Распоряжение Главного управления государственного строительного надзора Московской области от 1 июня 2016 г. N 14 "Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Московской области" (утратило силу)

Распоряжение Главного управления государственного строительного надзора Московской области
от 1 июня 2016 г. N 14
"Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Московской области"

ГАРАНТ:

Распоряжением Главного управления государственного строительного надзора Московской области от 7 августа 2017 г. N 23 настоящее распоряжение признано утратившим силу

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 N 365/15 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными органами Московской области":

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Московской области (далее - Административный регламент).

2. Начальнику Управления надзора за строительством Главного управления государственного строительного надзора Московской области (далее - Главное управление) довести настоящий Административный регламент до сведения подчиненных должностных лиц и обеспечить его неукоснительное соблюдение.

3. Организационному управлению Главного управления направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок после его подписания в Главное управление по информационной политике Московской области для официального опубликования настоящего распоряжения в газете "Ежедневные новости. Подмосковье".

4. Организационному управлению Главного управления в пятидневный срок со дня подписания настоящего распоряжения обеспечить размещение Административного регламента на официальном сайте Главного управления.

5. Признать утратившим силу распоряжение Главного управления от 28.09.2007 N 11 "Об утверждении Административного регламента по осуществлению государственного строительного надзора в Московской области".

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник Главного управления

Р.Р. Тагиев

Административный регламент
исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Московской области
(утв. распоряжением Главного управления государственного строительного надзора Московской области
от 1 июня 2016 г. N 14)

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент устанавливает стандарт выполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Московской области (далее - Функция), состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по исполнению Функции, требования к порядку ее выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах (далее - МФЦ), формы контроля за исполнением Административного регламента (далее - Регламент), досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Главного управления государственного строительного надзора Московской области (далее - Главгосстройнадзор Московской области), должностных лиц Главгосстройнадзора Московской области и отделах надзора за строительством Главгосстройнадзора Московской области (далее - ОНЗС).

1.2. Функция исполняется при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК) либо является типовой проектной документацией или ее модификацией с учетом требований пункта 5.1 части 1 статьи 6, статей 48.1 ГрК.

1.3. Функция исполняется Главгосстройнадзором Московской области с учетом требований пункта 1.2 Регламента на территории Московской области.

1.4. Предметом Функции является проверка:

1.4.1. соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, иных нормативных актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

1.4.2. наличия разрешения на строительство;

1.4.3. выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 ГрК;

1.4.4. в случае отсутствия технических регламентов предметом является проверка соответствия выполняемых работ, применяемых строительных материалов и результатов таких работ строительным нормам и правилам, федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия и требованиям к сохранению объектов культурного наследия, нормам и правилам инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, требованиям промышленной безопасности, требованиям надежности и безопасности в электроэнергетике, нормам и правилам безопасности гидротехнических сооружений, иным правилам безопасности и государственным стандартам, а также требованиям других нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, подлежащих обязательному исполнению при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства.

1.5. Результатом исполнения Функции является выдача заключения о соответствии, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства не были допущены нарушения соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, либо выдача решения об отказе в выдаче заключения о соответствии.

2. Термины и определения

2.1. Список терминов и определений, используемых в Регламенте, приведен в Приложении N 1 к Регламенту.

3. Правовые основания исполнения Функции

3.1. Список нормативных правовых актов, в соответствии с которыми исполняется Функция, приведен в Приложении N 2 к Регламенту.

4. Лица, в отношении которых исполняется Функция

4.1. Лицами, в отношении которых исполняется Функция, являются:

4.1.1. застройщик;

4.1.2. технический заказчик;

4.1.3. привлекаемые застройщиком или техническим заказчиком на основании договора физические лица, индивидуальные предприниматели или юридические лица, осуществляющие строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.

5. Права и обязанности должностных лиц Главгосстройнадзора Московской области при исполнении Функции

5.1. Должностные лица Главгосстройнадзора Московской области при исполнении Функции вправе:

5.1.1. беспрепятственно посещать объекты капитального строительства на территории Московской области во время исполнения служебных обязанностей при проведении проверок;

5.1.2. требовать и получать в установленном порядке от лиц, указанных в пунктах 4.1.1 - 4.1.3 Регламента, документы, объяснения и другую информацию, необходимые для исполнения Функции, в том числе требовать представления результатов выполненных работ, исполнительной документации, общего и (или) специального журналов, актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, образцов (проб) применяемых строительных материалов, требовать проведения обследований, испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых строительных материалов, если оно требуется при проведении строительного контроля, но не было осуществлено;

5.1.3. составлять по результатам проведенных проверок акты, на основании которых даются предписания об устранении выявленных нарушений;

5.1.4. составлять протоколы об административных правонарушениях и (или) рассматривать дела об административных правонарушениях, применять меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях и привлекать к административной ответственности юридических лиц независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц и физических лиц за выявленные административные правонарушения в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере градостроительной деятельности;

5.1.5. осуществляют иные полномочия в сфере градостроительной деятельности.

5.2. Должностные лица Главгосстройнадзора Московской области при исполнении Функции обязаны:

5.2.1. своевременно и в полной мере исполнять служебные полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных законодательством в сфере градостроительной деятельности;

5.2.2. соблюдать законодательство Российской Федерации, Московской области, права и законные интересы лиц, в отношении которых исполняется Функция;

5.2.3. проводить проверку на основании распоряжения (приказа) начальника Главгосстройнадзора Московской области о ее проведении в соответствии с ее назначением;

5.2.4. проводить проверки только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения начальника Главгосстройнадзора Московской области или его заместителей, и в случае согласования с органом прокуратуры копии документа о согласовании проведения проверки;

5.2.5. не препятствовать руководителю, иному должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, в отношении которых исполняется Функция, или их уполномоченным представителям присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

5.2.6. предоставлять руководителю, иному должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, в отношении которых исполняется Функция, или их уполномоченным представителям, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

5.2.7. знакомить руководителя, иное должностное лицо, индивидуального предпринимателя, физическое лицо, в отношении которых исполняется Функция, или их уполномоченных представителей с результатами проверки, а также с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия от Министерства строительного комплекса Московской области, органов местного самоуправления муниципального образования Московской области, Главного управления дорожного хозяйства Московской области;

5.2.8. учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

5.2.9. доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании лицами, в отношении которых исполняется Функция, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

5.2.10. соблюдать сроки проведения проверки, установленные в пунктах 19.2.3 и 19.3.2 Регламента;

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. В настоящем Административном регламенте не содержатся пункты 19.2.3 и 19.3.2

5.2.11. перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, в отношении которых исполняется Функция, или их уполномоченных представителей ознакомить их с положениями настоящего Регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

5.2.12. применять фото- и видеосъемку, а также другие разрешенные законодательством способы получения и фиксирования доказательств по выявленным нарушениям;

5.2.13. осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица;

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

5.7.14. представлять информацию в единый реестр проверок в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 N 415 "О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок".

6. Права и обязанности лиц, в отношении которых исполняется Функция

6.1. Лица, в отношении которых исполняется Функция, вправе:

6.1.1. непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6.1.2. получать от проводящих проверку должностных лиц Главгосстройнадзора Московской области информацию и документы, относящиеся к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

6.1.3. знакомиться с документами и (или) информацией, полученными должностными лицами Главгосстройнадзора Московской области в рамках межведомственного информационного взаимодействия от Министерства строительного комплекса Московской области, органов местного самоуправления муниципального образования Московской области, Главного управления дорожного хозяйства Московской области, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

6.1.4. представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия в Министерстве строительного комплекса Московской области, органах местного самоуправления муниципального образования Московской области, Главном управлении дорожного хозяйства Московской области, в Главгосстройнадзор Московской области по собственной инициативе;

6.1.5. знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Главгосстройнадзора Московской области;

6.1.6. обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Главгосстройнадзора Московской области, повлекшие за собой нарушение прав лиц, в отношении которых исполняется Функция, при проведении проверки, в административном и (или) судебном установленном порядке;

6.1.7. привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области к участию в проверке.

6.2. Лица, в отношении которых исполняется Функция, обязаны:

6.2.1. представлять извещения, указанные в пунктах 7.1 и 7.3 Регламента, в порядке и сроки, установленные положениями Регламента;

6.2.2. обеспечивать беспрепятственный доступ должностных лиц Главгосстройнадзора Московской области и экспертов, привлекаемых для проведения проверки, на территорию строительной площадки во время исполнения служебных обязанностей при проведении проверок;

6.2.3. предоставлять документы, указанные в положениях Регламента, объяснения и другую информацию должностным лицам Главгосстройнадзора Московской области при проведении проверок, представлять результаты выполненных работ, исполнительную документацию, общий и специальные журналы, акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, образцов (проб) применяемых строительных материалов, проводить обследования, испытания, экспертизы выполненных работ и применяемых строительных материалов, если оно требуется при проведении строительного контроля;

6.2.4. присутствовать или обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц, индивидуальных предпринимателей или их уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, при проведении проверок, а также при составлении актов проверок, протоколов об административных правонарушениях и рассмотрении дел об административных правонарушениях;

6.2.5. обеспечивать устранение выявленных недостатков и нарушений строительства, реконструкции объектов и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков строительства.

7. Проверки проводятся в случаях:

7.1. получения от лиц, указанных в пунктах 4.1.1 и 4.1.2 Регламента:

7.1.1. извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства, указанного в пункте 11.1.1 Регламента, направленного в соответствии с частью 5 статьи 52 ГрК;

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. В настоящем Административном регламенте не содержится пункт 11.1.1

7.1.2. извещения об окончании этапа работ;

7.1.3. извещения об изменении сроков окончания работ или этапов работ, подлежащих проверке, если срок окончания таких работ не совпадает со сроками, указанными в программе проведения проверок;

7.1.4. извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства;

7.2. наступления контрольных сроков, указанных в программе проверок, разработанной Главгосстройнадзором Московской области;

7.3. получения от лиц, указанных в пункте 4 Регламента:

7.3.1. извещения о случаях возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства в соответствии с частью 3 статьи 53 ГрК;

7.3.2. извещения об устранении нарушений до истечения срока исполнения ранее выданного Главгосстройнадзором Московской области предписания об устранении выявленного нарушения;

7.4. истечения срока исполнения лицами, в отношении которых ранее проводилась проверка, выданного Главгосстройнадзором Московской области предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;

7.5. наличие приказа (распоряжения) начальника Главгосстройнадзора Московской области или его заместителей, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

7.6. обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информация от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах:

7.6.1. произошедшей аварии, нарушений технических регламентов, иных нормативных правовых актов, положения которых регулируют вопросы при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, нарушений проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе нарушений обязательных требований к применяемым строительным материалам, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу либо повлекли причинение такого вреда, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7.6.2. привлечения денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости в нарушение законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости.

II. Требования к порядку исполнения Функции

8. Предоставление информации по исполнению Функции

8.1. Информация по вопросам исполнения Функции предоставляется заинтересованным лицам посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикаций в средствах массовой информации.

9. Сведения о Главгосстройнадзоре Московской области:

9.1. Местонахождение Главгосстройнадзора Московской области: 143100, Московская область, г. Руза, ул. Солнцева, д. 11.

9.2. Фактический адрес: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1.

9.3. Официальный сайт в сети Интернет: gusn.mosreg.ru.

9.4. Электронный адрес: stroynadzor@mosreg.ru.

9.5. Телефон "горячей линии": +7 498 602-31-91

9.6. График работы Главгосстройнадзора Московской области:

- с понедельника по четверг - с 09.00 до 18.00;

- в пятницу - с 09.00 до 16.45;

- выходные дни - суббота, воскресенье.

10. Сведения о МФЦ:

10.1. Графики и режимы работы отделений МФЦ приведены в Приложении N 3 к Регламенту.

11. Финансовая основа исполнения Функции

11.1. Исполнение Функции осуществляется на безвозмездной основе.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их исполнения

12. Административные процедуры исполнения Функции

12.1. Исполнение Функции включает в себя следующие административные процедуры:

12.1.1. подача извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и прилагаемых к нему документов;

12.1.2. взаимодействие Главгосстройнадзора Московской области с органами государственной власти или органами местного самоуправления муниципальных районов или городских округов при получении извещения о начале строительства, реконструкции;

12.1.3. определение поднадзорности объектов Главгосстройнадзору Московской области;

12.1.4. формирование дела объекта;

12.1.5. разработка программы проведения проверок;

12.1.6. регистрация журналов;

12.1.7. получение застройщиком или техническим заказчиком программы проведения проверок и зарегистрированных Главгосстройнадзором Московской области общего и специальных журналов;

12.1.8. подача извещений, указанных в пунктах 7.1.2 - 7.1.4, 7.3.1 - 7.3.2 Регламента;

12.1.9. проведение проверок:

12.1.9.1. издание распоряжения о проведении проверки;

12.1.9.2. документарная проверка;

12.1.9.3. выездная проверка;

12.1.9.4. оформление результатов проверки;

12.1.9.5. принятие мер административного воздействия в целях устранения выявленных нарушений при проведении проверки;

12.1.9.6. проведение итоговой проверки;

12.1.10. выдача заключения о соответствии;

12.1.11. консервация объекта капитального строительства;

12.1.12. административные процедуры при неустранении нарушений:

12.1.12.1 возбуждение дел об административных правонарушениях;

12.1.12.2. передача дел об административных правонарушениях на рассмотрение;

12.1.12.3. подготовка к рассмотрению дел об административных правонарушениях;

12.1.12.4. рассмотрение дел об административных правонарушениях.

12.2. Блок-схемы исполнения Функции приведена в Приложении N 4 к Регламенту.

13. Подача извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства

13.1. Документы, представляемые застройщиком или техническим заказчиком при подаче извещения о начале строительства, реконструкции:

13.1.1. Извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее - извещение о начале строительства, реконструкции) в соответствии с частью 5 статьи 52 ГрК направляется в Главгосстройнадзор Московской области застройщиком или техническим заказчиком не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до начала строительства, реконструкции объекта капитального строительства с приложением нижеследующих документов (в соответствии с требованиями, указанными в пункте 13.2 Регламента):

13.1.1.1. в обязательном порядке:

а) с приложением проектной документации;

б) с приложением копии документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;

в) с приложением общего и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ (далее - общий и специальные журналы);

13.1.1.2. по собственной инициативе:

а) с приложением копии разрешения на строительство;

б) с приложением копии положительного заключения экспертизы проектной документации в соответствии со статьей 49 ГрК.

13.1.1.3. При личном обращении в отделения МФЦ застройщика или технического заказчика для подачи документов, указанных в пункте 13.3.3.1 Регламента, специалистам МФЦ представляются:

13.1.1.3.1. документ, удостоверяющий личность;

13.1.1.3.2. документы, подтверждающие полномочия на подачу общего и специальных журналов и на подписание программы проведения проверок:

а) для руководителей:

- решение участника или протокол общего собрания участников или Совета директоров об избрании исполнительного органа юридического лица;

- постановление об избрании главы (для органов местного самоуправления муниципальных районов или городских округов);

- приказ о вступлении в должность руководителя юридического лица или главы органа местного самоуправления муниципального района или городского округа;

б) для представителей:

- доверенность по форме, приведенной в Приложении N 8 к Регламенту.

13.2. Требования к документам при подаче извещения о начале строительства, реконструкции

13.2.1. Требования к извещению о начале строительства, реконструкции

13.2.1.1. Извещение о начале строительства, реконструкции подается застройщиком или техническим заказчиком в срок, указанный в пункте 13.1.1 Регламента, в следующих формах:

а) в электронной форме через государственную информационную систему Московской области "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области" (далее - РПГУ) с усиленной электронной подписью, выданной удостоверяющим центром, аккредитованным Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, или простой электронной подписью (далее - ЭП) застройщика или технического заказчика;

б) на бумажном носителе по образцу, приведенному в Приложении N 5 к Регламенту, через МФЦ по предварительной записи в отделениях МФЦ по Московской области указанный в пункте 13.3.3.1 Регламента.

13.2.1.2. В извещении о начале строительства, реконструкции указываются следующие обязательные для заполнения поля:

а) о застройщике и техническом заказчике (при наличии технического заказчика);

б) о лице, осуществляющем строительный контроль;

в) о лице, осуществляющем строительство (генеральном подрядчике);

г) об объекте капитального строительства с указанием наименования и адреса (почтового или строительного) строящегося, реконструируемого объекта капитального строительства;

д) о дате начала строительства, реконструкции объекта капитального строительства;

е) о дате окончания строительства, реконструкции объекта капитального строительства;

ж) о разрешении на строительство;

з) о проектной документации на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства:

- сведения о разработчике;

- сведения о лице, утвердившем проектную документацию на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства;

- сведения о лице, которое будет осуществлять проверку соответствия выполняемых работ проектной документации;

и) о документе о вынесении на местность линий отступа от красных линий;

к) о положительном заключении экспертизы проектной документации;

л) о свидетельстве саморегулируемой организации о допуске лица, осуществляющего строительство (генерального подрядчика), к видам работ по организации строительства, реконструкции привлекаемым застройщиком или техническим заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

м) о свидетельстве саморегулируемой организации о допуске лица, осуществляющего строительный контроль, к видам работ по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или техническим заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;

н) об индивидуальных предпринимателях или юридических лицах, осуществляющих строительство, привлекаемых застройщиком или техническим заказчиком на основании договора, с указанием свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и наименования саморегулируемых организаций, членами которых они являются (в случае выполнения видов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требующих в соответствии с законодательством Российской Федерации получения свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией);

о) сведения об основных проектных показателях объекта капитального строительства;

п) об источнике финансирования;

р) о сроках проведения работ на объекте капитального строительства по проекту организации строительства.

13.2.2. Требования к проектной документации

13.2.2.1. Проектная документация к извещению о начале строительства, реконструкции представляется в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап строительства, реконструкции объекта капитального строительства - в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства, реконструкции:

а) в электронной форме с усиленной ЭП с учетом положений пункта 13.2.2.3 Регламента;

б) на бумажном носителе с учетом положений подпункта "б" пункта 13.2.1.1 Регламента.

13.2.2.2. Проектная документация в полном объеме должна содержать все разделы, приведенные в Приложении N 6 к Регламенту.

13.2.2.3. Проектная документация, представляемая в электронной форме:

а) оформляется в виде отдельных файлов в формате PDF и подписывается усиленной ЭП застройщика или технического заказчика;

б) представляется отдельными файлами, каждый из которых соответствует конкретному разделу проектной документации;

в) все документы проектной документации должны быть отсканированы либо импортированы в формате PDF в цветном режиме (разрешение сканирования - не менее 200 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка.

13.2.2.4. Проектная документация представляется одновременно с извещением о начале строительства, реконструкции.

13.2.2.5. Проектная документация представляется в случае её отсутствия, в полном объеме, в Информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД).

13.2.3. Требования к копии документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий.

13.2.3.1. Копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий к извещению о начале строительства, реконструкции представляется:

а) в электронной форме с учетом положений подпункта "а" пункта 13.2.1.1 и пункта 13.2.2.3 Регламента;

б) на бумажном носителе с учетом положений подпункта "б" пункта 13.2.1.1 Регламента.

13.2.3.2. Документ о вынесении на местность линий отступа от красных линий должен быть выдан и оформлен геодезической организацией, лицензированной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2.3.3. При представлении документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий в электронной форме наименование файла должно соответствовать наименованию документа.

13.2.3.4. Копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий представляется одновременно с извещением о начале строительства, реконструкции.

13.2.4. Требования к общему и специальным журналам

13.2.4.1. Общий и специальные журналы застройщик или технический заказчик обязаны представить только на бумажном носителе через отделения МФЦ в следующие сроки:

а) одновременно с извещением о начале строительства, реконструкции в случае подачи извещения на бумажном носителе;

б) в течение последующих 3 (трех) рабочих дней с даты подачи извещения о начале строительства, реконструкции в электронной форме через РПГУ.

13.2.4.2. Подлежащие передаче в Главгосстройнадзор Московской области общий и специальные журналы должны быть сброшюрованы и пронумерованы и удостоверены подписью и печатью застройщика или технического заказчика на оборотной стороне последнего листа в следующем порядке:

а) если в качестве застройщика или технического заказчика выступает физическое лицо, то общий и специальные журналы заверяются личной подписью физического лица;

б) если в качестве застройщика или технического заказчика выступает индивидуальный предприниматель, то общий и специальные журналы заверяются личной подписью индивидуального предпринимателя и печатью при ее наличии;

в) если в качестве застройщика или технического заказчика выступает юридическое лицо, то общий и специальные журналы заверяются подписью руководителя юридического лица и печатью юридического лица.

13.2.4.3. Титульный лист общего журнала должен быть заполнен по форме, приведенной в Приложении N 7 к Регламенту.

13.2.4.4. В случае непредставления застройщиком или техническим заказчиком общего и специальных журналов в соответствии с требованиями, установленными в пункте 13.2.4.1 Регламента, в принятии извещения о начале строительства, реконструкции будет отказано, о чем должностными лицами Главгосстройнадзора Московской области делается отметка в личном кабинете застройщика или технического заказчика на РПГУ через Модуль оказания услуг Единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области (далее - система ОУ) или Информационную систему автоматизации деятельности и информационного обмена строительного надзора (далее - АДИиОС) на следующий рабочий день по истечении 7 (семи) рабочих дней с даты регистрации на РПГУ извещения о начале строительства, реконструкции.

13.2.5. Требования к копии разрешения на строительство и копии положительного заключения экспертизы проектной документации

13.2.5.1. Копии разрешения на строительство и положительного заключения экспертизы проектной документации могут быть представлены застройщиком или техническим заказчиком по собственной инициативе в сроки, указанные в пункте 13.2.4.1 Регламента в следующих формах:

а) в электронной форме с учетом положений подпункта "а" пункта 13.2.1.1 и пункта 13.2.2.3 Регламента;

б) на бумажном носителе с учетом положений подпункта "б" пункта 13.2.1.1 Регламента.

13.3. Способы подачи извещения о начале строительства, реконструкции с прилагаемыми к извещению документами и его регистрация.

13.3.1. Подача застройщиком или техническим заказчиком (далее в пункте 13.3 Регламента - заявители) извещения о начале строительства, реконструкции и прилагаемых к нему документов осуществляется в электронной форме через РПГУ с ЭП или при личном обращении в МФЦ с учетом требований пункта 13.2 Регламента.

13.3.2. Подача извещения о начале строительства, реконструкции и документов, указанных в подпунктах "а", "б" пункта 13.1.1.1 и пункте 13.1.1.2 Регламента, в электронной форме посредством РПГУ.

13.3.2.1. При подаче заявителями извещения о начале строительства, реконструкции и документов, указанных в подпунктах "а", "б" пункта 13.1.1.1 и пункте 13.1.1.2 Регламента, в электронной форме посредством РПГУ каждый из документов подписывается ЭП заявителя.

13.3.2.2. За несоответствие содержания электронной формы документов содержанию подлинных документов на бумажном носителе заявители несут административную ответственность, указанную в пункте 13.5 Регламента.

13.3.2.3. По результатам заполнения на РПГУ извещения о начале строительства, реконструкции в электронной форме с учетом требований, установленных в пункте 13.2.1.2 Регламента, и прикрепления документов, указанных в подпунктах "а", "б" пункта 13.1.1.1 и пункте 13.1.1.2 Регламента, с учетом требований, установленных пунктом 13.2.2.3 Регламента, на РПГУ под идентификационным номером формируется заявка. Идентификационный номер после регистрации документов размещается в личном кабинете заявителя.

13.3.2.4. После подачи извещения о начале строительства, реконструкции и представленных к нему документов в электронной форме через РПГУ, сведения о подаче извещения о начале строительства, реконструкции и прилагаемые к нему документы одновременно отражаются в системе ОУ или АДИиОС.

13.3.3. Подача извещения о начале строительства, реконструкции и прилагаемых к нему документов на бумажном носителе при личном обращении заявителей в МФЦ

13.3.3.1. Заявители подают извещение о начале строительства, реконструкции и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе при отсутствии подачи извещения о начале строительства, реконструкции и документов, указанных в подпунктах "а", "б" пункта 13.1.1.1 и пункте 13.1.1.2 Регламента, в электронной форме посредством РПГУ, оригиналы документов подаются на бумажном носителе по предварительной записи в следующих отделениях МФЦ по Московской области с учетом положений и срока, указанных в пункте 13.1.1 Регламента:

- Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 71;

- Московская область, г. Мытищи, ул. ул. Карла Маркса, д. 4;

- Московская область, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4.

13.3.3.2. При личном обращении в отделения МФЦ застройщика или технического заказчика для подачи документов, указанных в пункте 13.3.3.1 Регламента, специалистам МФЦ представляются:

13.3.3.2.1. документ, удостоверяющий личность;

13.3.3.1.2. документы, подтверждающие полномочия на подачу общего и специальных журналов и на подписание программы проведения проверок:

а) для руководителей:

б) для представителей:

- доверенность по форме, приведенной в Приложении N 8 к Регламенту;

13.3.3.3. Прием и регистрация документов на бумажных носителях осуществляется сотрудниками МФЦ с учетом требований, установленных в пункте 13.2 Регламента, в день и время, на которые заявитель записан в соответствии с подпунктом "б" пункта 13.3.3.1 Регламента.

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. В пункте 13.3.3.1 настоящего Административного регламента не содержится подпункт "б"

13.3.3.4. При приеме извещения о начале строительства, реконструкции и прилагаемых к нему документов на бумажных носителях, специалистами МФЦ проверяются:

а) у заявителя или представителя заявителя документы, указанные в пункте 13.3.3.2 Регламента;

б) правильность оформления документов с учетом требований, установленных в пункте 13.2 Регламента.

13.3.3.5. В случае выполнения условий, указанных в пункте 13.3.3.4 Регламента, специалист МФЦ:

а) принимает у заявителя документы, указанные в пункте 13.3.3.1 Регламента;

б) сканирует проектную документацию и копию документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий и переводит их в электронный вид в формате и режиме, указанном в пункте 13.2.2.3 Регламента, подписывает своей ЭП и размещает в Автоматизированной информационной системе МФЦ (далее - АИС МФЦ), интегрированной с системой ОУ, где документы отражаются одновременно в момент регистрации;

в) осуществляет регистрацию принимаемых документов в АИС МФЦ;

г) распечатывает сформированную автоматически в АИС МФЦ выписку из электронного журнала регистрации и контроля за обращениями заявителей в МФЦ (далее - выписка) в 3 (трех) экземплярах;

д) при подаче документов в соответствии с подпунктом "б" пункта 13.3.3.1 Регламента в выписке специалист МФЦ указывает дату, по истечении которой в срок, указанный в пункте 19.2 Регламента, заявители обращаются в то же отделение МФЦ, где они подавали документы на бумажных носителях, за общим и специальными журналами, заверенными Главгосстройнадзором Московской области, и программой проведения проверок;

ГАРАНТ:

е) предлагает заявителю или представителю заявителя проверить правильность заполнения выписки и подписать ее в 3 (трех) экземплярах. Подпись заявителя или представителя заявителя в выписке свидетельствует о правильности внесенных в АИС МФЦ сведений;

ж) после подписи заявителем или представителем заявителя выписки в 3 (трех) экземплярах специалист МФЦ:

- один экземпляр выписки выдает на руки заявителю или представителю заявителя;

- второй экземпляр выписки оставляет в МФЦ;

- третий экземпляр выписки передает с принятыми на бумажных носителях документами в Главгосстройнадзор Московской области.

13.3.3.6. Передача принятых документов с выпиской о приеме из МФЦ в Главгосстройнадзор Московской области осуществляется 2 (два) раза в неделю в ближайший после подачи документов вторник или четверг, при условии, что эти дни являются рабочими.

13.3.3.7. В случае подачи извещения о начале строительства, реконструкции и документов, указанных в подпунктах "а", "б" пункта 13.1.1.1 и пункте 13.1.1.2 Регламента, в электронной форме посредством РПГУ с ЭП, подача общего и специальных журналов при личном обращении заявителей в МФЦ осуществляется в следующем порядке:

13.3.3.7.1. заявители обязаны подать общий и специальные журналы в срок, указанный в подпункте "б" пункта 13.2.4.1 Регламента;

13.3.3.7.2. прием и регистрация общего и специальных журналов осуществляется в порядке, установленном в пункте 13.3.3 Регламента, с учетом следующих положений:

а) прием и регистрация общего и специальных журналов на бумажных носителях осуществляется сотрудниками МФЦ в день обращения заявителя в соответствии с графиками и режимами работы отделений МФЦ, указанных в Приложении N 3 к Регламенту;

б) при приеме общего и специальных журналов проверяются сведения о подаче извещения о начале строительства, реконструкции и обязательных прилагаемых документов, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 13.1.1.1 Регламента, в электронной форме через РПГУ с подписанием ЭП.

13.4. В принятии извещения о начале строительства, реконструкции и прилагаемых к нему обязательных документов, указанных в пункте 13.1.1.1 Регламента, заявителям отказывается в следующих случаях:

13.4.1. в извещении о начале строительства, реконструкции не заполнены обязательные поля, указанные в пункте 13.2.1.2 Регламента;

13.4.2. в случае, если с извещением о начале строительства, реконструкции не поданы обязательные документы, указанные в пункте 13.1.1.1 Регламента;

13.4.3. в случае, если с извещением о начале строительства, реконструкции поданы обязательные документы, указанные в пункте 13.1.1.1 Регламента, в формах, несоответствующих требованиям, установленным пунктами 13.2.2 - 13.2.4 Регламента;

13.4.4. в случае отсутствия сведений, указанных в подпункте "б" пункта 13.3.3.7.1 Регламента, в принятии общего и специальных журналов заявителю отказывается.

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо "подпункте "б" пункта 13.3.3.7.1" имеется в виду "подпункте "б" пункта 13.3.3.7.2"

13.5. Ответственность застройщика или технического заказчика за нарушения при подаче извещения о начале строительства, реконструкции и прилагаемых к нему обязательных документов

13.5.1. За нарушение срока направления извещения о начале строительства, реконструкции, указанного в пункте 13.1.1 Регламента, застройщик или технический заказчик несут административную ответственность, предусмотренную частью 2 статьи 9.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП).

13.5.2. Застройщик или технический заказчик, подающие извещение о начале строительства, реконструкции и прилагаемые к нему обязательные документы, указанные в пункте 13.1.1.1 Регламента, с учетом требований, установленных пунктами 13.2.1 - 13.2.4 Регламента, несут административную ответственность, предусмотренную статьей 19.7 КоАП, за соответствие содержания электронной формы документов содержанию подлинных документов на бумажном носителе.

13.6. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия извещения о начале строительства, реконструкции начальником Главгосстройнадзора Московской области осуществляется выбор должностного лица из соответствующего ОНЗС и издается приказ о назначении должностного лица, ответственного за осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства по форме, приведенной в Приложении N 9 к Регламенту.

13.7. Начальник Главгосстройнадзора Московской области не реже 1 (одного) раза в 2 (два) года принимает решение об изменении территориальной принадлежности каждого из ОНЗС.

13.7.1. По отдельным должностям государственной гражданской службы в Главгосстройнадзоре Московской области предусматривается ротация государственных гражданских служащих Московской области.

13.7.2. Перечень должностей государственной гражданской службы, по которым предусматривается ротация, устанавливается Губернатором Московской области.

13.8. Результатом подачи извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и прилагаемых к нему документов является разработка программы проведения проверок.

14. Взаимодействие Главгосстройнадзора Московской области с органами государственной власти или органами местного самоуправления муниципальных районов или городских округов при получении извещения о начале строительства, реконструкции

14.1. Главгосстройнадзор Московской области в случае непредставления застройщиком или техническим заказчиком документов, указанных в пунктах 13.1.1.2 Регламента, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации извещения о начале строительства, реконструкции запрашивает в Министерстве строительного комплекса Московской области, органах местного самоуправления муниципального образования Московской области, Главном управлении дорожного хозяйства Московской области, выдавшим разрешение на строительство, положительное заключение экспертизы проектной документации на строящийся, реконструируемый объект капитального строительства посредством направления заявки через систему ОУ в случае отсутствия таких сведений в ИСОГД и Автоматизированной информационной системе лицензирования отдельных видов деятельности (далее - АИС ЛОД).

14.2. В случае указания застройщиком или техническим заказчиком в извещении о начале строительства регистрационного номера проектной документации, загруженной в ИСОГД, Главгосстройнадзор Московской области получает соответствующую документацию из ИСОГД.

14.3. Копии разрешений на строительство на строящийся, реконструируемый объект капитального строительства регулярно представляются Главгосстройнадзору Московской области органами, указанными в пункте 14.1 Регламента, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выдачи такого разрешения.

14.4. Результатом взаимодействия Главгосстройнадзора Московской области с Министерством строительного комплекса Московской области, органами местного самоуправления муниципального образования Московской области, Главным управлением дорожного хозяйства Московской области является получение копий разрешений на строительство на строящиеся, реконструируемые объекты капитального строительства на территории Московской области.

15. Определение поднадзорности объектов Главгосстройнадзору Московской области

15.1. Мероприятия по определению поднадзорности объектов Главгосстройнадзору Московской области приведены в Приложении N 10 к Регламенту.

15.2. Результатом мероприятий по определению поднадзорности объектов Главгосстройнадзору Московской области является выявление и установление объектов, поднадзорных Главгосстройнадзору Московской области.

16. Формирование дела объекта

16.1. На следующий рабочий день после назначения должностного лица, ответственного за осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, формируется дело объекта.

16.2. Формирование дела объекта выполняется в порядке, установленном в Приложении N 11 к Регламенту.

16.3. Результатом формирования дела объекта является формирование дела в бумажном виде с комплектованием документами, указанными в Приложении N 11 к Регламенту.

17. Разработка программы проведения проверок

17.1. Извещение о начале строительства, реконструкции с прилагаемыми к нему документами является основанием для разработки должностным лицом Главгосстройнадзора Московской области программы проведения проверок в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подачи такого извещения на РПГУ.

17.2. Программа проверок предусматривает:

17.2.1. 10 (десять) плановых проверок на многоквартирные жилые дома и разрабатывается по форме, приведенной в Приложении N 12 к Регламенту;

17.2.2. 7 (семь) плановых проверок на линейные объекты и разрабатывается по форме, приведенной в Приложении N 13 к Регламенту;

17.2.3. 5 (пять) плановых проверок на следующие объекты:

17.2.3.1. на объекты инженерной инфраструктуры (котельные, очистные сооружения, газораспределительные подстанции, трансформаторные подстанции, водозаборные узлы), и разрабатывается по форме, приведенной в Приложении N 14 к Регламенту;

17.2.3.2. на административные, торгово-административные здания, объекты аграрно-промышленного комплекса, заводов, цехов, линий по производству, и разрабатывается по форме, приведенной в Приложении N 16 к Регламенту;

17.2.3.3. на объекты социальной инфраструктуры (образовательные учреждения, объекты здравоохранения, культуры, искусства, науки, спортивные сооружения, культовые здания), и разрабатывается по форме, приведенной в Приложении N 17 к Регламенту.

17.3. В случае соблюдения застройщиком или техническим заказчиком условий, указанных в пункте 21.3.17 Регламента, в программу проведения проверок вносятся изменения в порядке, аналогичном пункту 20.5 Регламента.

17.4. Программа проведения проверок разрабатывается должностным лицом Главгосстройнадзора Московской области, указанным в пункте 13.6 Регламента, с учетом конструктивных и иных особенностей объекта капитального строительства и выполнения работ по его строительству, реконструкции, условий последующей эксплуатации, а также других факторов, подлежащих учету в соответствии с требованиями технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

17.4.1. Конструктивные, объемно-планировочные особенности строящегося, реконструируемого объекта капитального строительства, его социальная значимость, значительные временные затраты по его строительству являются критериями, на основании которых, при наличии служебного письма должностного лица Главгосстройнадзора Московской области, указанного в пункте 13.6 Регламента, начальником Главгосстройнадзора Московской области может приниматься решение о составлении программы проведения проверок с количеством свыше 10 (десяти) плановых проверок на многоквартирные жилые дома, свыше 7 (семи) плановых проверок на линейные объекты и свыше 5 (пяти) плановых проверок на объекты, указанные в пункте 17.2.3 Регламента.

17.4.2. В случае принятия решения, указанного в пункте 17.4.1 Регламента, программа проведения проверок утверждается начальником Главгосстройнадзора Московской области либо его заместителем.

17.5. В программе проведения проверок на основании данных, указанных в извещении, указываются следующие сведения:

17.5.1. наименование работ, подлежащих проверке, определяемых в соответствии с проектом организации строительства объекта капитального строительства, предусмотренным пунктом 6 части 12 статьи 48 ГрК;

17.5.2. предмет каждой проверки;

17.5.3. примерные даты проведения каждой проверки, определяемые на основании данных проекта организации строительства и календарными сроками, указанными застройщиком или техническим заказчиком в извещении о начале строительства, реконструкции;

17.5.4. ориентировочные затраты времени должностного лица Главгосстройнадзора Московской области на проведение каждой проверки;

17.5.5. документы, подлежащие представлению при проведении проверок, предусмотренных программой проведения проверок;

17.5.6. должностные лица или работники застройщика, технического заказчика либо лица, осуществляющего строительство, присутствие которых при проведении проверок, предусмотренных программой проведения проверок, является обязательным.

17.6. Программа проведения проверок составляется в 2 (двух) экземплярах, из которых первый остается в деле объекта, второй - направляется (вручается) застройщику или техническому заказчику.

17.7. В случае если застройщик принял на себя обязательства, указанные в пункте 21.3.14 Регламента, и через РПГУ уведомил об этом Главгосстройнадзор Московской области, должностное лицо Главгосстройнадзора Московской области уполномоченное в соответствии с приказом на ведение строительного надзора принимает решение о сокращении плановых проверок до 5 (пяти) в отношении строящихся, реконструируемых многоквартирных жилых домов и линейных объектов и в течении 7 (семи) рабочих дней с момента поступления уведомления о ведении исполнительной документации в электронном виде и оснащении строительной площадки видеокамерами, подготавливает откорректированную программу проверок по форме, приведенной в Приложении N 17 к Регламенту, и направляет ее застройщику или техническому заказчику через МФЦ, где застройщик или технический заказчик получали первичную программу проведения проверок, в соответствии с условиями, аналогично указанными в пункте 19.2 Регламента.

17.8. Если застройщик или технический заказчик в процессе строительства многоквартирных жилых домов и линейных объектов перестает вести исполнительную документацию в электронном виде, и (или) демонтирует видеокамеры, а равно не обеспечивает надлежащую работоспособность видеокамер должностное лицо Главгосстройнадзора Московской области уполномоченное в соответствии с приказом на ведение строительного надзора принимает решение о увеличении количества плановых проверок до первоначальных показателей, указанных в пунктах 17.2.1 и 17.2.2 Регламента. Такое решение принимается по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения обновления исполнительной документации на РПГУ в личном кабинете застройщика и (или) с момента прекращения работы видеокамер.

17.9. После принятия решения, указанного в пункте 17.8 Регламента, должностное лицо Главгосстройнадзора Московской области, указанное в пункте 13.6 Регламента, вносит изменения в программу проведения проверок и направляет ее застройщику или техническому заказчику через МФЦ, где застройщик или технический заказчик получали первичную программу проведения проверок, в соответствии с условиями, аналогично указанными в пункте 19 Регламента.

17.10. Результатом разработки программы проведения проверок является издание распоряжения о проведении проверки.

18. Регистрация журналов

18.1. Должностным лицом Управления надзора за строительством Главгосстройнадзора Московской области общий и специальные журналы в день их поступления из МФЦ, в сроки, указанные в пункте 13.3.3.6 Регламента, скрепляются печатью Главгосстройнадзора Московской области и подписью должностного лица на оборотной стороне последнего листа, на каждом журнале проставляется регистрационная запись с указанием номера дела.

18.2. По окончании соответствующего общего и специальных журналов застройщиком или техническим заказчиком в Главгосстройнадзор Московской области через МФЦ предоставляются новые журналы с пометкой "1", "2" и т.д. в соответствии с требованиями, установленными в пункте 13.2.4 Регламента.

18.3. Главгосстройнадзор Московской области возвращает общий и специальные журналы застройщику или техническому заказчику для ведения учета выполнения работ по строительству, реконструкции в сроки и в порядке, установленные в пункте 19.2 Регламента.

18.4. Результатом регистрации журналов является их выдача застройщику или техническому заказчику.

19. Получение застройщиком или техническим заказчиком программы проведения проверок и зарегистрированных Главгосстройнадзором Московской области общего и специальных журналов

19.1. Зарегистрированные Главгосстройнадзором Московской области общий и специальные журналы и второй экземпляр программы проведения проверок передаются в МФЦ для выдачи застройщику или техническому заказчику, или их представителям по доверенности, в МФЦ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подачи извещения о начале строительства в соответствии с пунктом 13.3.3. Регламента.

19.2. Застройщик или технический заказчик после даты, указанной в выписке МФЦ, в отделении МФЦ, где они подавали общий и специальные журналы, получают зарегистрированные Главгосстройнадзором Московской области общий и специальный журналы и программу проведения проверок в течение 3 (трех) рабочих дней.

19.3. В случае, если застройщик или технический заказчик не получат общий и специальный журналы, зарегистрированные Главгосстройнадзором Московской области, и программу проведения проверок в МФЦ в срок, указанный в пункте 19.2 Регламента, МФЦ в порядке, установленном в пункте 13.3.3.6 Регламента, возвращает документы в Главгосстройнадзор Московской области.

19.4. При возврате в Главгосстройнадзор Московской области документов, указанных в пункте 19.3 Регламента, направляет застройщику или техническому заказчику общий и специальный журналы, зарегистрированные Главгосстройнадзором Московской области, и программу проведения проверок по почте ценным письмом с уведомлением в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возврата документов из МФЦ.

19.5. Застройщик или технический заказчик обязаны довести до сведения лиц, указанных в пункте 4.1.3 Регламента, сведения о проверках, предусмотренных программой проведения проверок.

19.6. Результатом получения застройщиком или техническим заказчиком программы проведения проверок и зарегистрированных Главгосстройнадзором Московской области общего и специальных журналов является вручение застройщику или техническому заказчику, или их уполномоченным представителям программы проведения проверок и зарегистрированных Главгосстройнадзором Московской области общего и специальных журналов.

20. Подача извещений, указанных в пунктах 7.1.2 - 7.1.4, 7.3 Регламента

20.1. Лица, осуществляющие строительство, в соответствии с частью 6 статьи 52 ГрК обязаны направлять в Главгосстройнадзор Московской области извещения, указанные в пунктах 7.1.2 - 7.1.4 и 7.3.2 Регламента.

20.2. Лица, осуществляющие строительство, в соответствии с частью 3 статьи 53 ГрК обязаны направлять в Главгосстройнадзор Московской области извещения, указанные в пункте 7.3.1 Регламента.

20.3. Извещения, указанные в пунктах 20.1 и 20.2 Регламента, направляются в электронном виде по формам, размещенным на РПГУ, и подписываются ЭП или через МФЦ по формам, приведенным в Приложениях N 18, N 19, N 20, N 21, N 22 к Регламенту, лицами, указанными в пункте 4.1 Регламента, в порядке, аналогично установленном в пунктах 13.3.2.2 - 13.3.2.4 и 13.3.3 Регламента.

20.4. Извещения, указанные в пункте 20.1 Регламента, направляются в срок не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проверки, указанной в программе проведения проверки или срока исполнения ранее выданного Главгосстройнадзором Московской области предписания об устранении выявленного нарушения.

20.5. При получении от застройщика или технического заказчика извещения об изменении сроков окончания предусмотренных проектной документацией работ или этапов работ, указанного в пункте 7.1.3 Регламента, должностным лицом Главгосстройнадзора Московской области, указанным в пункте 13.6 Регламента, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты регистрации такого извещения вносятся изменения в программу проведения проверок с указанием оснований для внесения изменений.

20.6. Измененная программа проведения проверок передается в выбранное застройщиком или техническим заказчиком отделение МФЦ (при подаче извещения через РПГУ отделение МФЦ обязательно указывается застройщиком или техническим заказчиком) для выдачи застройщику или техническому заказчику, или их представителям по доверенности, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подачи извещения об изменении сроков окончания предусмотренных проектной документацией работ или этапов работ.

20.7. Извещения, указанные в пункте 20.2 Регламента, направляются в течение 24 часов с момента возникновения аварийной ситуации на объекте капитального строительства.

20.8. Лица, осуществляющие строительство, указанные в пункте 4.1 Регламента, за нарушение обязанности направлять извещения, указанные в пунктах 20.1 и 20.2 Регламента, несут административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 9.4 или статьей 19.7 КоАП.

20.9. Результатом подачи извещений, указанных в пунктах 7.1.2 - 7.1.4, 7.3 Регламента, является издание распоряжения о проведении проверки.

21. Порядок проведения проверок

21.1. Издание распоряжения о проведении проверки

21.1.1. Проверки проводятся в случаях, указанных в пункте 7 Регламента.

21.1.2. Основанием для проведения проверок, указанных в пункте 7 Регламента, является распоряжение о проведении проверки (далее - распоряжение), подписанное начальником Главгосстройнадзора Московской области или заместителями Главгосстройнадзора Московской области). Форма распоряжения приведена в Приложении N 23 к Регламенту.

21.1.3. Распоряжение о проведении проверки издается не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней в случаях, указанных в пунктах 7.1.1 - 7.1.3, 7.2, 7.3.2, 7.4, 7.5 и 7.6.2 Регламента, до даты проведения проверки.

21.1.4. Распоряжение о проведении проверки в случаях, указанных в пунктах 7.3.1 и 7.6.1 Регламента, издается не позднее чем за 24 часа до даты проведения проверки.

21.1.5. При подготовке проекта распоряжения о проведении проверки в состав должностных лиц, участвующих в проведении проверки, должны входить не менее 2 (двух) должностных лиц ОНЗС Главгосстройнадзора Московской области, и не включаются должностные лица ОНЗС Главгосстройнадзора Московской области, при условии участия этих же должностных лиц в предыдущей проверке.

21.1.6. Распоряжение о проведении итоговой проверки на основании извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства, указанного в пункте 7.1.4 Регламента, издается в течение 7 (семи) рабочих дней после получения извещения с проведением следующих мероприятий:

21.1.6.1. должностное лицо Главгосстройнадзора Московской области, указанное в пункте 13.6 Регламента, в течении 3 (трех) рабочих дней подготавливает проект распоряжения о проведении проверки и направляет в Управление надзора за эксплуатацией и специальных видов надзора Главгосстройнадзора Московской области для организации подписания распоряжения начальником Главгосстройнадзора Московской области;

21.1.6.2. в проект распоряжения включаются не менее 2 (двух) должностных лиц соответствующего ОНЗС, в том числе должностное лицо, указанное в пункте 13.6 Регламента, должностное лицо Отдела надзора за строительством объектов инженерной инфраструктуры Главгосстройнадзора Московской области, начальник Управления надзора за строительством Главгосстройнадзора Московской области либо его заместитель, Первый заместитель начальника Главгосстройнадзора Московской области. Конкретные фамилии должностных лиц Главгосстройнадзора Московской области определяются по согласованию с Первым заместителем начальника Главгосстройнадзора Московской области, курирующим Управление надзора за эксплуатацией и специальных видов надзора Главгосстройнадзора Московской области;

21.1.6.3. начальником Главгосстройнадзора Московской области еженедельно (по понедельникам) по обобщенным уполномоченным лицом Главгосстройнадзора Московской области данным, полученным от всех ОНЗС, согласовывается назначение должностных лиц Главгосстройнадзора Московской области для участия в проведении итоговой проверки по завершенному строительством объекту капитального строительства и подписывается распоряжение о проведении итоговой проверки;

21.1.6.4. в течении 2 (двух) рабочих дней распоряжение о проведении итоговой проверки передается должностному лицу Главгосстройнадзора Московской области, указанному в пункте 13.6 Регламента, для организации проведения итоговой проверки и направления распоряжения о проведении итоговой проверки застройщику или техническому заказчику в соответствии с пунктами 21.1.7 и 21.1.9 Регламента с уведомлением о дате, времени, месте и сроках проведения проверки.

21.1.7. Распоряжение направляется лицу, в отношении которого проводится проверка, в электронной форме через систему ОУ на портал РПГУ, где лица, указанные в пункте 4.1 Регламента, получают распоряжения через личный кабинет на РПГУ.

21.1.8. Проверки проводятся должностными лицами Главгосстройнадзора Московской области, уполномоченными) на основании распоряжений, указанных в пунктах 21.1.3 - 21.1.4, 21.1.6 Регламента.

21.1.9. Перед началом проверки, в случаях, указанных в пунктах 7.1.1 - 7.1.4, 7.2, 7.3.2, 7.4 и 7.6.2 Регламента, должностное лицо Главгосстройнадзора Московской области, указанное в пункте 13.6 Регламента, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до проведения проверки направляет лицу, в отношении которого проводится проверка, уведомление о проведении проверки телеграммой с уведомлением о вручении по форме, приведенной в Приложении N 24 к Регламенту.

21.1.10. Перед началом проверки, в случаях, указанных в пунктах 7.3.1, 7.5, 7.6.1 Регламента, а также возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, должностное лицо Главгосстройнадзора Московской области, указанное в пункте 13.6 Регламента, не позднее чем в течение 1 (одного) календарного дня до проведения проверки направляет лицу, в отношении которого проводится проверка, уведомление о проведении проверки телеграммой с уведомлением о вручении.

21.1.11. Лица, в отношении которых проводится проверка в случаях, указанных в пунктах 7.3.1 и 7.6.1 Регламента, уведомляются о проведении проверки только направлением распоряжения в соответствии с пунктом 21.1.7 Регламента.

21.1.12. Результатом издания распоряжения о проведении проверки является проведение проверки.

21.2. Документарная проверка

21.2.1. В случае необходимости проверки сведений, содержащихся в документах лица, в отношении которого проводится проверка, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, должностными лицами Главгосстройнадзора Московской области проводится документарная проверка.

21.2.2. Документарная проверка начинается с предъявления должностными лицами Главгосстройнадзора Московской области лицу, в отношении которого осуществляется проверка, распоряжения о проведении проверки и служебного удостоверения.

21.2.3. Документарная проверка может проводиться в случаях, указанных в пункте 7.6 Регламента, на основании распоряжения, изданного в порядке, указанном в пунктах 21.1.2 и 21.1.3 Регламента.

21.2.4. Срок каждой из проверок в отношении одного проверяемого лица не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

21.2.4.1. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения и расследований, на основании мотивированных предложений должностного лица Главгосстройнадзора Московской области, проводящего проверку, срок проведения проверки может быть продлен начальником Главгосстройнадзора Московской области, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.

21.2.5. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Главгосстройнадзора Московской области, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение указанными лицами обязательных требований, должностные лица Главгосстройнадзора Московской области направляют в течение 2 (двух) рабочих дней ценным письмом с уведомлением в адрес проверяемого лица мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения начальника Главгосстройнадзора Московской области о проведении документарной проверки.

21.2.6. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами Главгосстройнадзора Московской области в первую очередь рассматриваются документы проверяемого лица, имеющиеся в распоряжении Главгосстройнадзора Московской области, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов деятельности и предпринимательской деятельности, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении этих лиц государственного надзора.

21.2.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения мотивированного запроса проверяемые лица обязаны направить в Главгосстройнадзор Московской области указанные в запросе документы.

21.2.8. Указанные в запросе документы представляются проверяемым лицом в срок, установленный в запросе, в электронной форме через личный кабинет на РПГУ в порядке, аналогично установленном в пункте 13.3.2 Регламента, или при личном обращении в МФЦ в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица, иного должностного лица, гражданина в порядке, аналогично установленном в пункте 13.3.3 Регламента.

21.2.9. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных проверяемыми лицами документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в Главгосстройнадзоре Московской области документах и (или) полученных в ходе осуществления государственного надзора, информация об этом направляется проверяемым лицам с требованием представить в течение 10 (десяти) рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

21.2.10. Проверяемые лица, представляющие пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах, либо относительно несоответствия сведений, вправе представить дополнительно в Главгосстройнадзор Московской области документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

21.2.11. Должностное лицо Главгосстройнадзора Московской области, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные проверяемыми лицами пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений должностные лица Главгосстройнадзора Московской области установят признаки нарушения обязательных требований, должностное лицо Главгосстройнадзора Московской области обязано выдать предписание об устранении выявленных нарушений.

21.2.12. Результатом проведения документарной проверки является составление акта о проведенной проверке.

21.3. Выездная проверка

21.3.1. Выездная проверка проводится в случаях, указанных в пунктах 7.1 - 7.5 Регламента, а также в случае, если при документарной проверке не представляется возможным оценить соответствие деятельности проверяемого лица обязательным требованиям без проведения соответствующего мероприятия по государственному строительного надзору, на основании распоряжений, изданных в порядке, указанном в пунктах 21.1.2 - 21.1.4, 21.1.6 Регламента.

21.3.2. Срок каждой из проверок в отношении одного проверяемого лица не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

21.3.2.1. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения и расследований, на основании мотивированных предложений должностного лица Главгосстройнадзора Московской области, проводящего проверку, срок проведения проверки может быть продлен начальником Главгосстройнадзора Московской области, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.

21.3.3. Выездная проверка проводится в составе не менее 2 (двух) должностных лиц ОНЗС Главгосстройнадзора Московской области, не участвовавших в предыдущей проверке, и начинается с предъявления служебных удостоверений должностными лицами Главгосстройнадзора Московской области, обязательного ознакомления проверяемых лиц с распоряжением Главгосстройнадзора Московской области о назначении выездной проверки, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по государственному строительному надзору, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения и предупреждения проверяемых лиц и их уполномоченных представителей о ведении автоматической видеофиксации и фотофиксации при проведении проверки.

21.3.4. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах лица, в отношении которого проводится проверка, сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые проверяемым лицом товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

21.3.5. Выездная проверка проводится по месту нахождения проверяемого лица и (или) месту фактического осуществления его деятельности.

21.3.6. Проверяемые лица обязаны представить должностным лицам Главгосстройнадзора Московской области, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц Главгосстройнадзора Московской области и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые субъектами при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым субъектами оборудованию.

21.3.7. При проведении проверок должностными лицами Главгосстройнадзора Московской области проверяются:

21.3.7.1. наличие разрешения на строительство;

21.3.7.2. соблюдение требований частей 2 и 3 статьи 52 ГрК;

21.3.7.3. при строительстве - соблюдение требований технических регламентов, норм и правил, а также требований иных нормативных правовых актов и проектной документации к осуществлению подготовки земельного участка и выполнению земляных работ, работ по монтажу фундаментов, конструкций подземной и надземной частей, сетей инженерно-технического обеспечения (в том числе внутренних и наружных сетей), инженерных систем и оборудования;

21.3.7.4. при реконструкции - соблюдение требований технических регламентов (норм и правил), а также требований иных нормативных правовых актов и проектной документации к выполнению работ по подготовке объекта капитального строительства для реконструкции в случае изменения параметров объекта капитального строительства, его частей, а также замены и (или) восстановления несущих строительных конструкций объекта капитального строительства (за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов), а также требований к выполнению работ по изменению параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

21.3.7.5. соблюдение порядка проведения строительного контроля, ведения общего и (или) специальных журналов работ, в которых ведется учет выполнения работ, исполнительной документации, составления актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, инженерных систем и оборудования;

21.3.7.6. устранение выявленных при проведении строительного контроля и исполнении Функции нарушений (недостатков) применительно к выполненным работам;

21.3.7.7. соблюдение требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов в сфере градостроительной деятельности и проектной документации применительно к выполненным работам;

21.3.7.8. соблюдение запрета приступать к продолжению выполнения работ до составления актов об устранении нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного контроля и исполнении Функции;

21.3.7.9. соблюдение иных требований при выполнении работ, установленных техническими регламентами (нормами и правилами), иными нормативными правовыми актами, проектной документацией, в том числе требований в отношении энергетической эффективности и требований в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

21.3.7.10. соблюдение требований при выполнении работ, установленных техническими регламентами (нормами и правилами), иными нормативными правовыми актами, проектной документацией на основании актов, подписанных лицом, осуществляющим строительный контроль.

21.3.8. При проведении проверки должностные лица Главгосстройнадзора Московской области осуществляют следующие административные действия:

21.3.8.1. рассматривают представленные лицом, в отношении которого исполняется Функция, для проведения проверки документы, связанные с выполнением работ (включая отдельные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения, инженерные системы и оборудование), применением строительных материалов (изделий), а также с осуществлением строительного контроля;

21.3.8.2. проводят осмотр выполненных работ (включая отдельные выполненные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения, инженерные системы и оборудование) и примененных строительных материалов (изделий);

21.3.8.3. оформляют результаты проведенной проверки;

21.3.8.4. в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, осуществляет действия, направленные на привлечение к административной ответственности лиц, совершивших административные правонарушения.

21.3.9. Должностные лица Главгосстройнадзора Московской области в соответствии с пунктом 21.3.10.1 Регламента, проверяют наличие и содержание следующих документов:

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. В настоящем Административном регламенте не содержится пункт 21.3.10.1

21.3.9.1. общего и (или) специальных журналов работ, в которых ведется учет выполнения работ;

21.3.9.2. исполнительной документации, в том числе актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, инженерных систем и оборудования, оказывающих влияние на безопасность, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также без разборки или повреждения строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, инженерных систем и оборудования;

21.3.9.3. актов об устранении нарушений (недостатков) применительно к выполненным работам, выявленным ранее при проведении строительного контроля и исполнении Функции;

21.3.9.4. результатов экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

21.3.9.5. документов, подтверждающих проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов;

21.3.9.6. документов, предусмотренных нормативными правовыми актами, подтверждающих соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

21.3.9.7. документов, подтверждающих исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях, ранее вынесенных Главгосстройнадзором Московской области.

21.3.10. Ход проведения проверки фиксируется видеосъемкой с применением видеорегистратора и с применением фотосъемки с привязкой к местности с учетом требований, приведенных в Приложении N 25 к Регламенту.

21.3.11. В случае выявления каких-либо замечаний и нарушений при проведении проверки, такие замечания и нарушения обязательно фиксируются фотосъемкой, прилагаемой к акту проверки.

21.3.12. После проведения проверки видео- и фотоматериалы направляются должностным лицом Главгосстройнадзора Московской области, проводившим проверку, в личный кабинет на РПГУ проверяемых лиц, указанных в пункте 4.1 Регламента, в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем проведения проверки.

21.3.13. При проведении выездной проверки без видео- и фотофиксации с учетом требований, приведенных в Приложении N 25 к Регламенту, проверка считается недействительной.

21.3.14. Застройщик или технический заказчик может в добровольном порядке принять решение о ведении исполнительной документации в электронном виде и о ежедневном опубликовании указанных материалов на портале РПГУ в личном кабинете застройщика или технического заказчика, а также оснащении строительной площадки видеокамерами, соответствующими требованиям, установленным в Приложении N 26 к Регламенту.

21.3.15. В случае, если застройщик или технический заказчик ведущий исполнительную документации в электронном виде, своевременно размещает ее на портале и должностное лицо Главгосстройнадзора Московской области уполномоченное в соответствии с приказом на ведение строительного надзора в первый день плановой проверки устанавливает фактическое соответствие физического состояния объекта капитального строительства исполнительной документации, размещенной в РПГУ, срок проведения проверки сокращается с 20 (двадцати) до 10 (десяти) рабочих дней.

21.3.16. При выявлении в ходе проведения проверки действий (бездействия), за совершение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность, должностные лица Главгосстройнадзора Московской области осуществляют полномочия в соответствии и в порядке, предусмотренном КоАП.

21.3.17. Установление причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности, повлекших причинение вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, осуществляется Главгосстройнадзором Московской области в порядке, предусмотренном статьей 62 ГрК, и иными правовыми актами, положения которых регулируют вопросы при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

21.3.18. При проведении проверки должностные лица Главгосстройнадзора Московской области не вправе совершать действия, приведенные в Приложении N 27 к Регламенту.

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

21.3.20. Мероприятия, связанные с проведением проверок

21.3.20.1. Должностные лица Главгосстройнадзора Московской области вправе привлекать к проведению выездной проверки экспертов, экспертных организаций, не состоящих в гражданско-правовых и трудовых отношениях с субъектами, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц, в случае, если проведение проверок сопряжено с проведением экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ и применяемых строительных материалов (изделий) (далее - экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания).

21.3.20.2. В случае, если проверка сопряжена с проведением экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ и применяемых строительных материалов (изделий), требования к проведению которых определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, привлекаемые должностными лицами Главгосстройнадзора Московской области к проведению проверки эксперты, экспертные организации представляют документы, подтверждающие их полномочия, и свидетельства об аккредитации.

21.3.20.3. Экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания проводятся лицами, которые соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к указанным лицам, с применением средств измерений, прошедших в соответствии с законодательством Российской Федерации метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.

21.3.20.4. В зависимости от предмета и результата проверки определяются объем, состав и характер экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний.

21.3.20.5. Техническое задание разрабатывается застройщиком или техническим заказчиком по форме, приведенной в Приложении N 28 к Регламенту, и согласовывается должностным лицом Главгосстройнадзора Московской области, уполномоченным на проведение проверки в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения технического задания от застройщика или технического заказчика.

21.3.20.6. Экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания назначаются должностным лицом Главгосстройнадзора Московской области, уполномоченным на проведение проверки, в целях подтверждения соответствия выполняемых работ, применяемых строительных материалов требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, а также в случаях, если они предусмотрены проектной документацией и (или) их проведение требуется при проведении строительного контроля, но не было осуществлено.

21.3.20.7. Экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания проводятся в присутствии лица, в отношении которого исполняется Функция, и должностного лица Главгосстройнадзора Московской области, проводящего проверку.

21.3.20.8. Лицо, в отношении которого исполняется Функция, обязано обеспечить, в том числе через привлекаемых им к осуществлению строительства или реконструкции, условия для проведения соответствующих экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний.

21.3.20.9. В случае, если лицо, в отношении которого исполняется Функция, надлежащим образом извещено о проведении проверки, но не присутствует лично либо не направило уполномоченного представителя, экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания могут проводится в отсутствие такого лица.

21.3.20.10. Результаты проведенных экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний оформляются документом, в котором должно содержаться подробное описание проведенного исследования и сделанные в результате его проведения выводы в зависимости от объема, состава и характера проведенной экспертизы, обследования, лабораторного и иного испытания. К указанному документу прилагаются копии документов, составленные в процессе проведения экспертизы, обследования, лабораторных и иных испытаний.

21.3.20.11. Один экземпляр документа, отражающего результаты проведенных экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний, остается в деле Главгосстройнадзора Московской области.

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

21.3.22. Результатом проведения выездной проверки является составление оформление результатов проведенной проверки.

21.4. Оформление результатов проверки

21.4.1. Основанием для оформления результатов проверки является окончание проверки в соответствии со сроками, установленными в распоряжении о проведении проверки.

21.4.2. По результатам проведенной проверки должностными лицами Главгосстройнадзора Московской области, в том числе в случае выявления в результате проведенной проверки нарушений, составляется акт проведения проверки по форме, приведенной в Приложении N 29 к Регламенту (далее - Акт).

21.4.3. Сведения о результатах проверки заносятся должностным лицом Главгосстройнадзора Московской области в общий и (или) специальный журналы, в которых ведется учет выполнения работ.

21.4.4. Акт, оформляемый по результатам проверки, составляется в 2 (двух) экземплярах, и подписывается должностными лицами Главгосстройнадзора Московской области, проводящими проверку, и проверяемыми лицами. К Акту прилагаются составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы (при их наличии). Один экземпляр акта о проведенной проверке направляется (вручается) лицу, в отношении которого проведена проверка, второй экземпляр акта о проведенной проверке, а также составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы, остаются в деле Главгосстройнадзора Московской области;

21.4.5. Акт вручается лицу, в отношении которого проведена проверка. В случае отказа от получения на руки и (или) подписания Акта о проведенной проверке лицом, в отношении которого проведена проверка, и (или) его законным или уполномоченным на основании соответствующей доверенности представителем, Акт о проведенной проверке направляется лицу, в отношении которого проведена проверка, по почте ценным письмом с описью в течение 3 (трех) рабочих дней с даты составления Акта.

21.4.6. К Акту о проведенной проверке прилагаются (при их наличии) прилагаться протоколы отбора образцов материалов (изделий), протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, физических лиц, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

21.4.7. Акт о проведенной проверке является основанием для выдачи лицу, в отношении которого проводится проверка, предписания об устранении выявленных нарушений и (или) составления протокола об административном правонарушении.

21.4.8. Сведения о проведенной проверке, в том числе акт о проведенной проверке, сведения об устранении нарушений, сведения о должностном лице, ответственном за проведение проверки, передаются на портал "Подсистема "Дома Подмосковья" информационной системы "Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области" в течении 10 рабочих дней с даты составления акта.

21.4.9. Результатом оформления результатов проверки является составление акта о проведенной проверке, на основании которого проверяемому лицу выдается предписание об устранении выявленных нарушений и (или) составляется протокол об административном правонарушении.

21.5. Принятие мер административного воздействия в целях устранения выявленных нарушений при проведении проверки

21.5.1. Основанием начала принятия мер является выявление нарушений при проведении проверки.

21.5.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений должностные лица Главгосстройнадзора Московской области в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

21.5.2.1. выдают предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) составляют протоколы об административных правонарушениях и (или) выносят постановления по делам об административных правонарушениях;

21.5.2.2. принимают меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к административной ответственности в соответствии с КоАП.

21.5.3. Предписание об устранении выявленных нарушений выдается должностными лицами Главгосстройнадзора Московской области по нарушениям, не устраненным в ходе проверки до составления акта проверки.

21.5.4. Предписание составляется по форме, приведенной в Приложении N 30 к Регламенту.

21.5.5. В предписании указываются описание, характер, конкретный вид нарушений с указанием ссылок на статьи (пункты, части статей) технических регламентов, нормативных правовых актов, листы (страницы) проектной документации, требования которых нарушены, а также устанавливается срок устранения выявленных нарушений с учетом конструктивных и других особенностей объекта капитального строительства.

21.5.6. Предписание составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых направляется (вручается) лицу, в отношении которого проведена проверка, второй - остается в деле Главгосстройнадзора Московской области.

21.5.7. Предписание вручается законному представителю проверяемого лица либо самому проверяемому лицу или уполномоченным представителям лица, в отношении которого проведена проверка, на основании соответствующей доверенности. В случае отказа от получения на руки (подписания) предписания лицом, в отношении которого проведена проверка, его законным представителем и (или) его представителем, действующем на основании соответствующей доверенности, предписание направляется по почте ценным письмом с описью в течение 3 (трех) рабочих дней с даты составления предписания.

21.5.8. После устранения выявленных должностными лицами Главгосстройнадзора Московской области нарушений лицо, в отношении которого проведена проверка, направляет в Главгосстройнадзор Московской области извещение об устранении выявленных нарушений.

21.5.9. Результатом принятия мер по фактам выявленных нарушений является выдача предписания об устранении выявленных нарушений и возбуждение дела об административном правонарушении.

21.6. Проведение итоговой проверки

21.6.1. После окончания строительства, реконструкции объекта капитального строительства и устранения всех выявленных ранее в ходе строительства нарушений застройщик или технический заказчик направляет извещение об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства, указанное в пункте 7.1.4 Регламента, в порядке, установленном в пункте 20.3 Регламента.

21.6.2. После подачи извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства издается распоряжение о проведении итоговой проверки в соответствии с порядком и сроками, указанными в пункте 21.1.6 Регламента.

21.6.3. При проведении проверки в случае подачи извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщиком или техническим заказчиком в обязательном порядке представляется исполнительная документация, в соответствии с перечнем, приведенном в Приложении N 31 к Регламенту.

21.6.4. Проверка проводится в соответствии с порядком, установленным в пункте 21.3 Регламента.

21.6.5. В случае, если в результате проверки законченного строительством объекта выявлено, что строительство объекта не окончено, данные факты фиксируются в акте проведения проверки, где делается отметка, что извещение об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства не соответствует действительности и проведение итоговой проверки не представляется возможным. Одновременно с актом проведения проверки должностные лица Главгосстройнадзора Московской области, проводящие проверку на основании распоряжения, указанного в пункте 21.1.6 Регламента, обязаны составить протокол об административном правонарушении за совершение проверяемым лицом административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 19.7 КоАП.

21.6.6. Акт проведения проверки в случае, указанном в пункте 21.6.5 Регламента, не является актом итоговой проверки и не может служить основанием для подачи заявления о выдачи заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее - заключение о соответствии).

21.6.7. В случае, указанном в пункте 21.6.6 Регламента, застройщик или технический заказчик вправе повторно направить извещение об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства после фактического завершения всех работ, предусмотренных проектной документацией.

21.6.8. При наличии замечаний и (или) нарушений требований технических регламентов и проектной документации, допущенных застройщиком или техническим заказчиком при выполнении работ на объекте капитального строительства, они фиксируются в акте проведения проверки с приложением на диске видео- и фотоматериалов, выполненных в соответствии с требованиями, установленными в Приложении N 25 к Регламенту, и выдачей соответствующего предписания об устранении нарушений, указанного в пункте 21.5.3 Регламента, а также при наличии оснований составляется протокол об административном правонарушении в порядке, указанном в пункте 24.2 Регламента, за совершение соответствующего административного правонарушения, ответственность за которое установлена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

21.6.9. После получения извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства должностные лица Главгосстройнадзора Московской области осуществляют итоговую проверку путём непосредственного выхода на объект капитального строительства, по результатам которой оформляется акт итоговой проверки соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов и проектной документации по форме, приведенной в Приложении N 32 к Регламенту.

21.6.10. Многоквартирные жилые дома, после завершения их строительства, предъявляются на итоговую проверку при исчерпывающем исполнении проектных решений, в том числе: по монтажу межкомнатных перегородок, внутриквартирных сетей и систем инженерно-технического обеспечения, приборов учета, используемых энергетических и инженерно-технических ресурсов, отделке всех помещений основного (жилого), вспомогательного, обслуживающего и технического назначения, и с учетом требований пункта 21.6.3 Регламента.

21.6.11. Многоквартирные жилые дома, проектная документация которых была направлена на экспертизу (государственную экспертизу) после вступления в силу Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (т.е. после 27 ноября 2009 года) предъявляются на итоговую проверку оснащенными приборами учета используемых энергетических ресурсов и индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии.

21.6.12. Оценка соответствия работ по благоустройству на объектах, предъявляемых на итоговую проверку в зимний период года (ноябрь-апрель), осуществляется в строгом соответствии с требованиями проектной документации. Объем работ по благоустройству, технологический цикл которых предусматривает их окончание только в теплое время года, а также сроки полного окончания данных работ в весенне-летний период, должны быть указаны в проектной документации.

21.6.13. После получения от застройщика или технического заказчика извещения об устранении всех замечаний и (или) нарушений, содержащихся в акте проверки/предписании, а также ранее выявленных замечаний (нарушений) и заявления о выдаче заключения о соответствии должностными лицами Главгосстройнадзора Московской области в составе не менее 2 (двух) должностных лиц, проводится фактическая проверка сведений об устранении замечаний и (или) нарушений путём непосредственного выезда на объект капитального строительства.

21.6.14. По результатам проверки оформляется акт об устранении замечаний и (или) нарушений с приложением на диске видео- и фотоматериалов, выполненных с учетом требований, приведенных в Приложении N 25 к Регламенту, и пункта 21.3.12 Регламента.

21.6.15. В случае не устранения замечаний и (или) нарушений/неисполнения предписания данные факты фиксируются в акте проведения проверки и являются основанием для возбуждения дела об административном правонарушении в порядке, указанном в пункте 22 Регламента, и принятия решения об отказе в выдачи заключения о соответствии.

21.6.16. Результатом проведения итоговой проверки является подача застройщиком или техническим заказчиком заявления о выдаче заключения о соответствии.

22. Выдача заключения о соответствии или отказ в выдаче заключения о соответствии

22.1. После устранения всех замечаний (при их наличии), отраженных в акте итоговой проверки по форме, приведенной в Приложении N 32 к Регламенту, ранее выявленных правонарушений, застройщик или технический заказчик направляет заявление о выдаче заключения о соответствии в электронной форме через РПГУ и подписывает ЭП или при личном обращении в МФЦ в порядке, аналогично установленном в пунктах 13.3.2.2 - 13.3.2.4 и 13.3.3 Регламента.

22.2. Форма заявления о выдаче заключения о соответствии на РПГУ соответствует форме, приведенной в Приложении N 33 к Регламенту.

22.3. При получении заявления застройщика или технического заказчика о выдаче заключения о соответствии должностное лицо Главгосстройнадзора Московской области, указанное в пункте 13.6 Регламента, на основании материалов проверок выполненных работ в деле объекта и итоговой проверки, готовит заключение о соответствии, либо мотивированный отказ в выдаче такого заключения.

22.4. Заключение о соответствии или решение об отказе в выдаче заключения о соответствии составляется в 4 (четырех) экземплярах, каждый из которых подписывается должностным лицом Главгосстройнадзора Московской области, указанным в пункте 13.6 Регламента, и утверждается распоряжением начальника Главгосстройнадзора Московской области или его заместителями по форме, приведенной в бланке N 1 Приложения N 34 к Регламенту, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты соответствующего обращения за выдачей заключения и направляется в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения в соответствующий МФЦ.

22.5. Оформленные уполномоченным лицом Главгосстройнадзора Московской области распоряжения "Об утверждении Заключения о соответствии" или "Решения об отказе в выдаче Заключения о соответствии" предоставляются им на подпись начальнику Главгосстройнадзора Московской области с последующей регистрацией документов в электронном виде и в книге учета в срок не более 8 (восьми) рабочих дней с даты поступления заявления от застройщика о выдаче заключения.

22.5.1. Заключение о соответствии или решение об отказе в выдаче такого заключения, а также распоряжение Главгосстройнадзора Московской области об утверждении заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче такого заключения размещаются в ИСОГД и АИС ЛОД в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их подписания.

22.6. Заключение о соответствии, либо мотивированный отказ в выдаче такого заключения, утверждается распоряжением Главгосстройнадзора Московской области.

22.7. Основаниями для подготовки уполномоченным лицом Главгосстройнадзора Московской области, указанным в пункте 13.6 Регламента, об утверждении Заключения о соответствии является подписанный должностным лицом ОНЗС бланк Заключения о соответствии (или бланк решения об отказе в выдаче Заключения о соответствии), оформленные по формам, приведенным в бланке N 2 Приложения N 34 и Приложении N 35 к Регламенту. В разделе Оснований выдачи Заключения о соответствии (решения об отказе в выдаче Заключения о соответствии) должны быть указаны реквизиты следующих документов:

22.7.1. разрешения на строительство объекта;

22.7.2. положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства;

22.7.3. акта итоговой проверки объекта капитального строительства;

22.7.4. акта об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства;

22.7.5. заявления о выдаче заключения о соответствии.

22.8. Одновременно с оригиналами заключений о соответствии (решений об отказе в выдаче Заключений о соответствии) уполномоченному лицу Главгосстройнадзора Московской области от должностного лица ОНЗС передаются копии разрешения на строительства, титульного листа положительного заключения экспертизы проектной документации, акта итоговой проверки и акта об устранении нарушений при строительстве объекта. Акты, не подписанные должностными лицами Главгосстройнадзора Московской области, принимавшими участие в проведении итоговой проверки и в проверке по устранению нарушений при строительстве, реконструкции объекта, для оформления распоряжений не принимаются.

22.9. Указанные в пунктах 22.7 и 22.8 Регламента документы предоставляются должностным лицом ОНЗС уполномоченному лицу Главгосстройнадзора Московской области в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявления застройщика о выдаче заключения.

22.10. Уполномоченное лицо Главгосстройнадзора Московской области в течение 2 (двух) рабочих дней по материалам, находящимся в Главгосстройнадзоре Московской области, проводит анализ (с привлечением должностным лицом других подразделений Главгосстройнадзора Московской области) об отсутствии формальных обстоятельств, препятствующих оформлению заключения, таких как: неисполнение выданных предписаний, представлений, отсутствие задолженностей по оплате административных взысканий и т.п.). В случае выявления вышеуказанных обстоятельств информация немедленно доводится до сведения начальника Главного управления для принятия решения.

22.11. В заключении о соответствии также указывается информация о нормативных значениях показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного объекта капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иная информация, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.

22.12. В случае подготовки заключения о соответствии по многоквартирному дому, в нем также указывается информация о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, который определяется в соответствии с Правилами определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов (утверждены приказом Минрегиона РФ от 08.04.2011 N 161).

22.13. Не осуществляется указание в заключении о соответствии информации о нормативных значениях показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей, а также указание класса энергетической эффективности многоквартирного дома, в отношении объектов и многоквартирных домов, проектная документация которых утверждена застройщиком (техническим заказчиком) или направлена им на экспертизу до 17 мая 2011 года.

22.14. 2 (два) экземпляра заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче такого заключения, а также две заверенных копии распоряжения Главгосстройнадзора Московской области об их утверждении направляются (вручается) застройщику или техническому заказчику, обратившемуся за выдачей заключения, или их представителям на основании надлежащим образом оформленного документа о представительстве (доверенности) посредством направления в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента изготовления таких документов в соответствующий МФЦ.

22.14.1. По одному экземпляру заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче такого заключения остается в деле Главгосстройнадзора Московской области, и деле объекта.

22.14.2. Оригинал распоряжения Главгосстройнадзора Московской области об утверждении заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче такого заключения хранится в деле Главгосстройнадзора Московской области.

22.15. В случае отказа от получения на руки (подписания) заключения о соответствии, или решения об отказе в выдаче такого заключения представителем застройщика или технического заказчика, документы возвращаются из МФЦ в Главгосстройнадзор Московской области и направляются заказчику по почте заказным письмом с уведомлением (с обязательной описью вложения документов) в течении 5 (пяти) рабочих дней.

22.16. Принятие Главгосстройнадзором Московской области решения об отказе в выдаче заключения о соответствии не препятствует повторному обращению застройщика или технического заказчика за выдачей заключения о соответствии после устранения причин, послуживших основанием для принятия органом государственного строительного надзора указанного решения.

22.17. Результатом выдачи заключения о соответствии является вручение застройщику или техническому заказчику, или их уполномоченным представителям заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче заключения о соответствии и заверенной копии распоряжения Главгосстройнадзора Московской области об утверждении заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче заключения о соответствии.

23. Консервация объекта строительства, реконструкции

23.1. Решение о консервации объекта строительства, реконструкции принимается застройщиком или техническим заказчиком в случае прекращения его строительства, реконструкции или в случае необходимости приостановления строительства (реконструкции) объекта на срок более 6 (шести) месяцев с перспективой его возобновления в будущем.

23.2. В случаях, указанных в пункте 23.1 Регламента, застройщик или технический заказчик обеспечивает приведение объекта и территории, используемой для его возведения (далее - строительная площадка), в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность конструкций, оборудования и материалов, а также безопасность объекта и строительной площадки для населения и окружающей среды.

23.3. Решение о консервации объекта строительства, реконструкции (за исключением объекта государственной собственности) и об источнике средств на оплату расходов, связанных с консервацией объекта, принимает застройщик или технический заказчик.

23.4. В решении о консервации объекта строительства, реконструкции должны быть определены:

23.4.1. перечень работ по консервации объекта строительства, реконструкции, сформированный с учетом требований пункта 23.9 Регламента;

23.4.2. лица, ответственные за сохранность и безопасность объекта, в том числе конструкций, оборудования, материалов и строительной площадки (должностное лицо или организация);

23.4.3. сроки разработки технической документации, необходимой для проведения работ по консервации объекта, а также сроки проведения работ по его консервации;

23.4.4. размер средств на проведение работ по консервации объекта, определяемый на основании акта, подготовленного лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию объекта (далее - подрядчик), и утвержденного застройщиком или техническим заказчиком.

23.5. Решение о консервации объекта строительства, реконструкции застройщик или технический заказчик по форме, приведенной в Приложении N 36 к Регламенту, направляет в Главгосстройнадзор Московской области в электронной форме через РПГУ и подписывает ЭП или при личном обращении в МФЦ в порядке, аналогично установленном в пунктах 13.3.2.2 - 13.3.2.4 и 13.3.3 Регламента, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты принятия такого решения.

23.6. На основании принятого решения о консервации объекта строительства, реконструкции застройщик или технический заказчик совместно с подрядчиком проводит инвентаризацию выполненных работ по строительству, реконструкции объекта с целью зафиксировать фактическое состояние объекта, наличие проектной документации, конструкций, материалов и оборудования. При этом:

23.6.1. выполняются схемы и чертежи с описанием состояния объекта и указанием объемов выполненных работ;

23.6.2. составляются ведомости, в которых указываются сведения:

23.6.2.1. о конструкциях, оборудовании и материалах, примененных (смонтированных) на объекте, в том числе о конструкциях, оборудовании и материалах, не использованных на объекте и подлежащих хранению;

23.6.2.2. о наличии сметной документации;

23.6.2.3. о наличии исполнительной документации (включая журналы проведения работ, в том числе общий журнал работ), актов освидетельствования скрытых работ, актов проведенных испытаний, опробований и иных первичных документов.

23.7. После принятия решения о консервации объекта строительства, реконструкции застройщик или технический заказчик обеспечивает подготовку технической документации. Объем и содержание технической документации определяются застройщиком или техническим заказчиком с учетом требований, установленных в пунктах 23.4 и 23.6 Регламента.

23.8. Техническую документацию застройщик или технический заказчик обязаны представить в Главгосстройнадзор Московской области в электронной форме через РПГУ с усиленной ЭП или при личном обращении в МФЦ в порядке, аналогично установленном в пунктах 13.3.2.1 и 13.3.3 Регламента в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия решения о консервации.

23.9. В состав работ по консервации объекта входят в том числе:

23.9.1. выполнение конструкций, принимающих проектные нагрузки (в том числе временных);

23.9.2. монтаж оборудования, дополнительно закрепляющего неустойчивые конструкции и элементы, или демонтаж таких конструкций и элементов;

23.9.3. освобождение емкостей и трубопроводов от опасных и горючих жидкостей, закрытие или сварка люков и крупных отверстий;

23.9.4. приведение технологического оборудования в безопасное состояние;

23.9.5. отключение инженерных коммуникаций, в том числе временных (за исключением тех, которые необходимы для обеспечения сохранности объекта);

23.9.6. принятие необходимых мер, препятствующих несанкционированному доступу внутрь объекта и на территорию строительной площадки.

23.10. Застройщик или технический заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней после принятия решения о консервации объекта строительства, реконструкции уведомляет об этом подрядчика, Министерство строительного комплекса Московской области или орган местного самоуправления муниципального образования Московской области или Главное управление дорожного хозяйства Московской области, выдавшее разрешение на строительство, а также Главгосстройнадзор Московской области в соответствии с пунктом 23.5 Регламента.

23.11. Решение о возобновлении строительства, реконструкции законсервированного объекта (за исключением объекта государственной собственности), а также об источнике средств на оплату расходов, связанных с приведением объекта в состояние, при котором возможно продолжение строительства, реконструкции, принимает застройщик или технический заказчик.

23.12. В случае возобновления строительства, реконструкции на ранее законсервированном объекте застройщик или технический заказчик осуществляет:

23.12.1. техническое обследование объекта, по результатам которого определяются необходимый объем и стоимость работ по восстановлению утраченных или разрушенных за период консервации конструктивных элементов или деталей объекта;

23.12.2. внесение (при необходимости) изменений в ранее подготовленную проектную документацию с последующим проведением государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы этих изменений, если законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение такой экспертизы, либо подготовку новой проектной документации.

23.13. Застройщик или технический заказчик обязан заблаговременно, но не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до возобновления строительства (реконструкции) объекта, направить в Министерство строительного комплекса Московской области или орган местного самоуправления муниципального образования Московской области или Главное управление дорожного хозяйства Московской области, выдавшее разрешение на строительство, а также в Главгосстройнадзор Московской области уведомление о возобновлении строительства, реконструкции объекта в электронной форме через РПГУ и подписывает ЭП или при личном обращении в МФЦ в порядке, аналогично установленном в пунктах 13.3.2.2 - 13.3.2.4 и 13.3.3 Регламента.

23.14. За нарушение направления решения о консервации объекта капитального строительства и отсутствия представления технической документации в соответствии с требованиями и сроками, установленными пунктах 23.5 и 23.8 Регламента, застройщик или технический заказчик несут административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 9.4 КоАП.

23.15. Результатом мероприятий по консервации объекта строительства, реконструкции является издание застройщиком или техническим заказчиком решения о консервации объекта строительства, реконструкции и разработка технической документации по консервации.

IV. Административные процедуры при неустранении нарушений

24. Возбуждение дел об административных правонарушениях

24.1. Поводами к возбуждению дела об административном правонарушении в соответствии со статьей 28.1 КоАП:

24.1.1. непосредственное обнаружение (при проведении проверки) должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения;

24.1.2. поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения;

24.1.3. сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.

24.2. Должностным лицом Главгосстройнадзора Московской области при проведении проверок соблюдения требований нормативных документов в области строительства, а также при проведении мероприятий по государственному строительному надзору при непосредственном обнаружении достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, составляется протокол об административном правонарушении по форме, приведенной в Приложении N 37 к Регламенту.

24.3. Лицо, совершившее административное правонарушение, устанавливается исходя из следующих положений:

24.3.1. Субъектами ответственности за административное правонарушение, предусмотренное статьей 9.4 КоАП, являются лица, непосредственно допустившие нарушение требований проектной документации, технических регламентов, обязательных требований стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства при строительстве, реконструкции, объектов капитального строительства, включая применение строительных материалов (изделий).

24.3.2. Лица, указанные в пункте 4 Регламента, являются субъектами правонарушения только в случае выявления нарушений, допущенных данным лицом при производстве выполненных непосредственно им работ.

24.3.3. Доказательством принадлежности лица к совершенному им нарушению требований технических регламентов и проектной документации являются: договоры, записи о выполнении работ в журналах работ, в исполнительной и производственной документации.

24.3.4. Субъектами ответственности за административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 9.5 КоАП, являются застройщик, технический заказчик, а также иные лица, осуществляющие соответствующие работы, лицо, осуществляющее строительство, подрядчик, субподрядчик, так как они обязаны удостовериться в том, что застройщик, привлекая их к осуществлению работ по строительству, реконструкции, обладает соответствующим разрешением на строительство.

24.3.5. Субъектом ответственности за административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 9.5 КоАП, является застройщик (технический заказчик), лицо, осуществляющее строительство.

24.3.6. Субъектом ответственности за административное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 9.5 КоАП, является лицо, осуществляющее строительство.

24.3.7. Субъектом ответственности за административное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 9.5 КоАП, является должностное лицо, выдавшее соответствующее разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в отсутствии необходимых документов.

24.3.8. Согласно части 5 статьи 9.5 КоАП привлечению к административной ответственности подлежат лица, осуществляющие эксплуатацию объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию, за исключением случаев, если для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется выдача разрешения на строительство.

24.3.8.1. При подготовке и возбуждении таких дел необходимо исходить из того, что субъектом данного административного правонарушения является лицо, непосредственно осуществляющее эксплуатацию объекта капитального строительства.

24.3.8.2. В том случае, если эксплуатация объекта капитального строительства осуществляется несколькими лицами одновременно, к административной ответственности может быть привлечено каждое из таких лиц, а не только то лицо, которое начало эксплуатировать соответствующий объект первым.

24.3.9. Субъектами ответственности за административное правонарушение, предусмотренное статьей 9.5.1 КоАП, являются лица, осуществляющие в отсутствии свидетельства саморегулируемой организации о допуске к видам работ, на осуществление которых наличие такого свидетельства предусмотрено градостроительным законодательством.

24.3.10. Субъектами ответственности за административное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 9.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, является лицо, осуществляющее строительство.

24.4. Протокол об административном правонарушении при проведении выездной проверки составляется непосредственно на месте совершения административного правонарушения.

24.5. Протокол по части 6 статьи 19.5 КоАП составляется в случае, если к установленному в предписании сроку устранения выявленных нарушений технический заказчик (лицо, осуществляющее строительство) фактически не устранило допущенные нарушения, и не направило извещение и акт об устранении выявленных нарушений.

24.5.1. Протокол об административном правонарушении составляется при наличии надлежащего уведомления лица о составлении протокола об административном правонарушении, направленного телеграммой, чьи действия подлежат проверке, а также доказательств совершенного нарушения и причастности указанного лица к совершенному правонарушению.

24.5.2. Протокол об административном правонарушении составляется непосредственно на месте совершения административного правонарушения.

24.5.3. При составлении протокола в обязательном порядке составляется акт проверки в 2 (двух) экземплярах.

24.5.4. Протокол, указанный в пункте 24.5 Регламента, составляется не ранее дня, следующего за датой, установленной в предписании, установленный в уведомлении о проведении проверки.

24.5.5. Составление протокола осуществляется в присутствии физического лица, или защитника физического лица, должностного лица, или уполномоченного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке и надлежащим образом.

24.5.6. В соответствии с частью 4.1 статьи 28.2 КоАП, в случае неявки физического лица, или защитника физического лица, должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица (либо в случае явки лица, не имеющего полномочий на представление интересов лиц, привлекаемых к административной ответственности), в отношении которых установлен состав административного правонарушения, если они извещены в установленном порядке и надлежащим образом, протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствии.

24.5.6.1. При заполнении графы "В присутствии" протокола об административном правонарушении, в которой указываются сведения о уполномоченном представителе юридического лица, должностном лице, защитнике физического лица, следует делать запись: "Законный представитель юридического лица и представитель, действующий на основании доверенности (должностное лицо, должность, Ф.И.О., физическое лицо, Ф.И.О.) не явился (либо "Явившийся на проверку (должность, Ф.И.О.) не наделен полномочиями законного представителя юридического лица или представителя действующего на основании доверенности (при наличии ненадлежащей доверенности указать - "...действующего на основании надлежащей доверенности"). О дате, времени и месте проведения проверки и составления протокола об административном правонарушении руководитель юридического лица надлежаще извещен". Далее указывается ссылка на документы, подтверждающие надлежащее извещение.

24.5.7. Копия протокола об административном правонарушении и 1 (один) экземпляр акта проверки, составленных в отсутствие уполномоченного представителя и надлежаще извещенного руководителя юридического лица, должностного лица, физического лица, направляется почтой ценным письмом с уведомлением о вручении лицу, в отношении которого он составлен, в течение 3 (трех) дней со дня составления указанного протокола.

24.5.8. Особенности привлечения филиалов (представительств) юридического лица:

24.5.8.1. руководители представительств и филиалов юридического лица, действующие на основании его доверенности, представляют его интересы, осуществляют его защиту, фактически являются его уполномоченными представителями, действующими на основании доверенности;

24.5.8.2. уведомление филиала в лице его руководителя не может рассматриваться как уведомление юридического лица и не отменяет необходимость надлежащего извещения руководителя юридического лица;

24.5.8.3. руководство текущей деятельностью юридического лица осуществляется единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором и т.п.) или коллегиальным исполнительным органом общества (правлением, дирекцией, управляющей компанией), предусмотренными учредительными документами юридического лица (как правило, Уставом), или иным юридическим лицом на основании договора доверительного управления;

24.5.8.4. для осуществления проверки филиала или представительства юридического лица, должностное лицо Главгосстройнадзора Московской области, указанное в пункте 13.6 Регламента, обязано известить юридическое лицо в лице руководителя юридического лица и руководителя филиала юридического лица (если правонарушение связано с деятельностью филиала);

24.5.8.5. проверка проводится и составляется протокол об административном правонарушении только при наличии 2 (двух) надлежащих уведомлений о проведении проверки, направленных в адрес юридического лица и филиала (представительства) на их руководителей;

24.5.8.6. за административные правонарушения, связанные с деятельностью филиала или представительства, несет ответственность юридическое лицо. Если на руководителя филиала трудовым договором или иными локальными нормативными актами были возложены обязанности по осуществлению каких-либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, то при неисполнении или ненадлежащем исполнении этих обязанностей он (руководитель филиала) может нести административную ответственность как должностное лицо;

24.5.8.7. филиал или представительство не могут быть привлечены к административной ответственности за совершение правонарушения;

24.5.8.8. протокол об административном правонарушении, совершенном филиалом или представительством, составляется только на юридическое лицо.

24.5.8.9. на составление (подписание) протокола допускается только руководитель юридического лица или представитель юридического лица по доверенности, предусмотренной статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой отдельной строкой должно быть установлено право подписи и получения протокола об административном правонарушении (предписания, акта проверки, постановления, др.), иные реквизиты, установленные формой, приведенной в Приложении N 38 к Регламенту;

24.5.8.10. в случае отсутствия при составлении протокола руководителя юридического лица, представителя юридического лица по доверенности либо ненадлежащей доверенности представителя - протокол составляется по правилам, предусмотренным частью 4.1 статьи 28.2 КоАП, т.е. в их отсутствие при наличии документов, подтверждающих надлежащее извещение вышеуказанных лиц. При этом все документы направляются руководителям в порядке, указанном в пункте 24.5.7 Регламента.

24.6. Результатом возбуждения дела об административном правонарушении является передача дела об административном правонарушении на рассмотрение.

25. Передача дел об административных правонарушениях на рассмотрение

25.1. С момента составления протокола возбуждается дело об административном правонарушении в соответствии со статьей 28.1 КоАП. В соответствии с подпунктом 2 части 2 статьи 23.56 КоАП протокол об административном правонарушении, возбужденный по статьям 9.4 и 9.5 КоАП, вместе с актом проверки, а также иными документами, указанными в пункте 25.6 Регламента, передаётся в Отдел административного производства Главгосстройнадзора Московской области.

25.2. Протокол об административном правонарушении, возбужденный по части 1 статьи 9.5.1 КоАП, по части 6 статьи 19.5 КоАП в отношении юридического лица либо индивидуального предпринимателя, либо протокол, возбужденный по статьям 9.4, 9.5 КоАП в отношении указанных лиц и требующий, в связи с тяжестью допущенных нарушений, принятия решения о привлечении их к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности, вместе с материалами дела, передается в Правовое управление Главгосстройнадзора Московской области для формирования материалов дела, подготовки заявления и передачи дела на рассмотрение по подведомственности в судебные органы (далее - административные материалы).

25.3. Административные материалы по части 6 статьи 19.5 КоАП передаются в Правовое управление в строгом соответствии с требованиями, установленными в Приложении N 39 к Регламенту.

25.4. Протоколы об административных правонарушениях, указанные в пункте 25.2 Регламента, и административные материалы, составленные ОНЗС Главгосстройнадзора Московской области, представляются в Правовое управление Главгосстройнадзора Московской области с описью документов в срок, установленный в пункте 25.18 Регламента.

25.5. Представляемые протоколы об административных правонарушениях должны быть оформлены в соответствии с требованиями статьи 28.2 КоАП пунктом 24.2 Регламента, и в обязательном порядке завизированы начальником ОНЗС. Ряд документов, указанных в пункте 25.6 Регламента, могут быть представлены в копиях. В случае, если копия документа состоит из нескольких листов, она может быть прошита, скреплена штампом или печатью с указанием количества листов и подписью лица, удостоверившего документ.

25.6. Необходимые административные материалы с целью рассмотрения административных дел:

25.6.1. протокол об административном правонарушении - подлинник.

25.6.2. в случае неявки уполномоченного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении необходимо представить почтовую квитанцию об отправлении в трехдневный срок (необходимо учитывать, что выходные и праздничные дни включаются в указанный трехдневный срок) протокола об административном правонарушении, опись вложения и почтовое уведомление о вручении заказной корреспонденции, удостоверенный ОНЗС;

25.6.3. акт проверки, удостоверенный ОНЗС;

25.6.4. копия первоначального акта проверки (документарной поверки), удостоверенная ОНЗС;

25.6.5. предписание - копия, удостоверенная ОНЗС;

25.6.6 телеграмм-уведомление о проведении проверки по исполнению предписания, подписанное руководителем юридического лица (в уведомлении необходимо указывать: "в случае неисполнения предписания Главгосстройнадзора Московской области будет составлен протокол об административном правонарушении с указанием места (адреса) даты, и времени составления протокола"), либо почтовая квитанция и почтовое уведомление о вручении заказной корреспонденции (в данном случае уведомление о проведении проверки на руководителя юридического лица (в строке "кому" необходимо указывать "руководителю" без уточнения фамилии), - копии, удостоверенные ОНЗС;

25.6.7. доверенность (если при проведении проверки и составлении протокола присутствовал не руководитель юридического лица, а представитель по доверенности), копия, удостоверенная лицом, в отношении которого проводилась проверка;

25.6.8. распоряжение о проведении проверки, копия, удостоверенная ОНЗС;

25.6.9. уведомление о проведении первоначальной проверки, - копия, удостоверенная ОНЗС;

25.6.10. распоряжение о проведении первоначальной проверки, удостоверенное ОНЗС;

25.6.11. фотографии и другие приложения, если есть на них ссылка в актах проверки в 3 (трех) экземплярах, с указанием даты и времени съёмок, подписью лица, осуществлявшего проверку и иными необходимыми отметками на фотоматериалах, выполненными в соответствии с требованиями, установленными в Приложении N 25 к Регламенту, позволяющие подтвердить правонарушение;

25.6.12. общий журнал работ (в случае составления протокола в соответствии со статьей 9.5.1 КоАП) и две копии журнала, удостоверенные ОНЗС;

25.6.13. копии решения уполномоченного органа юридического лица (выписки из решения) об избрании/назначении исполнительного органа, удостоверенные юридическим лицом - 2 (два) экземпляра;

25.6.14. копии Приказа о вступлении в должность руководителя юридического лица - 2 (два) экземпляра;

25.6.15. копии договоров (подряда, инвестиционного и т.п.), писем (если имеют отношение к данному делу, а также по требованию Правового управления иные материалы в 2 (двух) экземплярах, удостоверенные лицами, подписавшими указанные документы;

25.6.16. распечатка с официального сайта egrul.nalog.ru, подтверждающая основные реквизиты юридического лица;

25.6.17. выписка из ЕГРП о земельном участке, на котором осуществляется строительство и одна копия выписки (по требованию Правового управления);

25.6.18. иные документы, которые могут быть истребованы Правовым управлением с целью выполнения требований действующего процессуального законодательства, а также законодательства о презумпции невиновности лица, привлекаемого к административной ответственности.

25.7. Должностным лицам Главгосстройнадзора Московской области при проведении проверки следует обращать внимание на следующие моменты:

25.7.1. Кем выдана доверенность (доверенность выдается только руководителем юридического лица).

25.7.2. Дата выдачи доверенности (дата в доверенности не должна быть позже даты совершения процессуальных действий);

25.7.3. Доверенность должна быть выдана на участие в конкретном административном деле (в доверенности должен быть указан адрес, проверяемого объекта, наименование проверяемого объекта либо номер предписания, по которому производится проверка);

25.7.4. проверка не должна проводиться раньше срока, указанного в предписании;

25.7.5. проверка не должна поводиться раньше либо позже сроков, указанных в уведомлении о проведении проверки;

25.7.6. в протоколе об административном правонарушении должна быть указано не только дата/даты проведения проверки, но и место, время составления протокола и факт нарушения, в связи с которым составляется протокол;

25.7.7. если проверка проводилась по неисполнению предписания, то в протоколе об административном правонарушении указывается "часть 6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

25.8. В соответствии со статьёй 28.5 КоАП протокол об административном правонарушении составляется в день подписания с акта проверки.

25.9. В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об административном правонарушении составляется в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения.

25.10. Днём выявления совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 19.5 КоАП следует считать день, следующий за датой, указанной в предписании.

25.11. В соответствии с частью 4 статьи 29.4 КоАП, в случае составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами, неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела, протокол об административном правонарушении и другие материалы дела возвращаются в орган, должностному лицу, составившим протокол.

25.12. Часть 4.1 ст. 28.2 КоАП устанавливает, что в случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или уполномоченного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления указанного протокола ценным письмом с описью вложения.

25.13. В соответствии со статьей 4.5 КоАП установлены сроки давности привлечения к административной ответственности, истечение которых является безусловным основанием, исключающим производство по делу об административном правонарушении (пункт 6 части 1 статьи 24.5 КоАП).

25.14. Срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения, по которым обязанность не была выполнена к определенному сроку, начинает течь с момента наступления указанного срока.

25.15. В случае совершения административного правонарушения, выразившегося в форме бездействия, срок привлечения к административной ответственности исчисляется со дня, следующего за последним днем периода, предоставленного для исполнения соответствующей обязанности.

25.16. Трехмесячный срок привлечения к административной ответственности за правонарушение, предусмотренный частью 6 статьи 19.5 КоАП исчисляется со дня, следующего за датой (днем) указанной в предписании.

25.17. Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения, за нарушение законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности.

25.18. Протокол об административном правонарушении и прилагаемые документы должны быть переданы в Правовое управление в течение 3 (трех) суток с момента составления протокола об административном правонарушении.

25.19. Результатом передачи дел об административных правонарушениях на рассмотрение является проведение мероприятий по подготовке к рассмотрению дел об административных правонарушениях.

26. Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении

26.1. По результатам проверки протоколов принимается решение об оформлении дела или, в случае необходимости решения вопросов по делу, о вынесении определения:

26.1.1. о назначении времени и места рассмотрения дела;

26.1.2. о вызове лиц, указанных в статьях 25.1 - 25.10 КоАП, телеграммой по форме, приведенной в Приложении N 40 к Регламенту, об истребовании необходимых дополнительных материалов по делу, о назначении экспертизы;

26.1.3. об отложении рассмотрения дела;

26.1.4. о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в ОНЗС в случае неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела;

26.1.5. о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности, если рассмотрение дела не относится к компетенции должностного лица, к которому протокол об административном правонарушении и другие материалы дела поступили на рассмотрение;

26.1.6. о приводе лица, если рассмотрение дела об административном правонарушении было ранее отложено в связи неявкой данного лица без уважительной причины и его отсутствие препятствует всестороннему, полному, объективному и своевременному выяснению обстоятельств дела и разрешению его в соответствии с законом.

26.2. Результатом подготовки к рассмотрению дела об административном правонарушении является вынесение определения.

27. Рассмотрение дел об административных правонарушениях

27.1. Оформленные в установленном порядке документы по делу об административном правонарушении в соответствии с требованиями законодательства передаются для рассмотрения. Рассмотрение дела об административном правонарушении проводят начальник Главгосстройнадзора Московской области, его заместители, лица, исполняющие их обязанности. Должностным лицам Главгосстройнадзора Московской области необходимо руководствоваться требованиями к организации рассмотрения дел об административных правонарушениях, предусмотренными главой 29 КоАП:

27.1.1. дата и время рассмотрения дел об административных правонарушениях по протоколам, составленным должностными лицами ОНЗС, и, переданным в Правовое управление с соблюдением указанных требований, назначаются Отделом административного производства и до 11.00 часов четверга (за 10 (десять) дней до даты рассмотрения дела) направляются на электронную почту соответствующего ОНЗС;

27.1.2. в графике рассмотрения дел об административных правонарушениях могут указываться замечания по протоколам об административных правонарушениях, назначенным к рассмотрению. Замечания указываются как по незначительным процессуальным моментам, так и по работе в АДИиОС;

27.1.3. должностное лицо ОНЗС, составившее протокол об административном правонарушении незамедлительно должен исправить указанные замечания и проинформировать начальника Отдела административного производства об их устранении. В случае не устранения замечаний, указанных в графике или ненадлежащего устранения замечаний протокол об административном правонарушении, снимается с рассмотрения;

27.1.4. должностное лицо ОНЗС, составившее протокол об административном правонарушении, осуществляет надлежащее уведомление лица, в отношении которого возбуждено производство по делу об административном правонарушении, о времени и месте рассмотрения дела, и обеспечивает наличие доказательств надлежащего уведомления привлекаемого лица при рассмотрении конкретного дела. Телеграммы на рассмотрения дел об административных правонарушениях необходимо представлять на электронную почту должностным лицам Отдела административного производства до 12 час. 00 мин. пятницы текущей недели (за два дня до рассмотрения дела);

27.1.5. в случае устранения лицом, привлекаемого к административной ответственности, выявленных нарушений, должностное лицо ОНЗС, составившее протокол об административном правонарушении, направляет заранее до рассмотрения дела об административном правонарушении на электронную почту сотрудникам Отдела административного производства Извещение об устранении нарушений требований технических регламентов и проектной документации, и доводит данную информацию до начальника Отдела административного производства;

27.1.6. телеграмма о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении направляется заблаговременно до рассмотрения дела об административном правонарушении: руководителю юридического лица - по юридическому и почтовому адресам, указанным в выписке из ЕГРЮЛ - сведения с официального сайта egrul.nalog.ru, должностному лицу - по юридическому и почтовому адресу места работы должностного лица; физическому лицу - по месту жительства и месту пребывания;

27.1.7. на рассмотрение протоколов об административных правонарушениях в области строительства прибывает начальник ОНЗС или его заместитель. Рассмотрение дел об административном правонарушении может проводится в сеансе видеоконференцсвязи с участием должностного лица ОНЗС, составившего протокол об административном правонарушении;

27.1.8. подготовка проекта постановления по делу об административном правонарушении проводится в системе "АДИиОС";

27.1.9. на рассмотрении дела об административном правонарушении принятое постановление по форме, приведенной в Приложении N 41 к Регламенту, распечатывается на бланке Главгосстройнадзора Московской области в 4 (четырех) экземплярах. Все экземпляры подписываются лицом, вынесшим постановление по делу об административном правонарушении, с проставлением гербовой печати. Все 4 (четыре) экземпляра постановления отдаются на подпись лицу, участвующему при рассмотрении дела об административном правонарушении, на подпись. Один экземпляр вручается лицу, участвующему при рассмотрении дела об административном правонарушении (представителю по доверенности), второй - начальнику ОНЗС, третий - в папку для направления, в случае неоплаты штрафа в установленные сроки судебному приставу-исполнителю;

27.1.10. все принятые постановления по делам об административных правонарушениях вносятся в формате электронной сканированной копии в "АДИиОС";

27.1.11. в случае отсутствия у лица, прибывшего на рассмотрение дела об административном правонарушении, доверенности на представления интересов привлекаемого лица, либо ненадлежащей доверенности, постановление по делу об административном правонарушении направляется на адрес, указанный в пункте 27.1.6 Регламента, в порядке, указанном в пункте 27.6 Регламента.

27.2. По результатам рассмотрения дела в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях выносятся следующие постановления:

27.2.1. постановление о назначении административного наказания;

27.2.2. при установлении причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, в адрес третьих лиц, должностным лицом, рассматривающим дело, может быть вынесено представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий;

27.2.3. при рассмотрении дела, в случае выявления малозначительности правонарушения, может быть вынесено постановление о вынесении нарушителю устного замечания и прекращении производства по делу об административном правонарушении;

27.2.4. в случае отсутствия события или состава административного правонарушения выносится постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении;

27.2.5. при выяснении в процессе рассмотрения дела об административном правонарушении факта, что дело не относится к компетенции Главгосстройнадзора Московской области, выносится определение о передаче дела по подведомственности.

27.3. В постановлении о назначении административного наказания указываются сроки оплаты административного штрафа, реквизиты оплат, универсальный идентификационный номер - УИН, присвоенный сотрудником Отдела административного производства в системе "Учёт начислений и платежей Московской области" ("ИС УНП").

27.4. Нумерация постановлений по делам об административных правонарушениях присваивается при подготовке проектов постановлений в системе "АДИиОС", согласно Приложению N 2 к приказу Главгосстройнадзора Московской области от 31.12.2015 N 61 "Об унификации нумерации документов, применяемых при государственном строительном надзоре".

27.5. Постановления по делам об административных правонарушениях заносятся в журнал регистрации постановлений, с указанием номера постановления, числа, наименовании лица, в отношении которого принято постановление, адреса объекта, ФИО должностного лица ОНЗС, составившего протокол об административном правонарушении, статьи КоАП, результат рассмотрения.

27.6. В случае неявки на рассмотрение дела об административном правонарушении, лица, в отношении которого вынесено постановление по делу об административном правонарушении, должностным лицом Отдела административного производства формируется сопроводительное письмо о направлении постановления по делу об административном правонарушении заказным письмом с уведомлением о вручении в течение 3 (трех) календарных дней со дня вынесения указанного постановления.

27.7. Сопроводительное письмо и корреспонденция регистрируются должностным лицом Отдела административного производства в журнале исходящей корреспонденции с присвоением исходящего номера.

27.8. Реестр почтовой корреспонденции, сформированный должностным лицом Отдела административного производства, с оформленными заказными письмами с уведомлениями о вручении почтовой корреспонденции передаются в сектор контроля за документооборотом для отправки.

27.8.1. Копия реестра хранится в Отделе административного производства.

27.9. После рассмотрения дел об административном правонарушении Отдел административного производства готовит сводно-статистическую справку о количестве вынесенных постановлений и сумм штрафов по ним.

27.9.1. Сводный анализ готовится как по общим показателям по рассмотренным постановлениям, так и отдельно по каждому ОНЗС.

28. Контроль за исполнением постановлений по делам об административных правонарушениях, закрытие дел об административных правонарушениях и предписаний

28.1. Отдел административного производства Правового управления Главгосстройнадзора Московской области передаёт в Отдел бухгалтерского учета, отчетности и экономики Главгосстройнадзора Московской области сведения о вынесенных постановлениях по делам об административных правонарушениях еженедельно по средам для проверки оплаты либо неоплаты административных штрафов.

28.1.1. Отдел бухгалтерского учета, отчетности и экономики Главгосстройнадзора Московской области по результатам проверки делает отметку в постановлениях по делу посредством внесения записи "Оплачено" или "Не оплачено" с постановкой подписи и даты, и возвращает постановления в Отдел административной практики.

28.1.2. При отсутствии подтверждения, свидетельствующего об оплате административного штрафа, по истечении 60 (шестидесяти) календарных дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП Отдел административного производства Главгосстройнадзора Московской области направляет в течение 10 (десяти) суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неоплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

28.1.3. Сопроводительное письмо о направлении постановления о наложении административного штрафа судебному приставу-исполнителю регистрируется в журнале исходящей корреспонденции, делается соответствующая запись в журнал регистрации постановлений о направлении исполнительного документа судебному приставу-исполнителю, и вносится информация в систему "АДИиОС".

28.1.4. Вся информация о дальнейшем движении дела фиксируется в журнале регистрации постановлений.

28.2. Дело об административном правонарушении считается закрытым в случае:

28.2.1. поступления документов об оплате административного штрафа в соответствии с вынесенным постановлением об административном наказании;

28.2.2. вынесения постановления при рассмотрении дела о вынесении нарушителю устного замечания и закрытии делопроизводства;

28.2.3. вынесения постановления о прекращении производства по делу в связи с отсутствием события или состава административного правонарушения.

28.3. Выданное предписание считается исполненным в случае:

28.3.1 фактического устранения указанных в предписании нарушений и поступления от лица допустившего нарушения извещения об устранении замечаний;

28.3.2. составления протокола по части 6 статьи 19.5 КоАП и передачи его в суд.

V. Порядок и формы контроля за исполнением Функции

29. Текущий контроль

29.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Главгосстройнадзора Московской области положений настоящего Регламента и иных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению Функции, а также принятием ими решений осуществляется начальником Главгосстройнадзора Московской области и его заместителями.

29.2. Проверки исполнения Функции могут проводиться по указаниям начальника Главгосстройнадзора Московской области, его заместителей, а также во исполнение запросов органов прокуратуры и по жалобам заявителей.

29.3. В случае выявления нарушений по результатам контроля должностные лица Главгосстройнадзора Московской области могут быть привлечены к ответственности, закрепленной в их должностных регламентах, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

29.4. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений исполнения положений настоящего Регламента и законодательства, устанавливающего требования к исполнению Функции, в том числе по жалобам на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц Главгосстройнадзора Московской области, принимаются меры по устранению таких нарушений.

29.5. В целях осуществления текущего контроля за должностными лицами ОНЗС, проводящими проверки, должностные лица Отдела специальных видов надзора Управления надзора за эксплуатацией и специальных видов надзора Главгосстройнадзора Московской области выборочно проводят проверки по любому объекту не реже 1 (одного) раза в год.

29.5.1. График выезда должностных лиц Отдела специальных видов надзора Управления надзора за эксплуатацией и специальных видов надзора Главгосстройнадзора Московской области для участия в проверке, а также персональный состав определяется начальником Главгосстройнадзора Московской области.

29.6. Целью участия должностных лиц Отдела специальных видов надзора Управления надзора за эксплуатацией и специальных видов надзора Главгосстройнадзора Московской области в проведении проверки является проведение анализа и оценки эффективности деятельности должностных лиц ОНЗС, проведение анализа выполнения основных показателей надзорной деятельности.

29.7. По результатам проверки на основании доклада должностного лица Отдела специальных видов надзора Управления надзора за эксплуатацией и специальных видов надзора Главгосстройнадзора Московской области, участвующего в проведении проверки, при наличии оснований, начальником Главгосстройнадзора Московской области принимается решение об инициировании проведения служебного расследования деятельности должностных лиц ОНЗС.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений Главгосстройнадзора Московской области и его должностных лиц и действий (бездействия) должностных лиц, а также постановлений по делу об административных правонарушениях, вынесенных должностными лицами Главгосстройнадзора Московской области

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником

30. Действия (бездействие) должностных лиц и решения Главгосстройнадзора Московской области и его должностных лиц, принятые при исполнении государственной функции, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в досудебном порядке путем направления жалобы в письменной форме или в форме электронного документа.

31. Жалоба должна содержать:

31.1. наименование органа, исполняющего государственную функцию, фамилию, имя и отчество (при наличии) должностного лица органа, исполняющего государственную функцию, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

31.2. название, номер, дата принятия обжалуемого решения и иные сведения о нем или сведения об обжалуемых действиях (бездействии) должностного лица;

31.3. фамилию, имя и отчество (при наличии), адрес места жительства для заявителя - физического лица, наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ;

31.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) действием (бездействием) Главгосстройнадзора Московской области и его должностных лиц, и обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность и требования заявителя;

31.5. иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.

32. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.

33. Исчерпывающие основания для отказа в рассмотрении либо приостановления рассмотрения жалобы:

33.1. если в жалобе не указаны наименование органа либо должностного лица, исполняющего государственную функцию;

33.2. если в жалобе не указаны наименование юридического лица и (или) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, направивших жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

33.3. если предметом жалобы является вступивший в законную силу судебный акт, подлежащий обжалованию в кассационном (надзорном) порядке, то в течение 7 (семи) рабочих дней со дня регистрации жалоба возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного акта;

33.4. если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Лицу, направившему данное обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

33.5. если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 7 (семи) рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его наименование и почтовый адрес поддаются прочтению.

34. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.

34.1. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет на официальный сайт Главгосстройнадзора Московской области и на электронную почту Главгосстройнадзора Московской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя должностными лицами Главгосстройнадзора Московской области, исполняющими государственную функцию.

34.2. Жалоба, поступившая в Главгосстройнадзор Московской области, подлежит регистрации в течение 3 (трех) рабочих дней, со дня ее поступления.

35. Жалобы на решения, принятые Главгосстройнадзором Московской области и его должностными лицами, действия (бездействие) должностных лиц при исполнении государственной функции рассматриваются начальником Главгосстройнадзора Московской области и (или) его заместителями.

36. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации по следующим вопросам:

36.1. о входящем номере, под которым зарегистрирована жалоба в системе делопроизводства;

36.2. о требованиях, предъявляемых к содержанию жалобы;

36.3. о месте размещения информации по вопросам исполнения государственной функции.

37. Заинтересованное лицо имеет право отозвать жалобу до момента вынесения по ней решения.

38. Жалоба, поступившая в Главгосстройнадзор Московской области, подлежит рассмотрению в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее регистрации со всеми материалами дела.

39. По результатам рассмотрения жалобы Главгосстройнадзор Московской области и его должностные лица принимают одно из следующих решений:

39.1. удовлетворяют жалобу полностью или частично, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных уполномоченным должностным лицом опечаток и ошибок в заполняемых документах;

39.2. отказывают в удовлетворении жалобы;

39.3. направляют жалобу заявителя по подведомственности в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее регистрации, если установлено, что ее рассмотрение не относится к компетенции Главгосстройнадзора Московской области и (или) его должностных лиц.

40. Не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения заинтересованному лицу в письменной форме и по желанию заинтересованного лица в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

41. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления соответственно должностные лица Главгосстройнадзора Московской области незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

42. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения Главгосстройнадзора Московской области и его должностных лиц, принятые в ходе исполнения государственной функции, действия (бездействие) должностных лиц, исполняющих государственную функцию, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

43. Постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное должностным лицом Главгосстройнадзора Московской области, может быть обжаловано лицами, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, вышестоящему должностному лицу Главгосстройнадзора Московской области или в соответствующий суд.

44. Постановление по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

45. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается должностному лицу Главгосстройнадзора Московской области, которым вынесено постановление по делу и которое обязано в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела вышестоящему должностному лицу Главгосстройнадзора Московской области.

46. Жалоба может быть подана непосредственно вышестоящему должностному лицу Главгосстройнадзора Московской области, уполномоченному ее рассматривать. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении государственной пошлиной не облагается.

47. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вручения или получения копии постановления.

48. При подготовке к рассмотрению жалобы на постановление по делу об административном правонарушении должностные лица Главгосстройнадзора Московской области:

48.1. выясняют, имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения жалобы, а также обстоятельства, исключающие производство по делу;

48.2. разрешают ходатайства, при необходимости назначают экспертизу, истребуют дополнительные материалы, вызывают лиц, участие которых признано необходимым при рассмотрении жалобы;

48.3. направляют жалобу со всеми материалами дела на рассмотрение по подведомственности, если ее рассмотрение не относится к компетенции Главгосстройнадзора Московской области и его должностных лиц.

49. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подлежит рассмотрению в десятидневный срок со дня ее регистрации со всеми материалами дела должностным лицом Главгосстройнадзора Московской области, правомочным рассматривать жалобу.

50. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении рассматривается вышестоящим должностным лицом Главгосстройнадзора Московской области, уполномоченным ее рассматривать.

51. По результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении выносится одно из следующих решений:

51.1. об оставлении постановления без изменения, а жалобы без удовлетворения;

51.2. об изменении постановления, если при этом не усиливается административное наказание или иным образом не ухудшается положение лица, в отношении которого вынесено постановление;

51.3. об отмене постановления и о прекращении производства по делу при наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9., 24.5. КоАП, а также при недоказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление;

51.4. об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение должностному лицу Главгосстройнадзора Московской области, правомочному рассматривать дело, в случаях существенного нарушения процессуальных требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, если это не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, а также в связи с необходимостью применения закона об административном правонарушении, влекущем назначение более строгого административного наказания, если потерпевшим по делу подана жалоба на мягкость примененного административного наказания;

51.5. об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрение по подведомственности, если при рассмотрении жалобы установлено, что постановление было вынесено неправомочным должностным лицом Главгосстройнадзора Московской области.

52. Копия решения по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении в срок до 3 (трех) рабочих дней после его вынесения вручается или высылается лицу, в отношении которого было вынесено постановление по делу об административном правонарушении.

Приложение N 1

Термины и определения

1. Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции.

2. Технический заказчик - физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, исполняют иные функции, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации. Застройщик вправе исполнять функции технического заказчика самостоятельно.

3. Лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, может являться застройщик либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо. Лицо, осуществляющее строительство, организует и координирует работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации. Лицо, осуществляющее строительство, вправе выполнять определенные виды работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства самостоятельно при условии соответствия такого лица требованиям, предусмотренным частью 2 статьи 52 ГрК, и (или) с привлечением других соответствующих этим требованиям лиц.

4. Саморегулируемые организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства - некоммерческие организации, сведения о которых внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций и которые основаны на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

5. Филиал юридического лица - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и исполняющее все его функции или их часть (в том числе функции представительства).

6. Представительство юридического лица - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту.

7. Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

8. Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

9. Объекты, поднадзорные Главгосстройнадзору Московской области - объекты капитального строительства, проектная документация которых на осуществление строительства, реконструкции подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК либо является типовой проектной документацией или ее модификацией с учетом требований пункта 5.1 части 1 статьи 6, статей 48.1 ГрК.

10. Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

11. Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

12. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

13. Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

14. Консервация объекта капитального строительства - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, в том числе комплекс противоаварийных работ по защите объекта капитального строительства, которому угрожает быстрое разрушение, проводимые в целях предотвращения ухудшения состояния объекта капитального строительства.

15. Исполнительная документация - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

16. Техническая документация - комплект документов, разрабатываемых проектной организацией по договору с застройщиком (заказчиком), включающих графические, расчетные и текстовые материалы, необходимые для выполнения строительства, реконструкции объекта капитального строительства или по организации и проведению работ по консервации объекта капитального строительства.

17. Создание угрозы жизни и здоровью человека при осуществлении строительства, реконструкции и эксплуатации объекта капитального строительства - сам по себе факт строительства, реконструкции и эксплуатации объекта капитального строительства в отсутствие разрешений на строительство и ввода в эксплуатацию, в отсутствие положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

18. Класс энергетической эффективности многоквартирного дома - характеристика многоквартирного дома, отражающая его энергетическую эффективность.

19. Административное правонарушение - противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

20. Административное наказание - установленная государством мера ответственности за совершение административного правонарушения, применяемая в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

21. Надлежащее уведомление/надлежащим образом направленная корреспонденция - документ, подтверждающий факт получения адресатом, направленной ему корреспонденции или зафиксированного органом связи отказа от получения корреспонденции по местонахождению юридического лица/адресата, или уклонения от получения по указанному на официальном сайте egrul.nalog.ru (далее - юридический адрес) и почтовому (фактическому) адресу местонахождения адресата, если имеется письменное подтверждение наличия данного адреса или месту жительства и месту пребывания физического лица/адресата.

Надлежащим уведомлением может также служить:

а) наличие фактов, подтверждающих, что адресат отказался от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован;

б) неявка адресата за получением корреспонденции, направленной в установленном порядке, о чем орган связи проинформировал отправителя корреспонденции;

в) уведомление, направленное по надлежащему юридическому и фактическому адресу, не вручено в связи с отсутствием адресата, о чем орган связи проинформировал отправителя.

22. Акт проверки - официальный документ, оформляемый должностными лицами на основании результатов проведения любой проверки объектов строительства. Акт проверки оформляется после любой проводимой проверки и содержит результаты обследования состояния объекта строительства и выводы, основанные на нормах градостроительного законодательства. Акт проверки оформляется в установленной форме и, как правило, порождает определенные правовые последствия (возбуждение дела об административном правонарушении, выдачу предписания, передачу дела по подведомственности и т.п.).

23. Предписание - административно-процессуальный документ, указывающий на вид правонарушения, и определяющий срок устранения выявленного нарушения со ссылкой на нормативный правовой акт, технический регламент, проектную документацию, требования которых нарушены.

24. Протокол об административном правонарушении - административно-процессуальный документ, фиксирующий факт совершения административного проступка и служащий основанием для возбуждения производства по делу об административном правонарушении. Составляется уполномоченным должностным лицом Главгосстройнадзора Московской области.

25. Постановление об административном правонарушении - административно-процессуальный документ о наложении конкретного административного взыскания на лицо, признанное виновным в совершении конкретного административного правонарушения.

Приложение N 2

Список
нормативных правовых актов, в соответствии с которыми исполняется Функция

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ;

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

3. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

4. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

5. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";

6. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";

7. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

8. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

9. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

10. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации";

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства";

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 N 318 "Об утверждении Правил осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2011 N 802 "Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства";

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.11.2012 N 1170 "Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности";

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 N 415 "О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок";

17. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 N 1128 "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения";

18. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 N 1129 "Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации";

19. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 N 1130 "Об утверждении и введении в действие Порядка формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора";

20. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 N 7 "Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

21. Устав Московской области (подписан Губернатором Московской области от 11.12.1996 N 55/96-ОЗ, принят решением Мособлдумы от 05.11.1996 N 5/108 и решением Мособлдумы об отклонении заключения Главы Администрации Московской области от 04.12.1996 N 6/112);

22. Постановление Правительства Московской области от 17.10.2007 N 789/28 "Об утверждении Положения о Главном управлении государственного строительного надзора Московской области".

ГАРАНТ:

Постановлением Правительства Московской области от 11 апреля 2016 г. N 270/9 названное постановление Правительства Московской области от 17 октября 2007 г. N 789/28 признано утратившим силу

Приложение N 3

Справочная информация
о местах нахождения отделений МФЦ Московской области, графиках работы, контактных телефонах, адресах электронной почты

Наименование муниципального образования	Адрес МФЦ	Телефон	Адрес электронной почты Сайт в Интернете	График работы
Городской округ Балашиха	143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Советская, д. 4,	8(498) 662-53-00	mfc-balashiha@mosregl.ru www.bmfc.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
	143900, Московская область, г. Балашиха, мкр. Заря, ул. Ленина, д. 11А	8(498) 662-53-00	mfc-balashiha@mosreg.ru www.bmfc.ru	Пн - Сб. с 10:00 - 20:00 Вс. - Выходной
	143987, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Советская, д. 57	8(495)-974- 95-34	mfc-zheleznodorgo@mosreg.ru www.zmfc.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Городской округ Бронницы	140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Кожурновская д. 73	8(496)464-45-03	mfc-bronnitsygo@mosreg.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Городской округ Власиха/городской округ Власиха	Московская область, г. Власиха, ул. Маршала Жукова, д. 10	8(906)736-58-21	mfc-vlasihago@mosreg.ru	Пн. - Пт. с 8:00 до 20:00 Сб. с 8:00 до 16:30 Вс. -выходной
Волоколамский муниципальный район	143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д.3	8(496)363-20-91	mfc-volokolamskmr@mosreg.ru www.mfc_volokolamsk.com	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Городской округ Восход	143562, Московская область, г. Восход, д. 12	8(498)729-60-84	mfc-voshodgo@mosreg.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Воскресенский муниципальный район	140209, Московская область, г. Воскресенск, ул. Энгельса, д. 14а	8 (496)44-48-133	mfc-voskresenskmr@mosreg.ru vmr-mo.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Воскресенский муниципальный район	Московская область, пос. Белоозерский, ул. 60 лет Победы, д. 8	8 (496)44-48-133	mfc-voskresenskmr@mosreg.ru vmr-mo.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Городской округ Дзержинский	140091, Московская область, г. Дзержинский, Угрешская ул., д. 22	8(498)742-03-84	mfc-dzerzhinskiygo@mosreg.ru	Ежедневно с 8:00 до 20:00
Дмитровский муниципальный район	141800, Московская область, г. Дмитров, мкрн Махалина, д. 20	8(496)227-01-72	mfc-dmitrovmr@mosreg.ru mfc-dmitrov.ru	Ежедневно с 8:00 до 20:00
Городской округ Долгопрудный	141707, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 11	8(495)576-82-00, 8(495)134-44-75	mfc-dolgoprudniygo@mosreg.ru www.dol-mfc.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Городской округ Домодедово	142005, Московская область, г. Домодедово, ул. Советская, д. 19 корп.1	8(496)792-45-60	mfc-domodedovogo@mosreg.ru mfcdomodedovo.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Городской округ Домодедово	142000, Московская область, г. Домодедово, 1-й Советский пр., д. 5	8(496)792-44-87	mfc-domodedovogo@mosreg.ru mfcdomodedovo.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Городской округ Дубна	141980, Московская область, г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2	8(496)215-07-17	mfc-dubnago@mosreg.ru mfc-dubna.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Городской округ Дубна	141983, Московская область, г. Дубна, ул. Свободы, д. 20	8(496)215-07-37	mfc-dubnago@mosreg.ru mfc-dubna.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Муниципальный район Егорьевский	140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Карла Маркса, д. 25/19	8(496)404-98-93	mfc-egoryevskmr@mosreg.ru	Понедельник: 8-30 - 20-00 Вторник: 8-30 - 20-00 Среда: 10-00 - 20-00 Четверг: 8-30 - 20-00 Пятница: 10-00 - 20-00 Суббота: 8-30 - 20-00 Вс - выходной
Городской округ Жуковский	140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Энергетическая, д. 9	8(499)515-32-22, 8(495)556-96-52	mfc-zhukovskiygo@mosreg.ru МойМФЦ.РФ	Пн - Сб. с 9:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Зарайский муниципальный район	140600, Московская область, г. Зарайск, ул. Советская, д. 23	8(496)667-30-07; 8(496)667-30-08.	mfc-zarayskmr@mosreg.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Городской округ Звездный городок	141160, Московская область, г. Звездный городок, д. 46	8(498)950-00-30	mfc-zvgorodokgo@mosreg.ru zato-zvezdny.ru	Пн - Сб. с 9:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Городской округ Звенигород	143180, Московская область, г. Звенигород, ул. Почтовая, д. 12	8(495)597-12-86 8(498)715-78-58	mfc-zvenigorodgo@mosreg.ru mfc.zvenigorod.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Городской округ Ивантеевка	141282, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Дзержинского, д. 17а	8(496)506-11-61	mfc-ivanteevkago@mosreg.ru http://mfc.mosreg.ru/mfc/ivanteevka	Ежедневно с 8:00 до 20:00
Истринский муниципальный район	143500, Московская область, г. Истра, Площадь Революции, д. 2	8(498)314-02-70	mfc-istramr@mosreg.ru http://mfcistra.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Истринский муниципальный район	г. Дедовск, ул. Ударная, д. 3 "А"	8(498)729-03-45	mfc-dedovsk@mosreg.ru http://mfcistra.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Каширский муниципальный район	142903, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2	8(496)692-85-11 8(496)692-87-11	mfc-kashiramr@mosreg.ru kashira.org	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Клинский муниципальный район	141600 Московская область, г. Клин, ул. Советская площадь, д. 18А	8 (496)247-80-48	mfc-klinmr@mosreg.ru mfcklin.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Городской округ Коломна	140407, Московская область, г. Коломна, ул. Уманская, д. 20	8(496)615-66-20	mfc-kolomnago@mosreg.ru http://mfc.mosreg.ru/mfc/kolomna	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Коломенский муниципальный район	140483 Московская область, Коломенский район, пос. Радужный д. 34	8(496)612-71-95	mfc-kolomnamr@mosreg.ru -	Пн - Пт. с 8:00 до 17:00 Сб., Вс.-выходной
Городской округ Королёв	141069, Московская область, г. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 42	8(495)515-06-18	mfc-korolevgo@mosreg.ru mfc-korolev.ru	Пн - Сб. с 9:00 - 20:00 Вс. - Выходной
	141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4	8(495)515-20-15	mfc-yubileyniygo@mosreg.ru mfc-korolev.ru	Пн - Сб. с 9:00 - 20:00 Вс. - Выходной
	Московская область, г. Королев, Проспект Космонавтов, д. 20 "А"		mfc-korolevgo@mosreg.ru mfc-korolev.ru	Пн - Сб. с 9:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Городской округ Котельники/г. Котельники	Московская область, г. Котельники, ул. Новая, д. 14	8(498)659-88-90	mfc-kotelnikigo@mosreg.ru	Ежедневно с 8:00 до 20:00
Городской округ Красноармейск	141292, Московская область, г. Красноармейск, проспект Испытателей, д. 7	8(496)588-00-73	mfc-krasnoarmeyskgo@mosreg.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Красногорский муниципальный район	143401, Московская область, г. Красногорск, Оптический пер., д. 4	8(498)505-65-91 8(495)505-65-88	mfc-krasnogorskmr@mosreg.ru www.mfckrasnogorsk.ru	Ежедневно с 8:00 до 20:00
	Московская область, г. Красногорск, "Павшинская пойма" Ильинский бульвар, д. 4	8(498)786-14-91 8(498)786-14-99 8(498)786-14-92	mfckrasnogorsk_poima@list.ru www.mfckrasnogorsk.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
	Московская область, г. Красногорск, ул. Дачная, д. 11а	8(498)786-15-05 8(498)78615-03 8(498)786-15-04	mfckrasnogorsk_park2@list.ru www.mfckrasnogorsk.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
	Московская область, с.п. Ильинское, пос. Мечникова, д. 22	8(498)786-15-09 8(498)786-15-10 8(498)786-15-11 8(498)786-15-13	Mfckrasnogorsk_mechnikovo@list.ru www.mfckrasnogorsk.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
	Московская область, г.п. Нахабино, ул. Панфилова, д. 25, пом.6	8(498)786-14-94 8(498)786-14-95 8(498)786-14-93 8(498)786-15-01	mfckrasnogorsk_nahabino@list.ru www.mfckrasnogorsk.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Городской округ Краснознаменск	143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Генерала Шлыкова, д. 1	8(498)676-18-88	mfc-krasnoznamenskgo@mosreg.ru kmfc.ru	Пн. - Пт. 9:00 - 20:00 Сб. 10:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Ленинский муниципальный район	142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Школьная, д. 77	8(495)548-17-88; 8(495)548-00-83; 8(495)548-00-92	mfc-leninskiymr@mosreg.ru http://mfcvidnoe.ru/	Ежедневно с 8:00 до 20:00
Городской округ Лобня	141730, Московская область, г. Лобня, ул. Ленина, д. 21	8(495)902-53-03	mfc-lobnya@mosreg.ru www.mfclobnya.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Городской округ Лобня	141730, Московская область, г. Лобня, ул. Молодежная, д. 14Б	8(495)902-53-03	mfc-lobnya@mosreg.ru www.mfclobnya.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Городской округ Лосино-Петровский	141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Горького, д. 24А	8(496)252-50-48	mfc-lospetgo@mosreg.ru mfc.lospet.ru	Пн. - Пт. 9:00 - 20:00 Сб. 9:00 -13:00 Вс. - Выходной
Лотошинский муниципальный район	143800, Московская область, г. Лотошино, ул. Школьная, д. 19	8(496)287-35-15	mfc-lotoshinomr@mosreg.ru -	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Луховицкий муниципальный район	140501, Московская область, г. Луховицы, пер. Советский, д. 4, комната 5	8(496)639-11-99	mfc-luhovitsy@mosreg.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Городской округ Лыткарино	140083, Московская область, г. Лыткарино, квартал 3а, д. 9	8(495)775-48-38	mfc-lytkarinogo@mosreg.ru www.mfc50.ru	Ежедневно с 8:00 до 20:00
Люберецкий муниципальный район Люберецкий муниципальный район	140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 1-ый этаж в здании Администрации	8(495)255-19-69	mfc-lyubertsymr@mosreg.ru lubmfc.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
	140002, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 18, корп. 3	8(495)255-19-69	mfc-lyubertsymr@mosreg.ru lubmfc.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
	140010, Московская область, г. Люберцы, проспект Гагарина, д. 22, корп. 2	8(495)255-19-69	mfc-lyubertsymr@mosreg.ru lubmfc.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
	140050, Московская область, Люберецкий район, п. Красково, ул. Школьная, д. 5	8(495)255-19-69	mfc-lyubertsymr@mosreg.ru lubmfc.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
	140032, Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Сакко и Ванцетти, д. 1	8(495)255-19-69	mfc-lyubertsymr@mosreg.ru lubmfc.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
	140073, Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, мкрн Птицефабрика, д. 4, к. 1, пом. 33	8(495)255-19-69	mfc-lyubertsymr@mosreg.ru lubmfc.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Можайский муниципальный район	143200, Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 15	8(496)382-06-71; 8(496)382-09-74; 8(496)382-09-35	mfc-mozhayskmr@mosreg.ru www.moz-mfc.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Городской округ Молодёжный	143355, Московская область, Наро-Фоминский район, Молодежный, д. 28	8(496)356-44-44	mfc-molodezhniygo@mosreg.ru	Пн, Чт. с 9.00 до 20.00, Вт, Пт. с 9.00 до 18.00, Сб. с 9.00 до 13.00 Вс. - выходной
Мытищинский муниципальный район	141021, Московская область, г. Мытищи, ул. Летная, д. 20, корп. 3	8(495)505-59-49	mfc-mytishimr@mosreg.ru mfcmmr.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Мытищинский муниципальный район	141009, Московская область, г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4	8(495)505-59-49	mfc-mytishimr@mosreg.ru mfcmmr.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Наро-Фоминский муниципальный район/Городское поселение Наро-Фоминск	г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, д. 1 (деловой центр)	8-(496)347-77-77 8(496)343-01-42	narofominskmr@mosreg.ru htt:/mfcmonf.ru/	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
	г. Апрелевка, ул. Парковая, уч. 1-1, 1-этаж.		narofominskmr@mosreg.ru htt:/mfcmonf.ru/	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
	поселение Калининец, Дер. Тарасково ул. Центральная д. 1А.(2эт)		narofominskmr@mosreg.ru htt:/mfcmonf.ru/	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Ногинский муниципальный район	142400, Московская область, г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, д. 80	8(496)514-50-40	mfcnoginsk@mail.ru www.mfcnoginsk.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
	поселение Старая Купавна ул. Кирова д. 4	8(496)519-62-02
	поселение Электроугли, ул. Парковая, д. 14	8(496)519-62-01
Одинцовский муниципальный район	143007, Московская область, г. Одинцово, ул. Советская, д. 9	8(495)640-62-00 доб. 3000	mfc-odintsovomr@mosreg.ru www.odinmfc.ru	Ежедневно с 8:00 до 20:00
	Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 71
	С.п. Никольское п. Старый городок, ул. Школьная, д. 1	8(495)640-62-00 доб. 6000	mfc-nikolskoe@mosreg.ru www.odinmfc.ru	Ежедневно с 8:00 до 20:00
	г. Кубинка, Наро-Фоминское ш. д. 23А	8(495)640-62-00 доб. 5000	mfc-kubinka@mosreg.ru www.odinmfc.ru	Ежедневно с 8:00 до 20:00
Озерский муниципальный район	140560, Московская область, г. Озёры, площадь Советская, д. 1	8(496)702-35-35	mfc-ozerymr@mosreg.ru www.mfc-ozery.ru	Пн., Вт. с 8.00 до 18.00 Ср. с 8.00 до 20.00 Чт., Пт. с 8.00 до 18.00 Сб. с 9.00 до 13.00 Вс. - выходной
Городской округ Орехово-Зуево	142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 96А	8(961)110-61-16	mfc-orehovo-zuevogo@mosreg.ru www.mfcozmo.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Орехово-Зуевский муниципальный район	142670, Московская область, г. Ликино-Дулёво, ул. Ленина, д. 15	8(496)414-90-49	mfc-orehovozuevomr@mosreg.ru www.ld-mfc.ru	Ежедневно с 8:00 до 20:00
Орехово-Зуевский муниципальный район	г. Куровское, Новинское ш., д. 10	8(496)411-04-94	mfc-orehovozuevomr@mosreg.ru www.ld-mfc.ru	Ежедневно с 8:00 до 20:00
Павлово-Посадский муниципальный район	Павловский Посад, ул. Б, Покровская д. 42/1	8(496)432-33-99	mfc-pavposmr@mosreg.ru www.mfcpavpos.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Павлово-Посадский муниципальный район	142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кропоткина, д. 32	8(496)432-33-83	mfc-pavposmr@mosreg.ru www.mfcpavpos.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Городской округ Подольск	142110, Московская область, г. Подольск, Кирова, д. 39	8(496)754-18-90	mfc-podolskgo@mosreg.ru podolskmfc.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
	142117, Московская область, г. Подольск, ул. Высотная, д. 6	8(496)755-54-20	mfc-podolskmr@mosreg.ru http://mfc-podolskrn.ru/	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
	142184, Московская область, г. Климовск, ул. Западная д. 11	8(985)316-73-30 8(499)707-15-40	mfc-klimovskgo@mosreg.ru Klimovsk-mfc.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Городской округ Протвино/г. Протвино	Московская область, г. Протвино, ул. Победы, 2В	8(496)734-05-08 8(496)734-01-78	mfc-protvinogo@mosreg.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Пушкинский муниципальный район	141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Серебрянская, 21	8(496)503-37-38	mfc-pushkinomr@mosreg.ru mfcpmr.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Городской округ Пущино	142290, Московская область, г. Пущино, мкрн "В", д. 1	8(496)733-15-01	mfc/puschino@mosreg.ru mfc.push.tu	Пн., Ср., Пт., 9-00 до 18-00 Вт., Чт. 10-00 до 20-00 Сб. 9-00 до 15-00, Вс. - Выходной
Раменский муниципальный район	140105, Московская область, г. Раменское, ул. Кирова, д. 15а	8(496)465-90-17	mfc-ramenskiymr@mosreg.ru www.mfc-ramenskoye.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Городской округ Реутов	143966, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д. 7	8(495)526-41-30	mfc-reutovgo@mosreg.ru reutov-mfc.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Городской округ Рошаль	140730, Московская область, г. Рошаль, ул. Октябрьской революции 42 / 2	8(496)455-85-67	mfc-roshalgo@mosreg.ru mfcroshal.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Рузский муниципальный район	143103, Московская область, г. Руза, ул. Федеративная, д. 23	8(495)600-43-94	mfc-ruzamr@mosreg.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Рузский муниципальный район	Московская область, г. Тучково, ул. Лебеденко, д. 19	8(495)600-43-94	mfc-ruzamr@mosreg.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Сергиево-Посадский муниципальный район	141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Проспект Красной Армии, д. 169	8(496)551-50-20	mfc-spmr@mail.ru www.mfc-spmr.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Сергиево-Посадский муниципальный район	141370, Московская область, гп. Хотьково, Художественный проезд, д. 6.	8(496)551-50-61	mfc-spmr@mail.ru www.mfc-spmr.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Серебряно-Прудский муниципальный район	142970, Московская область, г. Серебряные-Пруды, ул. Первомайская, д. 4	8(496)673-15-10	mfc-serprudymr@mosreg.ru mfcsp.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Городской округ Серпухов	142203, Московская область, г. Серпухов, ул. Горького, д. 5 "б"	8(496)712-80-88	mfc-serpuhovgo@mosreg.ru Mfcserp.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Серпуховской муниципальный район	142253, Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, ул. Ленина, д. 110.	8(496)776-30-20	mfc-serpuhovmr@mosreg.ru	Понедельник 08.00 - 17.00 Вт - Пт. 8.00 - 20.00 Суббота 9.00 - 16.45 Вс. - Выходной
Солнечногорский муниципальный район	141503, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Тельнова, д. 3/2	8(495)777-39-91, 8(496)263-86-44	solnechnogorskmr@mosreg.ru http://www.mfcsmr.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Ступинский муниципальный район	142800, Московская область, г. Ступино, Проспект Победы, д. 51	8(496)649-23-23 8(496)649-23-37	mfc-stupinomr@mosreg.ru http://mfc-stupino.ru/	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Талдомский муниципальный район/Городское поселение Талдом (административный центр)	Московская область, г. Талдом, площадь Карла Маркса, д. 13	8(496)203-34-35	mfc-taldommr@Mosreg.ru Mfc-taldom.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Городской округ Фрязино	141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Центральная, д. 12	8(496)255-44-26 8(496)255-44-27	mfc-fryazinogo@mosreg.ru http://www.fryazino.org/munic_uslugi/Mfc	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Городской округ Химки	141400, Московская область, г. Химки, Юбилейный пр-т, 67 корпус А.	8(498)683-63-63	mfc-himkigo@mosreg.ru http://hmfc.ru/	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Городской округ Химки	141408, Московская область, г. Химки, Новосходненское ш., д. 1.	8(498)683-63-63	mfc-himkigo@mosreg.ru http://hmfc.ru/	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Городской округ Черноголовка/г. Черноголовка	г. Черноголовка, ул. Институтский проспект, д. 10	8(496)524-12-44	mfc-chernogolovkago@mosreg.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Чеховский муниципальный район	142306, Московская область, г. Чехов, Советская пл., д. 3	8(496)727-74-12	info@chehovmfc.ru chehovmfc.ru	Ежедневно с 8:00 до 20:00
Чеховский муниципальный район	Сельское поселение Любучанское, с. Троицкое, д. 46	8(496)727-74-12	info@chehovmfc.ru chehovmfc.ru	Пн. 9:00 до 20:00 Вт - Пт. с 9:00 до 18:00 Суббота с 9:00 от 13:00 Вс. - выходной
Шатурский муниципальный район	140700, Московская область, г. Шатура, ул. Интернациональная, д. 8	8(496)452-27-58	mfc-shaturamr@mosreg.ru шатурамфц.рф	Пн. - Пт. 8.00 - 20.00, Суббота 9.00. - 13.00 Вс. - выходной
Шаховской муниципальный район/Городское поселение Шаховская (административный центр)	Московская область, п. Шаховская, ул. 1-ая Советская, д. 26а	8(496)372-30-70	mfc-shahovskoymr@mosreg.ru	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Щёлковский муниципальный район	141100, Московская область, г. Щелково, ул. Свирская, около здания N 2А	8(496)251-65-68	mfc-schelkovomr@mosreg.ru http://mfcsch.ru/	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Щёлковский муниципальный район	Московская область п. Монино, Новинское шоссе, д. 6	8(496)251-65-68	mfc-schelkovomr@mosreg.ru http://mfcsch.ru/	Пн - Сб. с 8:00 - 20:00 Вс. - Выходной
Городской округ Электрогорск	142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького д. 9	8(496)433-27-52	mfc-elektrogorskgo@mosreg.ru	Ежедневно с 8:00 до 20:00
Городской округ Электросталь	144006, Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина, д. 11	8(496)576-66-55	mfc-elektrostalgo@mosreg.ru мфц-электросталь.рф	Ежедневно с 8:00 до 20:00
Городской округ Электросталь	Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, дом 15, корпус 3	8(496)576-66-55	mfc-elektrostalgo@mosreg.ru мфц-электросталь.рф	Ежедневно с 8:00 до 20:00

Приложение N 4

Блок-схема N 1. Исполнение Функции

   /--------------------------------------------------------------------------------\

   |      Осуществление государственного строительного надзора                      |

   |           при строительстве, реконструкции объектов                            |

   |                   капитального строительства                                   |

   \--------------------------------------------------------------------------------/

                  |                               |                          |

       /------------------------------\/-----------------------\     /-----------------------\

       |Извещение о начале            ||Случаи проведения      |     |Случаи проведения      |

       |строительства,                ||проверок по основаниям,|     |проверок по основаниям,|

 /-----|реконструкции                 ||указанным в            |     |указанным в            |

 |     |объекта капитального          ||пунктах 7.5 и 7.6      |     |пунктах 7.1.2 - 7.1.4, |

 |     |строительства                 ||Регламента             |     |7.2 и 7.3 Регламента   |

 |     \------------------------------/\-----------------------/     \-----------------------/

 |                         |   |    |                                        |

                          |   |                                            |

/------------------------\ |   |  /--------------\                           |

|Взаимодействие          | |   |  |Определение   |                           |

|Главгосстройнадзора     | |   |  |поднадзорности|                           |

|Московской области с    | |   |  |объектов      |                           |

|органами                | |   |  \--------------/                           |

|государственной власти  | |   |                                            |

|или органами            | |   |  /-----------------\                        |

|местного самоуправления | |   |  |Формирование дела|                        |

|муниципальных районов   | |   |  |объекта          |                        |

|или городских округов   | |   |  \-----------------/                        |

\------------------------/ |   |                                             |

                           |   |                                             |

                           |   |                                             |

       /--------------------\ /--------------------\                         |

       |Регистрация журналов| |Разработка программы|                         |

       \--------------------/ |проведения проверок |                         |

                |             \--------------------/                         |

                |                            |                               |

/--------------------------\    /----------------------------------------------------\    /-------------------\

|Получение застройщиком или|    |                Проведение проверок                 |---|Проведение итоговой|

|техническим заказчиком    |    \----------------------------------------------------/    |проверки           |

|программы проведения      |                            |                                 \-------------------/

|проверок и                |                            |

|зарегистрированных        |                            |

|журналов                  |                            |

\--------------------------/

/--------------------------\       /----------------------------------------\

|    Консервация объекта   |       |  Возбуждение дела об административном  |

\--------------------------/       |  правонарушении                        |

                                   \----------------------------------------/

                                   /----------------------------------------\

                                   |    Передача дел об административных    |

                                   |    правонарушениях на рассмотрение     |

                                   \----------------------------------------/

                                   /----------------------------------------\

                                   |   Подготовка к рассмотрению дела об    |

                                   |   административном правонарушении      |

                                   \----------------------------------------/

                                          /---------------------\                        /-----\

                                          | Рассмотрение дела об|                        |Архив|----\

                                          | административном    |                        \-----/     |

                                          | правонарушении      |                                    |

                                          \---------------------/                                    |

                                                      |                                              |

                                          /---------------------\                                    |

                                          |Постановление по делу|                                    |

                                          |об административном  |                                    |

                                          |правонарушении       |                                    |

                                          \---------------------/                                    |

                                                  |            |                                     |

                                          /----------------\ /----------------------\                |

                                          |О прекращении   | |О назначении          |                |

                                          |производства по | |административного     |                |

                                          |делу об         | |наказания             |                |

                                          |административном| \----------------------/                |

                                          |правонарушении  |    |               |                    |

                                          \----------------/    |               |                    |

                                                     /-----------------\ /----------------\          |

                                                     |Административное | |Административное|          |

                                                     |наказание в виде | |наказание в виде|          |

                                                     |административного| |предупреждения  |          |

                                                     |штрафа           | |                |          |

                                                     \-----------------/ \----------------/          |

                                                              |                                      |

          /-----------------------------------\      /---------------\   /------------\              |

          |Направление постановления по делу  |      |Контроль сроков|--|  Оплачено  |--------------/

          |об административном правонарушении |      |оплаты         |   \------------/

          |в территориальный орган Федеральной|      \---------------/

          |службы судебных приставов для      |

          |исполнения                         |      /-------------\

          |                                   |-----| Не оплачено |

          \-----------------------------------/      \-------------/

Блок-схема N 2. Проведение проверок и возбуждение дела об административном правонарушении

Осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального
строительства

    |         |           |         |          |          |            |           |           |            |

    |         |           |         |          |          |            |           |           |            |

Извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства (за 7 рабочих дней до начала строительства

Извещение об устранении ранее выявленных нарушений

Извещения о случаях возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства в соответствии с частью 3 статьи 53 ГрК

Извещение об окончании этапа работ

Извещения об изменении сроков окончания работ или этапов работ, подлежащих проверке, если срок окончания таких работ не совпадает со сроками, указанными в программе проведения проверок

Обращения и заявления о фактах произошедшей аварии, нарушений норм градостроительной деятельности, нарушений проектной документации, также в случае, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, безопасности государства, имуществу третьих лиц либо повлекли причинение такого вреда, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Извещение об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства

Обращения и заявления о фактах привлечения денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в нарушение законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

Истечение срока исполнения выданного предписания об устранении выявленного нарушения

Поручение Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям

    |                               |

    |                               |

		Внесение изменений в программу проведения проверок

Разработка программы проведения проверок

    |        |           |          |          |          |            |           |           |            |

    |        |           |          |          |          |            |           |           |            |

Распоряжение о проведении проверки

          /--------------------------------------------------\

          |        Уведомление о проведении проверки         |

          \--------------------------------------------------/

          /--------------------------------------------------\

          |    Проведение проверки (плановой/внеплановой)    |

          \--------------------------------------------------/

          /--------------------------------------------------\

          |  Установление наличия или отсутствия нарушений   |

          \--------------------------------------------------/

          /--------------------------------------------------\

          |            Составление и вручение акта           |

          |        по результатам проведения проверки        |

          \--------------------------------------------------/

 В случае выявлен я нарушений                  В случае отсутствия нарушений

/-----------------------\  /-----------------------\                      /--------------------\

|Запись в журнале работ,|  |Запись в журнале работ,|                      |Акт по результатам  |

|составление протокола  |  |выдача предписания на  |                      |проведения проверки |

|об административном    |  |устранение выявленных  |                      \--------------------/

|правонарушении         |  |нарушений              |                                  |

\-----------------------/  \-----------------------/                                  |

                                        |                                             |

                           /------------------------\  /---------------\              |

                           |Уведомление о проведении|  |Ходатайство о  |              |

                           |проверки исполнения     |-|продлении срока|              |

                           |предписания             |  |исполнения     |              |

                           \------------------------/  |предписания    |              |

                                        |              \---------------/              |

                                        |                      |                      |

                           /------------------------\  /---------------\              |

                           |Проведение проверки     |  |Определение о  |              |

                           |исполнения предписания  |-|продлении срока|              |

                           \------------------------/  |исполнения     |              |

                                        |              |предписания    |              |

                                        |              \---------------/              |

                                        |                                             |

                           /-----------------------------------\                      |

                           |Установление наличия или отсутствия|                      |

                           |события административного          |                      |

                           |правонарушения                     |                      |

                           \-----------------------------------/                      |

                           /-----------------------------------------------------------\

                           |Составление акта   |     |Выполнение предписания|      |Архив|

                           |проведения проверки|     \----------------------/      \-----/

                           |исполнения         |     /------------------------\

                           |предписания        |     |Предписание не выполнено|

                           \-------------------------------------------------/

                                       /----------------------------------\

                                       |Составление протокола об          |

                                       |административном правонарушении   |

                                       |за невыполнение в установленный   |

                                       |срок предписания или его отдельных|

                                       |требований влечет административную|

                                       |по части 6 статьи 19.5 Кодекса    |

                                       |Российской Федерации об           |

                                       |административных правонарушениях  |

                                       \----------------------------------/

Блок-схема N 3. Проведение итоговой проверки и выдача заключения о соответствии построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации

      /-----------------------------------------------\

      |         Проведение итоговой проверки          |-------------------------------------------\

      \-----------------------------------------------/                                            |

                              |                                                                    |

        /-------------------------------------------\                                              |

        |        Составление и вручение акта        |                                              |

        |            проведения проверки            |                                              |

        \-------------------------------------------/                                              |

             |                               |                                                     |

/------------------\                /-------------------\                                          |

|   Нарушений не   |                |Нарушения выявлены,|        Итоговая проверка                 |

|выявлено, запись в|                |  запись в журнале |        признается несостоявшейся,        |

| журнале работ    |                |  работ нарушения  |        составляется акт и протокол       |

\------------------/                \-------------------/        об административном               |

           |                                  |                  правонарушении,                   |

           |                                  |                  ответственность за которое        |

                                                                предусмотрена статьей 19.7. КоАП |

/-------------------------\         /-------------------------\                                    |

|Заявление на выдачу      |         |Заявление на выдачу      |                                    |

|заключения о соответствии|         |заключения о соответствии|                                    |

\-------------------------/         \-------------------------/                                    |

            |                                   |                                                  |

/----------------------\            /---------------------------\                                  |

|  Выдача заключения   |            |  Принятие решения об      |                                  |

|    о соответствии    |            |  отказе в выдаче          |----------------------------------/

|                      |            |  заключения о соответствии|

\----------------------/            \---------------------------/

Приложение N 5

                             Извещение

    в Главное управление государственного строительного надзора

   Московской области о начале строительства, реконструкции объекта

                    капитального строительства

N _________________                                  ________________

                                                          (дата)

     1. Застройщик ______________________________________________________

             (для юридических лиц - наименование организации, юридический

                и фактический адрес, ОГРН, ИНН, КПП, тел./факс, E-mail;

              для физических лиц - ФИО, адрес регистрации и фактический

                     адрес, паспортные данные, тел./факс, E-mail;

                для индивидуальных предпринимателей - наименование

                 организации, адрес регистрации и фактический адрес,

                          ИНН, тел./факс, E-mail)

     2. Технический заказчик ____________________________________________

                                (для юридических лиц - наименование

                           организации, юридический и фактический адрес,

                               ОГРН, ИНН, КПП, тел./факс, E-mail;

                           для физических лиц - ФИО, адрес регистрации

                            и фактический адрес, паспортные данные,

                                   тел./факс, E-mail;

                             для индивидуальных предпринимателей -

                             наименование организации, адрес регистрации

                           и фактический адрес, ИНН, тел./факс, E-mail)

     3. Лицо, осуществляющее строительный контроль

_________________________________________________________________________

     (для юридических лиц - наименование организации, юридический и

        фактический адрес, ОГРН, ИНН, КПП, тел./факс, E-mail;

    для физических лиц - ФИО, адрес регистрации и фактический адрес,

                  паспортные данные, тел./факс, E-mail;

       для индивидуальных предпринимателей - наименование организации,

      адрес регистрации и фактический адрес, ИНН, тел./факс, E-mail)

     4. Лицо, осуществляющее строительство (генеральный подрядчик) ______

_________________________________________________________________________

    (для юридических лиц - наименование организации, юридический и

          фактический адрес, ОГРН, ИНН, КПП, тел./факс, E-mail;

   для физических лиц - ФИО, адрес регистрации и фактический адрес,

               паспортные данные, тел./факс, E-mail;

    для индивидуальных предпринимателей - наименование организации,

   адрес регистрации и фактический адрес, ИНН, тел./факс, E-mail)

     5. Наименование объекта капитального строительства _________________

_________________________________________________________________________

     6. Адрес объекта капитального строительства ________________________

                                              (почтовый или строительный)

_________________________________________________________________________

     7. Начало строительства, реконструкции _____________________________

                                                 (дата начала работ)

     8. Окончание строительства, реконструкции __________________________

                                                 (дата окончания работ)

     9. К настоящему извещению прилагаются:

     9.1. Копия разрешения на строительство*

_________________________________________________________________________

            (кем выдано, номер и дата выдачи, срок действия)

N ______________ от _____________________ сроком действия до ____________

     9.2. Проектная документация на строительство, реконструкцию

(отдельный этап строительства, реконструкции)

                                               /-----------------\

Регистрационный номер проектной документации   |                 |

в ИСОГД                                        \-----------------/

а) разработанная: _______________________________, E-mail _______________

              (наименование организации, тел./факс)

_________________________________________________________________________

б) утвержденная: ________________________________________________________

                     (наименование организации, утвердившей проектную

                                документацию, тел./факс)

_______________________________ N __________________ от ______________ г.

     (протоколом, приказом)

в) проверку соответствия  выполняемых работ проектной  документации будет

осуществлять: ___________________________________________________________

                (наименование лица, осуществившего подготовку проектной

                                      документации)

___________________________________________________________, E-mail, тел.

_________________________________________________________________________

  (должность, Ф.И.О. работника, осуществляющего проверку соответствия,

                             тел./факс)

     9.3. Копия  документа  о вынесении  на местность  линий  отступа  от

красных линий.

N ______________ от ________________

_________________________________________________________________________

         (наименование органа, выдавшего документ, тел./факс)

     9.4. Положительное заключение экспертизы проектной документации*

_________________________________________________________________________

      (наименование органа, выдавшего документ, номер и дата выдачи)

     9.5.  Перечень  индивидуальных предпринимателей или юридических лиц,

осуществляющих  строительство,  привлекаемых застройщиком или техническим

заказчиком  на  основании  договора, с указанием свидетельств о допуске к

определенному   виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность    объектов    капитального  строительства,  и  наименования

саморегулируемых организаций, членами которых они являются:

N	Наименование лица, осуществляющего строительство, привлекаемого застройщиком или техническим заказчиком на основании договора	Дата и номер договора	Виды выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	Дата и номер свидетельства о допуске	Наименование саморегулируемой организации, выдавшей допуск
1.
2.
3.
4.
5.

     Работы  будут  выполнены  в  соответствии  с  утвержденной проектной

документацией,  техническими регламентами, с осуществлением строительного

контроля  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Российской

Федерации.

Таблица N 1

Основные проектные показатели объекта *

N п/п	Основные показатели объекта	Единица измерения	Объекты жилищно-гражданского назначения	Объекты производственного назначения	Линейно-протяженные сооружения
1.	Фундамент (сборный, монолитный, свайный и др.)
2.	Несущий каркас (сборный ж/б, монолитный, каменный, м/к и др.)
3.	Ограждающие конструкции (сборный ж/б, монолитный, каменный, м/к и др.)
4.	Проект (индив., типовой и др.)
5.	Общая площадь здания	кв. м
6.	Производственная площадь здания	кв. м
7.	Площадь встроенно-пристроенных	кв. м
8.	Количество этажей	этаж
9.	Общая площадь квартир	кв. м
10.	Пропускная способность, вместимость
11.	Протяженность объекта
12.	Производительность
13.	Количество рабочих мест	кол-во
14.	Строительный объем	куб. м
15.	Площадь застройки	га
16.	Площадь земельного участка	га
17.	Суммарная площадь водной поверхности, длина дорожки (для бассейнов и аквапарков)	кв. м
18.	Пролет (для зданий производственного назначения и складских сооружений)	м
19.	Количество машино-мест подземной парковки (для зданий общественного и административного назначения)
20.	Вместимость помещений общественного назначения, расположенных в подвальных и цокольных этажах (для зданий общественного и административного назначения)

Источник финансирования: ________________________________________________

                              (указать нужное: ФБ (Федеральный бюджет),

                          МБ (Местный бюджет), СС (собственные средства)

                                             и др.)

Таблица N 2

Сроки
проведения работ на объекте капитального строительства по проекту организации строительства *

(для формирования программы проверок)

N п/п	Наименование работ	Календарные сроки проведения работ
1	Подготовка земельного участка и выполнение земляных работ
2	Монтаж фундаментов
3	Монтаж конструкций подземной и надземной частей
4	Монтаж сетей инженерно-технического обеспечения (в том числе внутренних и наружных сетей)
5	Монтаж инженерных систем и оборудования

     При  изменении  в  процессе  строительства  приведенных  в настоящем

извещении  сведений  обязуюсь  в  недельный  срок  письменно  сообщить об

указанных  изменениях  в  отдел строительного надзора Главгосстройнадзора

Московской области.

Достоверность указанных в извещении сведений подтверждаю.

Застройщик /Заказчик/

_____________________________ __________________________ ________________

    (расшифровка подписи)             (должность)        (личная подпись)

М.П.                      "___" __________ 20___ г.

Примечание:

* - Копия разрешения на строительство и экспертизы проектной документации

прилагаются к  настоящему заявлению по  желанию лица подающего извещение,

при этом поля с реквизитами документов подлежат заполнению.

Приложение N 6

Перечень
обязательного состава проектной документации по видам строящегося, реконструируемого объекта капитального строительства

1. Для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения

Раздел 1	Пояснительная записка
Раздел 2	Схема планировочной организации земельного участка
Раздел 3	Архитектурные решения
Раздел 4	Конструктивные и объемно-планировочные решения
Раздел 5	Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
Подразделы	а) Система электроснабжения б) Система водоснабжения в) Система водоотведения г) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети д) Сети связи е) Система газоснабжения ж) Технологические решения
Раздел 6	Проект организации строительства
Раздел 7	Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства(раздел выполняется при необходимости сноса (демонтажа) объекта или части объекта капитального строительства)
Раздел 8	Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Раздел 9	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Раздел 10	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Раздел 10(1)	Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
Раздел 11	Смета на строительство объектов капитального строительства
Раздел 12	Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами (раздел должен содержать документацию, необходимость разработки которой при осуществлении проектирования и строительства объекта капитального строительства предусмотрена законодательными актами Российской Федерации)

2. Для линейных объектов

Раздел 1	Пояснительная записка
Раздел 2	Проект полосы отвода
Раздел 3	Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения
Раздел 4	Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта
Раздел 5	Проект организации строительства
Раздел 6	Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта(раздел выполняется при необходимости сноса (демонтажа) линейного объекта или части линейного объекта)
Раздел 7	Мероприятия по охране окружающей среды
Раздел 8	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Раздел 9	Смета на строительство
Раздел 10	Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами

Приложение N 7

                             Титульный лист

                          общего журнала работ

                           ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ N

по ______________________________________________________________________

        (указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

_________________________________________________________________________

   (наименование объекта капитального строительства, его почтовый или

                         строительный адрес)

Застройщик ______________________________________________________________

                            (наименование застройщика,

_________________________________________________________________________

     номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,

                             ОГРН, ИНН,

_________________________________________________________________________

         почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

_________________________________________________________________________

                  фамилия, имя, отчество застройщика,

_________________________________________________________________________

 паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Уполномоченный представитель застройщика

N N п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Подпись
1	2	3	4	5

Заказчик ________________________________________________________________

                           (наименование заказчика,

_________________________________________________________________________

    номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,

                          ОГРН, ИНН,

_________________________________________________________________________

         почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

_________________________________________________________________________

                     фамилия, имя, отчество заказчика,

_________________________________________________________________________

 паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Уполномоченный представитель заказчика

N N п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Подпись
1	2	3	4	5

Сведения о выданном разрешении на строительство _________________________

                                                   (номер, дата выдачи

                                                        разрешения,

_________________________________________________________________________

     наименование органа исполнительной власти или органа местного

                самоуправления, выдавшего разрешение)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

_________________________________________________________________________

 (наименование лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,

                   номер и дата выдачи свидетельства

_________________________________________________________________________

     о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

                 телефон/факс - для юридических лиц,

_________________________________________________________________________

     фамилия, имя, отчество лиц, осуществляющих подготовку проектной

                              документации,

_________________________________________________________________________

 паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц,

_________________________________________________________________________

    сведения о разделах проектной документации, подготовленных лицами,

           осуществляющими подготовку проектной документации)

Уполномоченный представитель лица,  осуществляющего подготовку проектной

документации,  по  вопросам   проверки  соответствия   выполняемых  работ

проектной документации (далее - авторского надзора)

N N п/п	Наименование лица, осуществляющего подготовку проектной документации, сведения о разделах проектной документации, подготовленных этим лицом	Фамилия, имя, отчество, должность	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Подпись
1	2	3	4	5

Сведения о государственной  экспертизе проектной документации  в случаях,

предусмотренных   статьей  49   Градостроительного   кодекса   Российской

Федерации

_________________________________________________________________________

                      (номер, дата заключения,

_________________________________________________________________________

     наименование органа исполнительной власти, выдавшего заключение)

Лицо, осуществляющее строительство

_________________________________________________________________________

    (наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата

                       выдачи свидетельства

_________________________________________________________________________

     о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

                телефон/факс - для юридических лиц,

_________________________________________________________________________

      фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство,

                    являющегося физическим лицом,

_________________________________________________________________________

          паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

N N п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Подпись
1	2	3	4	5

     Уполномоченный  представитель  застройщика или заказчика по вопросам

строительного контроля

N N п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Подпись
1	2	3	4	5

     Уполномоченный  представитель  лица,  осуществляющего строительство,

по вопросам строительного контроля

N N п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Подпись
1	2	3	4	5

     Другие    лица,   осуществляющие  строительство,  их  уполномоченные

представители

N N п/п	Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц	Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства	Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство
1	2	3	4	5

Сведения о государственном строительном надзоре _________________________

                                                  (наименование органа

                                                    государственного

                                                  строительного надзора,

_________________________________________________________________________

   почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность

                          должностного лица,

_________________________________________________________________________

 (должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер,

                     дата приказа (распоряжения)

Общие сведения об объекте капитального строительства

_________________________________________________________________________

           (наименование объекта капитального строительства,

_________________________________________________________________________

                   краткие проектные характеристики

_________________________________________________________________________

                  объекта капитального строительства)

     Начало  строительства,  реконструкции, капитального  ремонта объекта

капитального строительства ______________________________________________

                                              (дата)

     Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта

капитального строительства ______________________________________________

                                              (дата)

В настоящем журнале ___________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован

и скреплен печатью. В журнале содержится учет  выполнения работ  в период

с ______________ по ______________ (заполняется в случае, если в процессе

строительства,  реконструкции,  капитального   ремонта  велось  несколько

журналов)

__________________ ___________________________ __________________________

 (личная подпись)      (расшифровка подписи)       (должность -для

                                               застройщика или заказчика,

                                                являющегося юридическим

                                                          лицом)

       М.П.

(для застройщика или

 заказчика, являющегося

   юридическим лицом)

Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

(заполняется  должностным  лицом  органа  государственного  строительного

надзора)

Номер дела (регистрационный номер) ______________________________________

__________________ ___________________________ __________________________

(личная подпись)      (расшифровка подписи)           (должность)

                                              "____"______________ ____г.

                             Сведения

  об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

N N п/п	Дата	Изменения в записях с указанием основания	Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица	Подпись
1	2	3	4	5

Приложение N 8

                             Доверенность

                   (для предоставления интересов в

        Многофункциональных центрах Московской области

         по представлению документов в Главное управление

    государственного строительного надзора Московской области)

г. ________________                            "____" ___________ 20   г.

____________________________ в лице ____________________________________,

 (наименование организации)                  (должность, Ф.И.О.)

действующий на основании _____________________________________, настоящей

                                (устава, приказа, т.п.)

доверенностью уполномочиваю гр. _________________________________________

                                           (Ф.И.О. полностью)

паспорт: N _________, выдан ______________ , "____"_____________ 20   г.,

код подразделения ___________________________, зарегистрирован по адресу:

________________________________________________________________________;

представлять интересы ________________________ в качестве представителя в

                     (наименование организации)

Многофункциональном центре (отделение _________________) по представлению

общего и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ по

осуществлению   строительства    (реконструкции)   объекта   капитального

строительства _______________________________ (указать объект) по адресу:

________________________________________________________________________,

для передачи в Главное управлении государственного строительного надзора

Московской области.

______________________ имеет право представлять интересы ________________

(Ф.И.О. представителя)                                    (наименование

                                                           организации)

в    качестве    законного   представителя,    получать,   предоставлять,

подписывать  документы  и  акты  проверок,  протоколы об административном

правонарушении,    предписания,    постановления    со    всеми  правами,

предоставленными  законом  на  основании  ст. 185  ГК  РФ,  в  том  числе

совершать  все  необходимые  действия,  касающиеся  выполнения настоящего

поручения.

Доверенность выдана сроком до "___" ___________ 20   г.

Подпись гр. ________________________: ______________________ удостоверяю.

                   (Ф.И.О.)                 (подпись)

______________________________________________________ _________________.

     (Ф.И.О. и должность руководителя организации)         (подпись)

      (М.П.)

Приложение N 9

                             Приказ

   о назначении должностного лица, ответственного за осуществление

            государственного строительного надзора

                             Приказ

                _________________ N _________________

                          Московская область

О назначении ____________________________________________________________

                 (должности лиц, ответственных за осуществление

                 государственного строительного надзора, Ф.И.О.)

для   осуществления    государственного    строительного    надзора   при

строительстве, реконструкции

_________________________________________________________________________

                           (указать нужное)

объекта капитального строительства по адресу:

_________________________________________________________________________

           (указать адрес объекта капитального строительства)

     В  целях  осуществления  государственного  строительного надзора при

строительстве  (реконструкции)  объекта   капитального  строительства  по

адресу: _________________________________________________________________

                                    (указать

_________________________________________________________________________

               адрес объекта капитального строительства)

                              ПРИКАЗЫВАЮ:

     1. Назначить   следующих   лиц   ответственными   за   осуществление

государственного строительного надзора: _________________________________

                                              (должность, Ф.И.О.)

для   осуществления    государственного   строительного    надзора    при

строительстве  (реконструкции)   объекта  капитального  строительства  по

адресу: _________________________________________________________________

                                    (указать

_________________________________________________________________________

               адрес объекта капитального строительства)

     2. _________________________________________________________________

                             (должность, Ф.И.О.)

разработать    программу    проведения    проверок    при   строительстве

(реконструкции)   объекта    капитального   строительства   (п. 1 приказа

(распоряжения).

     3. _________________________________________________________________

                             (должность, Ф.И.О.)

     проводить проверки в случаях:

     получения    от    застройщика,  технического  заказчика  или  лица,

осуществляющего    строительство,    извещения  о  начале  строительства,

реконструкции    объекта   капитального  строительства,  направленного  в

соответствии  с  частями  5  и  6  статьи  52  Градостроительного кодекса

Российской  Федерации,  а  также  об  устранении  нарушений, об окончании

строительства, реконструкции объекта капитального строительства;

     на основании программы проверок;

     получения    от    застройщика,  технического  заказчика  или  лица,

осуществляющего  строительство,  извещения  об изменении сроков окончания

работ,  подлежащих проверке, если срок окончания таких работ не совпадает

со сроками, указанными в программе проведения проверок;

     получения   извещения  от  лица,  осуществляющего  строительство,  о

случаях    возникновения   аварийных  ситуаций  на  объекте  капитального

строительства;

     истечения    срока   исполнения  юридическим  лицом,  индивидуальным

предпринимателем    выданного    органом  государственного  строительного

надзора  предписания  об  устранении  выявленных  нарушений  обязательных

требований;

     наличия    приказа    (распоряжения)    руководителя    (заместителя

руководителя)  Главного управления государственного строительного надзора

Московской  области  о  проведении  проверки,  изданного в соответствии с

поручением  Президента  Российской Федерации или Правительства Российской

Федерации,    либо    на  основании  требования  прокурора  о  проведении

внеплановой    проверки  в  рамках  надзора  за  исполнением  законов  по

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

     обращений    и    заявлений  граждан,  в  том  числе  индивидуальных

предпринимателей,  юридических лиц, информации от органов государственной

власти    (должностных  лиц  органа  государственного  надзора),  органов

местного    самоуправления,  из  средств  массовой  информации  о  фактах

произошедшей  аварии, нарушений технических регламентов, иных нормативных

правовых  актов  и проектной документации при выполнении работ в процессе

строительства,  реконструкции  объекта  капитального строительства, в том

числе   нарушений  обязательных  требований  к  применяемым  строительным

материалам,  если  такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни,

здоровью  людей,  окружающей  среде,  безопасности государства, имуществу

физических    и  юридических  лиц,  государственному  или  муниципальному

имуществу либо повлекли причинение такого вреда;

     обращений    и    заявлений  граждан,  в  том  числе  индивидуальных

предпринимателей,  юридических лиц, информации от органов государственной

власти    (должностных  лиц  органа  государственного  надзора),  органов

местного    самоуправления,  из  средств  массовой  информации  о  фактах

привлечения    денежных    средств  граждан  для  долевого  строительства

многоквартирных  домов  и  (или)  иных  объектов недвижимости в нарушение

законодательства  об  участии  в  долевом  строительстве  многоквартирных

домов и (или) иных объектов недвижимости.

     4. После получения извещения застройщика  или технического заказчика

об окончании  (реконструкции)   объекта  капитального   строительства  по

адресу: _________________________________________________________________

                                  (указать

_________________________________________________________________________

               адрес объекта капитального строительства)

_________________________________________________________________________

                          (должность, Ф.И.О.)

провести  проверку   законченного  строительством   объекта  капитального

строительства  и  подготовить  заключение  о  соответствии  построенного,

реконструированного    объекта   капитального  строительства  требованиям

технических  регламентов,  иных  нормативных  правовых  актов и проектной

документации,  в  том  числе  требованиям  энергетической эффективности и

требованиям  оснащенности  объекта  капитального  строительства приборами

учета  используемых  энергетических  ресурсов  или  решение  об  отказе в

выдаче такого заключения.

     5. Контроль  за   исполнением   настоящего   приказа  (распоряжения)

возложить на

_________________________________________________________________________

                          (должность, Ф.И.О.)

Начальник Главного управления                     _______________________

     Примечания.

     1.    Количество    должностных  лиц,  требуемое  для  осуществления

государственного  строительного  надзора при строительстве, реконструкции

каждого  объекта  капитального  строительства, определяется руководителем

органа  государственного строительного надзора. При назначении более двух

должностных  лиц для осуществления государственного строительного надзора

при    строительстве,  реконструкции  объекта  из  их  числа  назначается

ответственное лицо (руководитель группы).

     2.  В случае назначения более двух должностных лиц для осуществления

государственного  строительного  надзора при строительстве, реконструкции

объекта  капитального  строительства  программа  проверок разрабатывается

такими лицами совместно.

     3.  Обязанности  по  контролю  за исполнением приказа (распоряжения)

возлагаются по усмотрению лица, издающего приказ (распоряжение).

Приложение N 10

Мероприятия
по определению поднадзорности объектов Главгосстройнадзору Московской области

1. Поднадзорными Главгосстройнадзору Московской области являются объекты, указанные в пункте 1.2 Регламента.

2. При определении поднадзорности объекта капитального строительства должностные лица Главгосстройнадзора Московской области руководствуются следующими положениями:

2.1. при первичном поступлении документальных материалов, указанных в пунктах 7.1.1, 7.5 и 7.6 Регламента, должностными лицами Главгосстройнадзора Московской области внимательно изучается содержащаяся в них информация о технических параметрах объекта капитального строительства на соответствие их с требованиями пункта 5.1 части 1 статьи 6, статей 48.1 и 49 ГрК;

2.2. в случае подачи извещения, указанного в пункте 7.1.1 Регламента, о строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, представляющем собой комплекс зданий, строений, сооружений, на строительство, реконструкцию которого выдано единое разрешение на строительство и (или) единое заключение экспертизы проектной документации объекта строительства, реконструкции, должностное лицо Главгосстройнадзора Московской области анализирует технико-экономические показатели каждого объекта, входящего в комплекс, и соотносит их с требованиями пункта 5.1 части 1 статьи 6, статей 48.1 и 49 ГрК.

При этом государственный строительный надзор осуществляется по всем объектам, которые указаны в комплексном положительном заключении экспертизы проектной документации;

2.3. в случае, если из документальных материалов, указанных в пунктах 7.5 и 7.6 Регламента, поднадзорность объекта капитального строительства прямо не устанавливаются технические параметры объекта капитального строительства, с целью установления технических параметров проводятся следующие мероприятия:

2.3.1. организовывается выездная проверка в целях визуального осмотра объекта и выяснения его технических параметров;

2.3.2. в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Приложения, Главгосстройнадзором Московской области направляются:

2.3.2.1. запрос в органы внутренних дел для обеспечения доступа на объект капитального строительства (при необходимости);

2.3.2.2. запрос в орган, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство, или застройщику или техническому заказчику (если они известны):

а) о наличии разрешения на строительство и (или) разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (в зависимости от стадии строительства);

б) о параметрах объекта капитального строительства, в том числе о функциональном назначении объекта, целевом назначении и собственнике земельного участка, общей площади, этажности, размерах санитарно-защитной зоны объекта, расстояниях от периметра пятна застройки объекта или источника выброса загрязняющих веществ до границ отведенного земельного участка, исходя из имеющейся проектной документации;

2.3.3. одновременно с направлением запросов, указанных в пункте 2.3.2 настоящего Приложения, должностное лицо Главгосстройнадзора Московской области информирует заявителя обращения о направлении соответствующих запросов.

3. В случае, если по результатам мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Приложения, будет установлено, что объект капитального строительства не поднадзорен Главгосстройнадзору Московской области, должностное лицо Главгосстройнадзора Московской области, проводившее мероприятия, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания проведения мероприятий информирует заявителя обращения и направления документальных материалов, указанных в пунктах 7.1.1, 7.5 и 7.6 Регламента, о проведенных мероприятиях и их результатах.

4. В случае, если по результатам мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Приложения, будет установлено, что объект капитального строительства поднадзорен Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Ростехнадзор), должностное лицо Главгосстройнадзора Московской области, проводившее мероприятия, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания проведения мероприятий направляет в Ростехнадзор документальные материалы поступившего обращения с информированием заявителя в соответствии с пунктом 3 настоящего Приложения.

Приложение N 11

Порядок
формирования дела объекта

1. Извещение о начале строительства, реконструкции и прилагаемые к нему документы, поступившие в Главгосстройнадзор Московской области, подлежат включению в дело объекта капитального строительства.

2. После регистрации извещения о начале строительства, реконструкции должностное лицо (должностные лица) Главгосстройнадзора Московской области, уполномоченное (-ые) приказом (распоряжением) начальника Главгосстройнадзора Московской области на осуществление государственного строительного надзора в отношении объекта капитального строительства, формирует (-ют) дело объекта капитального строительства.

3. Дело подлежит формированию применительно к каждому объекту капитального строительства (этапу строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в случае выдачи разрешения на строительство применительно к этапу строительства, реконструкции объекта капитального строительства), при строительстве, реконструкции которого осуществляется государственный строительный надзор, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после регистрации извещения застройщика или технического заказчика о начале строительства, реконструкции.

4. Дело объекта капитального строительства оформляется титульным листом, на котором указывается номер дела и наименование объекта, а также формируемому делу присваивается номер, определяемый в соответствии с номенклатурой дел Главгосстройнадзора Московской области в следующем порядке:

4.1. номер дела имеет структуру "А-Б-В", где:

А - номер ОНЗС Главгосстройнадзора Московской области;

Б - номер муниципального образования;

В - код объекта, присвоенный по отчетно-информационной базе на основании еженедельно обновляемых сведений;

4.2. составные части номера дела отделяются друг от друга знаком "-". Цифровые индексы обозначаются арабскими цифрами.

5. Формирование каждого дела при осуществлении государственного строительного надзора включает комплектование следующими документами, составленными или полученными при осуществлении государственного строительного надзора:

5.1. извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства, заполненное по размещенной на РПГУ форме или форме, приведенной в Приложении N 5 к Регламенту;

5.2. копия разрешения на строительство (этап строительства);

5.3. проектная документация на строительство, реконструкцию (этап строительства, реконструкцию);

5.4. копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;

5.5. положительное заключение экспертизы проектной документации;

5.6. программа проведения проверок соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов и проектной документации, разработанная в соответствии с пунктом 17 Регламента;

5.7. заверенные, лицами, указанными в пункте 4.1 Регламента, копии документов:

5.7.1. для физических лиц:

а) копия документа, удостоверяющего личность;

5.7.2. для индивидуальных предпринимателей:

а) копия документа, удостоверяющего личность;

б) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

5.7.3. для юридических лиц:

а) копия устава, положения, учредительного договора, в том числе последние изменения к указанным документам, прошедшим регистрацию в соответствующих регистрирующих органах к моменту представления документов;

б) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

в) копии документов юридических лиц, подтверждающих избрание и (или) назначение исполнительного органа юридического лица (решений соответствующих уполномоченных органов, а также приказов, подтверждающих начало фактического осуществления должностных полномочий);

5.8. извещения, указанные в пунктах 7.1.2 - 7.1.3 и 7.3.1 - 7.3.2 Регламента;

5.9. распоряжения о проведении проверок по форме, приведенной в Приложении N 23 к Регламенту;

5.10. уведомления лиц, указанных в пункте 4.1 Регламента, о дате, месте и времени проведения проверок и осуществления процессуальных мероприятий, телеграммы о дате, месте и времени проведения проверок и осуществления процессуальных мероприятий, почтовые уведомления об отправлении уведомлений, телеграмм и о вручении уведомлений (телеграмм) адресату, иная почтовая корреспонденция, подтверждающая надлежащее направление программы проведения проверок, актов проведения проверок, предписаний, протоколов об административных правонарушениях, постановлений об административных правонарушениях в адрес указанных лиц;

5.11. акты проверок, перечни исполнительной документации, относящейся к проверяемым в соответствии с программой проведения проверок работам;

5.12. копии свидетельств саморегулируемых организаций о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства лиц, указанных в пункте 4.1 Регламента;

5.13. фотоматериалы, копии отдельных материалов исполнительной, проектной, рабочей документации, заключенных договоров, служащие доказательной базой выявленных правонарушений;

5.14. материалы обследований, испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых строительных материалов;

5.15. копии договоров подряда или аналогичных им документы (при необходимости);

5.16. предписания об устранении выявленных нарушений требований технических регламентов и проектной документации по выполненным работам;

5.17. протоколы, постановления, определения, представления по делам об административных правонарушениях;

5.18. документы об оплате административных штрафов, копии сопроводительных документов о передаче материалов дел в службу судебных приставов в соответствии с законодательством об исполнительном делопроизводстве;

5.19. судебные акты о привлечении лиц, указанных в пункте 4.1 Регламента, к административной ответственности, решения и постановления судов;

5.20. извещение, указанное в пункте 7.1.4 Регламента, и копии прилагаемой к извещению об окончании строительства (реконструкции) объекта капитального строительства обязательной исполнительной технической документации, приведенной в Приложении N 31 к Регламенту;

5.21. акт итоговой проверки;

5.22. заявление о выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации;

5.23. заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов и распоряжение Главгосстройнадзора Московской области о его утверждении;

5.24. копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

6. Документы внутри дела объекта располагаются в хронологической последовательности с относящимися к ним приложениями.

7. После выдачи заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации должностное лицо Главгосстройнадзора Московской области, указанное в пункте 13.6 Регламента, проводит комплекс работ по описанию дела, брошюровке, нумерации листов и иных действий, а также осуществляет хранение дела, в соответствии с требованиями к делопроизводству.

8. Все копии документов должны быть удостоверены уполномоченными лицами, предоставившими их или/и их правообладателями, у которых находятся оригиналы. Копии документов, оформленных должностным лицом Главгосстройнадзора Московской области, заверяются таким должностным лицом.

9. В случае, если объект капитального строительства подлежит государственному строительному надзору и дело применительно к строительству, реконструкции такого объекта капитального строительства не сформировано, дело подлежит формированию не позднее 5 (пяти) рабочих дней после проведения проверки по следующим основаниям:

9.1. обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, получение информации от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах произошедшей аварии, нарушениях технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе нарушений обязательных требований к применяемым строительным материалам, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу либо повлекли причинение такого вреда;

9.2. обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, получение информации от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах привлечения денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в нарушение законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

9.3. поручения Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

9.4. в случаях по результатам проверок, организованных и проведенных Главгосстройнадзором Московской области по основаниям, предусмотренным частью 5 статьи 54 ГрК.

Приложение N 12

                             Форма

    программы проведения проверок многоквартирных жилых домов

                        (на 10 проверок)

_________________________________________________________________________

       (наименование органа государственного строительного надзора)

                                                                УТВЕРЖДАЮ

                                   ______________________________________

                                         (начальник территориального

                                         структурного подразделения

                                  Главгосстройнадзора Московской области)

                                  _____________ _________________________

                                     (подпись)    (расшифровка подписи)

                                              "___" _____________ 20__ г.

Номер дела ________________                          Экземпляр __________

1. Застройщик, технический заказчик _____________________________________

                                  (наименование застройщика, технического

                                              заказчика

_________________________________________________________________________

 (при наличии технического заказчика), номер и дата выдачи свидетельства

                            о государственной

_________________________________________________________________________

      регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для

                           юридических лиц;

_________________________________________________________________________

     фамилия, имя, отчество застройщика или технического заказчика,

_________________________________________________________________________

 паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

2. Объект капитального строительства ____________________________________

                                      (наименование объекта капитального

                                                 строительства

_________________________________________________________________________

      в соответствии с проектной документацией, краткие проектные

                   характеристики, описание этапа

_________________________________________________________________________

     строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап

                     строительства, реконструкции)

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства ____________

                                                            (почтовый или

_________________________________________________________________________

         строительный адрес объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства _______

                                                                  (номер

                                                                   и дата

                                                                  выдачи,

_________________________________________________________________________

                      кем выдано, срок действия)

5.  Положительное  заключение  экспертизы  проектной  документации,  если

проектная    документация  объекта  капитального  строительства  подлежит

экспертизе  в  соответствии  с  требованиями статьи 49 Градостроительного

кодекса  Российской  Федерации  (указание на применение типовой проектной

документации  или  ее  модификации, включенной в реестр типовой проектной

документации) ___________________________________________________________

                                (номер и дата выдачи,

_________________________________________________________________________

                            кем выдано)

6.   Положительное      заключение      государственной     экологической

экспертизы  проектной  документации,  если проектная документация объекта

капитального    строительства    подлежит  государственной  экологической

экспертизе ______________________________________________________________

                               (номер и дата выдачи,

_________________________________________________________________________

                            кем выдано)

7. Начало строительства, реконструкции __________________________________

                                               (дата начала работ)

8. Окончание строительства, реконструкции _______________________________

                                               (дата окончания работ)

9. Основания для внесения изменений в программу проведения проверок _____

_________________________________________________________________________

               (заполняется в случае внесения изменений)

                             Программа

                        проведения проверок

N п/п	Наименование работ, подлежащих проверке, определяемых в соответствии с проектом организации строительства	Предмет каждой проверки	Примерная дата проведения каждой проверки	Ориентировочные затраты времени должностного лица органа государственного строительного надзора на проведение проверки	Документы, подлежащие представлению при проведении проверок, предусмотренных программой проведения проверок	Должностные лица или работники застройщика, технического заказчика либо лица, осуществляющего строительство, присутствие которых при проведении проверок, предусмотренных программой проведения проверок, является обязательным
1	Подготовительные, геодезические работы, подлежащие освидетельствованию (актированию). Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения	Проверка на соответствие привязки объекта строительства (отступ от красных линий), разбивки осей требованиям проектной и рабочей документации. Проверка соответствия состояния временных зданий, строений, сооружений вспомогательного назначения	1.02. 1.03. 1.04. и т.д. при проверке комплекса технологических циклов (1.02. при проверке текущего технологического цикла)
2	Работы, подлежащие освидетельствованию при проведении земляных работ: Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения	Проверка соответствия выполнения работ и применяемых стройматериалов в процессе стр-льства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, наличия разрешения на строительство; выполнения требований наличия допуска к соответствующим видам работ при изысканиях, проектировании, строительстве, реконструкции (далее предмет ведения), по представленной производственной и исполнительной документации, подтверждающей выполнение работ в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной и рабочей документации; Проверка соответствия требованиям и полноты ведения текущего строительного контроля путем выборочной проверки ведения производственной и исполнительной документации, соответствия выполняемых работ требованиям рабочей документации и технических регламентов; Проверка соответствия состояния временных зданий, строений, сооружений вспомогательного назначения	1.02. 1.03. 1.04. и т.д. при проверке комплекса технологических циклов (1.03. при проверке текущего технологического цикла)
3	Работы при возведении конструкций фундаментов. Конструкции фундаментов, подлежащие освидетельствованию: Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения	Проверка соответствия (предмет ведения) по представленной производственной и исполнительной документации, подтверждающей выполнение работ, конструкций, в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной и рабочей документации; Проверка соответствия и полноты ведения текущего строительного контроля путем выборочной проверки ведения производственной и исполнительной документации, соответствия выполненных работ требованиям рабочей документации и технических регламентов. Проверка соответствия состояния временных зданий, строений, сооружений вспомогательного назначения	1.02. 1.03. 1.04. и т.д. при проверке комплекса технологических циклов (1.04. при проверке текущего технологического цикла)
4	Работы при возведении конструкций. Конструкции подземной части, подлежащие освидетельствованию Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения	Проверка соответствия (предмет ведения) по представленной производственной и исполнительной документации, подтверждающей выполнение работ, конструкций, в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной и рабочей документации. Проверка соответствия и полноты ведения текущего строительного контроля путем выборочной проверки ведения производственной и исполнительной документации, соответствия выполняемых работ требованиям рабочей документации и технических регламентов. Проверка соответствия состояния временных зданий, строений, сооружений вспомогательного назначения	1.02. 1.03. 1.04. и т.д. при проверке комплекса технологических циклов (1.05. при проверке текущего технологического цикла
5	Работы при возведении 30% конструкций надземной части, подлежащие освидетельствованию: Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения	Проверка соответствия (предмет ведения) по представленной производственной и исполнительной документации, подтверждающей выполнение работ, конструкций, в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной и рабочей документации; Проверка соответствия и полноты ведения текущего строительного контроля путем выборочной проверки ведения производственной и исполнительной документации, соответствия выполняемых работ требованиям рабочей документации и технических регламентов; Проверка соответствия состояния временных зданий, строений, сооружений вспомогательного назначения
6	Работы при возведении 60% конструкций надземной части, подлежащие освидетельствованию. Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения	Проверка соответствия (предмет ведения) по представленной производственной и исполнительной документации, подтверждающей выполнение работ, конструкций, в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной и рабочей документации; Проверка соответствия и полноты ведения текущего строительного контроля путем выборочной проверки ведения производственной и исполнительной документации, соответствия выполняемых работ требованиям рабочей документации и технических регламентов; Проверка соответствия состояния временных зданий, строений, сооружений вспомогательного назначения
7	Работы при возведении 100% конструкций надземной части, подлежащие освидетельствованию, работы по монтажу фасадных систем, кровельные работы: Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения	Проверка соответствия (предмет ведения) по представленной производственной и исполнительной документации, подтверждающей выполнение работ, конструкций, в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной и рабочей документации; Проверка соответствия и полноты ведения текущего строительного контроля путем выборочной проверки ведения производственной и исполнительной документации, соответствия выполняемых работ требованиям рабочей документации и технических регламентов; Проверка соответствия состояния временных зданий, строений, сооружений вспомогательного назначения
8	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно- технического обеспечения подлежащие освидетельствованию: водоснабжение, водоотведение, тепловые сети, система газоснабжения, лифтовое оборудование, электроснабжение, система пожарной безопасности, телефонизация и т.д. Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения	Проверка соответствия (предмет ведения) по представленной производственной и исполнительной документации, подтв. выполнение работ, сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной и рабочей документации; Проверка соответствия и полноты ведения текущего строительного контроля путем выборочной проверки ведения производственной и исполнительной документации, соответствия выполненных работ требованиям рабочей документации и технических регламентов; Проверка соответствия состояния временных зданий, строений, сооружений вспомогательного назначения	1.02. 1.03. 1.04. и т.д. при проверке комплекса технологических циклов (1.07. при проверке текущего технологического цикла)
9	Работы при устройстве наружных сетей инженерно- технического обеспечения подлежащие освидетельствованию: водоснабжение, водоотведение, тепловые сети, система газоснабжения, лифтовое оборудование, электроснабжение, система пожарной безопасности, телефонизация и т.д. Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения	Проверка соответствия (предмет ведения) по представленной производственной и исполнительной документации, подтверждающей выполнение работ, конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной и рабочей документации; Проверка соответствия и полноты ведения текущего строительного контроля путем выборочной проверки ведения производственной и исполнительной документации, соответствия выполняемых работ требованиям рабочей документации и технических регламентов; Проверка соответствия состояния временных зданий, строений, сооружений вспомогательного назначения	1.02. 1.03. 1.04. и т.д. при проверке комплекса технологических циклов (1.08. при проверке текущего технологического цикла)
10	Работы по благоустройству объекта капитального строительства, предусмотренные проектной документацией. Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения	Проверка соответствия (предмет ведения) по представленной производственной и исполнительной документации, подтверждающей выполнение работ по благоустройству объекта капитального строительства	1.02. 1.03. 1.04. и т.д. при проверке комплекса технологических циклов (1.09.)

______________ ______________ ___________________________________________

  (должность)     (подпись)             (расшифровка подписи)

Согласовано:

_________________________ ______________ ________________________________

  (должностное лицо,         (подпись)         (расшифровка подписи)

назначенное ответственным

   за осуществление

   государственного

строительного надзора

по объекту капитального

    строительства)

Один экземпляр Программы проведения проверок получил:

(заполняется   застройщиком   или  техническим   заказчиком  лично   (для

физических    лиц    и    индивидуальных    предпринимателей),   законным

представителем  застройщика  или  технического заказчика (для юридических

лиц)  с  указанием  реквизитов  документов  о  назначении  и вступлении в

должность)

"____" ____________ 20__ г.

_________________________ ______________ ________________________________

      (должность)            (подпись)         (расшифровка подписи)

Приложение N 13

                             Программа

 проведения проверок строительства линейных объектов (водопроводы,

 газопроводы, канализации, теплотрассы, дороги, мосты, теплотрассы,

            линии электропередачи) (на 7 проверок)

_________________________________________________________________________

      (наименование органа государственного строительного надзора)

                                                                УТВЕРЖДАЮ

                                   ______________________________________

                                         (начальник территориального

                                          структурного подразделения

                                             Главгосстройнадзора

                                             Московской области)

                                   _____________ ________________________

                                     (подпись)    (расшифровка подписи)

                                              "____" ____________ 20__ г.

Номер дела ________________                          Экземпляр __________

1. Застройщик, технический заказчик _____________________________________

(наименование                        застройщика, технического заказчика

_________________________________________________________________________

 (при наличии технического заказчика), номер и дата выдачи свидетельства

                         о государственной

_________________________________________________________________________

     регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для

                        юридических лиц;

_________________________________________________________________________

      фамилия, имя, отчество застройщика или технического заказчика,

_________________________________________________________________________

 паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

2. Объект капитального строительства ____________________________________

                                      (наименование объекта капитального

                                                строительства

_________________________________________________________________________

      в соответствии с проектной документацией, краткие проектные

                    характеристики, описание этапа

_________________________________________________________________________

     строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап

                     строительства, реконструкции)

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства ____________

                                                            (почтовый или

_________________________________________________________________________

          строительный адрес объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства _______

                                                                  (номер

                                                                  и дата

                                                                  выдачи,

_________________________________________________________________________

                      кем выдано, срок действия)

5.  Положительное  заключение  экспертизы  проектной  документации,  если

проектная    документация  объекта  капитального  строительства  подлежит

экспертизе  в  соответствии  с  требованиями статьи 49 Градостроительного

кодекса  Российской  Федерации  (указание на применение типовой проектной

документации  или  ее  модификации, включенной в реестр типовой проектной

документации) ___________________________________________________________

                               (номер и дата выдачи,

_________________________________________________________________________

                           кем выдано)

6.    Положительное      заключение     государственной     экологической

экспертизы  проектной  документации,  если проектная документация объекта

капитального    строительства    подлежит  государственной  экологической

экспертизе ______________________________________________________________

                               (номер и дата выдачи,

_________________________________________________________________________

                             кем выдано)

7. Начало строительства, реконструкции __________________________________

                                              (дата начала работ)

8. Окончание строительства, реконструкции _______________________________

                                              (дата окончания работ)

9. Основания для внесения изменений в программу проведения проверок _____

_________________________________________________________________________

              (заполняется в случае внесения изменений)

                             Программа

                        проведения проверок

N п/п	Наименование работ, подлежащих проверке, определяемых в соответствии с проектом организации строительства	Предмет каждой проверки	Примерная дата проведения каждой проверки	Ориентировочные затраты времени должностного лица органа государственного строительного надзора на проведение проверки	Документы, подлежащие представлению при проведении проверок, предусмотренных программой проведения проверок	Должностные лица или работники застройщика, технического заказчика либо лица, осуществляющего строительство, присутствие которых при проведении проверок, предусмотренных программой проведения проверок, является обязательным
1	Подготовительные, геодезические работы, подлежащие освидетельствованию (актированию). Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения	Проверка на соответствие привязки объекта строительства (отступ от красных линий), разбивки осей требованиям проектной и рабочей документации. Проверка соответствия состояния временных зданий, строений, сооружений вспомогательного назначения	1.02. 1.03. 1.04. и т.д. при проверке комплекса технологических циклов (1.03. при проверке текущего технологического цикла)
2	Работы, подлежащие освидетельствованию при проведении земляных работ: Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения	Проверка соответствия выполнения работ и применяемых стройматериалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, наличия разрешения на строительство; выполнения требований наличия допуска к соответствующим видам работ при изысканиях, проектировании, строительстве, реконструкции (далее предмет ведения), по представленной производственной и исполнительной документации, подтверждающей выполнение работ в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной и рабочей документации; Проверка соответствия требованиям и полноты ведения текущего строительного контроля путем выборочной проверки ведения производственной и исполнительной документации, соответствия выполняемых работ требованиям рабочей документации и технических регламентов; Проверка соответствия состояния временных зданий, строений, сооружений вспомогательного назначения	1.02. 1.03. 1.04. и т.д. при проверке комплекса технологических циклов (1.03. при проверке текущего технологического цикла)
3	Работы при возведении конструкций фундаментов. Конструкции фундаментов, подлежащие освидетельствованию: Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения	Проверка соответствия (предмет ведения) по представленной производственной и исполнительной документации, подтверждающей выполнение работ, конструкций, в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной и рабочей документации; Проверка соответствия и полноты ведения текущего строительного контроля путем выборочной проверки ведения производственной и исполнительной документации, соответствия выполненных работ требованиям рабочей документации и технических регламентов. Проверка соответствия состояния временных зданий, строений, сооружений вспомогательного назначения	1.02. 1.03. 1.04. и т.д. при проверке комплекса технологических циклов (1.04. при проверке текущего технологического цикла)
4	Работы при возведении конструкций. Конструкции подземной части, подлежащие освидетельствованию Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения	Проверка соответствия (предмет ведения) по представленной производственной и исполнительной документации, подтверждающей выполнение работ, конструкций, в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной и рабочей документации. Проверка соответствия и полноты ведения текущего строительного контроля путем выборочной проверки ведения производственной и исполнительной документации, соответствия выполняемых работ требованиям рабочей документации и технических регламентов. Проверка соответствия состояния временных зданий, строений, сооружений вспомогательного назначения	1.02. 1.03. 1.04. и т.д. при проверке комплекса технологических циклов (1.05. при проверке текущего технологического цикла
5	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения подлежащие освидетельствованию: водоснабжение, водоотведение, тепловые сети, система газоснабжения, лифтовое оборудование, электроснабжение, система пожарной безопасности, телефонизация и т.д. Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения	Проверка соответствия (предмет ведения) по представленной производственной и исполнительной документации, подтв. выполнение работ, сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной и рабочей документации; Проверка соответствия и полноты ведения текущего строительного контроля путем выборочной проверки ведения производственной и исполнительной документации, соответствия выполненных работ требованиям рабочей документации и технических регламентов; Проверка соответствия состояния временных зданий, строений, сооружений вспомого назначения	1.02. 1.03. 1.04. и т.д. при проверке комплекса технологических циклов (1.07. при проверке текущего технологического цикла)
6	Работы при устройстве наружных сетей инженерно-технического обеспечения подлежащие освидетельствованию: водоснабжение, водоотведение, тепловые сети, система газоснабжения, лифтовое оборудование, электроснабжение, система пожарной безопасности, телефонизация и т.д. Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения	Проверка соответствия (предмет ведения) по представленной производственной и исполнительной документации, подтверждающей выполнение работ, конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной и рабочей документации; Проверка соответствия и полноты ведения текущего строительного контроля путем выборочной проверки ведения производственной и исполнительной документации, соответствия выполняемых работ требованиям рабочей документации и технических регламентов; Проверка соответствия состояния временных зданий, строений, сооружений вспомогательного назначения	1.02. 1.03. 1.04. и т.д. при проверке комплекса технологических циклов (1.08. при проверке текущего технологического цикла)
7	Работы по благоустройству объекта капитального строительства, предусмотренные проектной документацией. Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения	Проверка соответствия (предмет ведения) по представленной производственной и исполнительной документации, подтверждающей выполнение работ по благоустройству объекта капитального строительства	1.02. 1.03. 1.04. и т.д. при проверке комплекса технологических циклов (1.09.

__________________ _______________ ______________________________________

    (должность)       (подпись)           (расшифровка подписи)

Согласовано:

_______________________________ ______________ __________________________

(должностное лицо, назначенное     (подпись)     (расшифровка подписи)

ответственным за осуществление

государственного строительного

надзора по объекту капитального

      строительства)

Один экземпляр Программы проведения проверок получил:

(заполняется   застройщиком   или  техническим   заказчиком  лично   (для

физических    лиц    и    индивидуальных    предпринимателей),   законным

представителем  застройщика  или  технического заказчика (для юридических

лиц)  с  указанием  реквизитов  документов  о  назначении  и вступлении в

должность)

"____" ____________ 20__ г.

_________________________ ______________ ________________________________

      (должность)            (подпись)         (расшифровка подписи)

Приложение N 14

                             Программа

проведения проверок строительства объектов инженерной инфраструктуры

 (котельные, очистные сооружения, газораспределительные подстанции,

       трансформаторные подстанции, водозаборные узлы)

_________________________________________________________________________

     (наименование органа государственного строительного надзора)

                                                                УТВЕРЖДАЮ

                                   ______________________________________

                                        (начальник территориального

                                         структурного подразделения

                                            Главгосстройнадзора

                                            Московской области)

                                   _____________ ________________________

                                      (подпись)   (расшифровка подписи)

"____" ____________ 20__ г.

Номер дела ________________                          Экземпляр __________

1. Застройщик, технический заказчик _____________________________________

                                           (наименование застройщика,

                                              технического заказчика

_________________________________________________________________________

 (при наличии технического заказчика), номер и дата выдачи свидетельства

                          о государственной

_________________________________________________________________________

     регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для

                          юридических лиц;

_________________________________________________________________________

     фамилия, имя, отчество застройщика или технического заказчика,

_________________________________________________________________________

 паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

2. Объект капитального строительства ____________________________________

                                      (наименование объекта капитального

                                                 строительства

_________________________________________________________________________

      в соответствии с проектной документацией, краткие проектные

                    характеристики, описание этапа

_________________________________________________________________________

     строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап

                      строительства, реконструкции)

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства ____________

                                                            (почтовый или

_________________________________________________________________________

         строительный адрес объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства _______

                                                                  (номер

                                                                   и дата

                                                                  выдачи,

_________________________________________________________________________

                      кем выдано, срок действия)

5.  Положительное  заключение  экспертизы  проектной  документации,  если

проектная    документация  объекта  капитального  строительства  подлежит

экспертизе  в  соответствии  с  требованиями статьи 49 Градостроительного

кодекса  Российской  Федерации  (указание на применение типовой проектной

документации  или  ее  модификации, включенной в реестр типовой проектной

документации) ___________________________________________________________

                               (номер и дата выдачи,

_________________________________________________________________________

                              кем выдано)

6.    Положительное     заключение      государственной     экологической

экспертизы  проектной  документации,  если проектная документация объекта

капитального    строительства    подлежит  государственной  экологической

экспертизе ______________________________________________________________

                           (номер и дата выдачи,

_________________________________________________________________________

                              кем выдано)

7. Начало строительства, реконструкции __________________________________

                                               (дата начала работ)

8. Окончание строительства, реконструкции _______________________________

                                              (дата окончания работ)

9. Основания для внесения изменений в программу проведения проверок _____

_________________________________________________________________________

                (заполняется в случае внесения изменений)

                             Программа

                        проведения проверок

N п/п	Наименование работ, подлежащих проверке, определяемых в соответствии с проектом организации строительства	Предмет каждой проверки	Прим-ная дата пров-ния каждой проверки	Ориен-чные затраты времени долж-стного лица органа государ-ого строит-ного надзора на проведение проверки	Документы, подлежащие предс-лению при проведении проверок, преду-енных программой проведения проверок	Долж-ные лица или работники заст-щика, техни-кого заказчика либо лица, осущ-его стро-ство, прису-твие которых при про-нии проверок, предус-ных программой про-ния прове-рок, является обяз-льным
1	Подготовительные, геодезические работы, подлеж-ие освидетельствованию (актированию). Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назн-ния. Работы, подлежащие освидетельствованию при проведении земляных работ: Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения	Проверка на соот-вие привязки объекта строительства (отступ от красных линий), разбивки осей треб-ям проектной и рабочей документации. Проверка соо-тствия состояния временных зданий, строений, сооружений вспом-го назначения Проверка соот-вия вып-ния работ и применяемых стройматериалов в процессе стр-льства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ треб-иям тех-ских регламентов, прок-ной док-тации, в том числе треб-иям энергетической эф-ти и требованиям оснащенности объ-та капитального стр-тва приборами учета используемых эн-ких ресурсов, наличия разрешения на строительство;вып-ия требований наличия допуска к соот-щим видам работ при изысканиях, прое-ии, строительстве, реконструкции (далее предмет ведения), по представленной производственной и исполнительной документации, подтверждающей выполнение работ в соответствии с тр-ями технических рег-тов, проектной и рабочей документации; Проверка соот-твия требованиям и полноты ведения текущего стр-ного контроля путем выборочной проверки ведения прои-венной и исполнительной документации, соот-твия выполняемых работ требованиям рабочей док-тации и технических рег-тов; Проверка соответ-вия состояния временных зданий, строений, сооружений вспомогательного назначения	1.02. 1.03. 1.04. и т.д. при проверке комп-кса технологических циклов (1.03. при проверке текущего технологического цикла)
2	Работы при возведении конструкций фундаментов. Конструкции фундаментов, подлежащие освидет-нию: Временные здания, строения, сооружения вспомогательного наз-ния Работы при возведении конструкций. Конструкции подземной части, подлежащие осв-ию Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения Работы при возведении 30% конструкций надземной части, подлежащие освидетельствованию: Временные здания, строения, сооружения вспомог-ного назначения	Проверка соответ-вия (предмет ведения) по представленной производственной и исполнительной док-ции, подтвер-щей выполнение работ, конструкций, в соответствии с тр-ями технических рег-тов, проектной и рабочей документации; Проверка соот-вия и полноты ведения текущего строит-ого контроля путем выборочной проверки ведения произ-ной и испол-ной док-ции, соответствия вып-ых работ требованиям рабочей док-ции и технических рег-тов. Проверка соот-вия состояния временных зданий, строений, сооружений всп-ного назначения Проверка соот-вия (предмет ведения) по предст-ной прои-ной и исполн-ой док-ции, подтверждающей выполнение работ, конструкций, в соот-ии с требованиями технических рег-тов, проектной и рабочей документации. Проверка соот-твия и полноты ведения текущего стр-ного контроля путем выборочной проверки ведения произ-ной и испол-ной док-ции, соот-ствия выпол-мых работ треб-ям рабочей док-ции и технических рег-тов. Проверка соот-вия состояния временных зданий, строений, сооружений вспом-го назначения	1.02. 1.03. 1.04. и т.д. при проверке ком-екса технологических циклов (1.04. при проверке текущего технологического цикла) 1.02. 1.03. 1.04. и т.д. при проверке комплекса технологических циклов (1.05. при проверке текущего технологического цикла
2		Проверка соот-вия (предмет ведения) по представленной производственной и исполнительной документации, подтверждающей выполнение работ, конструкций, в соот-ии с требованиями технических рег-тов, проектной и рабочей документации; Проверка соот-вия и полноты ведения текущего строи-ого контроля путем выборочной проверки ведения произ-ной и испол-ной док-ции, соответствия выполняемых работ требованиям рабочей документации и технических рег-тов; Проверка соот-вия состояния временных зданий, строений, сооружений вспом-ного назначения
3	Работы при возведении 100% конструкций надзем-мной части, подлежащие освидетельствованию, работы по монтажу фасадных систем, кровельные работы: Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения	Проверка соот-вия (предмет ведения) по представленной произв-ной и исполн-ной докум-ции, подтверждающей выполнение работ, конструкций, в соотв-ии с требованиями технических рег-тов, проектной и рабочей документации; Проверка соот-вия и полноты ведения текущего стр-ного контроля путем выборочной проверки ведения произ-ной и исполн-ной док-ции, соот-вия ыполняемых работ требованиям рабочей докум-ции и технических рег-тов; Проверка соот-вия состояния временных зданий, строений, сооружений всп-ого назначения
4	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения подлежащие освидетельствованию: водоснабжение, водоотведение, тепловые сети, система газоснабжения, лифтовое оборудование, электроснабжение, система пожарной безопасности, телефонизация и т.д. Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назн-ния Работы при устройстве наружных сетей инженерно- технического обеспечения подлежащие освидетельствованию: водоснабжение, водоотведение, тепловые сети, система газоснабжения, лифтовое оборудование, электроснабжение, система пожарной безопасности, телефонизация и т.д. Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения	Проверка соотв-вия (предмет ведения) по предст-ной произ-ной и исполнительной документации, подтв. выполнение работ, сетей инженерно-технического обес-ия в соответствии с требованиями тех-их регламентов, проектной и рабочей документации; Проверка соот-вия и полноты ведения текущего строит-ного контроля путем выборочной проверки ведения произв-ной и исполн-ной док-ции, соответствия вып-ых работ требованиям рабочей док-ции и технических регл тов; Проверка соот-вия состояния временных зданий, строений, сооружений вспомого назначения Проверка соот-вия (предмет ведения) по представленной произ-ной и исп-ной документации, подтверждающей выполнение работ, конструкций, сетей инженерно-тех-ского обеспечения в соот-вии с требованиями технических рег-тов, проектной и рабочей документации; Проверка соот-твия и полноты ведения текущего строит-ного контроля путем выборочной проверки ведения произв-нной и исполнительной документации, соответствия выполняемых работ требованиям рабочей документации и технических рег-тов; Проверка соот-вия состояния временных зданий, строений, сооружений вспом-го назначения	1.02. 1.03. 1.04. и т.д. при проверке комп-кса технологических циклов (1.07. при проверке текущего технологического цикла) 1.02. 1.03. 1.04. и т.д. при проверке комп-кса технологических циклов (1.08. при проверке текущего технологического цикла)
5	Работы по благоустройству объекта капитального строительства, предус-ные проектной документацией. Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назн-ния	Проверка соот-вия (предмет ведения) по представленной производственной и исполнительной документации, подтверждающей выполнение работ по благоустройству объекта капитального строительства	1.02. 1.03. 1.04. и т.д. при проверке комп-са технологических циклов (1.09.

______________ ______________ ___________________________________________

  (должность)     (подпись)             (расшифровка подписи)

Согласовано:

_________________________ ______________ ________________________________

  (должностное лицо,         (подпись)         (расшифровка подписи)

назначенное ответственным

   за осуществление

   государственного

строительного надзора

по объекту капитального

    строительства)

Один экземпляр Программы проведения проверок получил:

(заполняется   застройщиком   или  техническим   заказчиком  лично   (для

физических    лиц    и    индивидуальных    предпринимателей),   законным

представителем  застройщика  или  технического заказчика (для юридических

лиц)  с  указанием  реквизитов  документов  о  назначении  и вступлении в

должность)

"____" ____________ 20__ г.

_________________________ ______________ ________________________________

      (должность)            (подпись)         (расшифровка подписи)

Приложение N 15

                             Программа

       проведения проверок строительства административных,

   торгово-административных зданий, объектов аграрно-промышленного

             комплекса, заводов, цехов, линий по производству

_________________________________________________________________________

      (наименование органа государственного строительного надзора)

                                                                УТВЕРЖДАЮ

                                   ______________________________________

                                        (начальник территориального

                                         структурного подразделения

                                            Главгосстройнадзора

                                            Московской области)

                                   _____________ ________________________

                                      (подпись)   (расшифровка подписи)

"____" ____________ 20__ г.

Номер дела ________________                          Экземпляр __________

1. Застройщик, технический заказчик _____________________________________

                                          (наименование застройщика,

                                            технического заказчика

_________________________________________________________________________

 (при наличии технического заказчика), номер и дата выдачи свидетельства

                          о государственной

_________________________________________________________________________

     регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для

                         юридических лиц;

_________________________________________________________________________

     фамилия, имя, отчество застройщика или технического заказчика,

_________________________________________________________________________

 паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

2. Объект капитального строительства ____________________________________

                                      (наименование объекта капитального

                                                 строительства

_________________________________________________________________________

      в соответствии с проектной документацией, краткие проектные

                      характеристики, описание этапа

_________________________________________________________________________

     строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап

                   строительства, реконструкции)

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства ____________

                                                            (почтовый или

_________________________________________________________________________

        строительный адрес объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства _______

                                                                  (номер

                                                                   и дата

                                                                  выдачи,

_________________________________________________________________________

                       кем выдано, срок действия)

5.  Положительное  заключение  экспертизы  проектной  документации,  если

проектная    документация  объекта  капитального  строительства  подлежит

экспертизе  в  соответствии  с  требованиями статьи 49 Градостроительного

кодекса  Российской  Федерации  (указание на применение типовой проектной

документации  или  ее  модификации, включенной в реестр типовой проектной

документации) ___________________________________________________________

                               (номер и дата выдачи,

_________________________________________________________________________

                           кем выдано)

6.     Положительное     заключение     государственной     экологической

экспертизы  проектной  документации,  если проектная документация объекта

капитального    строительства    подлежит  государственной  экологической

экспертизе ______________________________________________________________

                                (номер и дата выдачи,

_________________________________________________________________________

                           кем выдано)

7. Начало строительства, реконструкции __________________________________

                                              (дата начала работ)

8. Окончание строительства, реконструкции _______________________________

                                              (дата окончания работ)

9. Основания для внесения изменений в программу проведения проверок _____

_________________________________________________________________________

              (заполняется в случае внесения изменений)

                             Программа

                         проведения проверок

N п/п	Наименование работ, подлежащих проверке, определяемых в соответствии с проектом организации строительства	Предмет каждой проверки	Прим-ная дата пров-ния каждой проверки	Ориен-чные затраты времени долж-стного лица органа государ-ого строит-ного надзора на проведение проверки	Документы, подлежащие предс-лению при проведении проверок, преду-енных программой проведения проверок	Долж-ные лица или работники заст-щика, техни-кого заказчика либо лица, осущ-его стро-ство, прису-твие которых при про-нии проверок, предус-ных программой про-ния прове-рок, является обяз-льным
1	Подготовительные, геодезические работы, подлеж-ие освидетельствованию (актированию). Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назн-ния. Работы, подлежащие освидетельствованию при проведении земляных работ: Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения	Проверка на соот-вие привязки объекта строительства (отступ от красных линий), разбивкиосей треб-ям проектной и рабочей документации. Проверка соо-тствия состояния временных зданий, строений, сооружений вспом-го назначения Проверка соот-вия вып-ния работ и применяемых стройматериалов в процессе стр-льства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ треб-иям тех-ских регламентов, прок-ной док-тации, в том числе треб-иям энергетической эф-ти и требованиям оснащенности объ-та капитального стр-тва приборами учета используемых эн-ких ресурсов, наличия разрешения на строительство;вып-ия требований наличия допуска к соот-щим видам работ при изысканиях, прое-ии, строительстве, реконструкции (далее предмет ведения), по представленной производственной и исполнительной документации, подтверждающей выполнение работ в соответствии с тр-ями технических рег-тов, проектной и рабочей документации; Проверка соот-твия требованиям и полноты ведения текущего стр-ного контроля путем выборочной проверки ведения прои-венной и исполнительной документации, соот-твия выполняемых работ требованиям рабочей док-тации и технических рег-тов; Проверка соответ-вия состояния временных зданий, строений, сооружений вспомогательного назначения	1.02. 1.03. 1.04. и т.д. при проверке комп-кса технологических циклов (1.03. при проверке текущего технологического цикла)
2	Работы при возведении конструкций фундаментов. Конструкции фундаментов, подлежащие освидет-нию: Временные здания, строения, сооружения вспомогательного наз-ния Работы при возведении конструкций. Конструкции подземной части, подлежащие осв-ию Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения Работы при возведении 30% конструкций надземной части, подлежащие освидетельствованию: Временные здания, строения, сооружения вспомог-ного назначения	Проверка соответ-вия (предмет ведения) по представленной производственной и исполнительной док-ции, подтвер-щей выполнение работ, конструкций, в соответствии с тр-ями технических рег-тов, проектной и рабочей документации; Проверка соот-вия и полноты ведения текущего строит-ого контроля путем выборочной проверки ведения произ-ной и испол-ной док-ции, соответствия вып-ых работ требованиям рабочей док-ции и технических рег-тов. Проверка соот-вия состояния временных зданий, строений, сооружений всп-ного назначения Проверка соот-вия (предмет ведения) по предст-ной прои-ной и исполн-ой док-ции, подтверждающей выполнение работ, конструкций, в соот-ии с требованиями технических рег-тов, проектной и рабочей документации. Проверка соот-твия и полноты ведения текущего стр-ного контроля путем выборочной проверки ведения произ-ной и испол-ной док-ции, соот-ствия выпол-мых работ треб-ям рабочей док-ции и технических рег-тов. Проверка соот-вия состояния временных зданий, строений, сооружений вспом-го назначения	1.02. 1.03. 1.04. и т.д. при проверке ком-екса технологических циклов (1.04. при проверке текущего технологического цикла) 1.02. 1.03. 1.04. и т.д. при проверке комплекса технологических циклов (1.05. при проверке текущего технологического цикла
2		Проверка соот-вия (предмет ведения) по представленной производственной и исполнительной документации, подтверждающей выполнение работ, конструкций, в соот-ии с требованиями технических рег-тов, проектной и рабочей документации; Проверка соот-вия и полноты ведения текущего строи-ого контроля путем выборочной проверки ведения произ-ной и испол-ной док-ции, соответствия выполняемых работ требованиям рабочей документации и технических рег-тов; Проверка соот-вия состояния временных зданий, строений, сооружений вспом-ного назначения
3	Работы при возведении 100% конструкций надзем-мной части, подлежащие освидетельствованию, работы по монтажу фасадных систем, кровельные работы: Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения	Проверка соот-вия (предмет ведения) по представленной произв-ной и исполн-ной докум-ции, подтверждающей выполнение работ, конструкций, в соотв-ии с требованиями технических рег-тов, проектной и рабочей документации; Проверка соот-вия и полноты ведения текущего стр-ного контроля путем выборочной проверки ведения произ-ной и исполн-ной док-ции, соот-вия ыполняемых работ требованиям рабочей докум-ции и технических рег-тов; Проверка соот-вия состояния временных зданий, строений, сооружений всп-ого назначения
4	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения подлежащие освидетельствованию: водоснабжение, водоотведение, тепловые сети, система газоснабжения, лифтовое оборудование, электроснабжение, система пожарной безопасности, телефонизация и т.д. Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назн-ния Работы при устройстве наружных сетей инженерно- технического обеспечения подлежащие освидетельствованию: водоснабжение, водоотведение, тепловые сети, система газоснабжения, лифтовое оборудование, электроснабжение, система пожарной безопасности, телефонизация и т.д. Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения	Проверка соотв-вия (предмет ведения) по предст-ной произ-ной и исполнительной документации, подтв. выполнение работ, сетей инженерно-технического обес-ия в соответствии с требованиями тех-их регламентов, проектной и рабочей документации; Проверка соот-вия и полноты ведения текущего строит-ного контроля путем выборочной проверки ведения произв-ной и исполн-ной док-ции, соответствия вып-ых работ требованиям рабочей док-ции и технических регл тов; Проверка соот-вия состояния временных зданий, строений, сооружений вспомого назначения Проверка соот-вия (предмет ведения) по представленной произ-ной и исп-ной документации, подтверждающей выполнение работ, конструкций, сетей инженерно-тех-ского обеспечения в соот-вии с требованиями технических рег-тов, проектной и рабочей документации; Проверка соот-твия и полноты ведения текущего строит-ного контроля путем выборочной проверки ведения произв-нной и исполнительной документации, соответствия выполняемых работ требованиям рабочей документации и технических рег-тов; Проверка соот-вия состояния временных зданий, строений, сооружений вспом-го назначения	1.02. 1.03. 1.04. и т.д. при проверке комп-кса технологических циклов (1.07. при проверке текущего технологического цикла) 1.02. 1.03. 1.04. и т.д. при проверке комп-кса технологических циклов (1.08. при проверке текущего технологического цикла)
5	Работы по благоустройству объекта капитального строительства, предус-ные проектной документацией. Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назн-ния	Проверка соот-вия (предмет ведения) по представленной производственной и исполнительной документации, подтверждающей выполнение работ по благоустройству объекта капитального строительства	1.02. 1.03. 1.04. и т.д. при проверке комп-са технологических циклов (1.09.

__________________ _______________ ______________________________________

    (должность)       (подпись)           (расшифровка подписи)

Согласовано:

_______________________________ ______________ __________________________

(должностное лицо, назначенное     (подпись)     (расшифровка подписи)

ответственным за осуществление

государственного строительного

надзора по объекту капитального

      строительства)

Один экземпляр Программы проведения проверок получил:

(заполняется   застройщиком   или  техническим   заказчиком  лично   (для

физических    лиц    и    индивидуальных    предпринимателей),   законным

представителем  застройщика  или  технического заказчика (для юридических

лиц)  с  указанием  реквизитов  документов  о  назначении  и вступлении в

должность)

"____" ____________ 20__ г.

_________________________ ______________ ________________________________

      (должность)            (подпись)         (расшифровка подписи)

Приложение N 16

                             Программа

 проведения проверок строительства объектов капитального строительства

    социальной инфраструктуры (образовательные учреждения, объекты

   здравоохранения, культуры, искусства, науки, спортивные сооружения,

                          культовые здания)

_________________________________________________________________________

      (наименование органа государственного строительного надзора)

                                                                УТВЕРЖДАЮ

                                   ______________________________________

                                        (начальник территориального

                                         структурного подразделения

                                            Главгосстройнадзора

                                            Московской области)

                                   _____________ ________________________

                                      (подпись)   (расшифровка подписи)

"____" ____________ 20__ г.

Номер дела ________________                          Экземпляр __________

1. Застройщик, технический заказчик _____________________________________

                                         (наименование застройщика,

                                           технического заказчика

_________________________________________________________________________

 (при наличии технического заказчика), номер и дата выдачи свидетельства

                         о государственной

_________________________________________________________________________

     регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для

                         юридических лиц;

_________________________________________________________________________

     фамилия, имя, отчество застройщика или технического заказчика,

_________________________________________________________________________

 паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

2. Объект капитального строительства ____________________________________

                                      (наименование объекта капитального

                                                строительства

_________________________________________________________________________

      в соответствии с проектной документацией, краткие проектные

                     характеристики, описание этапа

_________________________________________________________________________

      строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап

                       строительства, реконструкции)

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства ____________

                                                              (почтовый

                                                                  или

_________________________________________________________________________

        строительный адрес объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства _______

                                                                  (номер

                                                                  и дата

                                                                  выдачи,

_________________________________________________________________________

                      кем выдано, срок действия)

5.  Положительное  заключение  экспертизы  проектной  документации,  если

проектная    документация  объекта  капитального  строительства  подлежит

экспертизе  в  соответствии  с  требованиями статьи 49 Градостроительного

кодекса  Российской  Федерации  (указание на применение типовой проектной

документации  или  ее  модификации, включенной в реестр типовой проектной

документации) ___________________________________________________________

                               (номер и дата выдачи,

_________________________________________________________________________

                          кем выдано)

6.    Положительное     заключение      государственной     экологической

экспертизы  проектной  документации,  если проектная документация объекта

капитального    строительства    подлежит  государственной  экологической

экспертизе ______________________________________________________________

                              (номер и дата выдачи,

_________________________________________________________________________

                            кем выдано)

7. Начало строительства, реконструкции __________________________________

                                               (дата начала работ)

8. Окончание строительства, реконструкции _______________________________

                                              (дата окончания работ)

9. Основания для внесения изменений в программу проведения проверок _____

_________________________________________________________________________

               (заполняется в случае внесения изменений)

                             Программа

                        проведения проверок

N п/п	Наименование работ, подлежащих проверке, определяемых в соответствии с проектом организации строительства	Предмет каждой проверки	Прим-ная дата пров-ния каждой проверки	Ориен-чные затраты времени долж-стного лица органа государ-ого строит-ного надзора на проведение проверки	Документы, подлежащие предс-лению при проведении проверок, преду-енных программой проведения проверок	Долж-ные лица или работники заст-щика, техни-кого заказчика либо лица, осущ-его стро-ство, прису-твие которых при про-нии проверок, предус-ных программой про-ния прове-рок, является обяз-льным
1	Подготовительные, геодезические работы, подлеж-ие освидетельствованию (актированию). Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назн-ния. Работы, подлежащие освидетельствованию при проведении земляных работ: Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения	Проверка на соот-вие привязки объекта строительства (отступ от красных линий), разбивки осей треб-ям проектной и рабочей документации. Проверка соо-тствия состояния временных зданий, строений, сооружений вспом-го назначения Проверка соот-вия вып-ния работ и применяемых стройматериалов в процессе стр-льства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ треб-иям тех-ских регламентов, прок-ной док-тации, в том числе треб-иям энергетической эф-ти и требованиям оснащенности объ-та капитального стр-тва приборами учета используемых эн-ких ресурсов, наличия разрешения на строительство;вып-ия требований наличия допуска к соот-щим видам работ при изысканиях, прое-ии, строительстве, реконструкции (далее предмет ведения), по представленной производственной и исполнительной документации, подтверждающей выполнение работ в соответствии с тр-ями технических рег-тов, проектной и рабочей документации; Проверка соот-твия требованиям и полноты ведения текущего стр-ного контроля путем выборочной проверки ведения прои-венной и исполнительной документации, соот-твия выполняемых работ требованиям рабочей док-тации и технических рег-тов; Проверка соответ-вия состояния временных зданий, строений, сооружений вспомогательного назначения	1.02. 1.03. 1.04. и т.д. при проверке комп-кса технологических циклов (1.03. при проверке текущего технологического цикла)
2	Работы при возведении конструкций фундаментов. Конструкции фундаментов, подлежащие освидет-нию: Временные здания, строения, сооружения вспомогательного наз-ния Работы при возведении конструкций. Конструкции подземной части, подлежащие осв-ию Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения Работы при возведении 30% конструкций надземной части, подлежащие освидетельствованию: Временные здания, строения, сооружения вспомог-ного назначения	Проверка соответ-вия (предмет ведения) по представленной производственной и исполнительной док-ции, подтвер-щей выполнение работ, конструкций, в соответствии с тр-ями технических рег-тов, проектной и рабочей документации; Проверка соот-вия и полноты ведения текущего строит-ого контроля путем выборочной проверки ведения произ-ной и испол-ной док-ции, соответствия вып-ых работ требованиям рабочей док-ции и технических рег-тов. Проверка соот-вия состояния временных зданий, строений, сооружений всп-ного назначения Проверка соот-вия (предмет ведения) по предст-ной прои-ной и исполн-ой док-ции, подтверждающей выполнение работ, конструкций, в соот-ии с требованиями технических рег-тов, проектной и рабочей документации. Проверка соот-твия и полноты ведения текущего стр-ного контроля путем выборочной проверки ведения произ-ной и испол-ной док-ции, соот-ствия выпол-мых работ треб-ям рабочей док-ции и технических рег-тов. Проверка соот-вия состояния временных зданий, строений, сооружений вспом-го назначения	1.02. 1.03. 1.04. и т.д. при проверке ком-екса технологических циклов (1.04. при проверке текущего технологического цикла) 1.02. 1.03. 1.04. и т.д. при проверке комплекса технологических циклов (1.05. при проверке текущего технологического цикла
2		Проверка соот-вия (предмет ведения) по представленной производственной и исполнительной документации, подтверждающей выполнение работ, конструкций, в соот-ии с требованиями технических рег-тов, проектной и рабочей документации; Проверка соот-вия и полноты ведения текущего строи-ого контроля путем выборочной проверки ведения произ-ной и испол-ной док-ции, соответствия выполняемых работ требованиям рабочей документации и технических рег-тов; Проверка соот-вия состояния временных зданий, строений, сооружений вспом-ного назначения
3	Работы при возведении 100% конструкций надземной части, подлежащие освидетельствованию, работы по монтажу фасадных систем, кровельные работы: Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения	Проверка соот-вия (предмет ведения) по представленной произв-ной и исполн-ной докум-ции, подтверждающей выполнение работ, конструкций, в соотв-ии с требованиями технических рег-тов, проектной и рабочей документации; Проверка соот-вия и полноты ведения текущего стр-ного контроля путем выборочной проверки ведения произ-ной и исполн-ной док-ции, соот-вия ыполняемых работ требованиям рабочей докум-ции и технических рег-тов; Проверка соот-вия состояния временных зданий, строений, сооружений всп-ого назначения
4	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно- технического обеспечения подлежащие освидетельствованию: водоснабжение, водоотведение, тепловые сети, система газоснабжения, лифтовое оборудование, электроснабжение, система пожарной безопасности, телефонизация и т.д. Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назн-ния Работы при устройстве наружных сетей инженерно- технического обеспечения подлежащие освидетельствованию: водоснабжение, водоотведение, тепловые сети, система газоснабжения, лифтовое оборудование, электроснабжение, система пожарной безопасности, телефонизация и т.д. Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения	Проверка соотв-вия (предмет ведения) по предст-ной произ-ной и исполнительной документации, подтв. выполнение работ, сетей инженерно-технического обес-ия в соответствии с требованиями тех-их регламентов, проектной и рабочей документации; Проверка соот-вия и полноты ведения текущего строит-ного контроля путем выборочной проверки ведения произв-ной и исполн-ной док-ции, соответствия вып-ых работ требованиям рабочей док-ции и технических регл тов; Проверка соот-вия состояния временных зданий, строений, сооружений вспомого назначения Проверка соот-вия (предмет ведения) по представленной произ-ной и исп-ной документации, подтверждающей выполнение работ, конструкций, сетей инженерно-тех-ского обеспечения в соот-вии с требованиями технических рег-тов, проектной и рабочей документации; Проверка соот-твия и полноты ведения текущего строит-ного контроля путем выборочной проверки ведения произв-нной и исполнительной документации, соответствия выполняемых работ требованиям рабочей документации и технических рег-тов; Проверка соот-вия состояния временных зданий, строений, сооружений вспом-го назначения	1.02. 1.03. 1.04. и т.д. при проверке комп-кса технологических циклов (1.07. при проверке текущего технологического цикла) 1.02. 1.03. 1.04. и т.д. при проверке комп-кса технологических циклов (1.08. при проверке текущего технологического цикла)
5	Работы по благоустройству объекта капитального строительства, предус-ные проектной документацией. Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назн-ния	Проверка соот-вия (предмет ведения) по представленной производственной и исполнительной документации, подтверждающей выполнение работ по благоустройсту объекта капитального строительства	1.02. 1.03. 1.04. и т.д. при проверке комп-са технологических циклов (1.09.

__________________ _______________ ______________________________________

    (должность)       (подпись)           (расшифровка подписи)

Согласовано:

_______________________________ ______________ __________________________

(должностное лицо, назначенное     (подпись)     (расшифровка подписи)

ответственным за осуществление

государственного строительного

надзора по объекту капитального

      строительства)

Один экземпляр Программы проведения проверок получил:

(заполняется   застройщиком   или  техническим   заказчиком  лично   (для

физических    лиц    и    индивидуальных    предпринимателей),   законным

представителем  застройщика  или  технического заказчика (для юридических

лиц)  с  указанием  реквизитов  документов  о  назначении  и вступлении в

должность)

"____" ____________ 20__ г.

_________________________ ______________ ________________________________

      (должность)            (подпись)         (расшифровка подписи)

Приложение N 17

                             Форма программы

проведения проверок строительства многоквартирных жилых домов

и линейных объектов (на 5 проверок) программа проведения проверок

___________________________________________________________________________

(наименование органа государственного строительного надзора)

                                                                УТВЕРЖДАЮ

                                   ______________________________________

                                        (начальник территориального

                                         структурного подразделения

                                            Главгосстройнадзора

                                            Московской области)

                                   _____________ ________________________

                                      (подпись)   (расшифровка подписи)

"____" ____________ 20__ г.

Номер дела ________________                          Экземпляр __________

1. Застройщик, технический заказчик _____________________________________

                                         (наименование застройщика,

                                           технического заказчика

_________________________________________________________________________

 (при наличии технического заказчика), номер и дата выдачи свидетельства

                            о государственной

_________________________________________________________________________

      регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для

                             юридических лиц;

_________________________________________________________________________

      фамилия, имя, отчество застройщика или технического заказчика,

_________________________________________________________________________

  паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

2. Объект капитального строительства ____________________________________

                                      (наименование объекта капитального

                                                 строительства

_________________________________________________________________________

      в соответствии с проектной документацией, краткие проектные

                    характеристики, описание этапа

_________________________________________________________________________

     строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап

                      строительства, реконструкции)

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства ____________

                                                            (почтовый или

_________________________________________________________________________

        строительный адрес объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства _______

                                                                  (номер

                                                                  и дата

                                                                  выдачи,

_________________________________________________________________________

                       кем выдано, срок действия)

5.  Положительное  заключение  экспертизы  проектной  документации,  если

проектная    документация  объекта  капитального  строительства  подлежит

экспертизе  в  соответствии  с  требованиями статьи 49 Градостроительного

кодекса  Российской  Федерации  (указание на применение типовой проектной

документации  или  ее  модификации, включенной в реестр типовой проектной

документации) ___________________________________________________________

                               (номер и дата выдачи,

_________________________________________________________________________

                             кем выдано)

6.    Положительное     заключение      государственной     экологической

экспертизы  проектной  документации,  если проектная документация объекта

капитального    строительства    подлежит  государственной  экологической

экспертизе ______________________________________________________________

                               (номер и дата выдачи,

_________________________________________________________________________

                          кем выдано)

7. Начало строительства, реконструкции __________________________________

                                             (дата начала работ)

8. Окончание строительства, реконструкции _______________________________

                                              (дата окончания работ)

9. Основания для внесения изменений в программу проведения проверок _____

_________________________________________________________________________

               (заполняется в случае внесения изменений)

                             Программа

                        проведения проверок

N п/п	Наименование работ, подлежащих проверке, определяемых в соответствии с проектом организации строительства	Предмет каждой проверки	Прим-ная дата пров-ния каждой проверки	Ориен-чные затраты времени долж-стного лица органа государ-ого строит-ного надзора на проведение проверки	Документы, подлежащие предс-лению при проведении проверок, преду-енных программой проведения проверок	Долж-ные лица или работники заст-щика, техни-кого заказчика либо лица, осущ-его стро-ство, прису-твие которых при про-нии проверок, предус-ных программой про-ния прове-рок, является обяз-льным
1	Подготовительные, геодезические работы, подлеж-ие освидетельствованию (актированию). Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назн-ния. Работы, подлежащие освидетельствованию при проведении земляных работ: Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения	Проверка на соот-вие привязки объекта строительства (отступ от красных линий), разбивкиосей треб-ям проектной и рабочей документации. Проверка соо-тствия состояния временных зданий, строений, сооружений вспом-го назначения Проверка соот-вия вып-ния работ и применяемых стройматериалов в процессе стр-льства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ треб-иям тех-ских регламентов, прок-ной док-тации, в том числе треб-иям энергетической эф-ти и требованиям оснащенности объ-та капитального стр-тва приборами учета используемых эн-ких ресурсов, наличия разрешения на строительство;вып-ия требований наличия допуска к соот-щим видам работ при изысканиях, прое-ии, строительстве, реконструкции (далее предмет ведения), по представленной производственной и исполнительной документации, подтверждающей выполнение работ в соответствии с тр-ями технических рег-тов, проектной и рабочей документации; Проверка соот-твия требованиям и полноты ведения текущего стр-ного контроля путем выборочной проверки ведения прои-венной и исполнительной документации, соот-твия выполняемых работ требованиям рабочей док-тации и технических рег-тов; Проверка соответ-вия состояния временных зданий, строений, сооружений вспомогательного назначения	1.02. 1.03. 1.04. и т.д. при проверке комп-кса технологических циклов (1.03. при проверке текущего технологического цикла)
2	Работы при возведении конструкций фундаментов. Конструкции фундаментов, подлежащие освидет-нию: Временные здания, строения, сооружения вспомогательного наз-ния Работы при возведении конструкций. Конструкции подземной части, подлежащие осв-ию Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения Работы при возведении 30% конструкций надземной части, подлежащие освидетельствованию: Временные здания, строения, сооружения вспомог-ного назначения	Проверка соответ-вия (предмет ведения) по представленной производственной и исполнительной док-ции, подтвер-щей выполнение работ, конструкций, в соответствии с тр-ями технических рег-тов, проектной и рабочей документации; Проверка соот-вия и полноты ведения текущего строит-ого контроля путем выборочной проверки ведения произ-ной и испол-ной док-ции, соответствия вып-ых работ требованиям рабочей док-ции и технических рег-тов. Проверка соот-вия состояния временных зданий, строений, сооружений всп-ного назначения Проверка соот-вия (предмет ведения) по предст-ной прои-ной и исполн-ой док-ции, подтверждающей выполнение работ, конструкций, в соот-ии с требованиями технических рег-тов, проектной и рабочей документации. Проверка соот-твия и полноты ведения текущего стр-ного контроля путем выборочной проверки ведения произ-ной и испол-ной док-ции, соот-ствия выпол-мых работ треб-ям рабочей док-ции и технических рег-тов. Проверка соот-вия состояния временных зданий, строений, сооружений вспом-го назначения	1.02. 1.03. 1.04. и т.д. при проверке ком-екса технологических циклов (1.04. при проверке текущего технологического цикла) 1.02. 1.03. 1.04. и т.д. при проверке комплекса технологических циклов (1.05. при проверке текущего технологического цикла
2		Проверка соот-вия (предмет ведения) по представленной производственной и исполнительной документации, подтверждающей выполнение работ, конструкций, в соот-ии с требованиями технических рег-тов, проектной и рабочей документации; Проверка соот-вия и полноты ведения текущего строи-ого контроля путем выборочной проверки ведения произ-ной и испол-ной док-ции, соответствия выполняемых работ требованиям рабочей документации и технических рег-тов; Проверка соот-вия состояния временных зданий, строений, сооружений вспом-ного назначения
3	Работы при возведении 100% конструкций надземной части, подлежащие освидетельствованию, работы по монтажу фасадных систем, кровельные работы: Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения	Проверка соот-вия (предмет ведения) по представленной произв-ной и исполн-ной докум-ции, подтверждающей выполнение работ, конструкций, в соотв-ии с требованиями технических рег-тов, проектной и рабочей документации; Проверка соот-вия и полноты ведения текущего стр-ного контроля путем выборочной проверки ведения произ-ной и исполн-ной док-ции, соот-вия ыполняемых работ требованиям рабочей докум-ции и технических рег-тов; Проверка соот-вия состояния временных зданий, строений, сооружений всп-ого назначения

Приложение N 18

                             Извещение

    о сроках завершения работ по строительству, реконструкции объекта

          капитального строительства, подлежащих проверке

                                 N ___________________

                                   ________________

                                                                   (дата)

1. Застройщик или технический заказчик __________________________________

_________________________________________________________________________

    (для юридических лиц - наименование организации, юридический и

         фактический адрес, ОГРН, ИНН, КПП, тел./факс, E-mail;

   для физических лиц - ФИО, адрес регистрации и фактический адрес,

                паспортные данные, тел./факс, E-mail;

 для индивидуальных предпринимателей - наименование организации, адрес

      регистрации и фактический адрес, ИНН, тел./факс, E-mail)

2. Объект капитального строительства, реконструкции (нужное подчеркнуть):

_________________________________________________________________________

          (наименование объекта капитального строительства)

_________________________________________________________________________

3. Адрес объекта капитального строительства _____________________________

_________________________________________________________________________

                    (почти вый или строительный)

4. Наименование и дата завершения работ, которые подлежат проверке

_________________________________________________________________________

        (наименование работ в соответствии с программой проверок,

                              дата завершения)

_________________________________________________________________________

                           _________________ ____________________________

                            (личная подпись)     (расшифровка подписи

________________________________________)

(должность лица, подписавшего извещение)

             М.П.                          "____" _______________ 20   г.

Приложение N 19

                             Извещение

     об изменении сроков окончания работ или этапов работ

  по строительству, реконструкции объекта капитального строительства,

                        подлежащих проверке

                                 N ___________________

                                   ________________

                                                                   (дата)

1. Застройщик или технический заказчик __________________________________

_________________________________________________________________________

  (для юридических лиц - наименование организации, юридический и

      фактический адрес, ОГРН, ИНН, КПП, тел./факс, E-mail;

  для физических лиц - ФИО, адрес регистрации и фактический адрес,

                  паспортные данные, тел./факс, E-mail;

 для индивидуальных предпринимателей - наименование организации, адрес

       регистрации и фактический адрес, ИНН, тел./факс, E-mail)

2. Объект капитального строительства, реконструкции (нужное подчеркнуть):

_________________________________________________________________________

           (наименование объекта капитального строительства)

_________________________________________________________________________

3. Адрес объекта капитального строительства _____________________________

_________________________________________________________________________

                     (почтовый или строительный)

4. Наименование и дата изменения сроков  окончания работ или этапа работ,

которые подлежат проверке

_________________________________________________________________________

       (наименование работ в соответствии с программой проверок,

                           дата завершения)

_________________________________________________________________________

                           _________________ ____________________________

                            (личная подпись)     (расшифровка подписи

________________________________________)

(должность лица, подписавшего извещение)

             М.П.                          "____" _______________ 20   г.

Приложение N 20

                             Извещение

       об окончании строительства, реконструкции объекта

                      капитального строительства

                                 N ___________________

                                   ________________

                                                                   (дата)

1. Застройщик (технический заказчик, лицо осуществляющее строительство) _

_________________________________________________________________________

    (для юридических лиц - наименование организации, юридический и

         фактический адрес, ОГРН, ИНН, КПП, тел./факс, E-mail;

    для физических лиц - ФИО, адрес регистрации и фактический адрес,

               паспортные данные, тел./факс, E-mail;

   для индивидуальных предпринимателей - наименование организации,

    адрес регистрации и фактический адрес, ИНН, тел./факс, E-mail)

2. Объект капитального строительства, реконструкции (нужное подчеркнуть):

_________________________________________________________________________

           (наименование объекта капитального строительства)

_________________________________________________________________________

3. Адрес объекта капитального строительства _____________________________

_________________________________________________________________________

                    (почтовый или строительный)

4. Дата окончания строительства

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                           _________________ ____________________________

                            (личная подпись)     (расшифровка подписи

________________________________________)

(должность лица, подписавшего извещение)

             М.П.                          "____" _______________ 20   г.

Приложение N 21

                             Извещение

   О возникновении аварийной ситуации при строительстве, реконструкции

              объекта капитального строительства

1. Застройщик (технический заказчик, лицо осуществляющее строительство) _

_________________________________________________________________________

     (для юридических лиц - наименование организации, юридический и

          фактический адрес, ОГРН, ИНН, КПП, тел./факс, E-mail;

    для физических лиц - ФИО, адрес регистрации и фактический адрес,

             паспортные данные, тел./факс, E-mail;

   для индивидуальных предпринимателей - наименование организации,

   адрес регистрации и фактический адрес, ИНН, тел./факс, E-mail)

2. Объект капитального строительства, реконструкции (нужное подчеркнуть):

_________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства)

_________________________________________________________________________

3. Адрес объекта капитального строительства _____________________________

_________________________________________________________________________

                    (почтовый или строительный)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства _______

_________________________________________________________________________

            (номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)

5.  Положительное  заключение  экспертизы  проектной  документации,  если

проектная    документация  объекта  капитального  строительства  подлежит

экспертизе  в  соответствии  с  требованиями статьи 49 Градостроительного

кодекса  Российской  Федерации  (указание на применение типовой проектной

документации  или  ее  модификации, включенной в реестр типовой проектной

документации) ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                  (номер и дата выдачи, кем выдано)

6.    Положительное     заключение     государственной      экологической

экспертизы  проектной  документации,  если проектная документация объекта

капитального    строительства    подлежит  государственной  экологической

экспертизе ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                 (номер и дата выдачи, кем выдано)

7. Описание аварийной ситуации __________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                                   ________________ _____________________

                                   (личная подпись) (расшифровка подписи)

_________________________________________

(должность лица, подписавшего извещение)

                   М.П.                        "____"____________ 20   г.

                                   ________________ _____________________

                                   (личная подпись) (расшифровка подписи)

_________________________________________

  (подпись застройщика или технического

                 заказчика)

                   М.П.                        "____"____________ 20   г.

Приложение N 22

                             Извещение

   об устранении нарушений требований технических регламентов

                       и проектной документации

N ___________                                            ________________

                                                              (дата)

1. Застройщик или технический заказчик __________________________________

_________________________________________________________________________

     (для юридических лиц - наименование организации, юридический и

          фактический адрес, ОГРН, ИНН, КПП, тел./факс, E-mail;

     для физических лиц - ФИО, адрес регистрации и фактический адрес,

                  паспортные данные, тел./факс, E-mail;

     для индивидуальных предпринимателей - наименование организации,

     адрес регистрации и фактический адрес, ИНН, тел./факс, E-mail)

2. Объект капитального строительства, реконструкции (нужное подчеркнуть):

_________________________________________________________________________

          (наименование объекта капитального строительства)

_________________________________________________________________________

3. Адрес объекта капитального строительства:

_________________________________________________________________________

                     (почтовый или строительный)

4. Вид нарушения ________________________________________________________

                                     (вид нарушения,

_________________________________________________________________________

                N и дата предписания об устранении нарушения).

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5. Дата устранения нарушения в соответствии с предписанием

_________________________________________________________________________

                              (N, дата)

6. Фактическая дата устранения нарушения ________________________________

                                                     (дата)

7. Приложение на ____ листах ____________________________________________

                               (акт об устранении нарушения, документы

                                  подтверждающие устранение нарушения)

________________ _______________________ ________________________________

(личная подпись)  (расшифровка подписи)   (должность лица, подписавшего

                                                     извещение)

         М.П.                                  "____"_____________20   г.

Приложение N 23

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главгосстройнадзора Московской области
о проведении _________________ проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от _____________ N _______________

1. Провести проверку в отношении
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения:
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: а) в случае проведения плановой проверки: - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; - реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля; - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений; в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: - реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; задачами настоящей проверки являются: _________ по адресу:
6. Предметом настоящей проверки является:
7. Срок проведения проверки:
К проведению проверки приступить с
Проверку окончить не позднее
8. Правовые основания проведения проверки:
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проверки:
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: разрешительная, проектная, производственно-исполнительная документация


(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
	М.П.
		(подпись, заверенная печатью)


(Ф.И.О. (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес при наличии)

Приложение N 24

Телеграмма - Уведомление

Руководителю _________________ о проведении проверки законности строительства __________________, которая состоится _____________ в _______________ ч. по адресу: ______________.

При обнаружении факта нарушений _________________ по адресу: ________________ будет составлен акт, предписание и протокол. В случае неявки представителя протокол будет составлен в соответствии с ч. 4.1 ст. 28.2 КоАП РФ.

Просим обеспечить явку уполномоченного представителя с комплектом разрешительных, строительных, исполнительных, уставных документов.

Тел. для справок ____________________

Начальник Отдела строительного надзора ____


	(подпись)		(расшифровка подписи)

МП

Приложение N 25

Порядок
видео- и фотофиксации при проведении проверки

Стандарт
выполнения фотоматериалов объектов капитального строительства при проведении проверок

1. Локация располагается в нижней части снимка строкой (см. пример на фото ниже).

Локация располагается в нижней части снимка строкой на расстоянии 3 мм от левого края и нижнего края, шрифт Times New Roman, размер 10 pt, цвет R: 200 G: 150 B: 60 (оранжевый).

2. Формат фотографии - .JPG

3. Размер файла фотографии должен быть не менее 100 Кбайт - в большинстве случаев это говорит о его низком качестве. Разрешение не менее 300 dpi.

4. Предпочтительна горизонтальная ориентация для снимка

5. Изображение должно быть в фокусе

6. Внимание к деталям. Требуется следить за объектами, попадающими в кадр (люди, мусор и грязь, посторонние автомобили, календари с отмеченными датами, личные вещи, деревья на переднем плане или ветки)

7. Освещение. Не снимать против света в помещении. Наличие света позади вашего объекта мешает видеть сам объект. Не должно быть избытка освещенности в кадре (когда пропадают или становятся невидимыми слишком ярко освященные детали). Не должно быть недостатка освещенности, когда цвета преобразуются и теряются детали. Фото не должны быть сделаны в контровом свете (когда солнце находится напротив объектива камеры)

8. Снимки должны быть информативными (не окно в спальне детсада или угол, а комната с кроватками или спортивный зал). Показывать объект с лучшей стороны!

Порядок автоматической видеофиксации объектов капитального строительства при проведении проверок

Должностные лица Главного управления государственного строительного надзора Московской области проводят проверку объекта капитального строительства с работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и видеозаписи.

1. Специальное техническое средство (видеорегистратор) должно быть закреплено на строительной каске.

2. Видеорегистратор должен быть у каждого должностного лица Главгосстройнадзора Московской области, участвующего в проведении проверки.

3. Должностные лица Главгосстройнадзора Московской области устанавливают следующие технические параметры на видеорегистраторе: дату, время, координаты и уникальный номер видеорегистратора.

4. При входе на территорию строительной площадки должностные лица Главгосстройнадзора Московской области включают режим автоматической записи.

5. Должностные лица Главгосстройнадзора Московской области обязаны предупредить проверяемых лиц при входе на территорию строительной площадки о ведении автоматической видеофиксации проверки: "Производится плановая проверка (название объекта) с участием (должностные лица, осуществляющие проверку, и проверяемые лица). На объекте производится автоматическая видеофиксация".

6. Должностные лица Главгосстройнадзора Московской области осуществляют непрерывную видеосъемку в течение всей проверки.

7. Видеосъемка останавливается после завершения проверки и выхода должностных лиц Главгосстройнадзора Московской области за территорию строительной площадки.

8. Результат видеосъемки размещается в виде приложения к акту проверки и в личном кабинете проверяемых лиц, указанных в пункте 4.1 Регламента, на РПГУ.

Приложение N 26

Требования
по установке видеокамер на строительных площадках объектов капитального строительства

1. Оснащению видеокамерами в соответствии с Общими техническими требованиями к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утверждёнными Распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 30.06.2015 N 1017/РВ (далее - Общие технические требования), подлежат все строительные площадки объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и инженерных сооружений на них, а также режимных объектов.

2. Строительные площадки оснащаются видеокамерами:

2.1. предназначенными для видеонаблюдения за всей территорией строительной площадки (Тип 1 Общих технических требований) в количестве не менее 2-х единиц;

2.2. видеокамерами, предназначенными для видеонаблюдения за въездом/выездом с территории строительной площадки в соответствии со строительным генеральным планом (Тип 2 Общих технических требований) в количестве не менее 1-й единицы на въезд/выезд со строительной площадки.

3. Видеокамеры должны быть установлены в местах, максимально удобных для подключения к системам электроснабжения.

4. Видеокамеры должны быть таким образом, чтобы исключить образование "слепых пятен".

5. В случае нахождения строительной площадки в условиях сложившейся плотной застройки, допускается устанавливать видеокамеру на стене близлежащего здания.

6. Если строительство осуществляется на земельном участке вдали от жилой застройки, видеокамера устанавливается на опорной мачте, столбе освещения или строительном кране.

7. Видеокамеры устанавливаются на высоте над строительной площадкой.

Приложение N 27

Неправомочные действия
при проведении проверки

Должностные лица Главгосстройнадзора Московской области при проведении проверки не вправе проводить следующие действия:

1. проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся к полномочиям Главгосстройнадзора Московской области;

2. осуществлять проверку в соответствии с программой проведения проверок или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия надлежащего уведомления лиц, в отношении которых исполняется Функция, за исключением случаев проведения такой проверки по основаниям, предусмотренным статьей 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

3. требовать представления документов, информации, образцов продукции, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

4. отбирать образцы материалов (изделий), пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления по установленной форме протоколов об отборе указанных образцов, проб и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными и техническими документами, правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

5. распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6. превышать срок проведения проверки, указанный в пунктах 21.2.4 и 21.3.2 Регламента;

7. осуществлять выдачу лицу, в отношении которого исполняется Функция, предписаний или предложений о проведении за его счет мероприятий по государственному строительному надзору.

Приложение N 28

Техническое задание
на проведение обследования технического состояния объекта капитального строительства

"Согласовано"
Должностное лицо
Главгосстройнадзора Московской области
____________________ (Ф.И.О.)
"____"_____________________2016 г.

Задание
на проведение обследования технического состояния объекта капитального строительства

N п/п	Исходные данные	Содержание исходных данных	Необходимость проведения работ [Да/Нет]
1.	Наименование и адрес "Заказчика"
2.	Наименование и адрес "Исполнителя"
3.	Наименование объекта
4.	Местоположение объекта капитального строительства
5.	Обеспечение выполнения требований к специализированным организациям, проводящим обследование, определенные органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение государственного строительного надзора согласно п. 4.1 ГОСТ 31937-2011	1. Свидетельство о допуске к соответствующему виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией 2. Состав имеющейся в организации приборной базы, необходимой для выполнения работ согласно действующих национальных стандартов на соответствующие испытания; 2.1. Для определения характеристик грунта; 2.2. Для определения прочности бетона; 2.3. Для определения прочности кирпича; 2.4. Для определения прочности стали; и т.п. Примечание: Перечень оборудования может быть заменен аккредитацией лаборатории на соответствующие виды испытаний, либо договором с подобной организацией
6.	Сроки проведения работ
7.	Основание для проведения работ
8.	Основные технические показатели	- площадь застройки; - количество этажей; - общая площадь; - строительный объем; - категория сложности здания; - высота здания - высота этажа.
9.	Наличие проектной и/или исполнительной документации	- планы БТИ; - проектная документация; - рабочая документация; - комплект исполнительной документации. - расчетные модели здания.
10.	Конструктивные элементы обследования	1. Грунты основания, 2. Фундаменты, ростверки и фундаментные балки. 3. Стены, колонны (пилоны), столбы. 4. Перекрытия, покрытия (в том числе балки, арки, фермы стропильные и подстропильные, плиты, прогоны и др.), крыши. 5. Балконы, эркеры, лестницы, подкрановые балки и фермы. 6. Связевые конструкции, элементы жесткости; стыки и узлы, сопряжения конструкций между собой, способы их соединения и размеры площадок опирания.
11.	Цель выполнения работ (и/или)	1. Объект капитального строительства возведен без надзора (невозможно выполнить требование части 2 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ). 2. Возобновление прерванного строительства зданий и сооружений при отсутствии консервации или по истечении трех лет после прекращения строительства при выполнении консервации (нарушены п. 5.1.5 ГОСТ 31937-2011, п. 4.2 СП 13-102-2003, п. 3.23 СП 70.13330.2012, р. 6.15 СП 48.13330.2011). 3. Допущены нарушения при подготовке и содержании грунтового основания здания. Не обеспечивается должным образом отвод атмосферных и грунтовых вод - основание замачивается (нарушены раздел 5 СП 45.13330.2012). 4. Отсутствие исполнительной документации (нарушены требования п. 3.23 СП 70.13330.2012). 5. Ненадлежащим образом осуществлен производственный (строительный) контроль (нарушены требования п. 3.23 СП 70.13330.2012 и раздела 7 СП 48.13330.2011). 6. Выявлены отклонения фактических параметров возведенных конструкций от данных исполнительной документации. 7. Выявление дефектов и повреждений возведенных конструкций либо подготовленных к монтажу (нарушены требования статей 5, 7 ФЗ N 384). 8. Выявлено изменение объемно-планировочных либо технологических решений, приводящие к возможным изменениям нагрузок на несущие конструкции объекта (допущены отступления от проекта, либо заключения экспертизы). 9. Не проведен или ненадлежащим образом осуществлен геотехнический мониторинг здания либо окружающей застройки, расположенной в зоне влияния нового строительства в соответствии с проектной документацией, заключением экспертизы, п.п. 12.4, 12.5 СП 22.13330.2011.
12.	Этапы обследования технического состояния	1. Подготовка к проведению обследования. 2. Предварительное (визуальное) обследование. 3. Детальное (инструментальное) обследование.
13.	Наличие факторов, усложняющих работы	1. Здания, возведенные на просадочных, набухающих грунтах, в подтапливаемых районах, с карстовыми явлениями. 2. Насыщенность оборудованием более 50% площади помещений, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях (захламленность, стесненность, частично разобраны полы и др.). 3. Выполнение работ в цехах с вредным для здоровья производством, с вибродинамическими воздействиями на конструкции здания, с выделением пара. 4. Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях в зимний период времени. 5. Выполнение работ в зданиях, являющихся памятником архитектуры. 6. Здания с закрытым режимом, строения и участки, прилегающие к ним, где по обстановке или установленному режиму неизбежны перерывы в работе, связанные с потерями рабочего времени, или обследование на которых возможно лишь в нерабочее время, включая ночное время.
14.	Требования к программе инженерных изысканий	Обследование должно быть осуществлено в соответствии с программой инженерных изысканий, которая должна быть выполнена согласно п. 4.2 ГОСТ 31937 положениям СП 47.13330.2012 и содержать следующие разделы: - общие сведения - наименование, местоположение, идентификационные сведения об объекте; границы изысканий, цели и задачи инженерных изысканий; краткая характеристика природных и техногенных условий района; сведения о застройщике (техническом заказчике) и исполнителе работ; - оценка изученности территории - описание исходных материалов и данных, представленных застройщиком (техническим заказчиком); результаты анализа степени изученности природных условий; оценка возможности использования ранее выполненных инженерных изысканий с учетом срока их давности и репрезентативности; сведения о материалах и данных, дополнительно приобретаемых (получаемых) исполнителем; - краткая физико-географическая характеристика района работ - краткая характеристика природных и техногенных условий района работ, влияющих на организацию и выполнение инженерных изысканий; - состав и виды работ, организация их выполнения - обоснование состава и объемов работ, методы и технологии их выполнения, применяемые приборы и оборудование, включая программное обеспечение; последовательность выполнения видов работ; сведения о метрологическом обеспечении средств измерений; организация выполнения полевых и камеральных работ и др.; - необходимость проведения инженерно-геологических изысканий.
15.	Состав работ	1. Обмерно-обследовательские. 1.1. Обмеры в объеме, необходимом для выполнения чертежей, схем, планов и разрезов, составления паспорта здания с выявлением состава конструкций, узлов примыканий и сопряжений конструкций между собой, с определением армирования железобетонных конструкций, с замером высот и длин сварных швов, с определением диаметров заклепок, болтов и их шага. Фотографирование строительных конструкций. 1.2. Вскрытие конструкций. 1.3. Установка и снятие маяков для наблюдения за деформацией здания. 1.4. Наблюдение за деформациями здания при помощи маяков. 1.5. Мониторинг здания или сооружения (при необходимости). 2. Инженерно-конструкторские. 2.1. Выполнение поверочных расчетов конструкций и оснований зданий и сооружений с применением программных комплексов SCAD Office и Лира-САПР при изменении действующих нагрузок, условий эксплуатации и объемно-планировочных решений, а также при обнаружении серьезных дефектов и повреждений в конструкциях. 2.2. Поверочные расчеты выполняются на основе проектных материалов, данных по изготовлению и возведению конструкций, предоставленных Заказчиком, а также результатов натурных обследований (технического обследования). 2.3. Создание расчетных схем с учетом установленных фактических геометрических размеров, фактических соединений и взаимодействия конструкций и элементов конструкций, выявленных отклонений при монтаже, а также фактически установленных характеристик материалов и грунтов основания. 2.4. Установление на основе результатов поверочных расчетов пригодности конструкций к эксплуатации, необходимости их усиления, необходимости изменения эксплуатационной нагрузки или полной непригодности конструкций. 3. Работы по обследованию строительных конструкций неразрушающими методами. 3.1. Определение прочности бетона, кирпича и раствора в готовых строительных конструкциях методом пластической деформации с составлением выводов о прочности материалов. 3.2. Определение прочности бетона, кирпича и раствора в готовых строительных конструкциях ударно-импульсивным методом (молотком Шмидта) с составлением выводов о прочности материалов. Определение армирования строительных конструкций магнитным прибором с изготовлением чертежей. Обследование перекрытий и других конструкций металлоискателем с изготовлением чертежей. 3.3. Определение прочности бетона методом отрыва со скалыванием и составлением выводов о прочности материала. 3.4. Отбор образцов стеновых материалов из конструкций, естественного камня, шлакобетонных и бетонных камней. 3.5. Определение прочности бетона и кирпича в готовых строительных конструкциях ультразвуковым методом с составлением выводов о прочности материала. 3.6. Определение теплотехнических показателей наружных ограждающих конструкций, включающих в том числе тепловизионную съемку наружных стен и измерение кратности воздухообмена для выявления мест с низкими теплозащитными показателями. 4. Лабораторные испытания строительных материалов и грунтов, отобранных из основания и конструкций. 4.1. Определение физико-механических свойств грунтов. 4.2. Определение прочности и морозостойкости бетона на сжатие. 4.3. Определение прочности и морозостойкости кирпича и раствора на сжатие. 4.4. Определение прочности естественного камня на сжатие. 4.5. Определение физико-механических характеристик металла. 4.6. Определение физико-механических характеристик древесины. 5. Оценка категорий технического состояния несущих конструкций, здания (сооружения), включая грунтовое основание с отнесением их к: - нормативному техническому состоянию; - работоспособному состоянию; - ограниченно работоспособному состоянию; - аварийному состоянию.
16.	Результат технического обследования	1. Техническое заключение должно включать в свой состав: - оценку технического состояния (категорию технического состояния); - материалы, обосновывающие принятую категорию технического состояния объекта; - обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях (при наличии); - задание на проектирование мероприятий по восстановлению или усилению конструкций (при необходимости); - паспорт здания (сооружения) по форме, установленной приложением "Г" ГОСТ 31937-2011 (при обследовании всего здания, включая грунты основания, если был составлен ранее - уточнение паспорта). 2. Текст заключения следует выполнить по форме, установленной приложением"Б" ГОСТ 31937-2011, и содержать следующие сведения: - адрес объекта; - время проведения обследования; - организация, проводившая обследование; - статус объекта (памятник архитектуры, исторический памятник и т.д.); - тип проекта объекта; - проектная организация, проектировавшая объект; - строительная организация, возводившая объект; - год возведения объекта; - год и характер выполнения последнего капитального ремонта или реконструкции; - собственник объекта; - форма собственности объекта; - конструктивный тип объекта; - число этажей; - период основного тона собственных колебаний (вдоль продольной и поперечной осей); - крен объекта (вдоль продольной и поперечной осей); - установленная категория технического состояния объекта. 3. Заключение должно быть подписано непосредственными исполнителями работ, руководителями их подразделении и утверждено руководителем организации. 4. В состав прилагаемых к заключению материалов должны быть включены материалы, обосновывающие выбор категории технического состояния объекта, в т.ч.: - фотографии объекта; - описание окружающей местности; - описание общего состояния объекта по визуальному обследованию с указанием его морального износа; - описание конструкций объекта, их характеристик и состояния; - чертежи конструкций объекта с деталями и обмерами; - ведомость дефектов; - схемы объекта с указанием мест проводившихся измерений и вскрытий конструкций; - результаты измерений и оценка показателей, используемых в поверочных расчетах; - определение действующих нагрузок и поверочные расчеты несущей способности конструкций и основания фундаментов; - планы обмеров и разрезы объекта, планы и разрезы шурфов, скважин, чертежи вскрытий; - геологические и гидрогеологические условия участка, строительные и мерзлотные характеристики грунтов основания (при необходимости); - фотографии повреждений фасадов и конструкций; - анализ причин дефектов и повреждений; - задание на проектирование мероприятий по восстановлению или усилению конструкций (при ограниченно работоспособном или аварийном состоянии объекта). 5. В паспорт объекта следует включать следующие сведения: - адрес объекта; - время составления паспорта; - организация, составившая паспорт; - назначение объекта; - тип проекта объекта; - число этажей объекта; - наименование собственника объекта; - адрес собственника объекта; - степень ответственности объекта; - год ввода объекта в эксплуатацию; - конструктивный тип объекта; - форма объекта в плане; - схема объекта; - год разработки проекта объекта; - наличие подвала, подземных этажей; - конфигурация объекта по высоте; - ранее осуществлявшиеся реконструкции и усиления; - высота объекта; - длина объекта; - ширина объекта; - строительный объем объекта; - несущие конструкции; - стены; - каркас; - конструкция перекрытий; - конструкция кровли; - несущие конструкции покрытия; - стеновые ограждения; - перегородки; - фундаменты; - категория технического состояния объекта; - тип воздействия, наиболее опасного для объекта; - период основного тона собственных колебаний вдоль большой оси; - период основного тона собственных колебаний вдоль малой оси; - период основного тона собственных колебаний вдоль вертикальной оси; - логарифмический декремент основного тона собственных колебаний вдоль большой оси; - логарифмический декремент основного тона собственных колебаний вдоль малой оси; - логарифмический декремент основного тона собственных колебаний вдоль вертикальной оси; - крен здания вдоль большой оси; - крен здания вдоль малой оси; - фотографии объекта.
17	Состав документации, передаваемой "Заказчику"	Техническое заключение на бумажном носителе в 2-х экземплярах, на электронном носителе (диске) - 1 шт.

"Заказчик":

"Исполнитель":

Приложение N 29

Номер дела объекта капитального строительства		Экземпляр N _____
АКТ проверки N


(место составления)

Мною (нами),
(наименование должности, ФИО должностного лица (лиц) Главгосстройнадзора Московской области, осуществляющего (осуществляющих) проверку)
на основании
наименование основания (распоряжение (приказ), утвержденная программа проверок, извещение о завершение работ, подлежащих проверке, обращение физического и(или) юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления)
	с по
номер, дата документа основания	(сроки проведения проверки)
в присутствии
(наименование должности, ФИО присутствующих представителей)

статус проверяемого лица
(застройщик, технический заказчик, генеральный подрядчик, подрядчик, субподрядчик, лицо, осуществляющее строительство, осуществляющее строительный контроль, иное лицо)
проведена
(указать: плановая, внеплановая, внеплановая документарная)
проверка в соответствии с требованиями статьи 54 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, пунктами 9 - 11, 13 - 14 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. N 54 по:
(строительство, реконструкция - нужное указать)

(наименование объекта капитального строительства)
по адресу:
(адрес объекта капитального строительства - почтовый/строительный)

Предмет проверки:
(указываются выполненные работы (включая отдельные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения), подлежащие проверке, исполнительная или иная документация)
Начало проверки:
Окончание проверки:
Строительная готовность объекта:
(фактически выполненные работы (указать выполненные работы по строительству (реконструкции) объекта на день проверки), при недостатке места перечислять на отдельном листе и прилагать к акту)
В результате проведенной проверки установлено:

(наименование нарушений с указанием, технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации, требования которых нарушены, либо отсутствие таковых)
Объяснения и замечания застройщика или технического заказчика либо лица, осуществляющего строительство (или их представителей, иных лиц)


По результатам проверки оформлены:
(указываются документы, оформленные по результатам проверки, в том числе приложения к акту, дополнительные листы к акту, а также фотоматериалы и иные документы при их наличии)
При условии наличия нарушений, застройщику или техническому заказчику, либо лицу, осуществляющему строительство, в соответствии с требованиями части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ, запрещается приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
Подписи лица (лиц), составившего акт:

Подписи представителей проверяемого объекта:


(подпись)		(ф.и.о.)

(подпись)		(ф.и.о.)

С актом ознакомлен и один экземпляр получил


			}
(должность руководителя объекта или его представителя)		(подпись)	(ф.и.о.)


(должность руководителя объекта или его представителя)		(подпись)	(ф.и.о.)

От подписи отказался:
(указать причину отказа)

(должность руководителя объекта или его представителя)	(подпись)			(ф.и.о.)

(должность руководителя объекта или его представителя)	(подпись)			(ф.и.о.)
Наименование иных лиц, участвовавших в проверке:
(подпись, расшифровка подписи)

Примечания:

1. Акт проверки составляют в двух экземплярах (первый экземпляр акта вручают руководителю объекта или его представителю, второй экземпляр хранят в деле Главгосстройнадзора Московской области).

2. При большом объеме информации данные указываются в дополнительных листах, которые подписываются должностным лицом, составившим акт, а также лицами, участвующих в проведении проверки.

Приложение N 30

Номер дела объекта

капитального строительства

ПРЕДПИСАНИЕ N
об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства
____________
(место составления)
Выдано
	(наименование застройщика или технического заказчика, лица, осуществляющего строительство)
осуществляющему ____________ объекта капитального строительства __________________
(строительство, реконструкция - нужное указать, наименование объекта капитального строительства)

по адресу:
(адрес объекта капитального строительства)
В результате проведенной проверки выполнения требований технических регламентов и проектной документации составлен _______________, в соответствии с которым обнаружены следующие нарушения:
(наименование выявленных нарушений с указанием технических регламентов, проектной документации, требования которых нарушены)
Предлагаю до _________________ устранить выявленные нарушения и о выполнении настоящего предписания уведомить по адресу:
(наименование органа, выдавшего предписание или территориального органа, его почтовый адрес)
Застройщик, технический заказчик, либо лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с требованиями части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ, обязано обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков. За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания, застройщик или технический заказчик либо лицо, осуществляющее строительство, несет административную ответственность, предусмотренную статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


(должность)	(подпись)		(расшифровка подписи)

(Наименование должности, ФИО представителя застройщика или технического заказчика, либо лица, осуществляющего строительство, принявшего предписание к исполнению)
"____"______________20____г.
		(подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ направлено почтой:
		(Ф.И.О. отправителя)	(дата)
получено на руки:

- срок устранения нарушений устанавливается с учетом конструктивных и других особенностей объекта капитального строительства
Предписание исполнено, допущенные нарушения устранены (извещение об устранении нарушений N ______________ от ______________ ) "_____" ______________ 20__ г. _____________
	(подпись)
Предписание не исполнено, составлен протокол об административном правонарушении по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ от " ______ " _____________ 20__ г. "_____" ______________ 20__ г. __________________
	(подпись)

Приложение N 31

Перечень
обязательной исполнительной технической документации, прилагаемой к извещению об окончании строительства (реконструкции) объекта капитального строительства в целях проведения Итоговой проверки объекта капитального строительства

I. Общие документы по зданиям, сооружениям, объектам инженерной и транспортной инфраструктуры

N п/п	Наименование документов
1.1	Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства
1.2	Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности с приложением исполнительной схемы разбивки осей объекта капитального строительства на местности
1.3	Акт проверки посадки здания, сооружения в натуре
1.4	Акт проверки качества грунтов основания (на предмет подтверждения соответствия материалам инженерных изысканий и проекта)
1.5	Рабочая документация на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанных лицом, осуществляющим строительство.
1.6	Реестр актов освидетельствования скрытых работ с указанием номеров актов, даты их составления, наименования скрытых работ и перечня прилагаемых к акту документов, подписанный ответственными представителями генподрядной организации и застройщика/технического заказчика
1.7	Акты освидетельствования ответственных конструкций (с приложением лабораторных испытаний, обследований, заключений и т.д.).
1.8	Системы безопасности
1.8.1	Акт приемки системы противопожарной защиты после комплексного опробования
1.8.2	Акт испытания наружного противопожарного водопровода на водоотдачу и работоспособность пожарных гидрантов
1.8.3	Акт приемки молниезащиты
1.8.4	Акты приемки выполненных огнезащитных работ (древесина, металлические конструкции и др.)
1.9	Паспорта и сертификаты на используемые материалы, изделия, оборудование
1.10	Экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания
1.10.1	Санитарно-эпидемиологическое заключение по результатам исследований земельного участка с приложением протокола лабораторных исследований почвы
1.10.2	Санитарно-эпидемиологическое заключение по результатам физико-химического и бактериологического исследования питьевой воды с приложением протокола исследования
1.10.3	Лабораторные заключения прочности бетона в конструкциях
1.10.4	Протоколы качества уплотнения грунта основания, песчаной засыпки и т.д.
1.10.5	Санитарно-эпидемиологические заключения на используемые строительные материалы, изделия и оборудование
1.10.6	Другие акты испытаний строительных конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией и требованиями технических регламентов (норм и правил, сводов правил)
1.11	Акт технической приемки законченного строительством инженерного сооружения (ЦТП, ИТП, насосной, бойлерной, РТП, КТП, ТП, электрощитовой и др.)
	Акт приемки специализированных инженерных систем и сооружений (по перечню в соответствии с утвержденным проектом)
	Акт (справка) о соответствии объекта капитального строительства требованиям приспособления для нужд инвалидов и маломобильных граждан
1.12	Разрешение на допуск (акт допуск) электроустановки к эксплуатации
1.13	Акт приёмки благоустройства и озеленения территории объекта капитального строительства (зимняя или летняя форма)
1.14	Акты (справки) о выполнении технических условий на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения, в т.ч. связи, подписанные организациями, эксплуатирующими указанные сети
1.15	Техническая "ключевая" справка эксплуатирующей организации с участием застройщика и генподрядчика, подтверждающая готовность объекта к эксплуатации
1.16	Акт приемки построенного объекта застройщиком (с приложением документов, подтверждающих соответствие объекта требованиям технических регламентов и проектной документации)
1.17	Общий и специальные журналы, в которых осуществлялся учёт выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства
1.17.1	Общий журнал работ
1.17.2	Журнал входного контроля качества материалов и изделий
1.17.3	Журнал погружения (забивки) свай
1.17.4	Журнал бетонных работ
1.17.5	Журнал прогрева бетона
1.17.6	Журнал работ по монтажу строительных конструкций
1.17.7	Журнал сварочных работ
1.17.8	Журнал учёта и проверки качества контрольных (пробных) сварных соединений
1.17.9	Журнал термической обработки сварных соединений
1.17.10	Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений
1.17.11	Журнал производства антикоррозионных работ
1.17.12	Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов
1.17.13	Журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением
1.17.14	Журнал прокладки кабелей
1.17.15	Журнал монтажа кабельных муфт напряжением выше 1000 В
1.17.16	Журнал авторского надзора
1.18	Справка о характеристиках (технико-экономических показателях) объекта в соответствии с техническим планом объекта

II. Документы по зданиям, сооружениям и внутренним инженерным системам

2.1	Акты освидетельствования скрытых работ (в соответствии с проектной документацией) с приложением результатов экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля, документов, подтверждающих проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий), включая сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы, изделия, оборудование и исполнительные схемы
2.1.1	Исполнительные геодезические схемы по элементам, конструкциям и частям зданий и сооружений: - исполнительная геодезическая схема котлована; - исполнительная геодезическая схема свайного основания; - исполнительная геодезическая схема ростверков; - исполнительная геодезическая схема фундамента; - исполнительные геодезические схемы конструкций зданий и сооружений; - исполнительная геодезическая схема подкрановых балок и путей; - исполнительная геодезическая схема лифтовых шахт; - исполнительная геодезическая схема кровли; - исполнительная геодезическая схема навесных фасадов; - иные исполнительные геодезические схемы, отражающие фактическое положение элементов в соответствии с проектной документацией
2.1.2	Исполнительные чертежи систем инженерно- технического обеспечения внутри здания (сооружения): - исполнительные чертежи сетей водопровода; - исполнительные чертежи сетей канализации (хозяйственно-бытовой, водостока и т.д.); - исполнительные чертежи сетей отопления; - исполнительные чертежи сетей вентиляции; - исполнительные чертежи сетей дымоудаления; - исполнительные чертежи сетей кондиционирования; - исполнительные чертежи сетей газоснабжения; - исполнительные чертежи сетей электроснабжения и электроосвещения; - исполнительные чертежи сетей связи, телевидения и радиофикации; - исполнительные чертежи автоматических систем пожаротушения и пожарной сигнализации; - исполнительные чертежи по установке технологического оборудования.
2.2	Акты приёмки элементов, конструкций и частей зданий и сооружений
2.2.1	Акт приёмки свайного поля
2.2.2	Акт приёмки фасадов
2.2.3	Акт приёмки кровли
2.3	Акты испытаний, опробования и приёмки технических устройств инженерных систем здания, сооружения:
Отопление
2.3.1	Акт гидростатического испытания внутренних систем отопления и теплоснабжения
2.3.2	Акт приёмки внутренних систем отопления
	Акт об обеспечении объекта теплоснабжением
Вентиляция
2.3.3	Акт приёмки системы естественной вентиляции
2.3.4	Акт индивидуального испытания оборудования приточно-вытяжной вентиляционной системы
2.3.5	Акт приёмки систем приточно-вытяжной вентиляции с приложением паспортов вентиляционных систем
Кондиционирование
2.3.6	Акт индивидуального испытания оборудования системы кондиционирования
2.3.7	Акт приёмки системы кондиционирования воздуха и холодильной установки с приложением паспорта системы
Дымоудаление
2.3.8	Акт индивидуального испытания оборудования системы дымоудаления
2.3.9	Акт приёмки системы дымоудаления
Внутренние системы канализации
2.3.10	Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков
2.3.11	Акт приёмки системы и выпусков внутренней канализации
2.3.12	Акт приёмки системы и выпусков внутреннего водостока здания
	Акт приемки пристенных дренажей и водовыпусков в водостоки
Внутренние системы водоснабжения
2.3.13	Акт гидростатического или манометрического испытания системы холодного и горячего водоснабжения
2.3.14	Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения
2.3.15	Акт приёмки внутренних систем холодного и горячего водоснабжения
2.3.16	Акт технического освидетельствования водомерного узла
Внутренние электротехнические устройства
2.3.17	Паспорт заземляющих устройств
2.3.18	Протокол измерений сопротивления изоляции
2.3.19	Акт приемки внутренних электромонтажных работ
Системы телевидения, связи, радиофикации, видеонаблюдения внутри зданий (сооружений)
2.3.20	Акт приёмки слаботочных систем и автоматизации инженерных систем (по перечню в соответствии с утвержденным проектом)
	Справка приемки системы диспетчеризации инженерного оборудования
2.3.21	Акт приёмки внутренних сетей радиофикации в объеме утвержденного проекта в соответствии с техническими условиями
2.3.22	Акт приёмки внутренних систем телевидения в объеме утвержденного проекта в соответствии с техническими условиями
	Акт технической приемки локальных систем видеонаблюдения, подключенных к системе "Безопасный регион"
Технологическое оборудование и технологические трубопроводы
2.3.23	Акт испытания сосудов и аппаратов
2.3.24	Акт испытания машин и механизмов
2.3.25	Акт испытания трубопроводов
2.3.26	Акт индивидуального испытания технологического оборудования
2.3.27	Акт приемки смонтированного оборудования после комплексного опробования
Монтаж лифтов
2.3.28	Акты технического освидетельствования подъемно-транспортного оборудования (в соответствии с утвержденным проектом)
2.3.29	Декларация о соответствии, другие документы о приемке и вводе лифтов в эксплуатацию, оформленные в соответствии с законодательством
2.3.30	Акт приёмки лифта в эксплуатацию
2.4	Акт приёмки мусоропровода и мусоросборных камер
2.5	Экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания
2.5.1	Санитарно-эпидемиологическое заключение по результатам радиологического обследования с приложением протокола радиологического обследования радон, гамма-излучение)
2.5.2	Санитарно-эпидемиологическое заключение по результатам измерения шума от работы оборудования с приложением протокола измерения шума в закрытых помещениях
2.5.3	Санитарно-эпидемиологическое заключение по результатам измерения шума на границе санитарно-защитной зоны с приложением протокола измерения шума на границе санитарно-защитной зоны
2.5.4	Санитарно-эпидемиологическое заключение по результатам измерения уровней вибрации от работы оборудования с приложением протокола измерения вибрации
2.5.5	Протокол измерения освещённости
2.5.6	Протокол лабораторных исследований и измерений параметров микроклимата
2.5.7	Санитарно-эпидемиологическое заключение по результатам исследования воздуха в закрытых помещениях с приложением протокола исследования воздуха в закрытых помещениях
2.5.8	Акт гидравлического испытания ёмкостного сооружения
2.5.9	Акт тепловизионного контроля качества ограждающих конструкций
2.5.10	Энергетический паспорт объекта

III. Документы по наружным инженерным сетям, коммуникациям и дорогам (включая внутриплощадочные)

3.1	Акты освидетельствования скрытых работ (в соответствии с проектной документацией) с приложением результатов экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля, документов, подтверждающих проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий), включая сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы, изделия, оборудование и исполнительные схемы
3.1.1	Исполнительные схемы и профили участков наружных сетей инженерно-технического обеспечения: - исполнительные схемы и профили сетей водоснабжения; - исполнительные схемы и профили сетей канализации (ливневой, хозяйственно-бытовой и т.д.); - исполнительные схемы и профили тепловых сетей; - исполнительные схемы и профили сетей газоснабжения; - исполнительные схемы и профили сетей электроснабжения, наружного освещения; - исполнительные схемы и профили сетей связи.
3.2	Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения: - наружные сети теплоснабжения - наружные сети водоснабжения - наружные сети канализации (бытовой, дождевой и т.д.) - наружные сети электроснабжения - наружные сети газоснабжения - наружные сети связи - наружное освещение
3.3	Исполнительные схемы и профили участков наружных сетей инженерно-технического обеспечения со штампом на каждом листе с надписью "исполнительный чертёж принят" с указанием даты приема и номера регистрации.
3.4	Акты испытаний, опробования и приёмки технических устройств инженерных систем и сетей инженерно-технического обеспечения:
Наружные тепловые сети
3.4.1	Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность
3.4.2	Акт операционного, физического и механического контроля сварных стыков трубопроводов с приложением схемы и заключения о соответствии требованиям проекта и СНиП (форма специализированной организации)
3.4.3	Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов
3.4.4	Акт о проведении растяжки компенсаторов
Наружные сети водоснабжения и канализации
3.4.5	Акт о проведении приёмочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность
3.4.6	Акт о проведении пневматического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность
3.4.7	Акт о проведении приёмочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода на прочность и герметичность
3.4.8	Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения
	Акт осмотра дворовой канализационной сети
	Акт (справка) приемки дворовых водосточных сетей
	Акт технической приемки водопровода
Наружные сети электроснабжения
3.4.9	Протокол испытания силового кабеля напряжением свыше 1000 В
3.4.10	Паспорт воздушной линии электропередачи
	Акт приемки наружных работ по электроснабжению
3.4.11	Акт приемки работ по устройству наружного освещения
Наружные сети систем связи, телевидения, видеонаблюдения
	Справка о выполнении работ по телефонной канализации
	Акт приёмки внешней сети радиофикации в объеме утвержденного проекта в соответствии с техническими условиями
	Акт приёмки внешней сети телевидения в объеме утвержденного проекта в соответствии с техническими условиями
	Акт приемки магистральных сетей для подключения к системе "Безопасный регион"
Сети газораспределения и газопотребления
3.4.12	Строительный паспорт подземного (надземного) газопровода, газового ввода
3.4.13	Строительный паспорт газоиспользующего оборудования
3.4.14	Акт приёмки законченного строительством объекта газораспределительной системы
	Акт приемки газоиспользующего оборудования
	Акт приемки внутреннего газопровода
	Акт приемки наружного газопровода
3.5	Акты приёмки элементов, конструкций и частей дорог и сооружений
3.5.1	Исполнительная производственно-техническая документация при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
3.5.2	Акт о приёмке в эксплуатацию коммуникационного коллектора

Примечание: Данный перечень документов является примерным и может быть дополнен (сокращен) документами, определяемыми проектной документацией для конкретного объекта строительства, реконструкции.

Документы представляются в подлинниках с приложением заверенных копий документов, указанных в пунктах 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 без приложений, 1.8, 1.10.1, 1.10.2, 1.11 - 1.16, 2.2.1 - 2.2.3, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.7, 2.3.9, 2.3.12, 2.3.15, 2.3.16, 2.3.19, 2.3.20 - 2.3.22, 2.3.27, 2.3.30, 2.5.1 - 2.5.10, 3.2, 3.4.11, 3.4.14, 3.5.2. При необходимости, по требованию представителей строительного надзора предоставляются иные заверенные копии документов.

Незаверенные копии документов рассмотрению не подлежат и возвращаются заявителю без комментариев

Приложение N 32

Номер дела объекта капитального строительства		Экземпляр N _____
АКТ итоговой проверки N


(место составления)

Мною (нами),
(наименование должности, ФИО должностного лица (лиц) Главгосстройнадзора Московской области, осуществляющего (осуществляющих) проверку)
на основании
наименование основания (распоряжение (приказ), утвержденная программа проверок, извещение о завершение работ, подлежащих проверке, обращение физического и(или) юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления)
	с по
номер, дата документа основания	(сроки проведения проверки)
в присутствии
(наименование должности, ФИО присутствующих представителей)

статус проверяемого лица
(застройщик, технический заказчик, генеральный подрядчик, подрядчик, субподрядчик, лицо, осуществляющее строительство, осуществляющее строительный контроль, иное лицо)
проведена
(указать: плановая, внеплановая, внеплановая документарная)
проверка в соответствии с требованиями статьи 54 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, пунктами 9 - 11, 13 - 14 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. N 54 проведена проверка по:
(строительство, реконструкция - нужное указать)

(наименование объекта капитального строительства)
по адресу:
(адрес объекта капитального строительства - почтовый/строительный)

Предмет проверки:
(указываются выполненные работы (включая отдельные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения), подлежащие проверке, исполнительная или иная документация)
Начало проверки:
Окончание проверки:
Строительная готовность объекта:
(фактически выполненные работы (указать выполненные работы по строительству (реконструкции) объекта на день проверки), при недостатке места перечислять на отдельном листе и прилагать к акту)
В результате проведенной проверки установлено:

(наименование нарушений с указанием, технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации, требования которых нарушены, либо отсутствие таковых)
Объяснения и замечания застройщика или технического заказчика либо лица, осуществляющего строительство (или их представителей, иных лиц)






По результатам проверки оформлены:


(указываются документы, оформленные по результатам проверки, в том числе приложения к акту, дополнительные листы к акту, а также фотоматериалы и иные документы при их наличии)
При условии наличия нарушений, застройщику или техническому заказчику, либо лицу, осуществляющему строительство, в соответствии с требованиями части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ, запрещается приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
Подписи лица (лиц), составившего акт:

Подписи представителей проверяемого объекта:


(подпись)		(ф.и.о.)

(подпись)		(ф.и.о.)

С актом ознакомлен и один экземпляр получил


			}
(должность руководителя объекта или его представителя)		(подпись)	(ф.и.о.)


(должность руководителя объекта или его представителя)		(подпись)	(ф.и.о.)

От подписи отказался:
(указать причину отказа)

(должность руководителя объекта или его представителя)	(подпись)			(ф.и.о.)

(должность руководителя объекта или его представителя)	(подпись)			(ф.и.о.)
Наименование иных лиц, участвовавших в проверке:
(подпись, расшифровка подписи)

Примечания:

Приложение N 33

                             Заявление

     О выдаче заключения о соответствии построенного,

   реконструированного объекта капитального строительства

 требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых

     актов и проектной документации, в том числе требованиям

 энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта

капитального строительства приборами учета используемых энергетических

                             ресурсов

                                 N ___________________

                                   ________________

                                                                   (дата)

1. Застройщик или технический заказчик __________________________________

_________________________________________________________________________

    (для юридических лиц - наименование организации, юридический и

         фактический адрес, ОГРН, ИНН, КПП, тел./факс, E-mail;

   для физических лиц - ФИО, адрес регистрации и фактический адрес,

                паспортные данные, тел./факс, E-mail;

    для индивидуальных предпринимателей - наименование организации,

   адрес регистрации и фактический адрес, ИНН, тел./факс, E-mail)

2. Объект капитального строительства, реконструкции (нужное подчеркнуть):

_________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства)

_________________________________________________________________________

3. Адрес объекта капитального строительства _____________________________

_________________________________________________________________________

                        (почтовый или строительный)

4. Акт Итоговой проверки от ________________ N __________________________

     Прошу    Вас    выдать    заключение  о  соответствии  построенного,

реконструированного    объекта   капитального  строительства  требованиям

технических  регламентов,  иных  нормативных  правовых  актов и проектной

документации,  в  том  числе  требованиям  энергетической эффективности и

требованиям  оснащенности  объекта  капитального  строительства приборами

учета используемых энергетических ресурсов.

                             __________________ _________________________

                              (личная подпись)    (расшифровка подписи)

__________________________________________

 (должность лица, подписавшего извещение)

                  М.П.                        "____" ____________ 20   г.

Приложение N 34

                                                            Бланк N 1

                             РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об утверждении заключения о соответствии

построенного, реконструированного

объекта капитального строительства

требованиям технических регламентов,

иных нормативных правовых актов

и проектной документации, в том числе

требованиям энергетической эффективности

и требованиям оснащенности

объекта капитального строительства

приборами учета используемых энергетических

ресурсов

     В   соответствии  с  Положением  об  осуществлении  государственного

строительного    надзора    в    Российской    Федерации,    утвержденным

постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 1 февраля 2006 г.

N 54,  распоряжением  Главгосстройнадзора Московской области от 30 января

2007 г. N 01.

                             УТВЕРЖДАЮ:

     Заключение  Главгосстройнадзора  Московской  области  о соответствии

построенного,   реконструированного  объекта  капитального  строительства

требованиям  технических  регламентов,  иных нормативных правовых актов и

проектной    документации,    в   том  числе  требованиям  энергетической

эффективности    и    требованиям    оснащенности   объекта  капитального

строительства   приборами  учета  используемых  энергетических  ресурсов,

выданное     __________________    по    объекту:    "_________________",

расположенному по адресу: __________________.

________________________ _______________ ________________________________

      (должность)          (подпись)           (расшифровка подписи)

                                                            Бланк N 2

		Утверждено распоряжением
Номер дела:	N _____________________		от "___" ___________ _____ г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов

		"___" ___________ _____ г.
(место составления)

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано: _______________________________________________________________.
_____________________________________________, срок действия до года.
и подтверждает, что объект капитального строительства:

(наименование объекта капитального строительства)
расположенный по адресу:
(адрес объекта капитального строительства)
СООТВЕТСТВУЕТ требованиям действующих технических регламентов, нормативных правовых актов и проектной документации, разработанной, шифр:

Производственные и исполнительные документы находятся на ответственном хранении у застройщика, получившего данное заключение, до передачи после получения Разрешения на ввод эксплуатирующей организации. В случае проведения строительных работ после выдачи данного заключения, оно является недействительным.


(наименование должности, ФИО представителя застройщика или технического заказчика, получившего заключение)		(подпись, расшифровка подписи)

Приложение N 35

						Утверждено распоряжением
Номер дела: ______________						от "____" ______________ г.

РЕШЕНИЕ об отказе в выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов

По результатам рассмотрения обращения:
(наименование застройщика или заказчика, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

о выдаче заключения о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации
		(построенного, реконструированного - нужное указать)
объекта капитального строительства
				(наименование объекта капитального строительства)
по адресу:
	(адрес объекта капитального строительства)
УСТАНОВЛЕНО:
При строительстве (реконструкции) вышеуказанного объекта капитального строительства допущены и на дату вынесения решения не устранены следующие нарушения соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов и проектной документации:

(наименование нарушений с указанием, технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации, требования которых нарушены)
На основании пункта 18 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. N 54
РЕШЕНО:
отказать
			(наименование застройщика или технического заказчика)
в выдаче заключения о соответствии
					(построенного, реконструированного - нужное указать)
объекта капитального строительства
				(наименование объекта капитального строительства)
по адресу:
	(адрес объекта капитального строительства)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Наименование должности,

ФИО представителя

застройщика или технического заказчика,

получившего заключение

(подпись, расшифровка подписи)

Приложение N 36

                             Решение

        О консервации объекта строительства, реконструкции

1. Застройщик (технический заказчик, лицо осуществляющее строительство)

_________________________________________________________________________

    (для юридических лиц - наименование организации, юридический и

          фактический адрес, ОГРН, ИНН, КПП, тел./факс, E-mail;

    для физических лиц - ФИО, адрес регистрации и фактический адрес,

               паспортные данные, тел./факс, E-mail;

    для индивидуальных предпринимателей - наименование организации,

    адрес регистрации и фактический адрес, ИНН, тел./факс, E-mail)

2. Объект строительства, реконструкции (нужное подчеркнуть):

_________________________________________________________________________

           (наименование объекта капитального строительства)

_________________________________________________________________________

3. Адрес объекта строительства, реконструкции ___________________________

_________________________________________________________________________

                       (почтовый или строительный)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства _______

_________________________________________________________________________

            (номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)

5.  Положительное  заключение  экспертизы  проектной  документации,  если

проектная    документация  объекта  капитального  строительства  подлежит

экспертизе  в  соответствии  с  требованиями статьи 49 Градостроительного

кодекса  Российской  Федерации  (указание на применение типовой проектной

документации  или  ее  модификации, включенной в реестр типовой проектной

документации) ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                 (номер и дата выдачи, кем выдано)

6.    Положительное     заключение      государственной     экологической

экспертизы  проектной  документации,  если проектная документация объекта

капитального    строительства    подлежит  государственной  экологической

экспертизе ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                (номер и дата выдачи, кем выдано)

7.    Перечень    работ    по    консервации    объекта    строительства,

реконструкции (указать нужное):

7.1.  выполнение  конструкций,  принимающих  проектные  нагрузки  (в  том

числе временных);

7.2.  монтаж   оборудования,  дополнительно   закрепляющего  неустойчивые

конструкции и элементы, или демонтаж таких конструкций и элементов;

7.3.  освобождение   емкостей  и   трубопроводов  от  опасных  и  горючих

жидкостей, закрытие или сварка люков и крупных отверстий;

7.4.    приведение    технологического    оборудования    в    безопасное

состояние;

7.5.  отключение  инженерных  коммуникаций, в  том  числе  временных  (за

исключением тех, которые необходимы для обеспечения сохранности объекта);

7.6.  принятие  необходимых  мер,   препятствующих   несанкционированному

доступу внутрь объекта и на территорию строительной площадки.

8.  Лица, ответственные  за сохранность  и безопасность  объекта,  в  том

числе  конструкций,  оборудования,  материалов  и  строительной  площадки

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                  (должностное лицо или организация)

9.   Сроки   разработки   технической   документации,   необходимой   для

проведения  работ  по консервации объекта, а также сроки проведения работ

по его консервации ______________________________________________________

10. Размер средств на проведение работ по консервации объекта

_________________________________________________________________________

  (определяются на основании акта, подготовленного лицом, осуществляющим

   строительство, реконструкцию объекта (подрядчиком), и утвержденного

             застройщиком или техническим заказчиком)

                           _________________ ____________________________

                            (личная подпись)     (расшифровка подписи

________________________________________)

(должность лица, подписавшего извещение)

             М.П.                          "____" _______________ 20   г.

                           _________________ ____________________________

                            (личная подпись)     (расшифровка подписи

________________________________________)

(должность лица, подписавшего извещение)

             М.П.                          "____" _______________ 20   г.

Приложение N 37

ПРОТОКОЛ N об административном правонарушении
____________________		_____________________
				(место составления)


(ФИО, должность лица, составившего протокол)
при осуществлении проверки объекта капитального строительства: "_____________________________" по адресу: _________________________, источник финансирования:
(выполнения требований градостроительного законодательства, соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов и проектной документации, выполнения предписания (реквизиты предписания), наименование объекта капитального строительства, полный адрес объекта капитального строительства (строительный/почтовый)
В присутствии:
(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя юридического лица/ фамилия, имя, отчество, должность должностного лица/ фамилия, имя, отчество физического лица, в случае неявки представителя юридического лица, должностного лица либо физического лица, сделать об этом отметку и указать ссылку на документы, подтверждающие его надлежащее извещение о месте и времени составления протокола)
выявил следующее:*
(подробное описание обнаруженных нарушений: этажи, оси, отметки и т.д. по каждому виду правонарушений, также указываются главы, разделы, параграфы, пункты нормативных документов в области строительства, обязательные требования которых нарушены, невыполнение предписания и его исходные данные)
Таким образом,
(указать сведения о лице, привлекаемом к административной ответственности, в том числе для юридических лиц сведения согласно ЕГРЮЛ: наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН, дата регистрации. Иные сведения, индивидуализирующие юридическое лицо, на усмотрение проверяющего: КПП, Ф.И.О., должность руководителя, даты выдачи правоустанавливающих документов, контактные телефоны.)

(фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения физического лица, адрес места жительства и/или регистрации по месту пребывания, место работы или учёбы, серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан, для должностного лица также указание его должности и наименование работодателя)
совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ______________ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).
Учитывая изложенное и на основании ст. 28.2 КоАП РФ, в присутствии (отсутствии надлежаще извещенного о месте и времени составления протокола) лица (уполномоченного представителя юридического лица), в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

(ФИО лица, в случае неявки надлежаще извещенного лица сделать об этом отметку)
которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2 и 25.1 КоАП России, статьей 51 Конституции РФ, иными статьями КоАП РФ

					(подпись)
Объяснения лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении


Протокол мною прочитан. Записано правильно.
Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении (его уполномоченный представитель)
	(подпись)		(расшифровка подписи)


(в случае отказа подписать протокол и сделать об этом запись)
Копию настоящего протокола получил		"______"	________________		20_______г.

	(подпись)		(расшифровка подписи)

Должность лица, составившего протокол

(должность)	(подпись)			(расшифровка подписи)

* Примечание: при большом объеме информации данные указываются в дополнительных листах, которые подписываются должностным лицом, составившим протокол, физическим лицом или уполномоченным представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола в нем делается соответствующая запись.

Приложение N 38

                             ДОВЕРЕННОСТЬ

  (для предоставления интересов в Главном управлении государственного

           строительного надзора Московской области)

г. ________________                            "____" ___________ 20   г.

________________________________ в лице ________________________________,

    (наименование организации)                (должность, Ф.И.О.)

действующий на основании _____________________________________, настоящей

                                (устава, приказа, т.п.)

доверенностью уполномочиваю гр. _________________________________________

                                          (Ф.И.О. полностью)

паспорт: N __________, выдан _____________ , "____" ____________ 20   г.,

код подразделения ___________ , зарегистрирован по адресу: ______________

________________________________________________________________________;

представлять интересы ________________________ в качестве представителя в

                     (наименование организации)

Главном  управлении  государственного  строительного  надзора  Московской

области при осуществлении проверок по адресу:

_________________________________________________________________ объекта

строительства: __________________________________________ и иных случаях.

___________________ имеет право представлять интересы ___________________

(Ф.И.О. представителя)                         (наименование организации)

в    качестве   законного    представителя,    получать,   предоставлять,

подписывать  документы  и  акты  проверок,  протоколы об административном

правонарушении,    предписания,    постановления    со    всеми  правами,

предоставленными  законом  на основании ст. 185 ГК РФ, ст.ст. 25.1, 25.4,

25.5  КоАП РФ, в том числе совершать все необходимые действия, касающиеся

выполнения настоящего поручения.

Доверенность выдана сроком до "___" ___________ 20   г.

Подпись гр. _________________________: _____________________ удостоверяю.

                    (Ф.И.О.)                 (подпись)

____________________________________________________ ___________________.

    (Ф.И.О. и должность руководителя организации)         (подпись)

       (М.П.)

Приложение N 39

                             Перечень

    административных материалов (документов), передаваемых в

  Правовой отдел Правового управления с целью подготовки заявлений

  в арбитражный суд о привлечении к административной ответственности

                по части 6 статьи 19.5 КоАП РФ

ОНЗС N ___________, должностное лицо ____________________________________

_________________________________________________________________________

                 (должность, фамилия, имя, отчество)

Наименование организации 1 ______________________________________________

Адрес проверенного строительного объекта 1 ______________________________

_________________________________________________________________________

N п/п	Наименование документа	Форма документа	Наличие документа и его реквизиты 2	Кол-во листов	Примечание Основания возврата на доработку
1.	Протокол об административном правонарушении - основание для передачи дела в суд	Оригинал документа со всеми заполненными разделами, подписью должностного лица и расшифровкой подписи.
2.	"Окончательный" 3 Акт проверки -основание составления Протокола о привлечении к административной ответственности по ч. 6 статьи 19.5 КоАП РФ.	Копия "Окончательного" Акта проверки 4 со всеми заполненными разделами, подписью лица, указанием его должности и расшифровкой подписи.
3.	Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки исполнения Предписания, являющееся основанием проведения "Окончательной" проверки.	Копия Распоряжения, датируемая ранее начала проведения "Окончательной" проверки исполнения Предписания.
4.	Приложения к "Окончательному" Акту проверки, на которые имеется ссылка в Акте, в том числе фотоматериалы 5.	Копии документов, фотоматериалов, заверенных лицом, составившим "Окончательный" Акт проверки с проставлением даты фотосъёмки, указанием на исходные данные Акта проверки, приложением которого являются материалы/ фотоматериалы.
5.	Документ, подтверждающий надлежащее уведомление законного представителя о предстоящей "Окончательной" проверке исполнения Предписания и составлении Протокола в случае выявлении фактов любых иных административных правонарушений.	Копия телеграммы по типовой форме на руководителя юридического лица и уведомления о её вручении/ причинах невручения или копия уведомления с подписью руководителя юридического лица о предстоящей проверке исполнения Предписания и составлении протокола с указанием точных данных составления (даты, места, времени).
6.	Документ, подтверждающий надлежащую передачу/ направление Протокола и "Окончательного" Акта проверки уполномоченному представителю юридического лица.	Копия с подписью и её расшифровкой и указанием должности уполномоченного представителя юридического лица (законного представителя, представителя по доверенности) на Протоколе и "Окончательном" Акте проверки о получении данных документов "на руки". В случае отсутствия представителя (не имения полномочий получения) копии почтовой квитанция и описи ценного письма, подтверждающие направление Акта и Протокола руководителю юридического лица.
7.	Доверенность представителя юридического лица по форме Главного управления 6	Оригинал или заверенная юридическим лицом копия. В случае, если проверяющему был предъявлен оригинал, копия доверенности юридического лица заверяется проверяющим лицом.
8.	Неисполненное Предписание	Копия Предписания со всеми заполненными разделами и указанием реального срока его исполнения. 7
9.	"Первоначальный" Акт проверки - основание выдачи Предписания 8.	Копия "Первоначального" Акта проверки с указанием конкретных нарушений.
10.	Приложения к "Первоначальному" Акту проверки, на которые имеется ссылка в Акте, в том числе фотоматериалы *	Копии документов, фотоматериалов, заверенных лицом, составившим "Первоначальный" Акт проверки с проставлением даты фотосъёмки, указанием на исходные данные Акта проверки, приложением которого являются материалы/ фотоматериалы.
11.	Документ, подтверждающий надлежащую передачу/ направление Предписания и "Первоначального" Акта проверки уполномоченному представителю юридического лица.	Копия с подписью и её расшифровкой и указанием должности уполномоченного представителя юридического лица (законного представителя, представителя по доверенности) на Предписании и "Первоначальном" Акте проверки о получении данных документов "на руки". В случае отсутствия представителя (не имения полномочий на получение) копии почтовой квитанция и описи ценного письма, подтверждающие направление их руководителю юридического лица.
12.	Документ, подтверждающий надлежащее уведомление законного представителя о предстоящей "Первоначальной" проверке (документарной или плановой)	Копия телеграммы по типовой форме на руководителя юридического лица и уведомления о её вручении/ причинах невручения или копия уведомления с подписью руководителя юридического лица о предстоящей "Первоначальной" проверке (даты, места, времени проведения "Первоначальной" проверки).
13.	Распоряжение о проведении "Первоначальной" проверки (документарной, плановой, внеплановой по согласованию с прокуратурой и иных законных случаях).	Копия Распоряжения, датируемая ранее проведения и составления "Первоначального" Акта проверки - основания выдачи Предписания.
14.	Программа проведения проверок 9	Копия программы проведения проверок
15.	Согласие прокуратуры на проведение "Первоначальной" внеплановой Проверки 10	Копия согласия
16.	Документ о строительном статусе привлекаемого лица	Копия разрешения на строительство, извещение о начале строительства, договоры, выписка из ЕГРП о собственнике земельного участка, иные документы, определяющие статус юридического лица
17.	Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП	Распечатка выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, подтверждающая почтовые и иные реквизиты юридического лица, ИП наименование его исполнительного органа
18.	Иные документы - доказательства неисполнения законного Предписания (12)	Копии договоров, журнала работ, смет, извещений о начале строительства, графика производства работ на объекте, писем органов местного самоуправления, прокуратуры, иных органов, граждан, явившиеся поводами для проведения проверки и др.

1 Заполняется сотрудником ОНЗС, передающим документы.

2 Раздел заполняется сотрудником ОНЗС, передающим документы. При отсутствии обязательных документов - не отмеченных знаком "*" - документы не передаются/не принимаются. Документы должны быть переданы в Правовой отдел не позже 7 календарных дней после составления протокола.

3 В разделах описи проверка/акт проверки, явившиеся основанием составления Протокола о привлечении к административной ответственности по части 6 статьи 19.5 КоАП РФ (неисполнение законного Предписания) условно именуются "Окончательными", а проверки/акты проверок, явившиеся основанием для выдачи Предписания, условно именуются "Первоначальными". Условные термины применяются только в Описи. Их применение в официальных документах исключается.

4 На всех копиях документов проставляется штамп ОНЗС, дата копии, должность, подпись и расшифровка подписи должностного лица, составившего административные материалы. Копии должны быть разборчивы и читаемы, выполнены качественно и ясно воспроизводить оригинал документов.

5 Знак "*" указывает на факультативные документы: предоставляются в случае их наличия. Обязательны при прямом указании на них в материалах административного дела (актах, протоколах).

6 Оригинал или заверенная юридическим лицом копия предоставляется в материалы надзорного дела. С них снимается копия и заверяется по схеме сноски N 1.

7 Срок исполнения Предписания не должен наступить ранее его фактического получения юридическим лицом. Разумность срока исчисляется с момента фактического получения Предписания юридическим лицом.

8 "Первоначальным" Актом проверки, послужившим основанием выдачи Предписания может быть Акт плановой проверки или Акт, составленный по результатам документарной проверки, иные Акты внеплановых проверок, осуществленных по согласованию с прокуратурой и, в случаях, прямо предусмотренных законом.

9 Предоставляется, если основанием для "Первоначальной" проверки и выдачи Предписания являлась плановая проверка.

10 В случае если "Первоначальная" проверка является внеплановой и при этом не является документарной.

Приложение N 40

                             ТЕЛЕГРАММА

       на рассмотрение дела об административном правонарушении

_____________________ в Главном управлении государственного строительного

надзора  Московской  области   (далее - Главное   управление)   состоится

рассмотрение протокола  об административном правонарушении, составленного

________________________ при осуществлении проверки _____________________

по адресу: ______________________________________________________________

При себе прошу иметь паспорт.

_____________________________ ______________ ____________________________

         (должность)            (подпись)        (расшифровка подписи)

получено на руки:

                  ______________/__________________________/_____________

                     (подпись)         (должность,             (дата)

                                   Ф.И.О. получателя)

Приложение N 41

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N по делу об административном правонарушении
г. Москва
(место рассмотрения)		(дата рассмотрения)

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, возбужденного _________________ в отношении ___________________

отметил: - рассмотрение указанного дела относится к компетенции Главного управления государственного строительного надзора Московской области; - протокол составлен правильно; - все лица, участвующие в рассмотрении дела, извещены о времени и месте его рассмотрения; - вся необходимая документация по данному делу представлена - лицам, участвующим в рассмотрении дела, разъяснены их права и обязанности; - отводы и ходатайства не заявлены
заслушав лиц, участвующих в рассмотрении: представителя по доверенности:
УСТАНОВИЛ:
При проведении проверки ____________________, осуществляемого _______________ по адресу: _____________________, обнаружены следующие правонарушения:
На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 КоАП РФ.
ПОСТАНОВИЛ: Признать: ___________________________ виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ____________ КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере:
Штраф перечислить на расчетный счет: Наименование получателя: ИНН 7707029720/КПП 507501001, Управление Федерального казначейства по Московской области (Главгосстройнадзор Московской области); Банк получателя: Отделение 1 Москва, р/с 40101810600000010102; БИК 044583001, к/с - нет; Назначение платежа: оплата штрафа по Постановлению N _____, дата ____________, КБК 02611690050050000140; ОКТМО 46649000; НДС не облагается. При оплате штрафа просьба указывать уникальный идентификатор начисления (УИН) - %HRSN1_(ГСН.П.01.01.1)(1)(217)(21,0,35)}.
О перечислении сумм штрафа сообщить в ______________________ в течение 60 дней со дня вступления Постановления в законную силу. В случае неоплаты документы будут направлены на исполнение судебному приставу для взыскания суммы штрафа. В соответствии с частью 6 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ N 190-ФЗ от 29.12.2004 г. обеспечить устранение недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков. Постановление вступает в силу с _______________ и в соответствии со ст. 31.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Федеральный закон от 30.12.2001 г. N 195-ФЗ) действует в течение двух лет. Срок предъявления к исполнению - два года.
Постановление может быть обжаловано согласно ст. 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления в порядке, установленном ст. ст. 30.1, 30.2 КОАП РФ.


МП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ направлено почтой:
				(Ф.И.О. отправителя)		(дата)

получено на руки:		/			/
	(подпись)		(Ф.И.О. получателя)				(дата)

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.