Приложение

Приложение
к распоряжению
Жилищного комитета
от 2.03.2017 г. N 175-р

                           Договор N__________ 

       на выполнение работ по разработке проектной документации

         на проведение капитального ремонта общего имущества

  в многоквартирном(-ых) доме(-ах) в Санкт-Петербурге, собственники

  помещений, в которых формируют фонд капитального ремонта на счете

некоммерческой организации "Фонд - региональный оператор капитального

          ремонта общего имущества в многоквартирных домах"

(далее - региональный оператор) или на специальном счете, владельцем

               которого является региональный оператор

г. Санкт-Петербург                          "__"__________201__ года

____________________________________________________________________

      (некоммерческая организация "Фонд - региональный оператор

    капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"

____________________________________________________________________

в лице _______________________________________________, действующего

на основании ______________________________, именуем (-ая, -ый, -ое)

в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и____________________________

____________________________________________________________________

              (наименование подрядной организации)

в лице________________________________________________, действующего

на основании _______________________________, именуемое в дальнейшем

Исполнитель (вместе именуемые - Стороны), на основании Положения о

привлечении специализированной некоммерческой организацией,

осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 N 615

(далее -Положение), Закона Санкт-Петербурга от 04.12.2013 N 690-120

"О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в

Санкт-Петербурге" (далее - Закон) заключили настоящий договор (далее

- Договор) о нижеследующем.

                     Статья 1. Термины и определения

   1.1. В настоящем Договоре применяются следующие термины и

определения:

   1.1.1 Акт приема-передачи - документ, применяемый для приемки

выполненных Исполнителем работ и согласованный в порядке,

предусмотренном Договором и действующем законодательством.

   1.1.2. Дни - календарные дни.

   1.1.3. График выполнения работ - документ, являющийся приложением

к Договору, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в

котором определены этапы проведения работ в соответствии с Договором.

   1.1.4. Виды работ - виды работ по капитальному ремонту общего

имущества в многоквартирных домах, предусмотренные частью 1

статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и частью 4

статьи 2 Закона Санкт-Петербурга от 04.12.2013 N 690-120 "О

капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в

Санкт-Петербурге" и включенные в Региональную программу

капитального ремонта.

   1.1.5. Объект - конструктивный элемент или вид инженерного

оборудования, наименование которого соответствует наименованию

одного из видов работ, входящий в состав общего имущества

многоквартирного дома, расположенного по адресу (адресам) (далее -

Объект(-ы)) согласно Приложению 1 к Договору, в отношении которого

должна быть разработана проектная документация на проведение

капитального ремонта в соответствии с настоящим Договором.

   1.1.5. Документация - проектная документация на капитальный

ремонт Объекта -комплект технической документации, включающей

графическую, расчетную части, сметную документацию и т.д.,

выполненные в соответствии с составом разделов проектной

документации и требованиями к их содержанию, утвержденными

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию",

требованиями нормативно-технической документации в области

градостроительной деятельности, а также техническим заданием,

заданием на проектирование.

   1.1.6. Качество Документации - требования, предъявляемые

техническим заданием, техническими условиями (далее - ТУ), Сводами

правил (далее - СП), государственными стандартами, рекомендациями

и замечаниями согласующих инстанций, а также указаниями Заказчика и

другими действующими нормативными актами Российской Федерации и

Санкт-Петербурга, условиями настоящего Договора.

   1.1.7. Недостатки - допущенные отступления от требований к

качеству документации.

   1.1.8. Представитель Заказчика - лицо, назначенное и

уполномоченное Заказчиком для выполнения задач, определенных

Договором.

   1.1.9. Представитель Исполнителя - лицо, назначенное и

уполномоченное Исполнителем для выполнения задач, определенных

Договором.

   1.1.10. Задание на проектирование - разработанный и утвержденный

заказчиком перечень исходных данных для разработки проектной

документации, требований к объёму и составу проектной документации,

требований по обеспечению этапов проведения работ, сохранению

инженерного оборудования и (или) конструкций (элементов таких

конструкций), затрагиваемых при производстве работ, но не подлежащих

капитальному ремонту, требований о необходимости разработки

проектной документации по выносу сетей из зон производства работ, на

период производства работ, требований к содержанию разрабатываемых

разделов проектной документации, перечне и условиях согласования

проектной документации.

   Примерные формы заданий на проектирование по видам работ

утверждены распоряжением Жилищного комитета от 16.02.2015 N 103-р

"Об утверждении примерных форм заданий на проектирование для

разработки проектной документации по основным видам работ по

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в

Санкт-Петербурге, предусмотренным Региональной программой

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в

Санкт-Петербурге".

   1.1.11. Этап выполнения Работ(1) - группа (перечень) Объектов,

объединенных по общему признаку: одинаковый срок окончания

выполнения Работ в соответствии с Графиком выполнения Работ

(Приложение 4 к Договору).

                         Статья 2. Предмет Договора

   2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя

обязательства по разработке и согласованию в установленном порядке

Документации (далее - Работы) на проведение капитального ремонта

Объекта(-ов) согласно перечню в соответствии с Приложением 1 к

Договору.

   Документация, должна содержать материалы в текстовой форме и в

виде карт (схем) и определяющую архитектурные,

функционально-технологические, конструктивные и

инженерно-технические решения для обеспечения капитального ремонта

Объекта.

   Результатом Работ является выполненная и согласованная в порядке,

установленном действующим законодательством, Документация по Объекту

(-ам) согласно Приложению 1 к Договору.

   2.2. Исполнитель выполняет Работы в соответствии с Расчетом

стоимости Договора термин применяется при наличии нескольких

Объектов (Приложение 1 к Договору), Заданием(-ями) на проектирование

(Приложение 2 к Договору), Сметной документацией на разработку

проектной документации (Приложение 3 к Договору), Графиком

выполнения Работ (Приложение 4 к Договору), иными исходными данными,

необходимыми для выполнения работ, указанными в Приложении 5 к

Договору (далее - иные исходные данные), определяющими объем,

содержание Работ, а также в соответствии с требованиями действующего

на территории Российской Федерации законодательства.

   2.3. Заказчик предоставляет Исполнителю перечень исходных данных

для проектирования, требования к объему и составу Документации,

требования к проведению Работ, сохранению инженерного оборудования и

(или) конструкций (элементов таких конструкций), затрагиваемых при

производстве работ, но не подлежащих капитальному ремонту,

требования к содержанию разрабатываемых разделов проектной

документации, перечень и условия согласования Документации в

перечисленных в Задании на проектирование ведомствах и организациях.

   2.4. Исполнитель, принимая на себя обязательства по выполнению

Работ, подтверждает, что Задание на проектирование (приложение 2 к

Договору) сформировано в объеме, необходимом и достаточном для

выполнения Работ по Договору.

   2.5. Документация, разрабатываемая в рамках настоящего Договора,

должна соответствовать условиям ТУ, СП, ГОСТов, технических

регламентов, действующих в области проектно-изыскательских работ,

строительства и капитального ремонта, Заданием(-ями) на

проектирование (Приложение 2 к Договору), Сметной документации на

разработку проектной документации (Приложение 3 к Договору),

Графику выполнения Работ (Приложение 4 к Договору), иным исходным

данным (Приложение 5 к Договору), условиям настоящего Договора.

   2.6. Контроль за надлежащим выполнением Исполнителем обязательств

по Договору, в том числе за сроками и этапами выполнения работ,

оформлением документов, связанных с оплатой и подтверждающих

выполнение работ, их согласование производится Представителем

Заказчика.

   2.7.(2) Договор заключен по результатам электронного аукциона на

основании протокола о результатах электронного аукциона

от "___"_____________201__ N____________.

   2.7.(3) Договор заключен с единственной подрядной организацией в

соответствии с подпунктом______пункта 193 Положения.

   2.8. В качестве обеспечения исполнения обязательств представлено

(выбрать нужное):

   банковская гарантия от "__"_______201___г. N________в размере____

(____________) рублей;

   обеспечительный платеж в размере_________ (_____________) рублей,

перечисленные Исполнителем на расчетный счет Заказчика в соответствии

с платежным поручением от "__"___________201__г. N_________________.

   В ходе исполнения Договора допускается замена вида обеспечения

исполнения обязательств на основании дополнительного соглашения к

Договору.

   При замене вида обеспечения исполнения обязательств по Договору с

обеспечительного платежа на банковскую гарантию, денежные средства

возвращаются Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента

получения Заказчиком подтверждения от банка, выдавшего гарантию,

факта выдачи данной банковской гарантии.

   2.9.(4) В случае, если в качестве обеспечения исполнения

обязательств по Договору Исполнителем представлен обеспечительный

платеж:

   2.9.1. Размер обеспечительного платежа, перечисленного

Исполнителем в качестве исполнения обязательств по Договору на счет

Заказчика в соответствии с платежным поручением от "__"________201__

N____________, составляет____________.

   2.9.2. Обеспечительный платеж, полученный Заказчиком в качестве

обеспечения исполнения обязательств по Договору, возвращается

Исполнителю в случае надлежащего исполнения последним своих

обязательств по Договору не позднее 15 дней со дня проведения в

соответствии с пунктом 4.4. настоящего Договора оплаты за

выполненные работы по Договору, путем перечисления на счет

Исполнителя, или не позднее 5 (пяти) банковских дней со дня

получения письменного требования о возврате обеспечительного

платежа на иной счет Исполнителя, указанный в таком требовании, но

не ранее даты оплаты за выполненные работы по Договору.

   2.9.3. При ненадлежащем выполнении Исполнителем своих

обязательств по Договору, Заказчик, без согласия Исполнителя, а

также без обращения в суд обращает взыскание на обеспечительный

платеж, полученный Заказчиком в качестве обеспечения исполнения

обязательств но Договору, с целью удовлетворения своих требований.

   Обеспечительный платеж остается у Заказчика в размере

причитающейся ему неустойки предусмотренной пунктами 11.2, 11.3

Договора, а также в случае расторжения Договора в одностороннем

порядке по основаниям, предусмотренным п. 12.3 Договора, в размере,

установленном п. 12.7 Договора Заказчик обращает взыскание на всю

сумму обеспечительного платежа, полученного в качестве обеспечения

обязательств по Договору, в том числе на сумму, оставшуюся после

удовлетворения требований в соответствии с Договором, если

Исполнитель не выполнил предусмотренные Договором услуги.

   Сумма обеспечительного платежа, оставшаяся после удовлетворения

требований Заказчика, возвращается Исполнителю при условии, что

остальные обязательства Исполнителя по Договору исполнены

надлежащим образом, в порядке, предусмотренном п. 2.9.2. Договора.

   2.10. В случае, если по каким-либо причинам, банковская гарантия

закончила свое действие и перестала обеспечивать исполнение

Исполнителем своих обязательств по Договору, в том числе при отзыве

лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта, Исполнитель

обязуется в течение десяти банковских дней предоставить Заказчику

иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по

Договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в

Договоре и в аукционной документации.

                   Статья 3. Сроки выполнения работ

   3.1. Начало выполнения работ по Договору: с момента подписания

сторонами Договора.

   3.2. Срок окончания выполнения Работ по Договору: через__________

дней с момента начала выполнения Работ по Договору.

   3.3. Сроки отдельных этапов выполнения Работ по Объекту(-ам)

определяются Графиком выполнения Работ согласно Приложению 4 к

Договору.

   3.4. Датой окончания выполнения Работ по Объекту(-ам) считается

дата подписания сторонами Акта(-ов) приема-передачи Документации

(далее - Акт приема-передачи) по форме согласно Приложению 6 к

Договору, в порядке, установленном статьей 8 Договора.

   3.5. Исполнитель вправе досрочно полностью выполнить Работы,

предусмотренные Договором, при этом Исполнитель не вправе требовать

увеличения цены Договора.

      Статья 4. Стоимость работ по Договору и порядок их оплаты

   4.1.(5) Выбрать необходимый вариант:

   Вариант 1: Общая стоимость работ по Договору составляет______руб.

(_________________),

том числе НДС__________руб. ( ______________________________руб.):

   Общая стоимость работ по Договору формируется в соответствии с

Приложением 1 путем умножения цены, определенной Сметной

документацией Заказчика (Приложение N 3) на коэффициент снижения

стоимости работ, равный_________ и рассчитанный как отношение

предложения Исполнителя о цене Договора к начальной (максимальной)

стоимости работ.

   Стоимость выполнения работ по Объекту(-ам) рассчитывается путем

умножения цены, определенной Сметной документацией Заказчика

(Приложение N 3) по Объекту(-ам) на коэффициент снижения стоимости

работ, равный ______________и рассчитанный как отношение предложения

Исполнителя о цене Договора к начальной (максимальной) стоимости

работ.

   Стоимость выполнения Работ по каждому этапу рассчитывается путем

суммирования стоимости работ по Объектам, входящим в указанный этап.

   Вариант 2: Общая стоимость работ по Договору составляет______руб.

(_________________________________________________________________),

в том числе НДС ___________ руб. (____________________________ руб.)

и соответствует начальной (максимальной) стоимости работ (Приложение

N 1).

   Стоимость выполнения работ по Объекту определяется Сметной

документацией Заказчика (Приложение N 3) по каждому объекту.

   Стоимость выполнения Работ по каждому этапу рассчитывается путем

суммирования стоимости работ по Объектам, входящим в указанный этап.

   Вариант 3: Общая стоимость работ по Договору составляет ____ руб.

(_________________________________________________________________),

НДС не облагается.

   Стоимость работ по Договору формируется в соответствии с

Приложением N 1 путем умножения цены, определенной Сметной

документацией Заказчика (Приложение N 3) на коэффициент снижения

стоимости работ, равный____________и рассчитанный как отношение

предложения

Исполнителя о цене Договора к начальной (максимальной) стоимости

работ без учета НДС.

   Стоимость выполнения работ по Объекту(-ам) рассчитывается путем

умножения цены, определенной Сметной документацией Заказчика

(Приложение N 3) по Объекту(-ам) на коэффициент снижения стоимости

работ, равный ___________и рассчитанный как отношение предложения

Исполнителя о цене Договора к начальной (максимальной) стоимости

работ без учета НДС.

   Стоимость выполнения Работ по каждому этапу рассчитывается путем

суммирования стоимости работ по Объектам, входящим в указанный этап.

   Вариант 4: Общая стоимость работ по Договору составляет__________

руб. (__________________________________________), НДС не облагается

и соответствует начальной (максимальной) стоимости работ (Приложение

N 1).

   Стоимость выполнения работ по Объекту определяется Сметной

документацией Заказчика (Приложение N 3) по каждому объекту без

учета НДС.

   Стоимость выполнения Работ по каждому этапу рассчитывается путем

суммирования стоимости работ по Объектам, входящим в указанный этап,

без учета НДС.

   4.2. Авансирование Работ не предусмотрено.

   4.3. Финансирование выполняемых Исполнителем Работ осуществляется

за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в

многоквартирном доме

____________________________________________________________________

(по результатам электронного аукциона (у единственного исполнителя),

  в случае признания электронного аукциона несостоявшимся и (или) в

    случае признания только одного участника, подавшего заявку на

 участие в электронном аукционе, участником электронного аукциона, а

 также при заключении с единственной подрядной организацией Договора

 по основаниям предусмотренным пунктом 167 Положения) в соответствии

  с региональной программой капитального ремонта общего имущества в

   многоквартирных домах в Санкт-Петербурге и краткосрочным планом

    реализации региональной программы капитального ремонта общего

       имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге на

                   соответствующий календарный год.

   4.4. Оплата работ по Договору осуществляется в соответствии с

Графиком выполнения Работ (Приложение 4 к Договору) и расчетной

стоимостью выполнения Работ (Приложение 1 к Договору) после

подписания сторонами Договора Акта приема-передачи проектной

документации на проведение капитального ремонта Объекта общего

имущества в многоквартирном доме (далее - Акт приема-передачи)

(Приложение 6 к Договору).

   Оплата Работ по Договору может производиться поэтапно. Оплата

Работ по каждому этапу производится в соответствии с расчетной

стоимостью этапа выполнения Работ в том же порядке, что и оплата

Работ по договору, производимая единовременно по окончании

выполнения Работ.

   4.5. Заказчик производит оплату выполненных Работ в течение 10

(десяти) дней с момента подписания Заказчиком Акта(-ов)

приема-передачи в соответствии со статьей 8 Договора на основании

предъявленных Исполнителем счетом(-ами), счет-фактурой(-ами) и

Актом(-ами) приема-передачи.

   4.6. Документация, выполненная Исполнителем с отклонениями от

условий Договора, от положений Задания на проектирование,

технических регламентов, строительных норм и правил, ненадлежащего

качества не подлежит оплате Заказчиком до устранения выявленных

замечаний в порядке, указанном в пунктах 8.5.-8.7. Договора.

             Статья 5. Права и обязанности Исполнителя.

При выполнении Работ по Договору Исполнитель:

   5.1. Принимает по акту в течение 10 дней с момента заключения

Договора от Заказчика иные исходные данные по перечню исходной

документации (Приложение N 5 к Договору).

   5.2. Выполняет в счет стоимости, оговоренной статьей 4

Договора, за свой риск и своим иждивением Работы, указанные в

пункте 2.1 Договора, в соответствии с постановлением Правительства

РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и

требованиях к их содержанию" и документами, перечисленными в

пункте 2.5 Договора.

   5.3. Несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее

исполнение обязательств по Договору.

   5.4. Обеспечивает надлежащее выполнение Работ по Договору, и

обеспечивает сдачу выполненных Работ Заказчику в порядке и в сроки,

установленные Договором.

   5.5. При необходимости согласовывает Документацию в порядке,

установленном законодательством, с государственными надзорными

органами и иными организациями, указанными в задании на

проектирование.

   5.6. Предъявляет но первому требованию Заказчика соответствующие

документы, подтверждающие квалификацию специалистов, привлекаемых

для выполнения Работ по Договору.

   5.7.(6) Имеет право не ранее 3 (трех) дней после извещения в

письменной форме Заказчика привлекать к разработке Документации

субподрядные организации, имеющие соответствующие свидетельства,

лицензии, допуски на выполнение работ, выданные в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации. Договор

подряда с субподрядными организациями заключается в объеме не более

30% от общей стоимости Работ по Договору. При этом Исполнитель несет

ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками

Работ.

   5.8. Обязан обосновывать но требованию Заказчика закладываемые в

Документации технические и инженерные решения путем сопоставления

эксплуатационных и стоимостных показателей возможных вариантов. В

случае сомнения Заказчика в экономической целесообразности

применяемых проектных решений Исполнитель обязан предоставить

соответствующие расчеты и обоснования, включая расчеты по

предлагаемым Заказчиком вариантам.

   5.9. В срок не более 5 (пяти) дней со дня обнаружения недостатков

обязан за свой счет устранять все недостатки по разработанной

Документации, выявленные в процессе ее приемки Заказчиком и/или в

процессе согласования организациями, указанными в Задании на

проектирование.

   5.10. В течение 1 (одного) дня обязан в письменном виде доводить

до сведения Заказчика обо всех обстоятельствах, которые могут

существенно повлиять на качество, объемы и сроки выполнения Работ

для принятия решения о действиях Сторон по дальнейшему исполнению

Договора.

   5.11. Исполнитель не сохраняет за собой право использовать

самостоятельно или предоставлять право на использование какого-либо

из результатов Работ по настоящему Договору третьим лицам.

   5.12. Имеет другие права и обязанности, вытекающие из условий

Договора.

                  Статья 6. Права и обязанности Заказчика.

   При выполнении Договора Заказчик:

   6.1. Обязан передать Исполнителю в течение 10 дней с момента

подписания Договора иные исходные данные по перечню исходной

документации (Приложение 5 к Договору) по акту.

   6.2. Имеет право контролировать ход разработки Документации и

соблюдение Исполнителем условий Договора.

   6.3. Имеет право осуществлять контроль за принимаемыми

Исполнителем техническими и инженерными решениями, закладываемыми им

в Документацию. В необходимых случаях требует от Исполнителя

выполнения экономического обоснования и стоимостного сравнения

закладываемых в Документацию технических и инженерных решений.

   6.4. Обязан рассматривать в течение 10 дней принятые от

Исполнителя Документацию, Акт(-ты) приема-передачи, подписанные

Исполнителем.

   При отсутствии замечаний подписывает Акт(-ы) приема-передачи в

течение одного дня после их подписания уведомляет об этом

Исполнителя.

   При наличии замечаний Заказчик оформляет мотивированный отказ в

порядке, установленном статьей 8 Договора.

   6.5. Имеет право оказывать содействие Исполнителю в процессе

выполнения им Работ по вопросам, непосредственно связанным с

предметом Договора, решение которых возможно только при участии

Заказчика.

   6.6. По окончании выполнения Исполнителем Работ (этапа Работ)

осуществляет приемку их результатов в соответствии с условиями

статьи 8 Договора.

   6.7. Осуществляет другие права и обязанности, вытекающие из

условий Договора.

                      Статья 7. Выполнение работ.

   7.1. Объем, содержание Работ и другие, предъявляемые к ним

требования, в том числе по качеству Документации, определяются

условиями Договора, Расчетом стоимости Договора (Приложение 1 к

Договору), Заданием(-ями) на проектирование (Приложение 2 к

Договору), Сметной документацией на разработку проектной

документации (Приложение 3 к Договору), Графиком выполнения Работ

(Приложение 4 к Договору), иными исходными данными (Приложение 5 к

Договору) и требованиями нормативных правовых документов.

   В случае, если в процессе проектирования, возникнут

обстоятельства, связанные с изменением содержания Работ и другие

обстоятельства, стороны заключают дополнительное соглашение к

Договору в соответствии с действующим законодательством.

   7.2. Разработанная и согласованная в установленном порядке

Документация должна содержать в своем составе сметную документацию,

включающую все затраты на ее реализацию с учетом Задания на

проектирование, в том числе:

   - общую стоимость работ, определяемую с учетом налога на

добавленную стоимость в соответствии с действующим

законодательством;

   - накладные расходы и сметную прибыль, определяемые в

соответствии с действующими методическими документами в

строительстве;

   - резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2%;

   - при составлении локальных смет не учитывать лимитированные

затраты: зимнее удорожание; временные здания и сооружения; затраты

на разработку сметной документации; отчисления на пожарную

безопасность; затраты на ведение технического надзора.

   7.3. Исполнитель назначает в течение 2 (двух) дней с момента

подписания Договора представителя (-ей) Исполнителя,

ответственного(-ых) за выполнение Работ по Договору. Информация о

представителе (-ях) Исполнителя должна быть представлена Заказчику в

письменной форме с подтверждением о вручении информации.

   7.4. Исполнитель осуществляет своими силами при участии Заказчика

необходимые согласования Документации, предусмотренные

Заданием(-ями) на проектирование (Приложение 2 к Договору).

                     Статья 8. Сдача и приемка работ.

   8.1. Передача разработанной в соответствии с Заданием(-ями) на

проектирование (Приложение N 2) Документации, оформленной и

согласованной (при необходимости) в установленном действующим

законодательством порядке, осуществляется Исполнителем по Акту

приема-передачи:

   - 1 (один) экземпляр в электронном виде (текстовая часть - в

среде "Word"; раздел сметная документация в формате "АРПС"; Word;

графическая часть - в "Portable Document Format" (PDF); AutoCAD на

CD/DVD носителях;

   - 4 (четыре) экземпляра в бумажном сброшюрованном виде.

   8.2. Исполнитель обязан не менее чем за 5 (пять) рабочих дней

письменно уведомить Заказчика о завершении работ по Договору (по

этапу Работ по Договору) и готовности Документации к передаче.

   8.3. Приемка Заказчиком Документации осуществляется в

соответствии с положениями Договора и действующими нормативными

правовыми документами.

   8.4. Заказчик в течение 10 (десяти) дней после получения

Документации осуществляет приемку результата работ, и передает

Исполнителю подписанный Акт приема-передачи или мотивированный

отказ от приемки Документации.

   8.5. Документация, выполненная Исполнителем с отклонениями от

условий Договора, от положений Задания (-ий) на проектирование,

исходной документации, а также в случае несоответствия другим

нормативным правовым документам, техническим регламентам,

строительным нормам и правилам, типовым технологическим картам, а

также в случае несоответствия смет проектным решениям, неверного

применения расценок и сметных нормативов, не подлежит приемке и

оплате Заказчиком до устранения отклонений.

   8.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки

Документации по причине ее ненадлежащего качества и обнаружения

недостатков в разработанной Документации, составляется

двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их

устранения (далее - рекламационный акт). Исполнитель обязан

безвозмездно устранить все имеющиеся недостатки в Документации, в

установленном порядке и в срок, указанный в пункте 5.9. Договора.

   Общий срок устранения отклонений и приёмки Документации, с

момента первого предоставления Документации Исполнителем, не может

превышать срок выполнения работ, указанный в п. 3.2. Договора.

   8.7. Если Исполнитель в установленный срок не исправит

выявленные отклонения в Документации или откажется от внесения

исправлений в Документацию, Заказчик вправе привлечь других лиц для

исправления за соответствующую плату допущенных Исполнителем

отклонений. Все расходы, связанные с устранением недостатков

Документации другими лицами, оплачиваются за счет средств

Исполнителя.

               Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

   9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или

полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось

следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших

после заключения Договора в результате событий чрезвычайного

характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить

разумными мерами.

   К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на

которые стороны не могут оказать влияния, и за возникновения которых

не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения,

наводнения, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на

исполнение обязательств по Договору.

   9.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 9.1.

Договора, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства,

взятые на себя по Договору, должна не позднее трехдневного срока

сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

   9.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие

Договора приостанавливается до момента, определяемого сторонами.

                        Статья 10. Гарантии качества.

   10.1 Исполнитель несет ответственность за ненадлежащую разработку

Документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе

проведения работ по капитальному ремонту __________________ (указать

Объект(-ы), выполняемыми на основе Документации, а также в процессе

эксплуатации Объекта(-ов) после проведения работ по капитальному

ремонту Объекта.

   10.2. Заказчик в случае выявления недостатков, обнаруженных в

течение гарантийного срока, письменно заявляет о них Исполнителю

путем направления соответствующих документов.

   10.3. Исполнитель рассматривает документы и в течение 5 (пяти)

дней со дня их получения направляет в адрес Заказчика ответ о

согласии устранить недостатки в установленные документами сроки,

либо мотивированное возражение с приложением обоснованного

подтверждения.

        Статья 11. Ответственность сторон и иные последствия

                      нарушения обязательств.

   11.1. За нарушение Заказчиком обязательств, указанных в пунктах

6.1., 6.4. Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере

0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости услуг по

Договору за каждый день просрочки до фактического исполнения

обязательств.

   11.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем

обязательств по Договору, Исполнитель несет ответственность в

следующих случаях и объемах:

   11.2.1. За нарушение срока окончания этана выполнения Работ,

установленного Договором, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в

размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ

по Договору за каждый день просрочки до фактического исполнения

обязательств или расторжения Договора, но не менее одной сто

тридцатой действующей на день уплаты штрафа ставки рефинансирования

Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа работ,

сроки по которому нарушены.

   11.2.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем

обязательств по Договору, выразившимся в несоответствии Документации

требованиям Договора, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в

размере 5% (пяти процентов) от стоимости работ по Договору (по

этапам выполнения Работ), при этом от исполнения обязательств

Исполнитель не освобождается. Исправление некачественно выполненных

Работ производится Исполнителем за свой счет в согласованные с

Заказчиком сроки.

   11.2.3. В случае нарушения условий пункта 13.1. Договора

Исполнитель выплачивает Заказчику полную стоимость работ по

настоящему Договору при каждом установленном факте нарушения

обязательств, установленных пунктом 13.1. Договора.

   11.3. В случае нарушения Исполнителем условий Договора (пункты

8.5, 5.4. Договора), Заказчик немедленно письменно предупреждает об

этом Исполнителя с составлением акта выявленных нарушений, в

порядке, установленном пунктом 8.6. При этом:

   - при неустранении Исполнителем в течение 5-ти (пяти) дней

23600-выявленных нарушений, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф

в размере 0,3% (ноль целых трех десятых процента) от стоимости работ

по Договору;

   - при повторном нарушении Исполнителем вышеуказанных требований

Договора, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5%

(ноль целых пять десятых процента) от стоимости работ по Договору.

   11.4. Уплата неустойки за нарушение обязательств по Договору

производится Исполнителем на основании претензии Заказчика.

   11.5. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее

исполнение обязательств но Договору, а также возмещение убытков,

причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, не

освобождает Исполнителя от исполнения этих обязательств в натуре.

   11.6. Указанная в настоящей статье неустойка взимается за каждое

нарушение в отдельности.

   11.7. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если

докажет, что просрочка, неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение

указанного обязательства произошли вследствие непреодолимой силы и

(или) по вине Заказчика.

   11.8. Исполнитель несет полную ответственность перед третьими

лицами в связи с недостатками, допущенными при разработке

Документации, за все принятые в Документации решения и их качество.

             Статья 12. Изменение, расторжение Договора.

   12.1. Предмет Договора, место проведения Работ, сроки выполнения

Работ, продолжительность этапов выполнения Работ, вид Работ не могут

изменяться в ходе его исполнения.

   12.2. Договор может быть расторгнут:

   а) по соглашению сторон;

   б) по инициативе Заказчика, в том числе в виде одностороннего

расторжения договора;

   в) по решению суда по основаниям, предусмотренным

законодательством Российской Федерации.

   12.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке

в следующих случаях:

   а) систематическое (2 раза и более) нарушение Исполнителем сроков

выполнения Работ;

   б) аннулирование, отзыв, прекращение действия свидетельства

саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства, или

приостановка его действия на срок более 2 (двух) недель, издание

актов государственных органов в рамках законодательства Российской

Федерации, лишающих нрава Исполнителя на производство работ;

   в) нарушение Исполнителем сроков выполнения работ

продолжительностью более 15 (пятнадцати) календарных дней по любому

из объектов;

   г) нарушение срока замены банковской гарантии, установленного

пунктом 2.10 Договора более чем на 2 (два) рабочих дня;

   д) выявление Заказчиком после заключения Договора факта

недействительности представленной Исполнителем банковской гарантии

(представление поддельных документов, получение от банка-гаранта

опровержения выдачи банковской гарантии подрядной организации в

письменной форме).

   12.4. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора

Договор считается расторгнутым через 15 рабочих дней с момента

направления уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.

   12.5. Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям

настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне

в срок 15 рабочих дней до предполагаемого срока расторжения

Договора. Договор расторгается в установленном законом порядке.

   12.6. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по

основаниям, указанным в пункте 12.3 Договора, Исполнитель

уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов стоимости

Договора. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые

подрядная организация обязана будет возместить заказчику в качестве

причиненных убытков (вреда).

   При этом пени, предусмотренные пунктом 11.2.1, уплате не

подлежит.

   12.7. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и

Исполнителя незавершенная Документация передается Заказчику, который

оплачивает Исполнителю стоимость фактически выполненных работ в

объеме, определяемом сторонами совместно.

                           Статья 13. Особые условия.

   13.1. Копирование Исполнителем Документации, являющейся предметом

данного Договора, а равно как передача или продажа Документации или

ее частей третьим лицам без согласия Заказчика не допускается.

   13.2. При исполнении Договора не допускается перемена

Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является

правопреемником Исполнителя по договору вследствие реорганизации

юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством

Российской Федерации.

                          Статья 14. Прочие условия.

   14.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются

действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны

сторонами по Договору.

   Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

   14.2. Спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения Договора и в

течение гарантийного срока на выполненные Работы, разрешаются по

взаимному согласию и регулируются путем переговоров. При этом все

претензии, требования, предложения Стороны представляют в письменном

виде путем курьерской, факсимильной, электронной связи с

подтверждением получения от другой Стороны.

   При не достижении Сторонами соглашения спорные вопросы решаются

Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области в

установленном порядке.

   14.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны

обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких

изменений.

   14.4. Договор составлен в 3-х подлинных экземплярах, имеющих

равную юридическую силу, а именно: 2 экземпляра Заказчику, 1

экземпляр Исполнителю.

   14.5. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами

и действует до исполнения сторонами своих обязательств по Договору,

за исключением гарантийных обязательств, установленных статьей 10

настоящего Договора.

   14.6. В решении иных вопросов, не оговоренных в настоящем

Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством.

                          Статья 15. Приложения.

   15.1. Приложение 1. Расчет стоимости Договора.

   15.2. Приложение 2. Задание на проектирование.

   15.3. Приложение 3. Сметная документация на разработку проектной документации.

   15.4. Приложение 4. График выполнения Работ.

   15.5. Приложение 5. Перечень исходной документации.

   15.6. Приложение 6. Форма акта приема-передачи.

           Статья 16. Юридические адреса и реквизиты сторон.

   16.1. Заказчик:

   16.2. Исполнитель:

                         Статья 17. Подписи сторон.

Заказчик                              Исполнитель

__________________________          _____________________________

(наименование организации)            (наименование организации)

________________________           _____________________________

      (должность)                             (должность)

________________________            _____________________________

  (подпись, ФИО)                             (подпись, ФИО)

"___"___________ 20___г.            "__"___________20___г.

М.П.                                 МП.

____________________________

(1) Термин применяется при наличии нескольких объектов

(2) заполняется в случае заключения Договора по результатам

электронного аукциона

(3) заполняется в случае заключения Договора в соответствии с

пунктом 193 Положения.

(4) пункт 2.9 включается в Договор, заключаемый с Победителем

(участником электронного аукциона, заявке которого присвоен

второй номер или единственным участником) электронного аукциона

в случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств

по Договору, представлен обеспечительный платеж

(5) выбирается вариант в зависимости от применяемой к Исполнителю

системы налогообложения, а также в зависимости от основания

заключения Договора в соответствии с Положением

(6) пункт может быть включен при заключении Договора на выполнение

работ по нескольким Объектам (нескольким этапам).

Приложение 1
к Договору N_______
от "__"________201__ г.

Расчет
стоимости Договора

N п/п	Наименование Объекта, перечень этапов выполнения Работ	Адрес Объекта	Стоимость работ (в т.ч. НДС)/ НДС не облагается(7) в соответствии со сметной документацией (начальная (максимальная) цена договора), руб.	Коэффициент снижения	Стоимость работ (в т.ч. НДС/ НДС не облагается (8) с учетом коэффициента снижения, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Этап 1
1.1.	Объект 1
1.2.	Объект 2
1.3.	И т.д.
	Итого по Этапу 1
2.	Этап 2
2.1.	Объект 1
2.2.	Объект 2
2.2.	И т.д.
	Итого по Этапу 2
	Всего по Договору:		Всего = Итого по Этапу 1+Итого по Этапу 2 + и т.д.

Заказчик                              Исполнитель

__________________________          _____________________________

(наименование организации)            (наименование организации)

________________________           _____________________________

      (должность)                             (должность)

________________________            _____________________________

  (подпись, ФИО)                             (подпись, ФИО)

"___"___________ 20___г.            "__"___________20___г.

М.П.                                 МП.

____________________

7 указывается в случае если по законодательству Российской

Федерации НДС не применяется (например, Исполнитель находится на

упрощенной системе налогообложения и т.п.)

8 указывается в случае если по законодательству Российской

Федерации НДС не применяется (например, Исполнитель находится на

упрощенной системе налогообложения и т.п.)

Приложение 2
к Договору N ______
от "__"______ 201__ г.

Задание на проектирование

Разрабатывается в соответствии с "Примерными формами заданий на проектирование для разработки проектной документации по основным видам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, предусмотренных Региональной программой капитального имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге", утвержденными Распоряжением Жилищного комитета от 16.02.2015 N 103-р.

Приложение 3
к Договору N ______
от "__"______ 201__ г.

    Заказчик                                      Исполнитель

_______________________                      _______________________

 м.п.                                          м.п.

Сметная документация на разработку проектной документации *

* При включении в задание на проектирование требования по получению платных согласований проектной документации, в смету необходимо включить расходы на их оплату.

Приложение 4
к Договору N ______
от "__"______ 201__ г.

                      График выполнения Работ

Начало выполнения Работ: с момента подписания сторонами Договора.

Срок окончания выполнения Работ: через _____ недель с момента начала

выполнения Работ.

N п/п	Наименование Объекта (вид Работ)	Адрес Объекта	Стоимость работ с учетом коэффициента снижения, руб.	График выполнения работ (недели)
				Недели
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Этап 1
1	Объект 1
2	Объект 2
	Итого по Этапу 1:
Этап 2
1
	Итого по Этапу 2:
	Всего по Договору		Итого по Этапу 1 + Итого по Этапу 2 +...

Заказчик                              Исполнитель

________________________           _____________________________

      (должность)                             (должность)

________________________            _____________________________

  (подпись, ФИО)                             (подпись, ФИО)

"___"___________ 20___г.            "__"___________20___г.

М.П.                                 МП.

Приложение 5
к Договору N ______
от "__"______ 201__ г.

Перечень исходной документации*
(Примечание: состав передаваемой исходной документации определяется применительно к каждому Объекту (виду работ) отдельно и указывается в Томе 3 конкурсной документации)

1.

2.

3.

и т.д.

Заказчик		Исполнитель
м.п.		м.п.

* Примерный перечень исходной документации по всем видам работ по капитальному ремонту:

разрешительный документ на проведение капитального ремонта;

имеющиеся материалы топографической съемки участка, где расположено здание, и данные геологических и гидрогеологических изысканий;

материалы по существующей и сохраняемой застройке и зеленым насаждениям;

сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях;

разрешение (технические условия) на присоединение к внешним инженерным сетям и коммуникациям (при переприсоединении сетей: канализации, водопровода, газа, теплосети, кабелей электроснабжения);

сведения о фоновом состоянии окружающей природной среды, комфортности проживания населения, о наличии техногенных объектов вблизи ремонтируемого жилого здания и зонах их воздействия при возможных аварийных ситуациях;

основные мероприятия по обеспечению нормальной эксплуатации секций, квартир, помещений на период ремонта и примыкающих зданий при осуществлении капитального ремонта жилых зданий очередями (комплексами);

задание от инспекции по охране памятников архитектуры (при необходимости);

материалы по ранее проведенным техническим обследованиям;

акт эксплуатирующей организации о техническом состоянии конструкций здания, конструктивных элементах и инженерного оборудования (по данным последнего осмотра);

инвентаризационные поэтажные планы с указанием площадей помещений и объема здания по данным бюро технической инвентаризации (БТИ), проведенной в течение 3 лет до начала проектирования;

техническое заключение по результатам обследования жилого здания;

паспорт строения с указанием величины физического износа конструкций и инженерного оборудования, объемов, сроков и видов ранее выполнявшихся ремонтов;

справку о состоянии газовых сетей и оборудования;

акт эксплуатационной организации, утвержденный районным (городским) жилищным управлением на замену санитарно-технического оборудования и поквартирную опись ремонтных работ (для объектов ремонтируемых без прекращения эксплуатации);

справки эксплуатирующих организаций о состоянии лифтов, объединенных диспетчерских систем (ОДС), центральных тепловых пунктов (ЦТП) и т.д.;

решение администрации города или другого населенного пункта о назначении встроенных нежилых помещений;

Приложение 6
к Договору N ______
от "__"______ 201__ г.

                     Акт приема - передачи 

  проектной документации на проведение капитального ремонта Объекта

        общего имущества в многоквартирном доме по Договору

                    (либо по этапу N_______)

г. Санкт-Петербург                         "__"_________201 ___ года

____________________________________________________________________

               (наименование подрядной организации)

в лице ____________________________________________________________.

действующего на основании________________________________, именуемое

в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны

и___________________________________________________________________

     (некоммерческая организация "Фонд - региональный оператор

   капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах",

    управляющая организация, товарищество собственников жилья,

    жилищно-строительный кооператив либо жилищный кооператив

____________________________________________________________________

        или иной специализированный потребительский кооператив)

___________________________________________________________________,

                      (полное наименование)

в лице________________________________________________, действующего

на основании ______________________________________, именуем (-ая, -

ый, -ое) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, а вместе именуемые

"Стороны", подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнитель передает, а Заказчик принимает проектную документацию

на проведение капитального ремонта Объекта

______________________________ (указать вид работ) в многоквартирном

доме, расположенном по адресу _____________________________________,

выполненную по договору N _________ от "__" ________201___г.,

дополнительному соглашению N________ "__"________201___г.,

которая включает в себя:

N N	Наименование документа	Дата документа	Номер документа	Форма (электронная/ текстовая)	Количество экземпляров (ед.)	Лист (-ов)
1	2	3	4	5	6	7

2. Проектная документация выполнена в полном объеме, в установленные

сроки в соответствии с условиями договора, заданием на

проектирование и согласована в установленном порядке.

2.* Проектная документация по этапу N_____выполнена в полном объеме,

в установленные сроки в соответствии с условиями договора, заданием

на проектирование и согласована в установленном порядке.

3. Стоимость работ по Договору (этапу N__________ работ по Договору)

составляет:

в соответствии с Расчетом стоимости Договора________________________

___________________________________руб.,

      (цифрами и прописью)

фактическая __________________________________________руб.

                        (цифрами и прописью)

4. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю к составу и качеству

проектной документации.

5. Настоящий Акт составлен в 3-х подлинных экземплярах, имеющих

равную юридическую силу, а именно: 2 экземпляра Заказчику, 1

экземпляр Исполнителю.

6. Подписи Сторон:

Заказчик                              Исполнитель

________________________           _____________________________

      (должность)                             (должность)

________________________            _____________________________

  (подпись, ФИО)                             (подпись, ФИО)

"___"___________ 20___г.            "__"___________20___г.

М.П.                                 МП.

____________________

* - включается в Акт приема - передачи вместо п. 2 в случае

поэтапной оплаты.