Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26 февраля 2021 г. N Ф07-14447/20 по делу N А05-14709/2018

26 февраля 2021 г.

Дело N А05-14709/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 18 февраля 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 февраля 2021 года.

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Кадулина А.В., судей Рудницкого Г.М., Чуватиной Е.В.,

при участии от индивидуального предпринимателя Бондарева Р.Н. - Березиной Е.Н. (доверенность от 20.09.2020),

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Бондарева Роберта Николаевича на решение Арбитражного суд Архангельской области от 22.06.2020 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2020 по делу N А05-14709/2018,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Бондарев Роберт Николаевич обратился в Арбитражный суд Архангельской области с иском к администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее - Администрация) о признании права собственности на самовольную постройку - объект "Реконструкция нежилого здания под здание общественного назначения (административно-офисное)", расположенный на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040752:28 по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 175, корп. 1.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Прокуратура города Архангельска, Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Архангельской области, государственное казенное учреждение Архангельской области "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты", общество с ограниченной ответственностью "Индустрия".

Решением суда первой инстанции от 22.06.2020, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 07.09.2020, в удовлетворении исковых требований отказано.

В кассационной жалобе предприниматель, считая, что выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в материалах дела доказательствам, судебные акты приняты с нарушением норм материального права, просит решение и постановление отменить, удовлетворить заявленные требования в полном объеме.

В отзыве на кассационную жалобу Администрация просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения, считая их законными и обоснованными.

В судебном заседании представитель Предпринимателя заявил ходатайство о приостановлении производства по делу до момента вступления в законную силу судебного акта по делу N 2-122/2018 по итогам рассмотрения заявления предпринимателя о пересмотре решения Октябрьского районного суда города Архангельска от 28.05.2018 по вновь открывшимся обстоятельствам.

Данное ходатайство оставлено судом без удовлетворения.

Представитель Предпринимателя поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Другие лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в суд кассационной инстанции своих представителей не направили, что в силу положений статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном порядке.

Как следует из материалов дела, 27.12.2005 за Туркиным Игорем Николаевичем было зарегистрировано право собственности на здание бывшей трансформаторной будки, расположенной по проспекту Ломоносова, дом 175, корпус 1 в городе Архангельске, общей площадью 23,2 кв. м, назначение - нежилое, этажность - 1 (запись регистрации N 29-29-01/077/2005-114).

Распоряжением мэра города Архангельска от 15.03.2006 N 327/1р Туркину И.Н. в аренду на 10 лет предоставлен земельный участок площадью 0,0142 га в Октябрьском округе города Архангельска для эксплуатации вышеуказанного нежилого здания.

Мэрией города Архангельска 03.12.2008 Туркину И.Н. по его заявлению от 14.11.2008 выдано разрешение N RU 29301000-158 на реконструкцию принадлежащего ему нежилого здания под кирпичное двухэтажное здание общественного назначения (административно-офисное) в соответствии с проектной документацией ООО "Эконика", сроком действия до 03.08.2009. Разрешение продлевалось по заявлению Туркина И.Н. до 03.08.2010, а затем до 17.12.2013.

Распоряжением Министерства имущественных отношений Архангельской области от 01.12.2011 N 1466-рм земельный участок площадью 142 кв. м с кадастровым номером 29:22:040752:28, на котором расположено здание бывшей трансформаторной будки, предоставлен Туркину И.Н. в собственность для эксплуатации одноэтажного здания бывшей трансформаторной будки.

По договору купли-продажи от 12.12.2013 предприниматель приобрел у Туркина И.Н. здание бывшей трансформаторной будки с кадастровым номером 29:22:040752:66 и земельный участок площадью 142 кв. м с кадастровым номером 29:22:040752:28 (записи регистрации от 19.12.2013 N 29-29-01/155/2013-114 и N 29-29-01/155/2013-119).

В связи с переходом права собственности на указанные объекты, предприниматель обратился в Управление административно-технического контроля Департамента градостроительства мэрии города Архангельска с заявлением от 25.12.2013 о переоформлении на него разрешения на реконструкцию N RU 29301000-158 сроком до 31.12.2014.

Предпринимателю 27.12.2013 выдано, взамен ранее выданного Туркину И.Н., разрешение N RU 29301000-358 на реконструкцию нежилого здания кирпичного двухэтажного общественного назначения, в соответствии с проектной документацией ООО "Эконика", сроком действия до 01.09.2014. Разрешение продлевалось по заявлениям истца до 31.03.2016, затем до 31.07.2017.

Распоряжением Администрации от 03.07.2017 N 2126р, в связи с представлением прокуратуры города Архангельска разрешения на реконструкцию, выданные Туркину И.Н. и истцу отменены.

Истец с данным распоряжением не согласился и обратился в Арбитражный суд Архангельской области с иском о признании его незаконным и его отмене.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Архангельской области от 27.09.2017 по делу N А05-8950/2017 распоряжение Администрации от 03.07.2017 N 2126р признано недействительным.

Срок действия разрешения на реконструкцию N RU 29301000-358 продлен истцу по его заявлению до 25.06.2018.

Истец 25.09.2018 обратился в Департамент градостроительства Администрации с заявлением о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта "Реконструкция нежилого здания под здание общественного назначения (административно-офисное)".

Уведомлением от 28.09.2018 N 043/81-17/8852 в выдаче разрешения истцу отказано в связи с принятием Октябрьским районным судом города Архангельска решения от 28.05.2018 по делу N 2-112/2018, которым объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, дом 175, корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040752:28, признан самовольной постройкой, на истца возложена обязанность осуществить его снос. При этом установлено, что объект незавершенного строительства размещен на земельном участке без соблюдения противопожарных норм, в случае возникновения пожара создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Ссылаясь на то, что на момент вынесения судом общей юрисдикции решения, работы по реконструкции спорного объекты не были завершены, хотя срок действия разрешения на реконструкцию N RU 29301000-358 был продлен до 25.06.2018; в пределах срока действия разрешения истец выполнил мероприятия, повышающие степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности объекта в соответствии с разработанной проектной документацией: установил металлические балки перекрытий, заменил материал кровли на металлочерепицу, использовал негорючий утеплитель, а также выполнил мероприятия, направленные на уменьшение противопожарных расстояний до ближайших объектов; истец обратился в арбитражный суд с указанными требованиями.

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, признав требования предпринимателя необоснованными, направленными фактически на преодоление законной силы решения суда общей юрисдикции от 28.05.2018 по делу N 2-112/2018.

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции.

Исследовав материалы дела, кассационная инстанция не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов.

По смыслу положений статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации судебное решение о сносе самовольной постройки исключает возможность признания права собственности на самовольную постройку подлежащую сносу.

С момента вступления в законную силу решения Октябрьского районного суда города Архангельска от 28.05.2018 по делу N 2-112/2018 у предпринимателя возникла обязанность по сносу спорной постройки. Последующее совершение предпринимателем каких-либо действий с самовольной постройкой, подлежащей сносу (изменение характеристик огнестойкости и т.п.), само по себе не может отменить данной обязанности. Исковые требования, заявленные предпринимателем в рамках настоящего дела, по сути, направлены на преодоление обязательного к исполнению судебного акта, что исключает их удовлетворение.

Учитывая изложенное, в удовлетворении исковых требований Общества отказано правильно, обжалуемые решение и постановление являются законными, обоснованными и отмене не подлежат.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Западного округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суд Архангельской области от 22.06.2020 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2020 по делу N А05-14709/2018 оставить без изменения, а кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Бондарева Роберта Николаевича - без удовлетворения.

Председательствующий

А.В. Кадулин

Судьи

А.В. Кадулин Г.М. Рудницкий Е.В. Чуватина