3.4. Валютой платежа Контракта является российский рубль.
3.5. Оплата за фактически выполненные работы производится
Муниципальным заказчиком в пределах цены Контракта в безналичной форме в
сроки и в размерах, установленных настоящим Контрактом с учетом Графика
выполнения работ (Приложение N 3 к Контракту), Графика оплаты
выполненных по контракту работ (Приложение N 3.1. к Контракту) в случае,
если Контрактом предусмотрены этапы выполнения работ, путем перечисления
денежных средств на счет Подрядчика в срок не позднее ____ (_______)
рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке
предусмотренного разделом 8 Контракта (далее - документ о приемке), при
предоставлении Подрядчиком Муниципальному заказчику счета и (или)
счета-фактуры (при наличии).
------------------------------
* В случае, если условиями закупки предусмотрено банковское сопровождение (БС), то необходимо указать следующее условие:
Расчет за выполненные Подрядчиком работы производится Муниципальным заказчиком через отдельный счет, открытый Подрядчиком в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта.
* В случае, если условиями закупки предусмотрено казначейское сопровождение (КС), то необходимо указать следующее условие:
Расчеты по Контракту осуществляются с использованием лицевого счета, открытого Подрядчиком в территориальном органе Федерального казначейства, в соответствии с разделом 16 Контракта.
* если общие условия или БС, то срок оплаты - 7 рабочих дней, если КС - 10 рабочих дней.
Оплата по Контракту производится в пределах доведенных Муниципальному заказчику лимитов бюджетных обязательств для оплаты обязательств в соответствии с Контрактом.
------------------------------
3.6. Авансирование работ по Контракту, указанных в пункте 1.1.
Контракта, не предусмотрено.*
------------------------------
* В случае, если предусмотрено авансирование, то в ПК следует указать размер аванса в отношении каждого этапа исполнения Контракта в виде процента от размера цены соответствующего этапа, пункт 3.6. изложить в следующей редакции, дополнить пунктами 3.7., 3.8. следующего содержания:
------------------------------
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
3.6. Муниципальный заказчик производит авансирование выполнения
работ по Контракту, указанных в пункте 1.1. Контракта, в размере ___ %
(_________ процентов) от цены каждого этапа/ Контракта (*выбрать).
При этом допускается выплата аванса по всем этапам Контракта
одновременно.
3.6.1. Для получения авансового платежа по каждому этапу, Подрядчик
до начала выполнения работ предоставляет Муниципальному заказчику заявку
на получение (выплату) аванса для выполнения работ с указанием
назначения аванса: виды работ, для выполнения которых, необходимо
понести расходы.
3.6.2. При рассмотрении заявки на выдачу аванса Муниципальный
заказчик вправе запросить у Подрядчика информацию и документы,
подтверждающие цели и намерения использования аванса, документы о
финансово-хозяйственной деятельности (письменные пояснения по вопросам
финансово-хозяйственной деятельности, в том числе информацию об
имеющихся задолженностях по налогам и сборам в бюджеты всех уровней,
фонды, арестах расчетных счетов, вступивших в законную силу решений
судов о взыскании с Подрядчика денежных средств), а также пояснения по
вопросам, касающимся органов управления Подрядчика (информация об
уполномоченных лицах, собраниях акционеров).
Муниципальный заказчик по результатам рассмотрения заявок
Подрядчика на выплату аванса в течение 20 (двадцати) дней со дня
поступления соответствующей заявки от Подрядчика принимает
мотивированное решение о выплате или об отказе в выплате аванса, которое
оформляется письменным мотивированным положительным или отрицательным
решением соответственно.
Основаниями для отказа в выплате аванса являются:
- непредставление (представление не в полном объеме) Подрядчиком
информации и (или) документов, подтверждающих цели и намерения
использования аванса;
- наличие на дату принятия решения, в предусмотренном Федеральным
законом о контрактной системе, реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации о Подрядчике, в том числе
информации о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа Подрядчика -
юридического лица;
- наличие на дату принятия решения существенных нарушений
Подрядчиком условий Контракта;
- наличие на дату принятия решения, принятого Муниципальным
заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта;
- неисполнение, либо ненадлежащие исполнение Подрядчиком
обязательств, предусмотренных п.п. 5.2.3., 5.2.5., 5.2.7., 5.2.17.,
5.2.38 настоящего Контракта.
3.7. При условии положительного решения на выдачу аванса,
Муниципальный заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с даты принятия
положительного решения на выплату аванса, осуществляет авансирование
Подрядчику.
Подрядчик обязан использовать аванс только для выполнения работ по
настоящему Контракту и освоить (отработать) сумму аванса до окончания
сроков выполнения работ, установленных п. 2.1. настоящего Контракта.
Подтверждением факта освоения Подрядчиком аванса является подписание
Сторонами документов о приемке выполненных работ на соответствующую
сумму.
Предоставление аванса на выполнение работ по благоустройству
Объекта является целевым, и Подрядчик обязан использовать полученные
средства только для выполнения работ, приобретения материалов, изделий и
оборудования для выполнения работ по Объекту.
Зачет аванса производится Муниципальным заказчиком при приемке
выполненных работ вплоть до полного его погашения.
3.7.1. В случае принятия Муниципальным заказчиком положительного
решения в отношении определенного этапа о выплате аванса в порядке,
предусмотренном п. 3.6., п. 3.7. настоящего Контракта, оплата за
фактически выполненные работы по соответствующему этапу Контракту
производится Муниципальным заказчиком в соответствии с п. 3.5. Контракта
в размере ___ % (_________ процентов) от объема средств, указанных в
документах о приемке; оставшиеся ___ % (_________ процентов) стоимости
выполненных и принятых работ подлежат зачету в счет выданного аванса.
3.7.2. Общая сумма произведенного авансирования не может быть более
___ % (_________ процентов) от цены Контракта, предусмотренной п. 3.1.
настоящего Контракта.
3.7.3. Подрядчик обязан возвратить Муниципальному заказчику сумму
неиспользованного (неотработанного) аванса в случае невыполнения или
ненадлежащего выполнения работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с
даты расторжения Контракта и/или с даты получения соответствующего
письменного требования Муниципального заказчика.
Выплата Муниципальным заказчиком аванса (отказ в выплате аванса) не
влияет на порядок и сроки выполнения обязательств Подрядчиком по
настоящему Контракту.
Отсутствие авансирования по настоящему Контракту не является
основанием для невыполнения Подрядчиком обязательства по Контракту.
------------------------------
* В случае если предусмотрено БС необходимо включить следующее условие:
Авансирование осуществляется путем перечисления суммы аванса на отдельный счет, открытый в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта.
* В случае если предусмотрено КС необходимо включить следующее условие:
Авансирование осуществляется с использованием лицевого счета, открытого Подрядчиком в территориальном органе Федерального казначейства, в соответствии с разделом 16 Контракта.
------------------------------
3.8. Муниципальный заказчик вправе в любое время потребовать от
Подрядчика предоставления документов, подтверждающих использование
авансовых средств, а именно:
- отчет об использовании авансовых платежей;
- надлежащим образом заверенные копии договоров, заключенных
Подрядчиком с поставщиками на поставку материалов, изделий и
оборудования, а также копии договоров, заключенных между Подрядчиком и
иными подрядными организациями на выполнение соответствующих работ;
- счета на оплату материалов, изделий и оборудования, выставленные
Подрядчику;
- платежные поручения на оплату материалов, изделий и оборудования;
- товарно-транспортные накладные, подтверждающие получение
материалов, изделий и оборудования.
На усмотрение Муниципального заказчика могут быть истребованы иные
документы, подтверждающие использование авансового платежа.
В случае выявления нецелевого использования авансовых средств, а
равно предоставления недостоверной информации о таком использовании или
ненадлежащего исполнения обязанности Подрядчиком по предоставлению
запрашиваемых документов о его использовании, размер вычета выплаченного
аванса устанавливается в размере 100% от стоимости работ, подлежащих
оплате.
В случае расторжения Контракта Подрядчик обязан в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней с даты его расторжения вернуть Муниципальному
заказчику остаток аванса в размере полученной суммы аванса, уменьшенной
на размер зачтенной Муниципальным заказчиком суммы аванса по платежам за
предыдущие периоды работ.
3.9. В случае если предложенная Подрядчиком цена Контракта снижена
на 25 (двадцать пять) процентов и более по отношению к начальной
(максимальной) цене Контракта, выплата аванса при исполнении настоящего
Контракта не допускается, в соответствии с п. 13 ст. 37 Федерального
закона о контрактной системе.
3.10. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением
объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды
Муниципальный заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с
дополнительным соглашением к Контракту, предусматривающим
перераспределение объемов финансирования, принимает досрочно исполненные
Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями Контракта.
3.11. В случае заключения Контракта с участником закупки,
предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, оплата
по Контракту со стороны Муниципального заказчика не производится,
счет/счет-фактуру Подрядчик Муниципальному заказчику не предоставляет.
4. Права и обязанности Муниципального заказчика
4.1. Муниципальный заказчик имеет право:
4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного
выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также требовать
своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.2. Самостоятельно или через уполномоченное Муниципальным
заказчиком лицо осуществлять строительный контроль, а также контроль за
соблюдением сроков исполнения Контракта, предусмотренных Графиком
выполнения работ (Приложение N 3 к Контракту), качеством предоставленных
Подрядчиком материалов, изделий и оборудования.
4.1.3. Требовать представления надлежащим образом оформленных
документов, предусмотренных Контрактом.
4.1.4. Запрашивать у Подрядчика любую информацию о ходе и состоянии
исполнения обязательств по Контракту, в том числе еженедельные отчеты по
форме (Приложение N 8) с указанием технической готовности Объекта,
планового и фактического выполнения работ по благоустройству за отчетную
и на следующую неделю, сведения об имеющихся проблемах, препятствующих
нормальному ходу работ, и путях их решения, а также иные сведения по
запросу Муниципального заказчика, связанные с исполнением Контракта.
4.1.5. Осуществлять контроль порядка и сроков выполнения работ.
4.1.6. Отказаться от приемки выполненных работ в случаях,
предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации.
4.1.7. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки
соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным
Контрактом.
4.1.8. Осуществлять контроль за объемами выполняемых работ, с
надлежащим качеством, используя при этом качественные критерии,
заложенные в существующих в Российской Федерации строительных нормах и
правилах, технических условиях и стандартах, применяемых в
строительстве, условиях Контракта.
4.1.9. Проверять качество выполненных работ на соответствие
Техническому заданию (Приложение N 1 к Контракту), Эскизному
дизайн-проекту (Приложение N 9 к Контракту) и действующим в Российской
Федерации нормативным документам и правилам (в том числе рекомендуемых к
применению), материалов, изделий и оборудования, приобретаемых
Подрядчиком. В случае необходимости сообщить о своих замечаниях
Подрядчику.
4.1.10. Провести контрольный обмер фактически выполненных
Подрядчиком работ (по объему и качеству) несмотря на наличие подписанных
документов о приемке.
Для проведения контрольного обмера Муниципальный заказчик
направляет письменное извещение-вызов Подрядчику о дате, времени и месте
проведения контрольного обмера. В случае, если Подрядчик, надлежащим
образом извещенный о дате, времени и месте проведения контрольного
обмера, не обеспечит свою явку или явку своего представителя для участия
в проведении контрольного обмера, а равно откажется от участия в
проведении контрольного обмера или иным образом уклонится от его
проведения, то Муниципальный заказчик вправе составить односторонний акт
контрольного обмера с указанием о том, что Подрядчик не обеспечил свою
явку для участия в проведении контрольного обмера, а копию акта
контрольного обмера - направить Подрядчику заказным письмом с
уведомлением.
В случае, если по результатам контрольного обмера фактически
выполненных Подрядчиком работ будет установлено, что какие-либо работы
Подрядчиком не исполнены, но предъявлены к оплате, то такие работы
оплате не подлежат до их фактического выполнения. В том случае, если
работы уже оплачены, то Подрядчик обязан в семидневный срок со дня
получения соответствующего требования Муниципального заказчика, вернуть
полученную сумму за фактически не выполненные работы.
4.1.11. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску,
предъявленному к Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с
недостатками работ по Контракту.
4.1.12. Требовать от Подрядчика возвратить сумму излишне полученных
денежных средств, в случае установления Муниципальным заказчиком и/или
контролирующими органами фактов оплаты Муниципальным заказчиком работ
сверх объема фактически выполненных работ, завышения стоимости
выполненных работ.
4.1.13. В случае отсутствия надлежащим образом оформленной
исполнительной документации Муниципальный заказчик имеет право отказать
Подрядчику в рассмотрении документа(ов) о приемке.
4.1.14. Иметь беспрепятственный доступ на Объект в любое время
суток в течение всего периода работ и производить соответствующие записи
в Общем журнале работ по Объекту.
4.1.15. Давать предписания о приостановлении Подрядчиком работ до
установленного им срока при обнаружении отступлений от
нормативно-технических документов, настоящего Контракта и приложений к
нему, в том числе в следующих случаях:
а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности Объекта,
либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической
безопасности и других норм, обеспечивающих безопасность сооружений и
находящихся вблизи него объектов в соответствии с нормативно-технической
документацией обязательной при выполнении работ по благоустройству;
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и
эксплуатационной надежности Объекта из-за применения некачественных
материалов, изделий и оборудования.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше
причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом
случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ
по Контракту.
4.1.16. Требовать расторжения настоящего Контракта в порядке и
случаях, предусмотренных разделом 13 Контракта.
4.1.17. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов
обязательств.
4.1.18. Давать обязательные для Подрядчика предписания путем
составления акта проведения контрольных мероприятий. Сведения о
проведении контрольных мероприятий и их результатах отражается в Общем
журнале работ с приложением соответствующих актов, который постоянно
находится на Объекте.
4.1.19. Требовать замену материалов, изделий и оборудования,
находящихся на Объекте, на новые в случае их поломки, потери качества,
утраты эстетического внешнего вида и аналогичных случаях, в том числе в
течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.
4.1.20. Представители Муниципального заказчика, уполномоченные
приказом "О назначении ответственного лица", имеют право:
- беспрепятственного доступа на Объект в любое время суток в
течение всего периода выполнения работ;
- производить соответствующие записи в Общий журнал работ;
- проверять представленные Подрядчиком документы о приемке;
- осуществлять контроль за выполнением работ на Объекте, и
качеством выполняемых Подрядчиком работ, с соблюдением сроков их
выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, изделий и
оборудования, проверять качество выполняемых и выполненных работ в
соответствии с нормативными документами.
4.1.21. Не принимать к оплате объемы работ, не предусмотренные
Контрактом, Техническим заданием (Приложение N 1 к Контракту), Сметой
контракта (Приложение N 2 к Контракту) и (или) не соответствующие по
качеству требованиям СНиП, СанПиН, ГОСТ, технических регламентов и
условий и иных нормативных документов в соответствии с условиями
Контракта.
4.1.22. Направить в случае просрочки исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, требование об оплате неустоек (штрафов,
пеней).
4.1.23. В случае нарушения Подрядчиком сроков устранения
недостатков устранить такие недостатки и (или) осуществить корректировку
своими силами согласно Техническому заданию (Приложение N 1) или
поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика
возмещения расходов на устранение недостатков.
4.1.24. *Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчиком, в
том числе связанных с расторжением договоров/контрактов технологического
присоединения к инженерным сетям в случае изменения расчетов
проектируемых нагрузок.
4.1.25. Муниципальный заказчик имеет иные права, определенные
настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской
Федерации.
------------------------------
*Пункт 4.1.24. включается в случае необходимости осуществления технологического присоединения.
------------------------------
4.2. Муниципальный заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом
выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.
4.2.2. Осуществлять контроль на Объекте за ходом организации
выполнения работ, качеством, объемами и сроками работ, выполняемых
Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.2.3. В течение 5 (пяти) рабочих с момента предоставления
Подрядчиком приказа о назначении ответственных лиц по Контракту и списка
ответственных лиц, согласно п. 5.2.7. Контракта, предоставить Подрядчику
доступ к ИС для совместного взаимодействия Сторон.
Обеспечить внесение информации о реализации благоустройства Объекта
в ИС, в соответствии с регламентом работы с указанной системой.
4.2.4. Сообщать в письменной форме Подрядчику о дефектах и
недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Контракта, в течение 2
(двух) рабочих дней после их обнаружения.
4.2.5. Назначить ответственных лиц, уполномоченных осуществлять
функции Муниципального заказчика.
В течение 3-х (трех) рабочих дней с момента заключения Контракта
представить Подрядчику приказ о назначении ответственных лиц по
Контракту и список таких лиц, представляющих интересы Муниципального
заказчика, с надлежащим образом оформленными полномочиями. В списке
необходимо указать: Ф.И.О., должность, полномочия и обязанности в рамках
исполнения Контракта, контактный номер телефона, адрес электронной почты.
4.2.6. В течение 3 (трех) дней со дня, следующего за днем
заключения Контракта передать Подрядчику по акту приема-передачи
строительную площадку, а также документы, которые определены приложением
к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, а в случае получения
мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта
приема-передачи осуществить одно из следующих действий:
4.2.7.1. в течение 3 (трех) дней со дня, следующего за днем
получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта
приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном
отказе, и повторно передать Подрядчику по акту приема-передачи
строительную площадку, а также документы, которые определены приложением
к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью;
4.2.7.2. согласовать с Подрядчиком новый срок передачи таких
строительной площадки и документов (в случае, если в установленный
Контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в
мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта
приема-передачи);
4.2.7.3. направить Подрядчику требование о приемке по акту
приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые
определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью,
с указанием причин отказа Муниципального заказчика от устранения
замечаний, указанных в мотивированном отказе Подрядчика от подписания
проекта акта приема-передачи.
4.2.7. Со дня заключения Контракта осуществлять содействие
Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также
осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению
работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации осуществление таких действий
возложено на Муниципального заказчика.
4.2.8. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на Объект.
4.2.9. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены
Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и
иные сообщения, связанные с исполнением обязательств Сторон по
Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные
сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта
проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с
изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров,
рассматриваются Муниципальным заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих
дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Контрактом.
4.2.10. В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их
результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе
ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно
заявить об этом Подрядчику.
4.2.11. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов,
экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата
выполненных работ в части его соответствия условиям Контракта.
4.2.12. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федеральным
законом о контрактной системе.
4.2.13. Рассмотреть и согласовать, в течение 5 рабочих дней с
момента получения проект производства работ (далее - ППР) или направить
мотивированный отказ в его согласовании с указанием перечня необходимых
доработок и исправлений, срока устранения недостатков.
Мотивированный отказ от согласования должен содержать выявленные
недостатки, основания несоответствия представленного ППР настоящему
Контракту, действующему законодательству, нормативным документам.
После устранения недостатков ППР согласовывается Муниципальным
заказчиком в порядке, предусмотренном данным пунктом.
В случае повторного мотивированного отказа Муниципального заказчика
от согласования, ППР считается не представленным в установленный
Контрактом срок.
Мотивированный отказ Муниципального заказчика от согласования ППР
не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков
выполнения работ.
4.2.14. При обнаружении уполномоченными финансовыми и контрольными
органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ
Техническому заданию (Приложение N 1 к Контракту), Смете контракта
(Приложение N 2 к Контракту), документу о приемке выполненных работ,
вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления
разъяснений в отношении выполненных работ, в том числе, в письменном
виде.
4.2.15. Обеспечить актуальность ссылки для исполнения Подрядчиком
обязанностей, предусмотренных пунктом 5.2.40. Контракта.
4.2.16. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять
Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
4.2.17. В случаях и порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать
суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных
Муниципальным заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
4.2.18. Выполнить в полном объеме все свои обязательства,
предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.
5. Права и обязанности Подрядчика
5.1. Подрядчик вправе:
5.1.1. Требовать от Муниципального заказчика подписания документов
об исполнении Контракта и своевременной оплаты при условии выполнения
Подрядчиком своих обязательств по Контракту надлежащим образом.
5.1.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней), в случае
просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом.
5.1.3. В соответствии с условиями Контракта запрашивать у
Муниципального заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения
работ по Контракту.
*5.1.4. Осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым
ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя, в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком,
соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с
Подрядчиком.
**5.1.5. Привлечь для выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом, субподрядчиков, обладающих знаниями, квалификацией,
специальным оборудованием, а в случаях, предусмотренных действующим
законодательством, лицензией, сертификатом, либо другими документами,
подтверждающими их право на выполнение соответствующего вида работ, с
заключением соответствующих договоров субподряда.
В случае привлечения субподрядчиков Подрядчик письменно уведомляет
об этом Муниципального заказчика. Привлечение субподрядчиков не влечет
за собой изменения стоимости и объемов работ по Контракту.
В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ субподрядчиков
Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за
последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
субподрядчиками, а перед субподрядчиком - ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком
обязательств по Контракту.
------------------------------
* включается, если условиями закупки предусмотрено привлечение субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП и СОНКО
** включается, если условиями закупки не предусмотрено личное исполнение Подрядчиком обязательств
------------------------------
5.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов
обязательств.
5.1.7. Обращаться к Муниципальному заказчику в порядке,
предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями,
обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными
с исполнением обязательств Сторон по Контракту.
5.1.8. Требовать от Муниципального заказчика надлежащего и
своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.2. Подрядчик обязан:
5.2.1. Выполнить работы по благоустройству Объекта надлежащим
образом в соответствии с условиями Контракта и требованиями нормативных
правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
5.2.2. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем
получения от Муниципального заказчика проекта акта приема-передачи
строительной площадки, а также документов, которые определены
приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, подписать
указанный проект акта приема-передачи либо направить мотивированный
отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.
Дата начала фактического использования строительной площадки для
выполнения работ по благоустройству является датой принятия строительной
площадки Подрядчиком.
Подрядчик не вправе ссылаться на недостатки в строительной площадке
без мотивированных замечаний в акте приема-передачи строительной
площадки. Муниципальный заказчик в течение 3-х (трех) рабочих дней
рассматривает представленные замечания и, в случае признания таких
замечаний обоснованными, дает особое распоряжение о ходе дальнейшего
исполнении Контракта.
5.2.3. В течение 10 (десяти) дней с даты приемки строительной
площадки оградить строительную площадку и опасные зоны работ за ее
пределами в соответствии с требованиями нормативных документов и
обеспечивающие невозможность проникновения третьих лиц на строительную
площадку.
Установить освещение Объекта.
В течении 10 (десяти) дней с даты приемки строительной площадки
изготовить и установить в начале и конце строительной площадки
информационный щит размером 1,5 х 1,5 м, на котором указывается
следующая информация: наименование Объекта, вид работ, наименование
Муниципального заказчика, Подрядчика, их контактные телефоны и сроки
проведения работ (начало и окончание), а также баннер, размером 1,2 х
0,8 м., с QR-кодом (в случае, если работы на Объекте, реализуются в
рамках Национального проекта).
Информационный щит и баннер должны быть выполнены по образцам
(Приложение N 4 к Контракту).
Макет щитов перед установкой согласовать с Муниципальным заказчиком.
Обеспечить сохранность установленных знаков на весь период
выполнения работ по Контракту.
5.2.4. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты приемки
строительной площадки обеспечить выполнение внеплощадочных и
внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда,
готовности Объекта к началу работ (СНиП 12-03-2001).
Выполнение внутриплощадочных подготовительных работ должно
предусматривать выполнение следующих мероприятий:
- сдачу-приемку геодезической разбивочной основы для строительства
и геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей,
дорог*;
- расчистку и освобождение строительной площадки для начала
производства работ (снос строений, расчистка территории и т.п.);
- планировку территории строительной площадки, искусственное
понижение грунтовых вод*;
- устройство подъездных путей и временных дорог*.
------------------------------
* Указывается Муниципальным заказчиком при необходимости.
------------------------------
5.2.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки строительной
площадки, предоставить Муниципальному заказчику надлежащим образом
заверенные копии следующих документов:
- Приказ о назначении ответственного лица за производством работ на
Объекте;
- Приказ о назначении ответственных лиц по вопросам охраны труда и
техники безопасности на Объекте;
- Приказ о назначении ответственного лица за пожарную безопасность
на Объекте;
- Приказ о назначении ответственного лица за работу с
грузоподъемными машинами и механизмами на Объекте;
- Приказ о назначении ответственного лица за электробезопасность на
Объекте;
- Приказ о назначении ответственного лица за выдачу наряд-допусков
на Объекте,
Обеспечить нахождение ответственных лиц, установленных приказами
Подрядчика, на строительной площадке на весь срок выполнения работ по
Объекту.
5.2.6. Обеспечить устранение дефектов и недостатков, выявленных при
приемке выполненных работ, а также выявленных в течение гарантийного
срока, за свой счет и в срок, указанный Муниципальным заказчиком. В
случае, если Муниципальным заказчиком такой срок не указан, то Подрядчик
обязан устранить дефекты и недостатки не позднее 10 рабочих дней с
момента получения уведомления о выявленных дефектах и недостатках.
5.2.7. В течение 3-х (трех) рабочих дней с момента заключения
Контракта представить Муниципальному заказчику приказ о назначении
ответственных лиц по Контракту и список таких лиц, представляющих
интересы Подрядчика, с надлежащим образом оформленными полномочиями. В
списке необходимо указать: Ф.И.О., должность, полномочия и обязанности в
рамках исполнения Контракта, контактный номер телефона, адрес
электронной почты.
5.2.8. В случае изменения реквизитов, в том числе фактического
местонахождения, Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме,
путем направления дополнительного соглашения к Контракту, сообщить об
этом Муниципальному заказчику, с указанием новых реквизитов.
В противном случае все риски, связанные с перечислением
Муниципальным заказчиком денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения исполнения Контракта или обеспечения гарантийных
обязательств, а также оплаты по Контракту, неполучением Подрядчиком
уведомлений несет Подрядчик.
5.2.9. Соблюдать установленные в Амурской области запреты на
привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на
территории Амурской области, иностранных граждан, осуществляющих
трудовую деятельность на основании патентов.
5.2.10. Обеспечить участие ответственных лиц, определенных пунктом
5.2.7. Контракта, в производственных совещаниях, проводимых
Муниципальным заказчиком, для обсуждения вопросов, связанных с
выполнением работ в рамках Контракта по рабочему времени Муниципального
заказчика (в рабочие дни с 8- 00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 (по времени
Амурской области). Точное время проведения совещаний, согласований и
переговоров определяет Муниципальный заказчик в соответствии со своим
режимом работы и информирует Подрядчика не менее чем за 3 (три) рабочих
дня до их проведения.
5.2.11. Нести ответственность за корректное, качественное
формирование документации в ИС, а именно: фотоотчет; еженедельный отчет;
отчет по графику производства работ; любого рода информация,
запрашиваемая Муниципальным заказчиком, в рамках настоящего Контракта,
не допуская искажения, фальсификации и иного несоответствия размещаемой
информации фактическим обстоятельствам и объемам работ, в том числе при
предоставлении электронных образов документов.
В случае выявления Муниципальным заказчиком факта любого
несоответствия, отраженного в документах и представленной Подрядчиком
информации, фактически выполненным объемам работ на Объекте, Подрядчик
несет ответственность в соответствии с п. 10.3.4. настоящего Контракта.
5.2.12. Провести инструктаж на рабочих местах перед началом работы
с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья, а также после
завершения подготовительных работ на Объекте всех работников Подрядчика,
а также работников, прибывающих или работающих на строительной площадке,
в том числе представителей Муниципального заказчика, строительного
контроля, работников всех субподрядных организаций, иных лиц, имеющих
право посещать или находиться на строительной площадке.
5.2.13. До начала производства земляных работ оформить и получить
разрешение на производство земляных работ в уполномоченных органах на
выдачу разрешения на проведение земляных работ.
5.2.14. При необходимости обеспечить вынос в натуре линий
регулирования застройки и создание геодезической разбивочной основы,
закрепление точек на строительной площадке, а также иные необходимые
геодезические работы на строительной площадке в соответствии со СП
126.13330.2017 и иными регламентирующими документами.
5.2.15. Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным
заказчиком за допущенные отступления от Технического задания (Приложение
N 1 к Контракту), Эскизного дизайн-проекта (Приложение N 9 к Контракту).
5.2.16. Осуществить, при необходимости, в установленном порядке все
необходимые временные подключения коммуникаций на период выполнения
работ на строительной площадке.
5.2.17. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Контракта
разработать и направить Муниципальному заказчику для согласования ППР и
График производства работ.
ППР должен включать в себя:
- календарный план производства работ по Объекту;
- строительный генеральный план;
- график поступления на Объект материалов, изделий и оборудования;
- график движения рабочей силы по Объекту;
- график движения основных строительных механизмов по Объекту;
- технологические карты по производству отдельных видов работ, с
включением схем операционного контроля качества, описанием методов
производства работ;
- схемы размещения геодезических знаков;
- порядок осуществления входного контроля материалов, изделий и
оборудования, поступающих на строительную площадку;
- пояснительную записку, содержащую решения по прокладке временных
сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и
рабочих мест, решения по производству работ в зимний период, мероприятия
по обеспечению сохранности материалов, изделий и оборудования на
строительной площадке, природоохранные мероприятия, мероприятия по
охране труда и безопасности в строительстве.
Разработанный ППР должен в полной мере обеспечивать безопасность
благоустройства Объекта.
В случае наличия у Муниципального заказчика замечаний к
представленному на согласование ППР, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения замечаний Муниципального заказчика
доработать и представить Муниципальному заказчику на повторное
согласование ППР, откорректированный с учетом замечаний Муниципального
заказчика.
Подрядчик обязан обеспечить соблюдение утвержденного ППР, в т.ч.
обеспечить на Объекте необходимое наличие мощностей (число единиц
строительной техники, состав рабочей силы и т.д.) в объеме, достаточном
для своевременного выполнения работ по Контракту.
В течение 5 (пяти) дней, следующих за отчетным периодом, в случае
фактического отклонения выполнения работ от сроков, указанных в ППР,
Подрядчик обязан предоставлять план мероприятий по ликвидации отставаний
и вхождению в утвержденный ППР, включая График движения рабочей силы по
Объекту и График движения основных строительных механизмов по Объекту.
За не предоставление на согласование Муниципальному заказчику ППР,
Графика производства работ в установленный срок, несоблюдение ППР,
Графика производства работ Подрядчик несет ответственность в
соответствии с п. 10.3.4. настоящего Контракта.
5.2.18. Предоставлять Муниципальному заказчику еженедельно не
позднее вторника отчет (информацию) за прошедшую неделю, который должен
содержать сведения об объемах и стоимости выполненных работ по Объекту,
возникших при выполнении работ проблемах и мерах по их решению.
Отчет предоставляется на электронную почту: ________________и ИС в
соответствии с п. 5.2.40. Контракта.
В указанный отчет обеспечить включение:
- разъяснений по выполненным за неделю работам по Объекту,
возникшим проблемам и мерам по их решению.
- сравнительный анализ запланированных и фактически выполненных
объемов работ по Объекту;
- сведения по укомплектованию кадрами (трудовыми ресурсами);
- количественные данные по объемам и стоимости работ по Объекту за
неделю и в совокупности.
За непредоставление, несвоевременное предоставление Муниципальному
заказчику информации о ходе и состоянии выполняемых работ по настоящему
Контракту, Подрядчик несет ответственность в соответствии с п. 10.3.4.
настоящего Контракта.
5.2.19. Обеспечить Объект необходимыми материально-техническими
ресурсами, включая оборудование, строительную технику.
5.2.20. Обеспечить поставку необходимых для проведения работ
материалов, изделий и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование
и хранение.
Перед началом производства работ Подрядчик производит входной
контроль качества материалов, изделий и оборудования совместно с
Муниципальным заказчиком.
Все используемые и поставляемые Подрядчиком при выполнении работ
материалы и оборудование должны соответствовать Техническому заданию
(Приложение N 1 к Контракту) и иметь соответствующие сертификаты,
технические паспорта, инструкции по эксплуатации и другие документы,
удостоверяющие их качество, на русском языке. До применения материалов и
оборудования, их виды, марки и цветовую гамму согласовывать с
Муниципальным заказчиком, при этом копии сертификатов должны быть
представлены Муниципальному заказчику за 10 (десять) календарных дней до
начала производства работ, выполняемых с использованием указанных
материалов и оборудования.
Замена материалов и оборудования допустима только с письменного
согласования с Муниципальным заказчиком, при условии, что предлагаемые
Подрядчиком для замены материалы и оборудование имеют улучшенные
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)
по сравнению с качеством и соответствующими техническими и
функциональными характеристиками, указанными в Техническом задании
(Приложение N 1 к Контракту). При этом, согласование такой замены не
влияет на сроки выполнения работ по Контракту, не влечет увеличение
стоимости Контракта.
Обеспечить использование новых материалов, изделий и оборудования
не бывших в употреблении (у которых не восстановлены потребительские
свойства), качество используемых материалов, а также соответствие их
требованиям энергоэффективности в случаях, предусмотренных действующим
законодательством, экологическим требованиям, соответствие используемых
материалов, применяемого оборудования и комплектующих изделий
требованиям ГОСТ, СНиП, техническим условиям, стандартам.
5.2.21. Обеспечить выполнение работ в полном соответствии с
условиями Контракта, строительными нормами, правилами и техническими
условиями на производство и приемку данного вида работ.
5.2.22. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей
среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов
культурного наследия, рациональное использование территории.
5.2.23. Обеспечить сохранность ценных видов пород зеленых
насаждений, находящихся в пределах строительной площадки. Все работы по
освобождению строительной площадки от указанных насаждений производить с
обязательным сопровождением выполнения работ представителями
специализированных организаций.
5.2.24. Обеспечить соблюдение Правил подготовки и производства
земляных работ, обустройства и содержания строительной площадки в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.25. Осуществлять в процессе производства работ систематическую,
а также по требованию Муниципального заказчика уборку строительной
площадки, а по завершению работ окончательную уборку строительной
площадки от остатков строительных материалов и отходов. Обеспечивать
целостность и надлежащий внешний вид ограждения вокруг строительной
площадки, чистоту прилегающей к ней уличной полосы, а также выезжающего
строительного транспорта.
5.2.26. Не позднее 3 рабочих дней со дня окончания выполнения работ
на Объекте освободить земельный участок от временных построек и
сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области
обращения с отходами производства и потребления и направить
Муниципальному заказчику проект акта о соответствии состояния земельного
участка условиям Контракта.
5.2.27. Обеспечить наличие на строительной площадке технической и
разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, а также
обеспечить свободный доступ к такой документации представителям
Муниципального заказчика.
Постоянно вести:
- общий журнал работ по форме N КС-6, в котором отражаются все
факты и обстоятельства, происходящие в процессе производства работ на
Объекте: даты начала и окончания работ; факты выявления Муниципальным
заказчиком некачественного выполнения работ по Контракту, сроки и
условия их устранения; и иная информация в соответствии с требованиями
нормативных документов.
- специальные журналы работ;
- журнал учета выполненных работ по форме N КС-6а;
- журнал входного контроля материалов.
5.2.28. При выполнении работ, связанных с вскрытием поверхности в
местах расположения действующих подземных коммуникаций и сооружений,
Подрядчик собственными силами и средствами осуществляет вызов
представителя эксплуатирующей организации и обеспечивает выполнение
мероприятий по выполнению предписаний эксплуатирующей организации.
5.2.29. Принимать все необходимые меры для предотвращения
причинения ущерба или повреждения в процессе выполнения работ на Объекте
дорогам, Объекту и различным сооружениям транспортом или техникой
Подрядчика (его субподрядчиков, поставщиков или субпоставщиков).
5.2.30. Обеспечить возможность осуществления контроля и надзора
Муниципальным заказчиком за исполнением Контракта, снабдить
представителя Муниципального заказчика средствами индивидуальной защиты,
провести инструктаж по технике безопасности при проведении контрольных и
надзорных мероприятий непосредственно на Объекте.
5.2.31. Немедленно известить Муниципального заказчика и до
получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленного
Технического задания;
- возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика
последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- необходимости выполнения дополнительных работ, препятствующих
продолжению работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих
качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее
завершения в срок, в том числе:
- невозможность выполнения работ ввиду необходимости корректировки
Технического задания в связи с выявлением работ, неучтенных в
Техническом задании;
- невозможность выполнения работ ввиду наличия на строительной
площадке имущества третьих лиц, изымаемого Муниципальным заказчиком в
связи с выполнение работ на Объекте.
Подрядчик, не предупредивший Муниципального заказчика об
обстоятельствах, указанных в настоящем пункте Контракта, не вправе при
предъявлении к нему или им к Муниципальному заказчику соответствующих
требований ссылаться на указанные обстоятельства.
При этом, Подрядчик не вправе приостанавливать работы на Объекте в
целом, если не докажет, что выполнение работ по всему Объекту невозможно
осуществлять.
5.2.32. С документом о приемке представить на выполненные работы
надлежащим образом оформленную исполнительную документацию (прошитую и
пронумерованную в папке с реестром) в 4 экземплярах и на CD диске в
формате pdf в одном экземпляре, выполненную в соответствии с
требованиями Приказа Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр; Приказа
Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр. Отсутствие надлежащим образом
оформленной исполнительной документации является основанием для отказа в
приемке выполненных работ.
При необходимости, за свой счет обеспечить лабораторный контроль
силами сертифицированных строительных лабораторий.
5.2.33. По окончании выполнения работ по Контракту обеспечить
передачу Объекта в установленном порядке.
5.2.34. Обеспечить и содержать за свой счет охрану строительной
площадки в порядке, установленном настоящим Контрактом, до завершения
всех мероприятий и получения всех необходимых документов в соответствии
с разделом 8 Контракта.
5.2.35. Обеспечить заключение и надлежащее исполнение договоров
(при необходимости, возникающей в ходе выполнения работ) об
осуществлении технологического присоединения Объекта к сетям связи,
сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям.
5.2.36. Обеспечить и содержать за свой счет освещение, ограждение,
временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ по
Объекту, охрану Объекта (строительной площадки), материалов,
оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества,
необходимых для выполнения работ по Объекту на строительной площадке,
ограждения мест производства работ с момента начала выполнения работ до
фактической передачи Объекта Муниципальному заказчику, но не более 30
календарных дней с момента подписания Сторонами документа о приемке.
5.2.37. Возводить собственными силами на территории строительной
площадки все временные здания и сооружения, необходимые для производства
работ и обслуживания работников на период производства работ, устраивать
временные подземные и надземные коммуникации, в том числе их
подсоединение.
5.2.38. Не позднее двух рабочих дней с момента передачи
Муниципальным заказчиком строительной площадки предоставить
фотографический материал (количество фотографий не менее 20) и
видеоматериал Объекта, в панорамном виде, с 4 ракурсов, в том числе с
высоты не менее 10 метров, в цветном формате на электронном носителе и
на электронную почту: ________________.
5.2.39. Обеспечить еженедельную фотофиксацию выполненных работ с
отметкой даты производства снимка и каждый понедельник до 10-00 час. по
местному времени Муниципального заказчика направлять фотоотчет о
выполненных работах на Объекте (количество фотографий не менее 20) за
отчетную неделю на электронную почту: ________________ и ИС в
соответствии с п. 5.2.40. Контракта.
Осуществлять фотофиксацию выполненных работ согласно условиям
настоящего Контракта и Регламенту Фотофиксации (Приложение N 6 к
настоящему Контракту).
5.2.40. Взаимодействовать с Муниципальным заказчиком посредством
ИС, доступ к которой предоставляется Муниципальным заказчиком в течение
5 (пяти) рабочих с момента предоставления Подрядчиком приказа о
назначении ответственных лиц по Контракту и списка ответственных лиц,
согласно п. 5.2.7. Контракта.
5.2.41. Обеспечивать в соответствии с техническими нормами и
требованиями установку необходимых ограждений, знаков и указателей в
местах пересечений с существующими транспортными коммуникациями и не
допускать, за исключением согласованных случаев, перерывов движения по
ним, производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней
территории.
5.2.42. Обустроить, и при необходимости содержать, временные
подъездные дороги, а также принимать меры по обеспечению сохранности
используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.
5.2.43. По окончанию выполнения работ предоставить фотографический
материал (количество фотографий не менее 100) выполненных работ с
отметкой даты производства снимка, и видеоматериал, в том числе с высоты
не менее 10 метров, итоговых работ завершенного Объекта, на электронную
почту: ________________ и ИС в соответствии с п. 5.2.40. Контракта.
5.2.44. Во время проведения работ по Контракту выполнять
необходимые мероприятия по безопасности движения, по технике
безопасности и пожарной безопасности, охране окружающей среды, земли и
зеленых насаждений. Строго соблюдать правила безопасности движения на
участке дороги.
5.2.45. В течение 10 (десяти) дней с момента заключения
договора(ов) субподряда, в случае, если цена такого договора или общая
цена заключенных договоров составляет более чем десять процентов цены
Контракта, предоставить Муниципальному заказчику информацию о
субподрядчике (ах) соисполнителе (ях).
------------------------------
* включается, если НМЦК свыше 100 млн рублей.
------------------------------
5.2.46. Информировать Муниципального заказчика обо всех
происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении
угрозы аварии, о несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение
вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не
позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение
аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая
стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
5.2.47. Возместить все расходы, издержки, убытки и прочие
требования, которые могут возникнуть у третьих лиц вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств
(в том числе гарантийных) по настоящему Контракту.
5.2.48. Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления
Муниципальным заказчиком, либо непосредственно лицом, которому причинен
ущерб, каких-либо требований или претензий вследствие выполнения
Подрядчиком на Объекте работ, включая случаи травм или иные несчастные
случаи.
5.2.49. Обеспечить безвозмездное устранение выявленных недостатков
и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении
выявленных недостатков.
Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ
и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Контрактом гарантийных
сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие
вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ
Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения
работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки
Муниципальному заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в
полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации. Сроки устранения дефектов устанавливаются Муниципальным
заказчиком исходя из выявленного дефекта и нормативных сроков их
устранения.
5.2.50. В течение гарантийного срока, но не свыше гарантийного
срока, установленного изготовителем товара, нести ответственность за
используемые материалы и установленное оборудование. В случае выхода из
строя оборудования, за исключением выхода из строя в связи с нарушением
правил эксплуатации, производить их замену за свой счет в течение срока,
согласованного Муниципальным заказчиком.
5.2.51. Предоставить обеспечение гарантийных обязательств в порядке
и сроки, предусмотренные разделом 11 настоящего Контракта.
5.2.52. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим
качеством в соответствии с условиями Контракта, в том числе с
соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил,
установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков
(дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах
гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.
5.2.53. При производстве работ Подрядчиком, либо привлеченным им
субподрядчиком, обеспечить нахождение рабочих Подрядчика на Объекте в
специальной одежде базового комплекта средств защиты, и с применением
средств индивидуальной защиты (СИЗ), используемых для предотвращения или
уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных
производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) регламентируются для каждой
категории рабочих Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 29.10.2021 N 766н "Об утверждении правил
обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими
средствами" и Приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 N 477 "Об
утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-
строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а
также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением".
При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников
практических навыков (респираторы, противогазы, самоспасатели,
предохранительные пояса, накомарники, каски и др.), Подрядчик
обеспечивает проведение инструктажа работников о правилах применения
указанных СИЗ, простейших способах проверки их работоспособности и
исправности, а также организует тренировки по их применению.
5.2.54. При необходимости обеспечить перевод Объекта на постоянное
подключение к инженерным сетям и сооружениям с оформлением акта
технологического присоединения.
5.2.55. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ
освободить строительную площадку от временных строений и сооружений,
строительной техники, а также в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области обращения с отходами производства и
потребления - от строительного мусора и иных отходов.
5.2.56. При расторжении Контракта до завершения работ передать
Муниципальному заказчику исполнительную документацию, а также другие
документы, полученные (составленные) Подрядчиком в ходе исполнения
обязательств по Контракту, в течение 10 (десяти) дней со дня получения
от Муниципального заказчика направленного в порядке, предусмотренном
Контрактом для направления уведомлений, требования о передаче указанных
документов Муниципальному заказчику.
------------------------------
* В случае привлечения субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНКО, в ПК включаются следующие условия
------------------------------
5.2.57. В случае, если Подрядчик не является субъектом малого
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой
организацией, привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций. При этом объем привлечения к
исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций должен составлять ____________________ (сумма прописью)
руб _____ коп __ (____ % от цены Контракта).
5.2.58. В течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с
субподрядчиком, соисполнителем представить Муниципальному заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к
субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной
некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме,
подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого
предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой
организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком,
соисполнителем, заверенную Подрядчиком.
5.2.59. В течение 5 дней со дня заключения договора с новым
субподрядчиком, соисполнителем, в случае замены субподрядчика,
соисполнителя на этапе исполнения настоящего Контракта на другого
субподрядчика, соисполнителя представлять Муниципальному заказчику
документы, указанные в 5.2.58. настоящего Контракта,
5.2.60. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком
выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем
представлять Муниципальному заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной
работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора,
заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком,
соисполнителем;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных
средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если
договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им
субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных
обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренных
Контрактом, заключенным с Муниципальным заказчиком (в ином случае
указанный документ представляется Муниципальному заказчику дополнительно
в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных
субподрядчиком, соисполнителем).
5.2.61. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем
товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные
этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком,
соисполнителем, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком
документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
5.2.62*. Обеспечить наличие на Объекте благоустройства оборудования
видеонаблюдения с онлайн трансляцией за ходом выполнения работ.
------------------------------
* В случае необходимости видеонаблюдения за ходом работ на Объекте включается следующее условие
------------------------------
5.2.63. Выполнить в полном объеме все свои обязательства,
предусмотренные Контрактом, а также требования, предусмотренные
действующим законодательством.
5.3. Подрядчик не вправе:
5.3.1. Поставлять и хранить на территории строительной площадки
материалы и оборудование без наличия на них документов, подтверждающих
их качество и соответствие требованиям Контракта.
5.3.2. Производить земляные работы без разрешения на производство
земляных работ.
6. Контроль Муниципального заказчика за исполнением Контракта
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право
беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение
всего периода выполнения работ для осуществления контроля и надзора за
ходом и качеством выполняемых работ, соблюдения сроков их выполнения,
качеством применяемых материалов и оборудования.
6.2. При осуществлении контроля и надзора за ведением работ
представитель Муниципального заказчика не вправе вмешиваться в
оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.3. Для проверки соответствия качества используемых при выполнении
работ материалов и оборудования требованиям, установленным Контрактом,
Муниципальный заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
7. Скрытые строительные работы
7.1. Скрытые работы подлежат приемке перед производством
последующих работ. Подрядчик письменно, не позднее, чем за три дня до
начала их приемки, уведомляет Муниципального заказчика о необходимости
проведения приемки выполненных скрытых работ. Уведомление о назначении
даты приемки скрытых работ должно быть направлено Подрядчиком
Муниципальному заказчику в рабочие дни и в часы работы, при этом
Подрядчик должен убедиться, что указанное уведомление Муниципальным
заказчиком получено. В случаях, если Подрядчик выполнил скрытые работы
без оформления Акта на скрытые работы, составленного по форме,
утвержденной Приказом Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр, а
Муниципальный заказчик не был информирован или информирован с
опозданием, Подрядчик по указанию Муниципального заказчика должен за
свой счет и своими силами вскрыть, а затем восстановить скрытые и
последующие работы.
Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается уполномоченными
лицами Муниципального заказчика в соответствии с порядком, установленным
соответствующими строительными нормами, сводами правил.
В случае, если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные
работы, подлежащие приемке, Муниципальный заказчик дает соответствующие
предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан
за свой счет в срок не более десяти дней переделать эти работы для
обеспечения их надлежащего качества и повторно предъявить их к приемке.
В этом случае Подрядчик несет ответственность в полном объеме в
соответствии с условиями Контракта.
7.2. Приемка скрытых работ после проверки правильности их
выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной документацией
оформляется актом по форме, утвержденной Приказом Минстроя России от
16.05.2023 N 344/пр.
7.3. К каждому акту освидетельствования скрытых работ Подрядчиком
должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная
съемка и схемы с указанием объема выполненных работ, результаты
лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта и сертификаты на
использованные материалы.
7.4. Акт освидетельствования скрытых работ составляется в четырех
экземплярах.
8. Сдача и приемка выполненных работ
8.1. Приемка выполненных работ осуществляется на основании
документов о приемке работ (этапа работ), подтверждающих их выполнение в
соответствии с условиями настоящего Контракта.
8.2. По завершении работ (этапа работ) Подрядчик формирует и
размещает с использованием ЕИС, подписанный со своей стороны документ о
приемке, который должен содержать информацию, указанную в п. 1 ч. 13
статьи 94 Федерального закона о контрактной системе.
К документу о приемке могут прилагаться иные документы, которые
считаются его неотъемлемой частью.
При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых
документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о
приемке, приоритет имеет предусмотренная абзацем первым настоящего
пункта информация, содержащаяся в документе о приемке.
Датой поступления Муниципальному заказчику документа о приемке,
подписанного Подрядчиком, считается дата размещения такого документа в
ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Муниципальный
заказчик.
8.3. Одновременно с исполнением п. 8.2. Контракта Подрядчик
предоставляет Муниципальному заказчику исполнительную документацию,
счет/счет-фактуру, Акт о приемке выполненных работ (Приложение N 7),
справку о стоимости выполненных работ (КС-3), акты освидетельствования
скрытых работ в 4 экземплярах (при их составлении).
К документу о приемке по последнему этапу также прилагается
обеспечение гарантийных обязательств в порядке, предусмотренном разделом
11 Контракта.
8.4. Подрядчик предъявляет Муниципальному заказчику к сдаче
выполненные работы, после исполнения всех обязательств, в том числе
обязательств, предусмотренных п.п. 5.2.3, 5.2.5., 5.2.7, 5.2.17.,
5.2.43. Контракта. В случае неисполнения указанных пунктов, работы к
приемке не предъявляются.
8.5. Приемка выполненных работ и оформление результатов приемки
осуществляется в течение 10 (десять) рабочих дней следующих за днем
поступления документа о приемке в соответствии с п. 8.2. Контракта.
8.6. При приемке выполненных работ Муниципальный заказчик проверяет
соответствие объема, качества и иных характеристик выполненных работ
требованиям, установленным в Контракте, Техническом задании (Приложение
N 1 к Контракту).
8.7. Для проверки соответствия выполненных работ условиям Контракта
Муниципальный заказчик проводит экспертизу в порядке, предусмотренном
ст. 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза результатов
выполненных работ может проводиться Муниципальным заказчиком своими
силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные
организации на основании контрактов (договоров), заключенных в
соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.
При принятии решения о приемке результатов выполненных работ,
отдельных этапов исполнения Контракта или об отказе в приемке
результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения Контракта
Заказчик, приемочная комиссия (в случае ее создания) должны учитывать
отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения
экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
8.8. Приемка скрытых работ осуществляется Муниципальным заказчиком
в порядке, предусмотренном разделом 7 Контракта.
8.9. По результатам приемки, не позднее срока, указанного в п. 8.5.
Контракта, Муниципальный заказчик подписывает усиленной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени Муниципального
заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке (в случае создания
приемочной комиссии* документ о приемке подписывается всеми членами
приемочной комиссии и Муниципальным заказчиком) либо в те же сроки
Муниципальный заказчик формирует с использованием ЕИС, подписывает
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
Муниципального заказчика мотивированный отказ от подписания документа о
приемке с указанием причин такого отказа и сроков устранения дефектов
(недостатков), или иных несоответствий в выполненных работах условиям
настоящего Контракта, Техническому заданию (в случае создания приемочной
комиссии мотивированный отказ формируется членами комиссии и
подписывается всеми членами приемочной комиссии и Муниципальным
заказчиком) и размещает в ЕИС.
При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся
работниками Муниципального заказчика, допускается осуществлять
подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от
подписания документа о приемке, подписание такого отказа без
использования усиленных электронных подписей и ЕИС. В таком случае,
Муниципальный заказчик прилагает подписанные ими документы в форме
электронных образов бумажных документов.
------------------------------
* Муниципальному заказчику рекомендовано обеспечить включение в приемочную комиссию представителей АНО "Центр развития территорий" (по согласованию).
------------------------------
8.10. Датой поступления Подрядчику документа о приемке,
мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата
размещения в соответствии с п. 8.9. Контракта таких документов в ЕИС в
соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
8.11. В случае получения в соответствии с п. 8.10. Контракта
мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик
вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и
направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке,
предусмотренном настоящим разделом Контракта.
8.12. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в
соответствии с настоящим разделом Контракта, осуществляется путем
формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих
право действовать от имени Подрядчика, Муниципального заказчика, и
размещения в ЕИС исправленного документа о приемке
8.13. Основанием для оплаты выполненных работ является размещенный
в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной
системе в ЕИС документ о приемке, подписанный Муниципальным заказчиком.
8.14. Муниципальный заказчик, обнаруживший после приемки работ
отступления от настоящего Контракта, Технического задания (Приложение
N 1 к Контракту), Эскизного дизайн-проекта (Приложение N 9 к Контракту)
или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном
способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были
умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в
срок, установленный п. 4.2.4. Контракта.
8.15. Подписание Муниципальным заказчиком документов о приемке не
лишает его права в дальнейшем предъявлять претензии по объему, стоимости
и качеству выполненных работ по благоустройству Объекта.
8.16. Подписание Муниципальным заказчиком документа о приемке не
лишает его права ссылаться на недостатки выполненных работ, в том числе
в части объема и стоимости этих работ, основываясь на результатах,
проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования
бюджетных средств.
В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов
завышения объема выполненных работ и/или их стоимости, Подрядчик
осуществляет возврат Муниципальному заказчику излишне уплаченных
денежных средств в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от
Муниципального заказчика соответствующего уведомления.
9. Гарантии качества
9.1. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня
приемки Муниципальным заказчиком результата работ, а в случае досрочного
расторжения Контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с
законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
Гарантийный срок составляет ____ (________) лет.
9.2. Гарантия качества результата работ, предусмотренного
Контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
9.3. В случае если производителями или поставщиками материалов или
оборудования, подлежащих передаче Муниципальному заказчику после
завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы или
оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным
Контрактом, к соответствующим материалам и оборудованию применяются
гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками.
Подрядчик обязуется передать Муниципальному заказчику все документы,
подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные
указанными поставщиками или производителями.
9.4. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных
в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его
счет.
9.5. Если в течение гарантийного срока, установленного Контрактом,
будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Муниципальный
заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном
Контрактом для направления уведомлений.
9.6. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления
о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Стороны составляют
акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием
таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков
их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном
Контрактом.
9.7. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или)
подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ
Муниципальный заказчик вправе в срок, установленный Контрактом для
составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать
со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке,
установленном Контрактом для направления уведомлений. В указанном случае
акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается
составленным и подписанным Сторонами Контракта надлежащим образом.
9.8. Если иной срок не будет согласован Сторонами Контракта
дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки
(дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о
выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения
Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ,
составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны
Муниципального заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и
(или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата
работ).
9.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных
недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения
недостатков (дефектов) результата работ в установленный Контрактом или
иной согласованный Сторонами Контракта срок Муниципальный заказчик
вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов)
результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на
устранение недостатков (дефектов) результата работ.
9.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на
протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие
недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.
10. Ответственность Сторон
10.1. Муниципальный заказчик и Подрядчик несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
Контрактом, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
10.2. Ответственность Муниципального заказчика:
10.2.1. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней).
10.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом
срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
10.2.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе
взыскать с Муниципального заказчика штраф в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042,
определяемый в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей
(включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до
50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей
до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
10.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение
Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не
может превышать цену Контракта.
10.3. Ответственность Подрядчика:
10.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в
том числе гарантийного обязательства, обязательства, предусмотренного
п. 11.2. настоящего Контракта), предусмотренных Контрактом, а также в
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик
направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Требования Сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются
в порядке, который предусмотрен Контрактом для направления уведомлений.
10.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом (в том числе
обязательства, предусмотренного п. 11.2. настоящего Контракта), начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока
исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом
(соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически
исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством
Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
------------------------------
* если извещением НЕ установлено преимущество СМП, СОНО для участника закупки, то следует включить п. 10.3.3 следующего содержания
------------------------------
10.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (в том
числе гарантийного обязательства, обязательства, предусмотренного
п. 11.2. настоящего Контракта), Подрядчик выплачивает Муниципальному
заказчику штраф в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.08.2017 N 1042 (за исключением, случаев, предусмотренных
п. 10.3.4., п. 10.3.5., п. 10.3.6* настоящего Контракта), определяемый в
следующем порядке:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена
Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта
(этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта
(этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена
Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей
(включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена
Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей
(включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена
Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей
(включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена
Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей
(включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена
Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей
(включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена
Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
Данный порядок не применяется, если законодательством Российской
Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
------------------------------
** если извещением установлено преимущество СМП, СОНО для участника закупки, то следует включить п. 10.3.3. следующего содержания
------------------------------
10.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по
результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1
статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства, обязательства, предусмотренного п. 11.2. настоящего
Контракта), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает
Муниципальному заказчику штраф в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 в размере 1
процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее
1 тыс. рублей (за исключением случаев, предусмотренных п. 10.3.4. и
10.3.5. настоящего Контракта).
Данный порядок не применяется, если законодательством Российской
Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
10.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет
стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств),
Подрядчик выплачивает штраф в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042, определяемый в
следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до
50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей
до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
Повторное неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет
стоимостного выражения, не лишает права последующего предъявления
штрафа, в случае не устранения в срок, установленный Муниципальным
заказчиком, причин, послуживших применению штрафных санкций, вплоть до
момента надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств.
10.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с
победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях,
установленных Федеральным законом о контрактной системе, предложившим
наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (в том
числе гарантийного обязательства, обязательства, предусмотренного
п. 11.2. настоящего Контракта), Подрядчик выплачивает Муниципальному
заказчику штраф в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.08.2017 N 1042, определяемый в следующем порядке:
а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную
(максимальную) цену Контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена
Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена
Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена
Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную)
цену Контракта:
10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает
3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от
3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей (включительно).
Настоящий пункт применяется только при наступлении обстоятельств,
установленных данным пунктом.
------------------------------
* В случае привлечения Подрядчиком СМП, следует включить п. 10.3.6 и п. 10.3.7 следующего содержания:
------------------------------
10.3.6. За неисполнение условия о привлечении к исполнению
Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций, Подрядчик выплачивает Муниципальному заказчику штраф в
размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного п. 5.2.57
настоящего Контракта.
10.3.7. Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным
заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о
привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей, в том
числе за представление документов, указанных в пунктах 5.2.58 - 5.2.60
настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их
непредставление или представление таких документов с нарушением
установленных сроков; не привлечение субподрядчиков, соисполнителей в
объеме, установленном в Контракте, в соответствии с условиями настоящего
раздела Контракта.
------------------------------
* если по Контракту осуществляется БС, то следует включить п. 10.3.8. следующего содержания:
* 10.3.8. Подрядчик несет ответственность за несоблюдение условий, установленных настоящим Контрактом, о банковском сопровождении, заключающегося в проведении мониторинга расчетов в рамках исполнения Контракта, в соответствии с действующим законодательством.
* если по Контракту осуществляется КС, то следует включить п. 10.3.8. следующего содержания
------------------------------
10.3.8. Подрядчик несет ответственность за несоблюдение условий о
казначейском сопровождении по Контракту, установленных настоящим
Контрактом, в соответствии с действующим законодательством.
10.3.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, не может превышать цену Контракта.
10.3.10. Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются Подрядчиком в
пятидневный срок после получения соответствующего требования от
Муниципального заказчика.
10.3.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени),
если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
10.3.12. Подрядчик несет имущественную ответственность перед
Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств субподрядчиками, соисполнителями.
10.3.13. Подрядчик в полном объеме несет ответственность за
качество и сроки выполнения работ привлеченными им субподрядчиками,
соисполнителями.
10.3.14. Применение предусмотренных настоящим Контрактом санкций не
лишает Муниципального заказчика права на возмещение в полном объеме
убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения)
Подрядчиком своих обязательств.
10.3.15. Уплата Подрядчиком неустойки (штрафа, пени), возмещение
убытков не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему
Контракту.
10.3.16. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.3.17. В случае имеющихся неоплаченных неустоек (штрафов, пеней),
предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным
законом о контрактной системе и неоплаченных Подрядчиком, Муниципальный
заказчик вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы,
подлежащей оплате за выполненные работы.
Оплата по Контракту в указанном случае осуществляется на основании
представляемых Подрядчиком для оплаты документов, при этом в документе о
приемке указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями
Контракта; неоплаченный по требованию Муниципального заказчика размер
неустойки (штрафа, пени); основания применения и порядок расчета
неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику
по Контракту.
11. Обеспечение исполнения Контракта.
Порядок и срок предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных
обязательств
11.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта
составляет_________ ( ) руб. коп , что составляет % (____ процентов)
начальной (максимальной) цены Контракта*, и обеспечивает исполнение всех
обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, в том числе уплате
неустойки (пеней, штрафов) (кроме гарантийных обязательств),
неотработанного аванса (в случае, если предусмотрено авансирование),
возмещению убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего
исполнения) Подрядчиком своих обязательств (за исключением упущенной
выгоды).
Участник закупки, с которым заключается Контракт по результатам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе,
освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том
числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной
системе, в случае предоставления таким участником закупки информации,
содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и
подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в
течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех
контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек
(штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до
заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом о
контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения Контракта.
При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении
закупки.
В случае, если предложенная Подрядчиком цена Контракта снижена на
25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта,
обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со
статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.
Исполнение Контракта обеспечивается независимой гарантией,
составленной по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.11.2013 N 1005 "О независимых гарантиях,
используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - постановление Правительства Российской
Федерации от 08.11.2013 N 1005), на условиях, определенных гражданским
законодательством и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального
закона о контрактной системе, дополнительным требованиям, установленным
постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005 или внесением
денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором
в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой
гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона
о контрактной системе участником закупки, с которым заключается
Контракт, самостоятельно.
При этом срок действия независимой гарантии должен превышать
предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны
быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц,
в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95
Федерального закона о контрактной системе.
Независимая гарантия должна содержать условие о рассмотрении
споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по ней, в
арбитражном суде Амурской области.
------------------------------
* цены Контракта по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе
------------------------------
11.2. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской
Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве
обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских
операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения
Контракта не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления
Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить
соответствующее обеспечение.
Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях,
которые предусмотрены статьей 96 Федерального закона о контрактной
системе.
11.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ
обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Муниципальному
заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта
новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть
уменьшен, а в случае если предусмотрены отдельные этапы исполнения
Контракта - подлежит уменьшению, в порядке и случаях, которые
предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о
контрактной системе.
Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется
при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате
неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в
соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, а также
приемки Муниципальным заказчиком выполненной работы (ее результатов),
результатов отдельного этапа исполнения Контракта (если установлены
этапы исполнения контракта) в объеме выплаченного аванса (в случае если
предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный
аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации
расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому
сопровождению).
Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством
направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении
Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об
исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта (если установлены
этапы исполнения Контракта) и стоимости исполненных обязательств для
включения в реестр контрактов.
Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится
пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата
которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим
Контрактом.
В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется
путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального
заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть
предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта,
рассчитанного Муниципальным заказчиком на основании информации об
исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется
путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным
заказчиком, по заявлению Подрядчика, ему возвращаются денежные средства
в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта,
рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об
исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов в
срок, установленный п. 11.4 настоящего Контракта.
11.4. В случае внесения денежных средств, в качестве обеспечения
исполнения Контракта, указанные средства (часть этих денежных средств в
случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в
соответствии со статьей 96 Федеральным законом о контрактной системе)
возвращаются Подрядчику Муниципальным заказчиком при условии надлежащего
исполнения всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение
срока, установленного частью 27 статьи 34 Федерального закона о
контрактной системе с даты исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом.
Денежные средства возвращаются на счет Подрядчика, указанный в
Контракте.
11.5. В случае предоставления нового обеспечения исполнения
Контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи
95, частью 7 статьи 96 Федеральным законом о контрактной системе возврат
независимой гарантии Муниципальным заказчиком гаранту, предоставившему
указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не
производится.
В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществлено путем
внесения денежных средств и изменяется срок исполнения Контракта на
срок, не превышающий срок исполнения Контракта, предусмотренный при его
заключении, по соглашению Сторон определяется новый срок возврата
Муниципальным заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения исполнения Контракта.
11.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или
иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его
обязательств по Контракту (за исключением п. 11.2. Контракта), в том
числе в случае нарушения сроков исполнения сроков исполнения Подрядчиком
обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти)
дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения
обязательств по Контракту перестало действовать, предоставить
Муниципальному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения
Контракта, на условиях, предусмотренных настоящим разделом Контракта.
При этом срок действия независимой гарантии должен превышать срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой
независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае
его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о
контрактной системе.
11.7. В случае неисполнения и ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств по Контракту Муниципальный заказчик вправе взыскать с
Подрядчика обеспечение исполнение Контракта.
11.7.1. Взыскание на денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения исполнения Контракта, для удовлетворения требований
Муниципального заказчика, может быть обращено в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему
Контракту без дополнительного уведомления Подрядчика и без обращения в
суд.
11.7.2. Требование об уплате денежной суммы по независимой
гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Контракта,
может быть заявлено Муниципальным заказчиком в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему
Контракту в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, в
том числе постановлением Правительства Российской Федерации от
08.11.2013 N 1005.
11.7.3. Муниципальный заказчик приобретает право обратить взыскание
на денежные средства или предъявить требование об уплате денежной суммы
по независимой гарантии (в зависимости об выбранного Подрядчиком способа
обеспечения исполнения Контракта), если в день наступления срока
исполнения обязательства, обеспеченного внесением денежных средств или
независимой гарантией, оно не будет исполнено либо будет исполнено
ненадлежащим образом.
11.8. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств составляет (
) руб коп , что составляет % от начальной (максимальной) цены Контракта
и обеспечивает исполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему
Контракту в течение срока, установленного п. 9.1. настоящего Контракта.
Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе,
освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в
случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся
в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей
исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех
лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов,
исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).
При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении
закупки.
11.8.1. Исполнение гарантийных обязательств может обеспечиваться
предоставлением независимой гарантии, выданной банком, соответствующей
требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,
дополнительным требованиям, установленным постановлением Правительства
РФ от 08.11.2013 N 1005 или внесением денежных средств на указанный
Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими Муниципальному заказчику.
Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств, срок
действия независимой гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно в
соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе.
11.8.2. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств
предоставляется Подрядчиком одновременно с предоставлением документа о
приемке.
В случае предоставления обеспечения гарантийных обязательств в виде
независимой гарантии Муниципальный заказчик рассматривает поступившую
независимую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее
поступления.
За непредоставление Подрядчиком обеспечения гарантийных
обязательств в установленный срок, Подрядчик несет ответственность в
соответствии с п. 10.3.4 настоящего Контракта за каждый факт
неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства.
11.8.3. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных
обязательств и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее
предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение
гарантийных обязательств.
11.8.4. В случае внесения денежных средств, в качестве обеспечения
исполнения гарантийных обязательств, указанные средства возвращаются
Подрядчику Муниципальным заказчиком при условии надлежащего исполнения
гарантийных обязательств по настоящему Контракту, в течение 10 (десяти)
дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств,
предусмотренных Контрактом.
Денежные средства возвращаются на счет Подрядчика, указанный в
Контракте.
11.8.5. Взыскание на денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения гарантийных обязательств, для удовлетворения требований
Муниципального заказчика может быть обращено в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по
настоящему Контракту без дополнительного уведомления Подрядчика и без
обращения в суд.
Муниципальный заказчик приобретает право обратить взыскание на
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных
обязательств, если в день наступления срока исполнения обязательства,
обеспеченного внесением денежных средств, оно не будет исполнено.
11.8.6. Оставшаяся после удовлетворения всех требований
Муниципального заказчика сумма денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения гарантийных обязательств, возвращается Подрядчику в порядке,
установленном п. 11.8.4. Контракта.
11.8.7. В случае внесения денежных средств в качестве обеспечения
гарантийных обязательств по Контракту, Подрядчик перечисляет денежные
средства с указанием в платежном поручении в назначении платежа, номера
и дата Контракта, по которому осуществляется перевод денежных средств и
наименование операции на указанный ниже счет:
Получатель:
Банк:
Единый казначейский счет
БИК территориального органа Федерального казначейства
ОКТМО
КБК:
12. Срок действия Контракта
12.1 Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
Контракту.
Срок исполнения Контракта (отдельных этапов исполнения Контракта):
с момента заключения Контракта с учетом сроков отдельных этапов
исполнения Контракта, указанных в Графике выполнения работ (Приложение
N 3), сроков приемки и оплаты, указанных в п. 3.5, п. 8.5. Контракта до
________________.* Данный срок исчисляется согласно ч. 1 ст. 94
Федерального закона о контрактной системе.
------------------------------
* указывается в соответствии с ч. 2 ст. 51 Федерального закона о контрактной системе при заключении Контракта.
------------------------------
12.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает
Стороны от ответственности за его нарушение.
13. Изменение и расторжение Контракта
13.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении
не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок.
13.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика,
за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником
Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического
лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности
Муниципального заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому
Муниципальному заказчику.
13.3. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания
Сторонами дополнительных соглашений к Контракту.
13.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по
решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от
исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
13.5. Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется в
соответствии с положениями частей 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 и 25 статьи
95 Федерального закона о контрактной системе.
13.5.1. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных
видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право
Муниципального заказчика принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта.
13.5.2. Муниципальный заказчик вправе принять решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об
одностороннем отказе от исполнения Контракта.
13.5.3. В случае принятия одной из Сторон Контракта решения об
одностороннем отказе от исполнения Контракта расторжение Контракта после
принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок.
13.6. Если одной из Сторон Контракта по основаниям, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия
Контракта, такая сторона Контракта вправе направить в письменной форме
другой стороне Контракта предложение об изменении существенных условий
Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое
предложение, а также проект соглашения об изменении условий Контракта,
подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны Контракта.
13.7. Сторона Контракта, получившая предложение об изменении
существенных условий Контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней со
дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных
условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, направляет другой
Стороне Контракта подписанное соглашение об изменении условий Контракта
либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий
Контракта с обоснованием такого отказа.
13.8. В рамках настоящего Контракта Стороны признают, что
существенным нарушением при исполнении Контракта является нарушение,
предусмотренное ст. 450 ГК РФ, а также:
- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ (этапов работ),
предусмотренных настоящим Контрактом, более чем на 5 (пять) календарных
дней;
- неоднократное (более 5-ти раз) невыполнение (нарушение)
Подрядчиком условий выполнения работ, определенных ППР, в т.ч. Графиком
движения рабочих кадров по Объекту и (или) Графиком движения
строительных машин по Объекту.
- установление факта проведения ликвидации Подрядчика или наличия
решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии
в отношении него конкурсного производства;
- установление факта приостановления деятельности Подрядчика в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
- наличие у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов
Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- неоднократное (не менее 2-х раз) неисполнение требований
Муниципального заказчика, выданных Подрядчику в целях надлежащего
выполнения условий Контракта;
- однократное выявление в ходе исполнения настоящего Контракта
факта предоставления ненадлежащего обеспечения исполнения Контракта.
- однократное неисполнение Подрядчиком п. 11.2., п. 11.6 Контракта.
14. Порядок разрешения споров
14.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны должны
действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из
Сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или
недобросовестного поведения.
При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а
также споров, связанных с исполнением Контракта (далее - разногласия),
стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем
переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений
Контракта.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего
Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том
числе в претензионном порядке.
14.2. Претензия направляется той Стороне по Контракту, которой
допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при
исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения
Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка
ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть
произведены Стороной для устранения нарушений.
14.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может
превышать 7 (семь) дней с момента их получения.
14.4. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения,
требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением
Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом,
передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны Контракта,
лично под расписку или направляются стороне Контракта по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны Контракта,
указанному в Контракте.
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего
пункта, считается:
дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны
Контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого
уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны Контракта,
лично под расписку);
дата получения стороной Контракта, направившей уведомление,
подтверждения о вручении стороне Контракта, в адрес которой направлено
уведомление, заказного письма либо дата получения стороной Контракта,
направившей уведомление, информации об отсутствии стороны Контракта, в
адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Контракте,
информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в
случае направления уведомления заказным письмом).
14.5. Обмен документами при применении мер ответственности и
совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или
Муниципальным заказчиком условий Контракта осуществляется в порядке,
который предусмотрен Контрактом, за исключением случаев, при которых
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок установлен иной порядок обмена такими документами.
Такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления
электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием
ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени Муниципального заказчика, Подрядчика, и размещаются
в ЕИС без размещения на официальном сайте.
14.6. Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в
судебном порядке - в арбитражном суде Амурской области.
15. Обстоятельства непреодолимой силы
15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Свидетельство,
выданное соответствующим компетентной организацией или государственным
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности
действия непреодолимой силы.
15.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в
частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника,
отсутствие у должника необходимых денежных средств.
15.3. Сторона, для которой исполнение обязательства оказалось
невозможным по указанным выше причинам, обязана немедленно известить
другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и
прекращения вышеуказанных обстоятельств.
------------------------------
* В случае если Контракт подлежит КС, то следует включить раздел 16 в следующей редакции.
------------------------------
16. Казначейское сопровождение Контракта
По настоящему Контракту в соответствии с _______* осуществляется
казначейское сопровождение расчетов по Контракту в соответствии с
"Правилами казначейского сопровождения, осуществляемого Федеральным
казначейством", утвержденным постановлением Правительства РФ от
24.11.2021 N 2024 (далее - Правила казначейского сопровождения).
Расчеты по Контракту, в том числе авансирование** осуществляются с
использованием лицевого счета, открытого Подрядчиком в территориальном
органе Федерального казначейства.
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
16. Подрядчик обязан:
16.1. Открыть в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
заключения Контракта в территориальном органе Федерального казначейства
лицевой счет для осуществления и отражения операций со средствами
участников казначейского сопровождения.
16.2. Представлять в территориальные органы Федерального
казначейства документы, сформированные и утвержденные в порядке и по
форме, установленных "Порядком осуществления территориальными органами
Федерального казначейства санкционирования операций со средствами
участников казначейского сопровождения", утвержденным приказ Минфина
России от 17.12.2021 N 214н (далее - Порядок санкционирования).
16.3. Указывать в заключаемых Подрядчиком контрактах (договорах), в
распоряжениях, а также в документах, установленных Порядком
санкционирования, идентификатор государственного контракта, договора
(соглашения) о предоставлении субсидий, договоров о предоставлении
бюджетных инвестиций в соответствии со ст. 80 БК РФ, сформированный в
соответствии с "Порядком формирования идентификатора государственного
контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении
средств", утвержденным приказом Минфина России от 02.12.2021 N 205н, а
также обеспечить включение аналогичных обязательств в контракты
(договоры), заключаемые с субподрядчиками (соисполнителями).
16.4. Вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной
деятельности по каждому государственному контракту, договору
(соглашению), контракту (договору) в соответствии с "Порядком ведения
учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского
сопровождения в целях достижения результатов, установленных при
предоставлении целевых средств, по каждому государственному
(муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту
(договору)", утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2021 N 210н
(далее Порядок ведения учета).
16.5. Формировать в установленных Правительством Российской
Федерации случаях информацию о структуре цены государственного
контракта, контракта (договора), суммы средств, предусмотренной
договором (соглашением), в Порядке ведения учета и по форме,
установленным Министерством финансов РФ.
16.6. Соблюдать запреты, установленные пунктом 3 статьи 242.23
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Подрядчику запрещено перечисление средств с лицевого счета:
16.6.1. В качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого
юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в
имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического
лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если
нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок
предоставления средств, не предусмотрена возможность их перечисления
указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на
счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации
или в кредитной организации.
16.6.2. В целях размещения средств на депозитах, а также в иные
финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных
федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации
(муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований), устанавливающими порядок организации и осуществления
бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных
образованиях).
16.6.3. На счета, открытые Подрядчику в учреждении Центрального
банка Российской Федерации или в кредитной организации, за исключением:
16.6.3.1. Оплаты обязательств в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации.
16.6.3.2. Оплаты обязательств по оплате труда с учетом начислений и
социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат
лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для
достижения цели, определенной при предоставлении средств.
16.6.3.3. Оплаты фактически поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг, источником финансового обеспечения которых
являются средства, предоставляемые на основании государственных
контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), в случае,
если Подрядчик не привлекает для поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления
документов, установленных соответствующим Порядком санкционирования,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и (или) иных
документов, предусмотренных государственными контрактами, договорами
(соглашениями), контрактами (договорами) или нормативными правовыми
актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств
(далее - документы-основания).
16.6.3.4. Возмещения произведенных Подрядчиком расходов (части
расходов) при условии представления документов, указанных в пункте
16.6.3.3 Контракта, копий платежных документов, подтверждающих оплату
произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), а также
государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов
(договоров) или нормативных правовых актов (правовых актов),
регулирующих порядок предоставления средств.
16.6.4. На счета, открытые в учреждении Центрального банка
Российской Федерации или в кредитной организации юридическим лицам,
заключившим с участником казначейского сопровождения контракты
(договоры) за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях
приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче,
доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных
услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и
осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом
общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для
проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические
издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу
(переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского
сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в
целях проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий, проведения строительного контроля
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или
подведомственным ему государственным учреждением в соответствии с
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности,
осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством,
в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц,
осуществляемых платежными агентами.
16.7. Соблюдать режим лицевого счета (ведение и использование
лицевого счета).
При казначейском сопровождении режим лицевого счета, осуществляется
в соответствии с Правилами казначейского сопровождения, которые
предусматривают соблюдение следующих условий:
16.7.1. Запрет осуществления операций на лицевом счете, отказ в
осуществлении операций на лицевом счете при наличии оснований, указанных
в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации соответственно, а также приостановление операций на лицевом
счете в соответствии с пунктом 3 указанной статьи в порядке,
предусмотренном Правительством Российской Федерации.
16.7.2. Осуществление санкционирования расходов, источником
финансового обеспечения которых являются целевые средства, в
соответствии с представляемыми участниками казначейского сопровождения в
территориальный орган Федерального казначейства сведениями об операциях
с целевыми средствами, сформированными и утвержденными в порядке и по
форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования, и содержащими в
том числе информацию об источниках поступления целевых средств и
направлениях расходования целевых средств, соответствующих результатам,
определенным при предоставлении целевых средств.
16.7.3. Проведение операций с целевыми средствами, отраженными на
лицевых счетах, после осуществления территориальными органами
Федерального казначейства санкционирования операций с целевыми
средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с
Порядком санкционирования на основании документов -оснований.
16.7.4. Осуществление операций по зачислению целевых средств на
лицевые счета и списанию целевых средств с лицевых счетов при указании в
распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение),
государственном контракте, договоре (соглашении), контракте (договоре),
а также в документах-основаниях идентификатора государственного
контракта, договора (соглашения), сформированного в соответствии с
порядком, предусмотренным подпунктом 3 пункта 2 статьи 242.23 Бюджетного
кодекса Российской Федерации. В предоставленных участником казначейского
сопровождения в территориальный орган Федерального казначейства
распоряжениях для оплаты государственных контрактов, договоров
(соглашений), контрактов (договоров), содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, идентификатор государственного контракта,
договора (соглашения) не указывается.
16.7.5. Ведение в соответствии с Порядком ведения учета, учета
доходов, затрат, произведенных в целях достижения результатов,
установленных при предоставлении целевых средств по каждому
государственному контракту, договору (соглашению), контракту (договору).
16.7.6. Возврат на лицевые счета целевых средств, размещенных на
депозитах, а также в иные финансовые инструменты, включая средства,
полученные от их размещения, не позднее 25 декабря текущего финансового
года (за исключением средств, определенных пунктом 12 Правил
казначейского сопровождения) в случае, если возможность такого
размещения установлена:
в отношении средств, предоставляемых из федерального бюджета, -
федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации;
в отношении средств, предоставляемых из бюджетов субъектов
Российской, - законами субъектов Российской Федерации, устанавливающими
порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах
Российской Федерации.
16.7.7. Перечисление целевых средств на счета, открытые участнику
казначейского сопровождения в учреждении Центрального банка Российской
Федерации или в кредитной организации (далее - банк), при оплате
обязательств, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3 статьи 242.23
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также обязательств по
накладным расходам, связанным с исполнением государственного контракта,
договора (соглашения), контракта (договора), в соответствии с порядком
санкционирования.
16.8. Выполнять иные условия, установленные Правилами казначейского
сопровождения.
16.9. В случае изменения действующего законодательства,
регулирующего порядок осуществления казначейского сопровождения (в т.ч.
утраты силы), руководствоваться действующими нормативными правовыми
актами в сфере казначейского сопровождения по мере вступления их в
законную силу.
При применении действующих правовых норм, регулирующих порядок
осуществления казначейского сопровождения, следует учитывать
приостановление действий отдельных положений законодательства РФ.
16.10. При заключении в рамках исполнения настоящего Контракта в
соответствии с ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 27.11.2023 N 540-ФЗ "О
федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"
контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании
услуг с соисполнителями (субподрядчиками) включать в них:
а) положение об осуществлении казначейского сопровождения расчетов
по таким контрактам (договорам), а также расчетов по контрактам
(договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг,
заключаемым субподрядчиками в рамках исполнения таких контрактов
(договоров);
б) положения, предусмотренные Правилами казначейского сопровождения.
------------------------------
* указывается соответствующая часть статьи 5 Федерального закона от 27.11.2023 N 540-ФЗ "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"
** указывается, если предусмотрено авансирование
------------------------------
* В случае если Контракт подлежит БС, то следует включить раздел 16 в
следующей редакции:
16. Банковское сопровождение Контракта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. Подрядчик обязан:
16.1. Заключить в течение 10 рабочих дней с момента заключения
настоящего Контракта договор о банковском сопровождении такого
Контракта, заключающегося в проведении мониторинга расчетов в рамках
исполнения Контракта, с банком, соответствующим требованиям раздела II
Правил осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 20.09.2014 N 963 (далее - Правила).
Договор о банковском сопровождении должен содержать информацию,
установленную указанными Правилами.
16.2. Сообщить Муниципальному заказчику в течение 2 рабочих дней с
момента заключения договора о банковском сопровождении сведения о номере
отдельного счета, открытом в банке, осуществляющем банковское
сопровождение Контракта, а также реквизитах банка.
16.3. Определять в договорах, заключаемых с субподрядчиками,
соисполнителями, условия осуществления расчетов в рамках исполнения
обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения
операций, включая операции в рамках исполнения Контракта, открытом в
банке, осуществляющем сопровождение Контракта.
16.4. Предоставлять Муниципальному заказчику и банку,
осуществляющему банковское сопровождение Контракта, сведения о
привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по сопровождаемому
Контракту субподрядчиках, соисполнителях (полное наименование
субподрядчика, соисполнителя, местонахождение субподрядчика,
соисполнителя (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного
бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины
постановки на учет).
17. Прочие условия
17.1. Стороны обязаны уведомлять друг друга заблаговременно о любых
будущих обстоятельствах, либо незамедлительно о произошедших
обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение
обязательств по Контракту.
17.2. При исполнении условий настоящего Контракта все переговоры
сторон будут вестись в письменной форме путем направления
корреспонденции посредством почтовой и электронной связи по адресам
электронной почты, указанной в разделе 18 настоящего Контракта, либо
путем направления корреспонденции курьером, посыльным, лично, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
17.3. В части, неурегулированной настоящим Контрактом, отношения
Сторон регламентируются законодательством Российской Федерации.
17.4. Ответственное должностное лицо Муниципального заказчика
___________________________ (указывается в соответствии с ч. 2 ст. 51
Федерального закона о контрактной системе при заключении контракта).
17.5. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие
приложения:
Приложение N 1- Техническое задание;
Приложение N 2 - Смета контракта;
Приложение N 3 - График выполнения работ;
Приложение N 3.1. - График оплаты выполненных по контракту работ;
Приложение N 4 - Образец информационного щита и баннера;
Приложение N 5 - Гарантийный паспорт (форма).;
Приложение N 6 - Регламент Фотофиксации;
Приложение N 7 - Акт о приемке выполненных работ;
Приложение N 8 - Еженедельный отчет по объекту (форма);
Приложение N 9 - Эскизный дизайн-проект.
18. Адреса, реквизиты и подписи сторон
|
Муниципальный заказчик * |
Подрядчик ** |
|
* информация о Муниципальном заказчике указывается в соответствии с ч. 2 ст. 51 Федерального закона о контрактной системе при заключении контракта, в том числе указывается: - наименование, - место нахождения, - почтовый адрес, - адрес электронной почты, - номер контактного телефона Муниципального заказчика
______________/_________________________ |
** информация о подрядчике указывается в соответствии с ч. 2 ст. 51 Федерального закона о контрактной системе при заключении контракта, в том числе указывается: - полное и сокращенное (при наличии) наименование юр. лица или Ф.И.О (при наличии) физ. лица (ИП); - Ф.И.О (при наличии), ИНН (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юр. лица, либо действующего в качестве руководителя юр. лица, филиала или представительства иностранного юр. лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юр. лица; - адрес юр. лица или место жительства физ лица (ИП), - адрес электронной почты, - номер контактного телефона; - ИНН подрядчика; - реквизиты счета __________________/___________________/ |
-
Приложение N 1. Техническое задание
-
Приложение N 2. Смета контракта
-
Приложение N 3. График выполнения работ
-
Приложение N 3.1. График оплаты выполненных по контракту работ
-
Приложение N 4. Образец паспорта объекта и информационной таблички
-
Приложение N 4. Образец паспорта объекта с QR кодом и информационных табличек
-
Приложение N 5. Гарантийный паспорт
-
Приложение N 6. Регламент фотофиксации
-
Приложение N 7. Акт о приемке выполненных работ
-
Приложение N 8. Еженедельный отчет по объекту
-
Приложение N 9. Эскизный дизайн-проект (приложен отдельным файлом)
|
<< Назад |
Приложение >> N 1. Техническое задание |
|
|
Содержание Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области от 15 мая 2024 г. N 196-од "Об утверждении типовой формы... |