Приложение

Приложение
к распоряжению
губернатора
Пермского края
от 19.08.2024 N 231-р

"УТВЕРЖДЕН
распоряжением
губернатора
Пермского края
от 13.12.2019 N 197-р

План-график
("дорожная карта") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, включенных в Единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости
идентификационный номер (ID) объекта по данным единой информационной системы жилищного строительства	номер проектной декларации по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии)	основание включения в единый реестр проблемных объектов	адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам	номер и дата разрешения на строительство (при наличии)	кадастровый номер земельного участка	степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов	общая площадь жилых помещений (квартир)	количество жилых помещений (квартир)	количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве / паенакопления	общая площадь нежилых помещений	количество нежилых помещений	количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
p-9197	б/н	3	Пермский край, г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. Теплогорская, 20, 22, Теплогорская / Подводников, 24 / 110 (строительный адрес: Теплогорская, 20, 22)	59-RU90303000-78-2012 от 27.06.2012, 18.10.2019, 29.03.2019	59:01:4410763:60	99%	3104,99	91	168	529,00	13	13
p-114235	б/н	3	Пермский край, г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. Теплогорская, 20, 22, Теплогорская / Подводников, 24 / 110 (строительный адрес: Теплогорская, 20, 22)	59-RU90303000-78-2012 от 27.06.2012, 18.10.2019, 29.03.2019	59:01:4410763:60	99%	3377,26	79		571,00	14	14
р-38400	59-000142	1	Пермский край, г. Пермь, Свердловский р-н, ул. Старцева, 143	59-RU90303000-357-2014 от 27.11.2014, 31.08.2020, 22.10.2018	59:01:43119042:126, 59:01:43119042:132, 59:01:43119042:13	53%	17185,40	340	340	1723	1	1
p-34925	59-000328	3	Пермский край, г. Пермь, Кировский р-н, ул. Сокольская, 10б	59-RU90303000-157-2016 от 15.06.2016, 04.07.2021, 04.08.2020	59:01:1713158:1398	82%	16245,74	359	239	54,38	1	1
р-116039	-	1	Пермский край, г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. Карпинского, д. 110а (позиция 4.1)	59-RU90303000-160/2014 от 25.06.2014, 05.02.2021, 21.08.2019	59:01:4410825:1230	45%	9267,84	191	188	0	0	0
р-116038	-	1	Пермский край, г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. Карпинского, д. 108 (позиция 3.2)	RU90303000-388/2014 от 24.12.2014, 24.08.2016	59:01:4410825:228	29%	8344,18	168	146	468,88	4	4
р-43526	59-000448	2	Пермский край, г. Пермь, ул. Ленская, д. 30	59-RU90303000-11/2015 от 04.02.2015, 08.03.2025, 20.03.2023	59:01:3219013:28	95%	11000,88	156	53	1857,09	21	6

Продолжение таблицы

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Информация о застройщике			Информация о гражданах и количестве заключенных договоров
идентификационный номер (ID) объекта по данным единой информационной системы жилищного строительства	наименование	ИНН	сведения о введении процедуры банкротства	общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений	количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	иные договоры
1	14	15	16	17	18	19	20
p-9197	ООО "СИМ"	5903093333	Имеется, решение Арбитражного суда Пермского края по делу А50-9390/2015 от 15.10.2015	185	168	24	-
p-114235	ООО "СИМ"	5903093333	Имеется, решение Арбитражного суда Пермского края по делу А50-9390/2015 от 15.10.2015				-
р-38400	Некоммерческая организация - фонд "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пермского края"	5902058216	Отсутствует	343	294	1	-
p-34925	Некоммерческая организация - фонд "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пермского края"	5902058216	Отсутствует	324	232	1	-
р-116039	Некоммерческая организация - фонд "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пермского края"	5902058216	Отсутствует	142	115	0	-
р-116038	Некоммерческая организация - фонд "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пермского края"	5902058216	Отсутствует	115	74	0	-
р-43526	Общество с ограниченной ответственностью "КМ-Инвест"	7743887040	Отсутствует	32	39	6	-

Продолжение таблицы

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства	меры нормативного (правового) характера			меры финансового характера
	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты
1	21	22	23	24	25	26
p-9197	-	-	-	-	-	-
p-114235	-	-	-	-	-	-
р-38400	Принятие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации о порядке определения объема и предоставления субсидии в виде имущественного взноса Пермского края в имущество публично-правовой компании (далее - НПА)	04.2020	НПА	Выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан - участников строительства	12.2021	В бюджете Пермского края предусмотрены средства на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства
p-34925	Принятие НПА	04.2020	НПА	Выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан - участников строительства	12.2021	В бюджете Пермского края предусмотрены средства на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства
р-116039	Принятие НПА	04.2020	НПА	Выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан - участников строительства	12.2021	В бюджете Пермского края предусмотрены средства на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства
р-116038	Принятие НПА	04.2020	НПА	Выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан - участников строительства	12.2020	В бюджете Пермского края предусмотрены средства на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства
р-43526	-	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Планируемый способ и срок восстановления прав граждан				План мероприятий по восстановлению прав граждан
					завершение строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
					привлечение приобретателя
	способ			срок восстановления прав граждан	дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика		дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления		дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями		дата внесения изменений в разрешение на строительство
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства	с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	за счет мер регионального характера	за счет мер застройщика
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	27	28	29	30	31		32		33		34
p-9197	Публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (далее - Фонд) отменено решение о завершении строительства проблемного объекта	Объект достраивается ЖСК		08.2024	04.10.2021	04.10.2021
p-114235	Фондом отменено решение о завершении строительства проблемного объекта	Объект достраивается ЖСК		08.2024	04.10.2021	04.10.2021
р-38400	Фондом принято решение о завершении строительства проблемного объекта			12.2024	22.06.2021	07.07.2021	16.12.2021	21.04.2022. Определение Арбитражного суда Пермского края по делу N А50-31643/19 о передаче имущества	08.02.2022	30.05.2022	20.10.2022	30.03.2023
p-34925	Фондом принято решение о завершении строительства проблемного объекта			10.2024	10.12.2021	20.12.2021	30.12.2021	27.09.2022. Определение Арбитражного суда Пермского края по делу N А50-17261/19 о передаче имущества	30.01.2022	01.11.2022	30.10.2022	30.12.2022
р-116039	Фондом принято решение о завершении строительства проблемного объекта			12.2024	20.04.2021	14.04.2021	15.06.2021	08.07.2021. Определение Арбитражного суда Пермского края по делу N А50-26007/2018 о передаче имущества. Подана апелляционная жалоба	14.10.2021	30.11.2021	04.09.2022	26.09.2022
р-116038	Фондом принято решение о завершении строительства проблемного объекта			12.2024	20.04.2021	14.04.2021	15.06.2021	08.07.2021. Определение Арбитражного суда Пермского края по делу N А50-26007/2018 о передаче имущества. Подана апелляционная жалоба	14.10.2021	30.11.2021	04.09.2022	26.09.2022
р-43526			Завершение строительства	09.2024

Продолжение таблицы

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	План мероприятий по восстановлению прав граждан
	завершение строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
	график завершения строительства
	дата завершения проектно-изыскательских работ		дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий		сроки выполнения строительно-монтажных работ
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства					дата начала строительно-монтажных работ		дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов		дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта		дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта		дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения		дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	35		36		37		38		39		40		41		42
p-9197	16.11.2022		01.08.2022		01.11.2022		01.02.2023		01.02.2023		01.06.2023		01.07.2023		01.07.2023
p-114235	16.11.2022		01.08.2022		01.11.2022		01.02.2023		01.02.2023		01.06.2023		01.07.2023		01.07.2023
р-38400	23.08.2022	25.10.2022	20.09.2022	07.03.2023	20.05.2023	01.06.2023	20.02.2024	11.03.2024	20.05.2024	11.03.2024	20.10.2024	01.04.2024	20.10.2024		20.10.2024
p-34925	07.10.2022	17.08.2022	15.10.2022	06.12.2022	15.01.2023	15.02.2023	28.02.2024	12.03.2024	30.04.2024	12.03.2024	31.07.2024		31.07.2024		31.07.2024
р-116039	20.07.2022	17.08.2022	04.07.2022	16.12.2022	12.04.2023	16.05.2023	24.02.2024	23.07.2023	24.04.2024		30.11.2024		30.11.2024		30.11.2024
р-116038	20.07.2022	11.08.2022	04.07.2022	11.11.2022	12.04.2023	11.05.2023	24.02.2024	20.07.2023	24.04.2024		30.11.2024		30.11.2024		30.11.2024
р-43526	19.12.2014	19.12.2014	19.12.2014	19.12.2014	08.04.2015	08.04.2015	31.08.2024		31.08.2024		31.08.2024		31.08.2024		31.08.2024

Продолжение таблицы

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	План мероприятий по восстановлению прав граждан
	завершение строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости						иной способ
	дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		дата начала заселения		срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев)		способ восстановления прав граждан								срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев)
							этап 1. Привлечение Фонда в дело о банкротстве застройщика		этап 2. Направление ходатайства о восстановлении прав граждан в Фонд		этап 3. Принятие Фондом решения о выплате возмещения пострадавшим гражданам		этап 4. Выплата возмещения
идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	43		44		45		46		47		48		49		50
p-9197	30.08.2024		30.08.2024		35
p-114235	30.08.2024		30.08.2024		35
р-38400	30.11.2024		29.12.2024		41
p-34925	27.09.2024		30.10.2024		34
р-116039	30.12.2024		30.12.2024		44
р-116038	30.12.2024		30.12.2024		44		21.05.2020	21.05.2020	19.06.2020	19.06.2020	11.03.2021	11.03.2021	31.12.2023
р-43526	25.09.2024		30.09.2024		117

"