Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24 июня 2016 г. N 2645 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования, элементов благоустройства, выполнением работ по ремонту дворовых проездов на территории муниципального образования город Краснодар" (с изменениями и дополнениями)

Постановление администрации муниципального образования город Краснодар
от 24 июня 2016 г. N 2645
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования на территории муниципального образования город Краснодар"

С изменениями и дополнениями от:

2 сентября, 26 октября 2016 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 2 сентября 2016 г. N 4033 в преамбулу настоящего постановления внесены изменения

См. текст преамбулы в предыдущей редакции

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования на территории муниципального образования город Краснодар (прилагается).

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Краснодар К.Ю. Семернина.

Глава муниципального образования город Краснодар

В.Л. Евланов

Порядок
предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования на территории муниципального образования город Краснодар
(утв. постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 24 июня 2016 г. N 2645)

С изменениями и дополнениями от:

2 сентября, 26 октября 2016 г.

Раздел I
Общие положения

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 2 сентября 2016 г. N 4033 в пункт 1 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования на территории муниципального образования город Краснодар (далее - Порядок) определяет процедуру и условия предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования (далее - Субсидия) в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Раздел II
Основные понятия и определения

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 2 сентября 2016 г. N 4033 в пункт 2 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

Учреждение - муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар "Горжилхоз", осуществляющее перечисление Субсидии и выполняющее функции контроля за целевым использованием Субсидии;

детское игровое оборудование - оборудование, предназначенное для игр и активного отдыха на открытых детских игровых площадках детей разных возрастов, проживающих в многоквартирном доме, включая покрытие детской игровой площадки (далее - объект благоустройства);

спортивное оборудование - оборудование, предназначенное для проведения спортивных занятий, занятий спортом или физической культурой граждан всех возрастных групп, проживающих в многоквартирном доме (далее - объект благоустройства).

Главный распорядитель средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) - департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар.

Раздел III
Категория лиц, имеющих право на получение Субсидии

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 26 октября 2016 г. N 5133 пункт 3 настоящего Порядка изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Право на получение Субсидии имеют юридические лица независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в случае, если такие требования предусмотрены жилищным законодательством Российской Федерации (управляющие организации, товарищества собственников жилья, либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы) (далее - Получатели).

Субсидия не предоставляется, в случае если собственниками помещений в многоквартирном доме выбран способ непосредственного управления.

Раздел IV
Цели, условия и порядок предоставления Субсидий

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 26 октября 2016 г. N 5133 в пункт 4 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Субсидии предоставляются Получателям из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее - местный бюджет) или краевого бюджета в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой объектов благоустройства на территории муниципального образования город Краснодар.

Информационно-аналитическое управление администрации муниципального образования город Краснодар размещает информацию о порядке предоставления Субсидии и примерные формы документов в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования город Краснодар.

5. Предоставление Субсидий осуществляется в безналичной форме на безвозмездной и безвозвратной основе.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 2 сентября 2016 г. N 4033 пункт 6 настоящего Порядка изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

6. Субсидии перечисляются Получателям в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в местном бюджете на текущий финансовый год с учётом фактического поступления средств из краевого бюджета на указанные цели.

7. Для получения Субсидий Получатели представляют в Учреждение следующие документы:

1) заявку на получение Субсидий в простой письменной форме, подписанную уполномоченным лицом Получателя;

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 26 октября 2016 г. N 5133 подпункт 2 пункта 7 настоящего Порядка изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

2) копию лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;

3) копию устава Получателя;

4) копию свидетельства ИФНС РФ о постановке на налоговый учёт;

5) утратил силу;

Информация об изменениях:

См. текст подпункта 5 пункта 7

6) копию кадастрового паспорта на участок (при условии, что земельный участок образован, поставлен на государственный кадастровый учёт и находится в общедолевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме), заверенную Получателем;

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 2 сентября 2016 г. N 4033 подпункт 7 пункта 7 настоящего Порядка изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

7) протокол (решения) общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку, содержащий сведения:

об установке объекта благоустройства, видах, объёме и стоимости планируемых работ;

об определении места расположения объекта благоустройства;

о включении Получателем в состав общего имущества многоквартирного дома спортивного и детского игрового оборудования после сдачи объекта благоустройства в эксплуатацию, о дальнейшем содержании, обслуживании и демонтаже за счёт средств собственников помещений в многоквартирном доме;

о локальном сметном расчёте на виды работ по приобретению и установке объекта благоустройства, составленном в соответствии с законодательством и нормативно-техническими документами.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 2 сентября 2016 г. N 4033 пункт 7.1 настоящего Порядка изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

7.1. В случае если земельный участок под многоквартирным домом, находящимся в управлении юридического лица, подавшего заявку на получение Субсидии, не образован и не поставлен на кадастровый учёт, Учреждение направляет в департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар запрос о предоставлении сведений о возможности размещения спортивного и детского игрового оборудования. Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар в течение 7 календарных дней направляет в Учреждение соответствующие сведения.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 2 сентября 2016 г. N 4033 в пункт 8 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

8. Заявки на получение Субсидий принимаются до 1 ноября текущего года при наличии предусмотренных в местном бюджете бюджетных ассигнований.

9. Учреждение в течение 5 календарных дней передаёт пакет документов, представленный Получателем, в комиссию по предоставлению субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой объекта благоустройства на территории муниципального образования город Краснодар (далее - Комиссия).

10. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 10

Раздел V
Принципы и порядок работы Комиссии

11. Для оценки представленных документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Субсидии в администрации муниципального образования город Краснодар создаются комиссии по предоставлению субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования на территории муниципального образования город Краснодар (далее - Комиссия в соответствующих падежах).

12. Комиссии формируются на коллегиальной основе.

Каждую Комиссию возглавляет председатель, являющийся заместителем директора департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар (далее - Департамент). Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, несёт ответственность за выполнение возложенных на неё функций.

Председатель Комиссии имеет заместителя.

В состав каждой Комиссии входят представители Департамента, представители Уполномоченного органа и депутат городской Думы Краснодара по соответствующему избирательному округу, на территории которого расположены многоквартирные дома, по которым поданы заявки на получение Субсидии. Депутаты городской Думы Краснодара являются сопредседателями Комиссий.

Персональный состав Комиссий утверждается главой муниципального образования город Краснодар.

Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя.

13. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 13

14. Комиссия:

1) осуществляет проверку представленных Получателем документов;

2) осуществляет проверку соответствия Получателя требованиям пункта 3 раздела III настоящего Порядка;

3) принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении Субсидии.

15. Комиссия правомочна принимать решения при участии в заседании не менее двух третьих от общего числа её членов. Решение Комиссией принимается не позднее 20 рабочих дней с момента получения документов, указанных в пунктах 7, 7.1 раздела IV настоящего Порядка, простым большинством голосов от числа членов, присутствующих на заседании Комиссии. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал сопредседатель Комиссии.

Решение Комиссии оформляется секретарём Комиссии в виде протокола.

В случае принятия решения о предоставлении Субсидии в протоколе заседания Комиссии указывается: Получатель, адрес расположения многоквартирного дома, вид, объём, стоимость планируемых работ по приобретению и установке объекта благоустройства и наименование подрядной организации (при наличии в протоколе решения общего собрания собственников помещений), обеспечивающей поставку и установку объекта благоустройства.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 2 сентября 2016 г. N 4033 в пункт 16 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

16. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии Учреждение:

в течение пятнадцати календарных дней с момента подписания протокола, указанного в пункте 12 раздела IV настоящего Порядка, заключает соглашение о предоставлении Субсидий с Получателем по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (далее - Соглашение).

Обязательным условием предоставления Субсидии, включаемым в Соглашение, является согласие Получателя на осуществление главным распорядителем средств местного бюджета, предоставившим Субсидию, и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии;

в течение семи календарных дней с момента подписания Соглашения заключает договор на выполнение подрядных работ по поставке и установке объекта благоустройства с Получателем и подрядной организацией согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (за исключением случаев заключения договора на выполнение подрядных работ по поставке и установке объекта благоустройства по результатам открытого конкурса).

Если сумма работ по выполнению подрядных работ по поставке и установке объекта благоустройства составляет 500 тысяч рублей и более, привлечение подрядной организации для выполнения работ по поставке и установке объекта благоустройства осуществляется Получателем путём проведения открытого конкурса в порядке, предусмотренном приложением N 3 к настоящему Порядку.

17. Получателю отказывается в предоставлении Субсидии в следующих случаях:

несоответствия требованиям, установленным пунктом 3 раздела III настоящего Порядка;

непредставления либо представления не в полном объёме документов, указанных в пунктах 7, 7.1 раздела IV настоящего Порядка;

выявления намеренного завышения стоимости работ по поставке и установке объекта благоустройства;

отсутствия бюджетных ассигнований в местном бюджете.

Раздел VI
Порядок обжалования решений Комиссии

18. В случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии Учреждение письменно извещает Получателя о принятом решении с указанием причин отказа в течение пяти календарных дней со дня принятия такого решения.

19. Отказ в предоставлении Субсидии может быть обжалован Получателем путём подачи соответствующего заявления заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу по вопросам городского хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта, охраны окружающей среды, организации дорожного движения и жилищным вопросам.

20. Заявление рассматривается заместителем главы муниципального образования город Краснодар координирующим работу по вопросам городского хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта, охраны окружающей среды, организации дорожного движения и жилищным вопросам, или уполномоченным им лицом в срок не более 5 рабочих дней со дня его поступления. По результатам рассмотрения заявления принимается решение о предоставлении заявителю Субсидии либо об отказе в удовлетворении заявления.

21. Получатель вправе обжаловать отказ в предоставлении Субсидии в судебном порядке.

Раздел VII
Контроль за целевым расходованием средств Субсидии

22. Контроль за соблюдением настоящего Порядка возлагается на Учреждение.

23. Главный распорядитель средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования Получателем, а также осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидий Получателями, которая включает в себя:

проверку документов, подтверждающих расходование Субсидий Получателем на цели и в сроки, предусмотренные Договором;

проверку возврата неиспользованных либо использованных не по целевому назначению Субсидий.

24. Органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидий Получателем.

Раздел VIII
Порядок возврата Субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении

25. Ответственность за нецелевое использование Субсидий, за недостоверность представляемых сведений (документов) либо представление подложных документов, необходимых для получения Субсидии, возлагается на Получателя.

Учреждение прекращает предоставление Субсидий в случаях возбуждения в отношении Получателя дела о несостоятельности (банкротстве), реорганизации Получателя, нецелевого использования Субсидий либо представления недостоверных сведений (документов), подложных документов Получателем, неисполнения в установленные сроки условий договора на приобретение и выполнение подрядных работ по установке объекта благоустройства на территории муниципального образования город Краснодар.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 2 сентября 2016 г. N 4033 в пункт 26 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

26. Субсидии подлежат возврату в местный бюджет не позднее 30 календарных дней со дня получения Получателем уведомления о возврате Субсидий от Учреждения в случаях:

установления факта представления Получателем недостоверных сведений (документов), подложных документов;

установления факта нецелевого использования Субсидий;

при образовавшейся экономии;

при невыполнении Получателем условий по перечислению Субсидий, установленных Соглашением;

при неиспользовании Субсидий в отчётном финансовом году.

Сроки и порядок возврата средств краевого бюджета, имеющих целевое назначение, предоставленных из краевого бюджета, определяются министерством финансов Краснодарского края.

27. В случае отказа Получателя от возврата Субсидии в местный бюджет Учреждение принимает меры по взысканию Субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 2 сентября 2016 г. N 4033 в пункт 28 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

28. Главный распорядитель средств местного бюджета и органы государственного (муниципального) финансового контроля осуществляют проверку соблюдения Получателями условий, целей и порядка предоставления Субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Директор департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар

Е.В. Зименко

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 2 сентября 2016 г. N 4033 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к Порядку предоставления субсидий
в целях возмещения затрат,
связанных с приобретением и установкой
спортивного и детского оборудования
на территории муниципального
образования город Краснодар
(с изменениями от 2 сентября 2016 г.)

Соглашение о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования на территории муниципального образования город Краснодар

г. Краснодар

"

"

20

Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар "Горжилхоз", именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице

, действующего на основании

,

с одной стороны и,

, именуемый

в дальнейшем "Получатель", в лице

,

действующего на основании

,

с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Раздел I Предмет Соглашения 1. Настоящее Соглашение регламентирует отношения Сторон по предоставлению Учреждением Получателю субсидии в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования на территории муниципального образования город Краснодар (далее - Субсидии). 2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на текущий финансовый год с учётом фактического поступления средств из краевого бюджета на указанные цели. Раздел II Размер, срок и условия предоставления Субсидий 3. Размер Субсидии определяется в соответствии с локальным сметным расчётом на виды работ, указанные в протоколе общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, составленным в соответствии с законодательством и нормативно-техническими документами, и составляет __________________ рублей. 4. Предоставление Субсидии осуществляется в безналичной форме путём перечисления средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на счёт Получателя через лицевой счёт Учреждения. 5. Уполномоченный орган перечисляет Получателю денежные средства в размере _______ процентов от размера Субсидии, но не более 30 (тридцати) процентов от размера Субсидии, в течение 10 дней со дня подписания Сторонами настоящего Соглашения. Окончательный расчёт производится с Получателем в течение 30 дней со дня представления Учреждению счёта на оплату, акта установки оборудования, товарной накладной формы (ТОРГ-12) и (или) подписания актов о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Расчёт с Подрядчиком за выполненные по договору работы осуществляется Получателем с письменного согласия Учреждения. Раздел III Обязанности Получателя 6. Получатель обязуется: соблюдать условия настоящего Соглашения, Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования на территории муниципального образования город Краснодар (далее - Порядок); использовать Субсидии на цели, предусмотренные пунктом 1 раздела 1 настоящего Соглашения; при осуществлении Учреждением проверок результатов выполненных работ по установке спортивного и детского игрового оборудования назначить своего представителя, обеспечить доступ для осмотра произведённых работ по приобретению и установке спортивного и детского игрового оборудования, представлять в ходе проверки документы и информацию, запрашиваемые Учреждением; в сроки, установленные Учреждением, устранять нарушения, выявленные в ходе проверок результатов выполненных работ по установке спортивного и детского игрового оборудования; в случаях и в сроки указанные в настоящем Соглашении возвратить полученную Субсидию в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар); в течение 10 календарных дней с момента перечисления средств по договору поставки и выполнения подрядных работ по установке спортивного и детского игрового оборудования представлять реестр платёжных поручений с приложением платёжных поручений в адрес Учреждения; Получатель даёт согласие на осуществление департаментом городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар и управлением финансового контроля администрации муниципального образования город Краснодар в пределах установленной законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края компетенции проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидий. Раздел IV Права и обязанности Уполномоченного органа 7. Учреждение обязуется: осуществлять проверки целевого использования Получателем средств Субсидии; результаты проверок оформлять актами и доводить до сведения Получателя. 8. Учреждение прекращает предоставление Субсидии в случаях возбуждения в отношении Получателя дела о несостоятельности (банкротстве), реорганизации Получателя, представления Получателем недостоверных сведений (документов), подложных документов, нецелевого использования Субсидии, неисполнения в установленные сроки условий договора на выполнение подрядных работ по установке спортивного и детского игрового оборудования. Раздел V Ответственность Сторон 9. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за несоблюдение условий Порядка, настоящего Соглашения. 10. Средства Субсидии подлежат возврату в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в срок не позднее 30 календарных дней со дня получения Получателем уведомления о возврате Субсидии от Учреждения в случаях: установления факта представления Получателем недостоверных сведений (документов), подложных документов; установления факта нецелевого использования Субсидии; при образовавшейся экономии; при невыполнении Получателем условий по перечислению Субсидий, установленных Соглашением; при неиспользовании Субсидий в отчётном финансовом году. Сроки и порядок возврата средств краевого бюджета, имеющих целевое назначение, предоставленных из краевого бюджета, определяются министерством финансов Краснодарского края. Раздел VII Срок действия и иные условия 11. Настоящее соглашение вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до ______________________. 12. Изменений условий настоящего соглашения оформляется дополнительным соглашением, подписываемым сторонами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Раздел VIII Реквизиты и подписи Сторон

Уполномоченный орган

Получатель

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 26 октября 2016 г. N 5133 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к Порядку предоставления субсидий
в целях возмещения затрат,
связанных с приобретением и установкой
спортивного и детского оборудования
на территории муниципального
образования город Краснодар
(с изменениями от 26 октября 2016 г.)

Договор N __________ на выполнение подрядных работ по приобретению и установке спортивного и детского игрового оборудования

,

именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице

, действующего на основании

,

с одной стороны, и

, именуемый в дальнейшем

Подрядчик, в лице

, действующего

на основании

, с другой стороны

и муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар

"Горжилхоз", именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице

, действующего на основании

, с третьей стороны, в дальнейшем

совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Раздел I Предмет Договора 1. Подрядчик обязуется поставить спортивное и детское игровое оборудование (далее - объект благоустройства) согласно Спецификации (приложение к настоящему договору), выполнить работы по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства, по адресу: __________________________ в соответствии с локальным сметным расчётом на виды работ по приобретению и установке объекта благоустройства, утверждённым протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, выполненным программным комплексом "ГРАНД - Смета" и предоставленным в печатном и электронном видах (далее - Сметная документация), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Заказчик обязуется принять объект благоустройства и оплатить выполненную Подрядчиком работу за счёт средств субсидии в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования на территории муниципального образования город Краснодар (далее - Субсидия). 1.2. Сроки работ, выполняемые Подрядчиком:

Начало работ:

Окончание работ:

Раздел II Цена Договора и условия оплаты 2. Общая цена настоящего Договора определяется в соответствии со Спецификацией и Сметной документацией и составляет: ________ (______) рублей ____ копеек. Стоимость элементов составляет ________ (______) рублей ____ копеек. Стоимость работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства составляет ________ (______) рублей ____ копеек. 2.1. Цена настоящего Договора является твёрдой и определена на весь срок его исполнения, не подлежит изменению в ходе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 2.2. Цена настоящего Договора может быть снижена без изменения предусмотренных количества, объёма работ, качества выполняемой работы и иных условий настоящего Договора. 2.3. По предложению Заказчика допускается увеличение предусмотренного настоящим Договором количества элементов, объёма работ, но не более чем на ___________ процентов, или уменьшение предусмотренного настоящим Договором количества элементов, объёма работ, но не более чем на ___________ процентов. В цену настоящего Договора включены все расходы Подрядчика по выполнению работ, амортизации оборудования, стоимости комплектующих и запасных частей по всем единицам, стоимость установки, расходы на упаковку и погрузку в месте отправления, доставку до места нахождения, разгрузку в месте доставки, страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также другие расходы, связанные с исполнением настоящего Договора. 2.4. Перечисление денежных средств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчику осуществляется после представления им счёта на оплату, акта установки оборудования, товарной накладной формы (ТОРГ-12) и (или) подписания актов о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 Заказчиком в течение 7 дней после предоставления Субсидии Учреждением. Раздел III Права и обязанности Сторон 3.1. Подрядчик обязуется: 3.1.1. Осуществить поставку элементов в количестве и сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора. 3.1.2. Представить паспорт с инструкцией по эксплуатации, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, сертификат соответствия Госстандарта России. 3.1.3. Обеспечить установку и ввод в эксплуатацию объект благоустройства в срок ________________ с даты уведомления Заказчика о готовности к проведению работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства. 3.1.4. Обеспечить выполнение работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства в полном соответствии со Сметной документацией, требованиями СНиП, ТУ, а также стандартами, установленными действующим законодательством Российской Федерации. 3.1.5. Обеспечить соответствие объекта благоустройства СНиПам, ГОСТам, а также стандартами, установленными действующим законодательством Российской Федерации. 3.1.6. Выполнить все работы по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, сдать соответствующие документы выполненных работ по объекту благоустройства Заказчику в установленный настоящим Договором срок. 3.1.7. При осуществлении работ соблюдать требования действующего трудового законодательства Российской Федерации, законодательства по охране окружающей среды, по пожарной безопасности. 3.1.8. Соблюдать санитарно-технические нормы, в том числе: строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком; осуществлять ежедневную уборку и вывоз строительных отходов (мусора) с объекта благоустройства после проведения работ; размещать строительные материалы и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей; после завершения работ привести место работы в надлежащее состояние: убрать строительные отходы (мусор) и т.д. 3.1.9. Исполнять полученные в ходе выполнения работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства указания от Заказчика, если они не представляют собой вмешательство в деятельность Подрядчика. 3.1.10. За свой счёт и своими силами в срок устранять выявленные недостатки как в период проведения работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства, так и в течение гарантийного срока. 3.1.11. Своевременно письменно информировать Заказчика: о возможных неблагоприятных для него последствиях выполнения условий настоящего Договора; о выявленных неучтённых в Сметной документации работах по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства и необходимости проведения дополнительных работ; об увеличении сметной стоимости работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства; о выявленных дефектах Сметной документации; об окончании работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства. 3.2. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства в пределах сумм, установленных Сметной документацией. 3.3. Заказчик обязуется: 3.3.1. Принять и оплатить элементы и выполненные работы по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства, при отсутствии замечаний. 3.3.2. Оплатить выполненную Подрядчиком работу по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 3.3.3. Предоставить доступ Подрядчику к электроэнергии, водоснабжению для выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору. 3.3.4. До начала работ предоставить земельный участок, подготовленный для производства работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства. 3.3.5. Принять окончательный результат выполненных работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства в течение трёх дней с даты письменного уведомления Подрядчиком об окончании работ, предусмотренных настоящим Договором. 3.4. Заказчик вправе: 3.4.1. В любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, контролировать ход и качество выполняемых ими работ, соблюдение сроков их выполнения, качество предоставленных Подрядчиком материалов. 3.4.2. При обращении Подрядчика, согласовать места складирования строительных отходов (мусора); строительные материалы, используемые для выполнения работ. 3.4.3. Отказаться от принятия результатов работы по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства Подрядчика и потребовать возмещения убытков в полном объёме: в случае выявления существенных недостатков объекта благоустройства; в случае существенных неустранимых недостатков в работе Подрядчика; несанкционированного изменения Подрядчиком состава работ и материалов; по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 3.5. Учреждение обязуется: 3.5.1. Осуществлять проверки целевого использования Заказчиком средств Субсидии, в том числе проводить осмотр выполненных работ, с последующим подписанием актов. 3.5.2. Результаты проверок оформлять актами и доводить до сведения Заказчика. 3.6. Учреждение вправе: 3.6.1. В любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, контролировать ход и качество выполняемых работ, соблюдение сроков их выполнения, качество предоставленных Подрядчиком материалов, оборудования, путём проведения выездных проверок, составления акта о выявленных недостатках в работах и иными методами, не оговорёнными в настоящем Договоре, но не запрещёнными действующим законодательством Российской Федерации. 3.6.2. Требовать от Подрядчика устранения выявленных нарушений и исправления, некачественно выполненных работ по установке объекта благоустройства в установленные сроки. 3.6.3. Требовать замены элементов объекта благоустройства, не соответствующих Спецификации, а также требованиям СНиПов, ГОСТов, а также стандартам, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 3.6.4. Осуществлять контроль за своевременным устранением Подрядчиком недостатков и дефектов работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства, выявленных в течение гарантийного срока эксплуатации объекта благоустройства и его элементов. Раздел IV Гарантия качества 4. Подрядчик гарантирует: соответствие объекта благоустройства СНиПам, ГОСТам, а также стандартами, установленными действующим законодательством Российской Федерации; выполнение всех работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства в полном объёме и в сроки, определённые настоящим Договором; качество выполнения всех работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства в соответствии со Сметной документацией и действующими нормами; своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе выполнения работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства, при приёмке работ или в период гарантийной эксплуатации объекта благоустройства; нормальное функционирование элементов и объекта благоустройства при его нормальной эксплуатации; качество предоставленных им материалов, оборудования и наличие к ним предусмотренных условиями настоящего договора сертификатов качества, санитарных паспортов. 4.1. Гарантия качества на работы, выполненные Подрядчиком, в том числе используемые им материалы, устанавливается сроком на 24 месяца, с момента сдачи результата работ по акту приёма-передачи выполненных работ. 4.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта благоустройства, его элементов до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. 4.3. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика. 4.4. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы объекта благоустройства и работы по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору. 4.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Учреждение (или Заказчик) назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера. Раздел V Переход права собственности 5. В соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме N_____ по ул. _______________________ в г. Краснодаре, оформленным протоколом от _______ N _____, установленное в рамках настоящего договора спортивное и детское игровое оборудование переходит в общую долевую собственность собственников помещений многоквартирного дома N ____ по ул.___________________ в г. Краснодаре после подписания Сторонами акта установки оборудования и акта выполненных работ по форме N КС-2. 5.1. Подрядчик несёт риск случайной гибели или порчи элементов и объекта благоустройства во время проведения работ по установке и вводу объекта благоустройства в эксплуатацию. Раздел VI Порядок сдачи и приёмки работ 6. Настоящим Договором устанавливается следующий порядок приёмки-сдачи выполненных Подрядчиком работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства: 6.1. Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности объекта благоустройства к сдаче в результате исполнения обязательств по настоящему Договору, обязан в течение трёх рабочих дней приступить к его приёму; 6.2. Сдача работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства Подрядчиком оформляется актом установки оборудования, актом о приёмке выполненных работ по форме N КС-2, справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3, товарной накладной по форме N ТОРГ-12, которые подписываются Сторонами настоящего Договора. 6.3. Работа считается принятой с момента подписания Сторонами акта установки оборудования, акта о приёмке выполненных работ по форме N КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3, товарной накладной по форме N ТОРГ-12. Раздел VII Ответственность Сторон 7. Ответственность Заказчика: 7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней). 7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего за днём истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим Договором в размере одной трёхсотой, действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 7.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Размер штрафа устанавливается в размере ____ (___) % от цены настоящего Договора в виде фиксированной суммы и составляет ____ рублей ____ копеек. 7.4. Ответственность Подрядчика: 7.4.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком предусмотренных обязательств, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 7.4.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего за днём истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трёхсотой, действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей цены настоящего Договора. 7.4.3. Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, и устанавливается в размере ____ (____) % от общей цены настоящего Договора в виде фиксированной суммы и составляет __________ рублей _______ копеек. 7.4.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Оплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору в натуре. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае если Заказчиком обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок устранить недостатки в соответствии с замечаниями, действующими нормами и правилами, ГОСТами. При неустранении Подрядчиком недостатков Заказчик вправе для исправления некачественно оказанных работ привлечь другую организацию за счёт Подрядчика. 7.4.5. В случае превышения Подрядчиком объёмов, количества элементов, количества и стоимости работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства, произошедшего по вине Подрядчика, затраты, связанные с таким превышением, возмещаются Подрядчиком за свой счёт. 7.4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения элементов и результата работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства, выполняемых Подрядчиком, до их приёмки в установленном настоящим Договором порядке, несёт Подрядчик. 7.4.7. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. Раздел VIII Срок действия Договора, его расторжение и изменение 8. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и прекращает своё действие в момент полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 8.1. Любые изменения, дополнения, соглашения к настоящему Договору являются действительными в случае, если они изложены в письменной форме и подписаны Сторонами по настоящему Договору. 8.2. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение договорных обязательств. Раздел IX Дополнительные условия 9. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путём переговоров, и возникшие договорённости в обязательном порядке фиксируются соглашением Сторон (или протоколом) в письменном виде, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае недостижения согласия путём переговоров споры между Сторонами разрешаются путём направления претензии одной Стороной настоящего Договора другой Стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 календарных дней с момента её получения. 9.1. Стороны обязаны сообщить друг другу об изменении места нахождения или банковских реквизитов, произошедших в период действия настоящего Договора. 9.2. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 9.3. Во всем ином, не предусмотренном условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Раздел X Место нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

Подрядчик

Учреждение

Приложение N 3
к Порядку предоставления субсидий
в целях возмещения затрат,
связанных с приобретением и установкой
спортивного и детского оборудования
на территории муниципального
образования город Краснодар

Порядок
привлечения подрядных организаций для выполнения подрядных работ по приобретению и установке спортивного и детского игрового оборудования

Раздел I
Участники конкурсных процедур

1. Порядок привлечения подрядных организаций для выполнения подрядных работ по поставке и установке спортивного и детского игрового оборудования (далее - Порядок) регулирует отношения по привлечению подрядных организаций для выполнения подрядных работ по приобретению и установке спортивного и детского игрового оборудования (далее - подрядные работы) и применяется в случае, если сумма подрядных работ составляет 500 тысяч рублей и более. Привлечение подрядных организаций для выполнения подрядных работ путём проведения открытого конкурса (далее - конкурса) осуществляется юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, осуществляющими управление многоквартирными домами: управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы, или иные специализированные потребительские кооперативы (далее - Заказчик).

2. Заказчик осуществляет следующие функции:

а) определяет предмет и сроки проведения открытого конкурса;

б) утверждает конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения подрядных работ;

в) участвует в формировании и работе конкурсных комиссий по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения подрядных работ;

г) совместно с организатором открытого конкурса отвечает на вопросы участников открытого конкурса, вносит изменения в конкурсную документацию и порядок проведения открытого конкурса;

д) заключает договор подряда на выполнение подрядных работ с победителем конкурса;

е) осуществляет приёмку выполненных работ.

3. Организатором конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения подрядных работ является управление закупок администрации муниципального образования город Краснодар (далее - Организатор конкурса).

4. Организатор конкурса осуществляет следующие функции:

в порядке, установленном разделом II настоящего Порядка, размещает извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара (далее - сайт);

назначает представителя Организатора по взаимодействию с участниками конкурса, выделяет ему рабочее место и предоставляет средства связи (телефон, факс, адрес электронной почты);

через назначенного представителя отвечает на вопросы участников конкурса, привлекая при необходимости Заказчика;

при необходимости совместно с Заказчиком вносит изменения в конкурсную документацию, сроки и порядок проведения конкурса;

осуществляет приём, регистрацию и хранение конкурсных заявок;

предоставляет помещение для проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками участников конкурса и участвует через своего представителя в этой процедуре;

предоставляет помещение для заседаний конкурсной комиссии и участвует в работе конкурсной комиссии;

ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание и размещение на сайте в порядке, установленном разделом II настоящего Порядка;

организует получение, возврат и удержание обеспечений конкурсных заявок (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией).

5. Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар (далее - МКУ "Горжилхоз") разрабатывает и осуществляет подготовку конкурсной документации на основании Порядка и передаёт её на утверждение Заказчику в соответствии с Типовой конкурсной документацией по проведению открытого конкурса на выполнение работ по поставке и установке спортивного и детского игрового оборудования согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.

6. Участниками конкурса являются организации, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса, и соответствующие требованиям, установленным конкурсной документацией.

Раздел II
Порядок опубликования информации о конкурсе

7. Официальная информация о конкурсе на выполнение подрядных работ (извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по поставке и установке спортивного и детского игрового оборудования (далее - Извещение о проведении конкурса) по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку, конкурсная документация, протоколы заседаний конкурсных комиссий) публикуются Организатором конкурса на сайте.

8. По решению Организатора конкурса информация о проведении конкурса размещается в средствах массовой информации либо дополнительно распространяется участниками на участие в конкурсе на выполнение подрядных работ путём индивидуальной адресной рассылки.

Раздел III
Порядок подачи и рассмотрения заявок

9. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе на выполнение подрядных работ указываются в конкурсной документации.

10. В конкурсной документации может быть предусмотрена необходимость внесения участником на участие в конкурсе на выполнение подрядных работ на счет Организатора конкурса денежных средств в размере 3% от максимальной (начальной) цены договора подряда в качестве обеспечения заявки.

Под начальной (максимальной) ценой договора подряда здесь и далее понимается указанная в протоколах заседания комиссии по предоставлению субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования на территории муниципального образования город Краснодар, стоимость по выполнению подрядных работ, уменьшенная на предусмотренные сметой расходы на оплату работ по строительному контролю.

11. Конкурсные заявки, поданные участниками и зарегистрированные Организатором конкурса, а также изменения к ним, хранятся вместе с книгой регистрации в специальном сейфе или в помещении с ограниченным доступом. Ответственность за сохранность представленной конкурсной документации несёт Организатор конкурса.

12. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией, которая создаётся в порядке, установленном Положением о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения подрядных работ по приобретению и установке спортивного и детского игрового оборудования на территории муниципального образования город Краснодар, согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.

13. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится не менее чем через 30 календарных дней после размещения информации о конкурсе. Дата, время и место вскрытия конвертов указываются в извещении о проведении конкурса.

14. В случае внесения изменений в конкурсную документацию Организатор конкурса имеет право перенести дату вскрытия конвертов, но не более чем на 10 календарных дней. Организатор конкурса не позднее чем за 5 календарных дней до новой даты вскрытия конвертов размещает извещение о переносе с указанием причин переноса и новой даты вскрытия конвертов с заявками.

15. Процедура вскрытия конвертов при проведении открытого конкурса является публичной, на нее допускаются представители всех участников конкурса, подавших конкурсные заявки.

16. Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке их регистрации, присутствующим объявляется следующая информация по каждой вскрытой конкурсной заявке:

наименование участника открытого конкурса;

должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия;

наличие документа (или его копии), подтверждающего обеспечение заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией);

предлагаемые участниками открытого конкурса условия (цена договора подряда, срок выполнения работ);

другая информация на усмотрение Организатора конкурса.

17. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, не принимаются к рассмотрению.

18. Заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника к участию в открытом конкурсе или об отказе в таком допуске. Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение подрядных работ по приобретению и установке спортивного и детского игрового оборудования (по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку).

19. Заявки участников, допущенных к участию в конкурсе на выполнение подрядных работ, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравнения условий, предложенных участниками, и определения победителя конкурса. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение подрядных работ по приобретению и установке спортивного и детского игрового оборудования (по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку).

20. Протокол оценки и сопоставления заявок должен быть составлен и опубликован в течение 10 календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования город Краснодар.

21. Договор на выполнение подрядных работ заключается с победителем конкурса в течение 10 календарных дней с даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок.

22. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора на выполнение подрядных работ или не представил надлежащее обеспечение обязательств по договору, то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар). В этом случае Заказчик заключает договор на выполнение подрядных работ с участником, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер.

23. Если участник, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, уклонился от заключения договора на выполнение подрядных работ или не представил надлежащее обеспечение исполнения договора на выполнение подрядных работ, то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) также удерживается в пользу местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар). В этом случае проводится повторный конкурс.

24. Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:

если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;

если всем участникам отказано в допуске к участию в открытом конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок;

если к открытому конкурсу допущена только одна заявка на участие в открытом конкурсе.

25. В случае если к открытому конкурсу допущена только одна заявка, открытый конкурс признаётся несостоявшимся и договор на выполнение подрядных работ заключается с участником открытого конкурса, подавшим эту заявку. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

26. В случае если по итогам открытого конкурса цена договора на выполнение подрядных работ по конкретному дому определена в размере, меньшем чем начальная (максимальная) цена, указанная в конкурсной документации (в том числе по причине использования победителем конкурса упрощенной системы налогообложения), сэкономленные средства направляются на приобретение и установку иного спортивного и детского игрового оборудования.

При направлении средств экономии на приобретение и установку иного спортивного и детского игрового оборудования, открытый конкурс по отбору подрядных организаций проводится в общем порядке с условием завершения всех ремонтных работ в установленные сроки.

Приложение N 1
к Порядку привлечения подрядных
организаций для выполнения
подрядных работ по приобретению
и установке спортивного и детского
игрового оборудования

Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение подрядных работ по приобретению и установке спортивного и детского игрового оборудования
Дата публикации извещения:
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по поставке и установке спортивного и детского игрового оборудования.
Адрес объекта благоустройства:
Предмет договора:
Заказчик
(наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо заказчика)
Организатор конкурса
(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо организатора конкурса)
Начальная (максимальная) цена договора подряда:
									рублей,
Начало работ:
Срок подачи заявок на участие в конкурсе: началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днём опубликования или размещения на официальном сайте настоящего извещения о проведении конкурса.
Приём заявок на участие в конкурсе прекращается в день начала рассмотрения
заявок в							часов;
Официальный Интернет-сайт для публикации
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками
Приложение:
		конкурсная документация, размещаемая на сайте в сети и Интернет:
		1) Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
		2) Техническая и сметная документация:
		(перечислить документы)
		3) Договор подряда (проект).

Приложение N 2
к Порядку привлечения подрядных
организаций для выполнения
подрядных работ по приобретению
и установке спортивного и детского
игрового оборудования

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение подрядных работ по приобретению и установке спортивного и детского игрового оборудования
(наименование работ, объект и адрес)
(место проведения вскрытия конвертов)						(дата)
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии
(Ф.И.О., должность)
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
								,
Время начала вскрытия конвертов
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)
По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано
заявок.
До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений. Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от следующих организаций:
(наименование участника конкурса, адрес)
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу). По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе допускаются следующие организации:
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не допускаются следующие организации:
Председатель конкурсной комиссии
Члены конкурсной комиссии
(подписи)

Приложение
к протоколу вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе
для выполнения подрядных работ
по приобретению и установке
спортивного и детского
игрового оборудования
от ______________

Сводная таблица конкурсных заявок
N п/п	Наименование участника, адрес	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника	Документ, подтверждающий внесение обеспечения	Информация о составе и квалификации работников	Документы, подтверждающие опыт работы	Нотариально заверенные копии учредительных документов	Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе	Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации	Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц	Справка из налогового органа о размере задолженности	Цена конкурсной заявки	Отметка о соблюдении требований к допуску на участие в конкурсе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.
2.
Председатель конкурсной комиссии:

Приложение N 3
к Порядку привлечения подрядных
организаций для выполнения
подрядных работ по приобретению
и установке спортивного и детского
игрового оборудования

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение подрядных работ по приобретению и установке спортивного и детского игрового оборудования:
(наименование работ, объект и адрес)
(место проведения оценки и сопоставления заявок)					(дата)
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:
(Ф.И.О., должность)
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих участников конкурса:
(наименование участника конкурса, адрес)
Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 конкурсной документации. Результаты оценки заявок по критериям "Цена договора" и "Срок выполнения работ" и "Квалификация" отражены в приложении к настоящему протоколу. Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок. По результатам оценки и сопоставления заявок представленным заявкам присвоены следующие номера:
1.						,
2.						,
3.						,
4.						и т.д.
Победителем конкурса признана
(наименование организации)
Организатору конкурса поручается: в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера.
Председатель конкурсной комиссии:
Члены конкурсной комиссии:
		(подписи)

Приложение
к протоколу оценки и сопоставления
заявок на участие в открытом конкурсе
для выполнения подрядных работ
по приобретению и установке спортивного
и детского игрового оборудования
от ______________

Оценка заявок по критериям и подкритериям
N п/п	Наименование участника	Дата и время регистрации заявки	Критерий "цена договора"		Критерий "срок выполнения работ"			Критерий "квалификация"										Итого
								подкритерии									балл
			рублей	балл	показатель	балл		опыт работы	штрафной балл	квалификация персонала	штрафной балл	соблюдение техники безопасности		штрафной балл	проигранные арбитражные дела	штрафной балл
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Председатель конкурсной комиссии:
Члены конкурсной комиссии:
							(подписи)

Приложение N 4
к Порядку привлечения подрядных
организаций для выполнения
подрядных работ по приобретению
и установке спортивного и детского
игрового оборудования

Положение
о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения подрядных работ по приобретению и установке спортивного и детского игрового оборудования

1. Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по поставке и установке спортивного и детского игрового оборудования (далее - Положение) определяет состав и функции конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения подрядных работ по приобретению и установке спортивного и детского игрового оборудования (далее - конкурсная комиссия). Конкурсная комиссия создаётся для рассмотрения, сопоставления и оценки предложений (далее - конкурсная заявка или заявка) претендентов, пожелавших принять участие в открытом конкурсе (далее - участники конкурса), а также для определения победителя конкурса.

2. Состав конкурсной комиссии формируется и утверждается администрацией муниципального образования город Краснодар.

3. В состав комиссии включаются представители департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар, управления закупок администрации муниципального образования город Краснодар, муниципального казённого учреждения муниципального образования город Краснодар "Горжилхоз", управляющей организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, осуществляющих надзор над проводимыми подрядной организацией работами.

Заказчик может включить в состав комиссии представителя сторонней организации, уполномоченной на осуществление надзора за проводимыми подрядной организацией работами (при наличии). При осуществлении надзора за работами, которые оказывают влияние на безопасность объектов благоустройства, организация должна иметь свидетельство о допуске к таким видам работ, выданное саморегулируемой организацией.

В состав конкурсной комиссии может быть включён представитель некоммерческой организации, представляющий интересы потребителей результатов работ по приобретению и установке спортивного и детского игрового оборудования.

4. Сбор членов конкурсной комиссии на заседания и проведение заседаний проводит организатор конкурса.

5. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:

осуществляет вскрытие конвертов с заявками, оформляет и подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по приобретению и установке спортивного и детского игрового оборудования;

осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных заявок, оформляет и подписывает соответствующие протоколы;

определяет победителя конкурса или принимает иное решение по результатам конкурса.

6. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать и получать от участников конкурса информацию, необходимую для осуществления работы комиссии.

7. Конкурсная комиссия проводит свои заседания в сроки и в порядке, определённом соответствующей конкурсной документацией, а также настоящим Положением.

8. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель комиссии. В случае отсутствия председателя заседание комиссии проводит заместитель председателя комиссии.

9. Решения конкурсной комиссии считаются правомочными, если на её заседании присутствуют не менее чем две третьих от её состава, при обязательном условии участия в заседании хотя бы одного представителя Заказчика.

10. Решения конкурсной комиссии принимаются, если за их принятие проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

11. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются присутствующими на заседании членами комиссии.

12. Председатель конкурсной комиссии (заместитель председателя в случае отсутствия председателя):

руководит деятельностью комиссии;

председательствует на заседаниях комиссии;

несёт ответственность за соблюдение требований конкурсной документации и выполнение возложенных на комиссию задач;

осуществляет иные действия в соответствии с конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.

13. Члены конкурсной комиссии:

участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенцию конкурсной комиссии;

участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;

выполняют в установленные сроки поручения председателя конкурсной комиссии, решения конкурсной комиссии.

14. Председатель и члены конкурсной комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках конкурса и сведений, содержащихся в заявках.

15. Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и другие члены конкурсной комиссии не вправе проводить переговоры с участниками во время процедур проведения конкурса, за исключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.

16. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших заявок участников конкурса принимает решение об итогах конкурса.

17. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность после проведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договора подряда.

Приложение N 5
к Порядку привлечения подрядных
организаций для выполнения
подрядных работ по приобретению
и установке спортивного и детского
игрового оборудования

Типовая конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение подрядных работ по приобретению и установке спортивного и детского игрового оборудования
Раздел I Общие положения
1. Предметом настоящего конкурса является право на заключение договора на выполнение подрядных работ по приобретению и установке спортивного и детского игрового оборудования (далее - договор подряда)
(наименование и адрес объекта благоустройства)
(перечислить работы)
2. Заказчиком является
(наименование заказчика)
3. Организатором конкурса является:
(наименование организатора конкурса)
4. Начальная (максимальная) цена договора подряда:
																				рублей, в том числе
																				НДС
									рублей.
5. Окончанием срока подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу:
часы работы:
6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в
часов					минут "						"			20			года по адресу:
На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.
7. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на
Интернет-сайте
не менее чем за 30 календарных дней до окончания срока подачи конкурсных заявок.
8. Участники конкурса предоставляют обеспечение заявки.
(предоставляют, не предоставляют)
9. В случае предоставления участниками конкурса обеспечения заявки
участники конкурса должны перечислить сумму в размере
рублей (3% от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счёт:
(указать наименование организатора конкурса и его банковские реквизиты)
10. Обеспечение исполнения договора в размере
от начальной (максимальной) цены договора подряда на сумму
рублей.
11. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на
Интернет-сайте
в течение 10 календарных дней с даты вскрытия конвертов.
12. Договор подряда на выполнение работ по поставке и установке спортивного и детского игрового оборудования с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению N 1 к настоящей конкурсной документации не позднее 10 календарных дней с даты опубликования результатов конкурса. 13. Требования к материалам и выполнению работ по поставке и установке спортивного и детского игрового оборудования определяются на основании Технического задания, являющегося неотъемлемой частью конкурсной документации. 14. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса:
(Ф.И.О., контактные телефоны, факс, адрес электронной почты)
Раздел II Требования к участникам конкурса
15. Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям: деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами, в том числе по пени и штрафам; участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства; отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведётся согласно Правилом ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1062. 16. В зависимости от вида работ в конкурсную документацию могут быть включены дополнительные, в том числе квалификационные требования для допуска участников к конкурсу. Раздел III Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
17. Для участия в конкурсе участник подаёт заявку, составленную по форме согласно приложению N 2 к настоящей конкурсной документации, с приложением следующих документов: а) описи входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению N 3 к настоящей конкурсной документации; б) документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность). В случае если от имени участника действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна также содержать доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенную печатью (при наличии печати) и подписанную руководителем по форме согласно приложению N 4 к настоящей конкурсной документации; в) документа или копии документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией); г) документов или копий документов, подтверждающих опыт работы специалистов подрядчика на объектах-аналогах и соответствие квалификационным требованиям; д) организационно-штатного расписания компании и (или) подразделений подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению N 5 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки); е) нотариально заверенных копий учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенных копий документов, удостоверяющих личность, - паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей); ж) нотариально заверенных копий свидетельств о постановке на учёт в налоговом органе; з) нотариально заверенных копий свидетельств о государственной регистрации; и) оригиналов или нотариально заверенных копий выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученных не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса; й) оригинала справки из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученной не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки; к) копии свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов благоустройства, выданное саморегулируемой организацией; л) бухгалтерского баланса и отчёта о прибылях и убытках участника на последнюю отчётную дату (формы N 1 и 2) либо декларации о доходах за последний отчётный период. Все листы заявки на участие в конкурсе, включая входящие в её состав документы, должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в её состав документов, быть скреплена печатью (при наличии печати) участника конкурса и подписана участником конкурса или лицом, уполномоченным таким участником конкурса. Соблюдение участником конкурса указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника конкурса, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений. 18. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, являются основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 19. Представление документов, предусмотренных подпунктами "г - к" пункта 17 раздела III настоящей конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах, проводимых в данном муниципальном образовании в текущем финансовом году (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась администрация муниципального образования город Краснодар) и срок их действия не истёк, а содержащаяся в них информация не утратила своей актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе. 20. Конкурсная заявка представляется организатору конкурса в запечатанном конверте. На конверте указывается предмет конкурса, номер лота. 21. Конкурсная заявка доставляется участником по почте, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 5 раздела I настоящей конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после её приёма уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очерёдности её доставки участником. 22. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подаётся участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим её, и скреплено печатью (при наличии печати) участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде. 23. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником, как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скреплённый печатью (при наличии печати) участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись "Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой. Раздел IV Обеспечение конкурсной заявки 24. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) в размере, указанном в пункте 9 раздела I настоящей конкурсной документации. 25. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в следующих случаях: участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов; победитель конкурса уклоняется от подписания договора подряда; победитель конкурса не предоставил обеспечение исполнения договора. 26. Обеспечение конкурсной заявки возвращается: участникам, не допущенным к участию в конкурсе, - в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок; победителю конкурса - в течение 10 рабочих дней со дня подписания договора подряда при условии предоставления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора; участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, - в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок; участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, - в течение 10 рабочих дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии предоставления надлежащего обеспечения исполнения договора. Раздел V Обеспечение исполнения обязательств по договору 27. Подрядчик должен предоставить Заказчику обеспечение обязательств по договору в форме безотзывной банковской гарантии либо передачи Заказчику в залог денежных средств. Способ обеспечения исполнения договора выбирается Подрядчиком самостоятельно. Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в размере, указанном в пункте 10 раздела I настоящей конкурсной документации. 28. В случае если Подрядчиком избирается способ обеспечения исполнения договора в форме передачи денежных средств, то Подрядчик перечисляет денежную сумму, указанную в пункте 10 раздела I настоящей конкурсной документации, на отдельный счёт Заказчика либо открывает вклад (депозит) в банковском либо кредитном учреждении с передачей права требования Заказчику. Обеспечение исполнения договора возвращается Подрядчику не позднее чем через 28 рабочих дней после даты исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по договору. В случае нарушения Подрядчиком своих (всех, нескольких, одного) обязательств по договору обеспечение исполнения договора обращается в доход Заказчика в безакцептном порядке. 29. В случае если Подрядчиком избирается способ обеспечения исполнения договора в форме безотзывной банковской гарантии, то Подрядчик предоставляет безотзывную банковскую гарантию на сумму, указанную в пункте 10 раздела I настоящей конкурсной документации. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также содержать ссылку на договор, путём указания Стороны договора, названия предмета и ссылки на основание заключения договора, указанное в преамбуле договора. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по договору Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента нарушения Подрядчиком обязательств по договору направляет в банк, выдавший гарантию, требование об уплате денежной суммы по безотзывной банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. 30. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения обязательств по договору в размере и на условиях, предусмотренных настоящим разделом конкурсной документации. 31. Обеспечение исполнения обязательств по Договору предоставляется Подрядчиком Заказчику в течение 10 календарных дней с даты подписания Сторонами Договора. Раздел VI Процедура проведения конкурса 32. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме либо в форме электронного документа, либо по телефону с использованием контактной информации, указанной в пункте 13 раздела I настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение 2 рабочих дней со дня поступления. 33. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чём он должен известить участников путём размещения на сайте соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учёта внесённых им изменений путём переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов. 34. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе является несоответствие конкурсной заявки требованиям конкурсной документации, в том числе: отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку; представление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 17 раздела III настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом; несоответствие участника требованиям, установленным разделом II настоящей конкурсной документации; превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации; представление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений, а также в случае если предложенная участником в конкурсной заявке цена договора подряда (с учётом используемой системы налогообложения) меньше начальной (максимальной) цены договора, указанной в конкурсной документации, на 20 и более процентов. 35. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями. 36. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по поставке и установке спортивного и детского игрового оборудования в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно разделу VII настоящей конкурсной документации. Раздел VII Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе 37. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по поставке и установке спортивного и детского игрового оборудования, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трём критериям: 1) цена договора: максимальное количество баллов - 60; 2) срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20; 3) квалификация участника: максимальное количество баллов - 20. 38. Оценка по критерию "квалификация участника" производится по четырём подкритериям: а) опыт работы (количество успешно завершённых объектов-аналогов за последний год); б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала); в) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года); г) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела). 39. Общее максимальное количество баллов по трём критериям - 100. 40. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности: 40.1. Ранжирование заявок по критериям "цена договора" и "срок выполнения работ": номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей. 40.2. Выставление количества баллов заявкам по критериям "цена договора" и "срок выполнения работ" в соответствии с таблицами N 1, 2 к настоящей конкурсной документации.
Таблица N 1
Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Цена договора"
N	Критерий					Максимальное количество баллов									Результат ранжирования заявок									Присваиваемое количество баллов
1.	Цена договора					60									1									60
															2									55
															3									50
															4									45
															5									40
															6									35
															7									30
															8									25
															9									20
															10									15
															11									10
															12									5
															13 и более									0
Таблица N 2
Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Срок выполнения работ"
N			Критерий					Максимальное количество баллов							Результат ранжирования заявок								Присваиваемое количество баллов
1.			Срок выполнения					20							1								20
															2								18
															3								16
															4								14
															5								12
															6								10
															7								8
															8								6
															9								4
															10								3
															11								2
															12								1
															13 и более								0
41. Выставление количества баллов заявкам по критерию "квалификация участника" осуществляется в соответствии с таблицей N 3.
Таблица N 3
Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия "Квалификация"
N		Критерий				Максимальное количество баллов							Подкритерии					Показатель подкритерия (ед.)									Количество штрафных баллов
1.		Квалификация				20							Опыт работы (количество успешно завершённых* объектов-аналогов** за последний год)					2 и более									0
																		1									5
																		0									10
													Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)					2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет									0
																		2 и более с опытом работы более 5 лет									5
																		в остальных случаях									10
													Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)					0									0
																		1									5
																		2 и более									10
													Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года					0									0
																		1									5
																		2 и более									10
* Под успешно завершёнными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда. ** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объёме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ. *** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет. В таблице N 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия. Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию "квалификация участника". 42. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация", затем по критерию "Цена договора" и, в случае необходимости, - подкритерию "Срок выполнения работ". При равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

Приложение N 1
к Типовой конкурсной документации
по проведению открытого конкурса
на выполнение подрядных работ
по приобретению и установке
спортивного и детского
игрового оборудования

Договор N ___________ на выполнение подрядных работ по приобретению и установке спортивного и детского игрового оборудования

,

именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице

, действующего на основании

, с одной

стороны, и

, именуемый в дальнейшем

Подрядчик, в лице

,

действующего на основании

,

в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Раздел I Предмет Договора 1. Подрядчик обязуется поставить спортивное и детское игровое оборудование (далее - объект благоустройства) согласно Спецификации (приложение к настоящему договору), выполнить работы по установке и вводу в эксплуатацию объекта

благоустройства, по адресу:

в соответствии с локальным сметным расчётом на виды работ по приобретению и установке объекта благоустройства, утверждённым протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, выполненным программным комплексом "ГРАНД - Смета" и предоставленным в печатном и электронном видах (далее - Сметная документация), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Заказчик обязуется принять объект благоустройства и оплатить выполненную Подрядчиком работу за счёт средств субсидии в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования на территории муниципального образования город Краснодар (далее - Субсидия). 1.2. Сроки работ, выполняемые Подрядчиком:

Начало работ:

Окончание работ:

Раздел II Цена Договора и условия оплаты 2. Общая цена настоящего Договора определяется в соответствии со Спецификацией и Сметной документацией и составляет: ________ (______) рублей ____ копеек. Стоимость элементов составляет ________ (______) рублей ____ копеек. Стоимость работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства составляет ________ (______) рублей ____ копеек. 2.1. Цена настоящего Договора является твёрдой и определена на весь срок его исполнения, не подлежит изменению в ходе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 2.2. Цена настоящего Договора может быть снижена без изменения предусмотренных количества, объёма работ, качества выполняемой работы и иных условий настоящего Договора. 2.3. По предложению Заказчика допускается увеличение предусмотренного настоящим Договором количества элементов, объёма работ, но не более чем на ___________ процентов, или уменьшение предусмотренного настоящим Договором количества элементов, объёма работ, но не более чем на ___________ процентов. В цену настоящего Договора включены все расходы Подрядчика по выполнению работ, амортизации оборудования, стоимости комплектующих и запасных частей по всем единицам, стоимость установки, расходы на упаковку и погрузку в месте отправления, доставку до места нахождения, разгрузку в месте доставки, страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также другие расходы, связанные с исполнением настоящего Договора. 2.4. Перечисление денежных средств, предусмотренных настоящим договором, Подрядчику осуществляется после представления им счёта на оплату, акта установки оборудования, товарной накладной формы (ТОРГ-12) и (или) подписания актов о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 после поступления на расчётный счёт Заказчика денежных средств (Субсидии) из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар). Раздел III Права и обязанности Сторон 3.1. Подрядчик обязуется: 3.1.1. Осуществить поставку элементов в количестве и сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора. 3.1.2. Представить паспорт с инструкцией по эксплуатации, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, сертификат соответствия Госстандарта России. 3.1.3. Обеспечить установку и ввод в эксплуатацию объект благоустройства в срок ________________ с даты уведомления Заказчика о готовности к проведению работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства. 3.1.4. Обеспечить выполнение работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства в полном соответствии со Сметной документацией, требованиями СНиП, ТУ, а также стандартами, установленными действующим законодательством Российской Федерации. 3.1.5. Обеспечить соответствие объекта благоустройства СНиПам, ГОСТам, а также стандартами, установленными действующим законодательством Российской Федерации. 3.1.6. Выполнить все работы по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, сдать соответствующие документы выполненных работ по объекту благоустройства Заказчику в установленный настоящим Договором срок. 3.1.7. При осуществлении работ соблюдать требования действующего трудового законодательства Российской Федерации, законодательства по охране окружающей среды, по пожарной безопасности. 3.1.8. Соблюдать санитарно-технические нормы, в том числе: строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком; осуществлять ежедневную уборку и вывоз строительных отходов (мусора) с объекта благоустройства после проведения работ; размещать строительные материалы и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей; после завершения работ привести место работы в надлежащее состояние: убрать строительные отходы (мусор) и т.д. 3.1.9. Исполнять полученные в ходе выполнения работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства указания от Заказчика, если они не представляют собой вмешательство в деятельность Подрядчика. 3.1.10. За свой счёт и своими силами в срок устранять выявленные недостатки как в период проведения работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства, так и в течение гарантийного срока. 3.1.11. Своевременно письменно информировать Заказчика: о возможных неблагоприятных для него последствиях выполнения условий настоящего Договора; о выявленных неучтённых в Сметной документации работах по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства и необходимости проведения дополнительных работ; об увеличении сметной стоимости работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства; о выявленных дефектах Сметной документации; об окончании работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства. 3.2. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства в пределах сумм, установленных Сметной документацией. 3.3. Заказчик обязуется: 3.3.1. Принять и оплатить элементы и выполненные работы по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства, при отсутствии замечаний. 3.3.2. Оплатить выполненную Подрядчиком работу по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 3.3.3. Предоставить доступ Подрядчику к электроэнергии, водоснабжению для выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору. 3.3.4. До начала работ предоставить земельный участок, подготовленный для производства работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства. 3.3.5. Принять окончательный результат выполненных работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства в течение трёх дней с даты письменного уведомления Подрядчиком об окончании работ, предусмотренных настоящим Договором. 3.4. Заказчик вправе: 3.4.1. В любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, контролировать ход и качество выполняемых ими работ, соблюдение сроков их выполнения, качество предоставленных Подрядчиком материалов. 3.4.2. При обращении Подрядчика, согласовать места складирования строительных отходов (мусора); строительные материалы, используемые для выполнения работ. 3.4.3. Отказаться от принятия результатов работы по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства Подрядчика и потребовать возмещения убытков в полном объёме: в случае выявления существенных недостатков объекта благоустройства; в случае существенных неустранимых недостатков в работе Подрядчика; несанкционированного изменения Подрядчиком состава работ и материалов; по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 3.5. Учреждение обязуется: 3.5.1. С согласия Получателя осуществлять проверки целевого использования Заказчиком средств Субсидии, в том числе проводить осмотр выполненных работ, с последующим подписанием актов. 3.5.2. Результаты проверок оформлять актами и доводить до сведения Заказчика. 3.6. Учреждение вправе: 3.6.1. В любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, контролировать ход и качество выполняемых работ, соблюдение сроков их выполнения, качество предоставленных Подрядчиком материалов, оборудования, путём проведения выездных проверок, составления акта о выявленных недостатках в работах и иными методами, не оговорёнными в настоящем Договоре, но не запрещёнными действующим законодательством Российской Федерации. 3.6.2. Требовать от Подрядчика устранения выявленных нарушений и исправления, некачественно выполненных работ по установке объекта благоустройства в установленные сроки. 3.6.3. Требовать замены элементов объекта благоустройства, не соответствующих Спецификации, а также требованиям СНиПов, ГОСТов, а также стандартам, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 3.6.4. Осуществлять контроль за своевременным устранением Подрядчиком недостатков и дефектов работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства, выявленных в течение гарантийного срока эксплуатации объекта благоустройства и его элементов. Раздел IV Гарантия качества 4. Подрядчик гарантирует: соответствие объекта благоустройства СНиПам, ГОСТам, а также стандартами, установленными действующим законодательством Российской Федерации; выполнение всех работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства в полном объёме и в сроки, определенные настоящим Договором; качество выполнения всех работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства в соответствии со Сметной документацией и действующими нормами; своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе выполнения работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства, при приёмке работ или в период гарантийной эксплуатации объекта благоустройства; нормальное функционирование элементов и объекта благоустройства при его нормальной эксплуатации; качество предоставленных им материалов, оборудования и наличие к ним предусмотренных условиями настоящего договора сертификатов качества, санитарных паспортов. 4.1. Гарантия качества на работы, выполненные Подрядчиком, в том числе используемые им материалы, устанавливается сроком на 24 месяца, с момента сдачи результата работ по акту приёма-передачи выполненных работ. 4.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта благоустройства, его элементов до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. 4.3. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика. 4.4. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы объекта благоустройства и работы по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору. 4.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Учреждение (или Заказчик) назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера. Раздел V Переход права собственности 5. Право собственности на элементы, а также риск случайной гибели или порчи элементов переходят от Подрядчика к Заказчику с даты приёмки оборудования и (или) выполненных работ. 5.1. Подрядчик несёт риск случайной гибели или порчи элементов и объекта благоустройства во время проведения работ по установке и вводу объекта благоустройства в эксплуатацию. Раздел VI Порядок сдачи и приёмки работ 6. Настоящим Договором устанавливается следующий порядок приёмки-сдачи выполненных Подрядчиком работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства: 6.1. Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности объекта благоустройства к сдаче в результате исполнения обязательств по настоящему Договору, обязан в течение трёх рабочих дней приступить к его приёму; 6.2. Сдача работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства Подрядчиком оформляется актом установки оборудования, который подписывается Сторонами настоящего Договора. При отказе от подписания акта отказывающаяся Сторона делает в нем отметку об этом. 6.3. Работа считается принятой с момента подписания Заказчиком акта установки оборудования. Раздел VII Ответственность Сторон 7. Ответственность Заказчика: 7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней). 7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего за днём истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим Договором в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 7.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Размер штрафа устанавливается в размере ____(___) % от цены настоящего Договора в виде фиксированной суммы и составляет ____ рублей ____ копеек. 7.4. Ответственность Подрядчика: 7.4.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком предусмотренных обязательств, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 7.4.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего за днём истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей цены настоящего Договора. 7.4.3. Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, и устанавливается в размере ____(____) % от общей цены настоящего Договора в виде фиксированной суммы и составляет __________ рублей _______ копеек. 7.4.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Оплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору в натуре. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае если Заказчиком обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок устранить недостатки в соответствии с замечаниями, действующими нормами и правилами, ГОСТами. При неустранении Подрядчиком недостатков Заказчик вправе для исправления некачественно оказанных работ привлечь другую организацию за счёт Подрядчика. 7.4.5. В случае превышения Подрядчиком объёмов, количества элементов, количества и стоимости работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства, произошедшего по вине Подрядчика, затраты, связанные с таким превышением, возмещаются Подрядчиком за свой счёт. 7.4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения элементов и результата работ по установке и вводу в эксплуатацию объекта благоустройства, выполняемых Подрядчиком, до их приёмки в установленном настоящим договором порядке, несёт Подрядчик. 7.4.7. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. Раздел VIII Срок действия договора, его расторжение и изменение 8. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и прекращает своё действие в момент полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 8.1. Любые изменения, дополнения, соглашения к настоящему Договору являются действительными в случае, если они изложены в письменной форме и подписаны Сторонами по настоящему Договору. 8.2. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение договорных обязательств. Раздел IX Дополнительные условия 9. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путём переговоров, и возникшие договорённости в обязательном порядке фиксируются соглашением Сторон (или протоколом) в письменном виде, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае недостижения согласия путём переговоров споры между Сторонами разрешаются путём направления претензии одной Стороной настоящего Договора другой Стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 календарных дней с момента её получения. 9.1. Стороны обязаны сообщить друг другу об изменении места нахождения или банковских реквизитов, произошедших в период действия настоящего Договора. 9.2. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 9.3. Во всем ином, не предусмотренном условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Раздел X Место нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик		Подрядчик		Учреждение

Приложение N 2
к Типовой конкурсной документации
по проведению открытого конкурса
на выполнение подрядных работ
по приобретению и установке
спортивного и детского
игрового оборудования

Заявка на участие в конкурсе на выполнение подрядных работ по приобретению и установке спортивного и детского игрового оборудования
(указать наименование работ, объект и адрес)
1. Участник:
1.1. Наименование юридического лица
1.2. ИНН
1.3. Юридический адрес
1.4. Фактический адрес
1.5. Контактный телефон (факс)
1.6. Контактное лицо
2. Электронный адрес участника
3. Участник
				является (не является), основание освобождения от уплаты НДС (если является плательщиком налога на добавленную стоимость)
4. Участник
				имеет (не имеет) свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов благоустройства, выданное саморегулируемой организацией
5. Конкурсная документация изучена нами в полном объёме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки. 6. Подтверждаем соответствие требованиям: деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами; участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства; отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. 7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:
N п/п	Наименование				Единица измерения		Значение (все значения указываются цифрами)
1.	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)				Рубли
2.	Срок выполнения работ				Календарные дни с даты начала работ
8. Информация для оценки подкритериев критерия "Квалификация"
N п/п	Наименование				Единица измерения		Значение (все значения указываются цифрами)
1.	Опыт работы:				шт.
	количество успешно завершённых объектов благоустройства-аналогов за последний год
2.	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:				человек
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	с опытом работы более 5 лет
3.	Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)				шт.
4.	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)				шт.
9. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере
рублей
(дата, номер платёжного поручения)
10. Обеспечение заявки просим возвратить на счёт
(указываются реквизиты банковского счёта участника для возврата обеспечения)
11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в
конкурсе
(указать наименование работ, объект и адрес)
документы, предусмотренные подпунктами г) - к) пункта 10 конкурсной документации.
Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать (при наличии печати)

Приложение N 3
к Типовой конкурсной документации
по проведению открытого конкурса
на выполнение подрядных работ
по приобретению и установке
спортивного и детского
игрового оборудования

Опись входящих в состав заявки документов
(наименование участника)
подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение подрядных работ по приобретению и установке спортивного и детского оборудования
(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.
Наименование документа		Количество листов
Должность, подпись уполномоченного лица, печать (при наличии печати)

Приложение N 4
к Типовой конкурсной документации
по проведению открытого конкурса
на выполнение подрядных работ
по приобретению и установке
спортивного и детского
игрового оборудования

		Доверенность N
Место составления
Дата выдачи
Настоящей доверенностью
				(наименование участника)
в лице
	(должность руководителя участника, Ф.И.О.)
действующего на основании
				(устава, положения и т.п.)
уполномочивает
			(Ф.И.О. лица, которому выдаётся доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту
(наименование работ, объект и адрес)
Настоящая доверенность выдана сроком на									.
Подпись								удостоверяю.
	(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)
Должность, подпись уполномоченного лица, печать (при наличии печати)

Приложение N 5
к Типовой конкурсной документации
по проведению открытого конкурса
на выполнение подрядных работ
по приобретению и установке
спортивного и детского
игрового оборудования

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет
N п/п	Ф.И.О.	Должность в компании		Стаж работы в отрасли		Стаж работы в компании		Название учебного заведения и год окончания		Примечания
1.
2.
3.
...
Итого:
количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы
в компании более 2-х лет:							человек;
количество специалистов с опытом работы более 5 лет
человек.
Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:
Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):
1. Копия паспорта в количестве									шт.
2. Копия диплома в количестве									шт.
3. Копия трудовой книжки в количестве									шт.
Должность, подпись уполномоченного лица, печать (при наличии печати)

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 2 сентября 2016 г. N 4033 настоящий Порядок дополнен приложением N 4

Приложение N 4
к Порядку предоставления субсидий
в целях возмещения затрат,
связанных с приобретением и установкой
спортивного и детского оборудования
на территории муниципального
образования город Краснодар
от 24.06.2016 N 2645

Протокол N

общего собрания собственников помещений

дома N

по ул

г.

г. Краснодар

Место проведения собрания: г. Краснодар

ул.

, д

Дата проведения собрания:

С "

"

201

г. по "

"

201

г.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания:

.

Суммарная общая площадь всех жилых и нежилых помещений, не являющихся общим имуществом

собственников помещений в многоквартирном доме, принадлежащих

собственникам, составляет

кв. м.

Количество проживающих в МКД

человек.

Инициатор проведения собрания:

собственник помещения N

на основании

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Присутствовали:

собственников помещений суммарной площадью

кв. м., обладающие

% голосов.

Повестка дня:

1. Выбор в качестве секретаря собрания

.

2. Уведомление собственников помещений о принятых решениях путем размещения объявлений в

подъездах до "

"

201

г. Местом хранения протокола общего

собрания определить

.

3. Приобретение и установка спортивного или детского игрового оборудования в рамках реализации постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 24.06.2016 N 2645 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования на территории муниципального образования город Краснодар". 4. Утверждение локального сметного расчёта на виды работ по приобретению и установке спортивного или детского игрового оборудования, составленного в соответствии с законодательством и нормативно-техническими документами. 5. Определение места расположения спортивного или детского игрового оборудования. 6. Принятие в состав общего имущества МКД спортивного или детского игрового оборудования с момента подписания акта установки оборудования, об осуществлении в дальнейшем содержания, обслуживания и, при необходимости, демонтажа оборудования за счёт средств собственников помещений в многоквартирном доме. 7. Выбор подрядной организации, предлагающей наиболее оптимальные условия качественного выполнения работ. 8. Срок начала работ по установке спортивного или детского игрового оборудования. 9. Определение организации, осуществляющей технический надзор за проведением работ по установке спортивного или детского игрового оборудования. 10. Наделение правом подписания акта установки спортивного или детского игрового оборудования председателя правления многоквартирного дома (ТСЖ, ЖСК).

11. Наделение

правом на заключение договора на выполнение

подрядных работ по приобретению и установке спортивного и детского игрового оборудования в качестве Заказчика.

Кворум для принятия решения составляет 67% голосов, в связи с чем общее собрание правомочно рассматривать все вопросы повестки дня. Решили:

1. Выбрать в качестве секретаря собрания

.

Голосовали: "За"

собственников, обладающие

кв. м,

что составляет

%.

"Против"

собственников, обладающие

кв. м, что

составляет

%.

"Воздержался"

собственников, обладающие

кв. м,

что составляет

%.

2. Уведомить собственников помещений о принятых решениях путем размещения объявлений в

подъездах до "

"

201

г. Местом хранения протокола общего

собрания определить

.

Голосовали: "За"

собственников, обладающие

кв. м,

что составляет

%.

"Против"

собственников, обладающие

кв. м, что

составляет

%.

"Воздержался"

собственников, обладающие

кв. м,

что составляет

%.

3. Установить спортивное или детское игровое оборудование в рамках реализации постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 24.06.2016 N 2645 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования на территории муниципального образования город Краснодар".

Голосовали: "За"

собственников, обладающие

кв. м,

что составляет

%.

"Против"

собственников, обладающие

кв. м, что

составляет

%.

"Воздержался"

собственников, обладающие

кв. м,

что составляет

%.

4. Утвердить локальный сметный расчёт на виды работ по приобретению и установке спортивного или детского игрового оборудования:

на сумму

рублей

Голосовали: "За"

собственников, обладающие

кв. м,

что составляет

%.

"Против"

собственников, обладающие

кв. м, что

составляет

%.

"Воздержался"

собственников, обладающие

кв. м,

что составляет

%.

5. Определить местом расположения спортивного или детского игрового оборудования земельный участок, находящийся на придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу:

6. Принять в состав общего имущества МКД спортивного или детского игрового оборудования с момента подписания акта установки оборудования, установленное в рамках реализации постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 24.06.2016 N 2645 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования на территории муниципального образования город Краснодар" спортивное или детское игровое оборудование с момента подписания акта установки оборудования, осуществлять дальнейшее содержание, обслуживание и, при необходимости, демонтаж данного оборудования за счёт средств собственников помещений в многоквартирном доме.

Голосовали: "За"

собственников, обладающие

кв. м,

что составляет

%.

"Против"

собственников, обладающие

кв. м, что

составляет

%.

"Воздержался"

собственников, обладающие

кв. м,

что составляет

%.

7. Выбрать подрядную организацию, предлагающую наиболее оптимальные условия качественного выполнения работ (выбрать нужное): из трёх и более предложенных (в случае, если сумма работ по выполнению подрядных работ по поставке и установке составляет менее 500 тысяч рублей):

1)

, 2)

, 3)

В пользу предложения

путём проведения открытого конкурса (в случае, если сумма работ по выполнению подрядных работ по поставке и установке составляет 500 тысяч рублей и более).

Голосовали: "За"

собственников, обладающие

кв. м,

что составляет

%.

"Против"

собственников, обладающие

кв. м, что

составляет

%.

"Воздержался"

собственников, обладающие

кв. м,

что составляет

%.

8. Начать работы по установке спортивного или детского игрового оборудования в сроки, установленные заключенным договором.

Голосовали: "За"

собственников, обладающие

кв. м,

что составляет

%.

"Против"

собственников, обладающие

кв. м, что

составляет

%.

"Воздержался"

собственников, обладающие

кв. м,

что составляет

%.

9. Право осуществления технического надзора за проведением работ по установке спортивного или детского игрового оборудования предоставить муниципальному казённому учреждению "Горжилхоз" муниципального образования город Краснодар.

Голосовали: "За"

собственников, обладающие

кв. м,

что составляет

%.

"Против"

собственников, обладающие

кв. м, что

составляет

%.

"Воздержался"

собственников, обладающие

кв. м,

что составляет

%.

10. Наделить правом подписания актов установки спортивного или детского игрового оборудования председателя правления многоквартирного дома (ТСЖ, ЖСК).

Голосовали: "За"

собственников, обладающие

кв. м,

что составляет

%.

"Против"

собственников, обладающие

кв. м, что

составляет

%.

"Воздержался"

собственников, обладающие

кв. м,

что составляет

%.

11. Наделить

правом на заключение договора на выполнение

подрядных работ по приобретению и установке спортивного и детского игрового оборудования в качестве Заказчика.

Голосовали: "За"

собственников, обладающие

кв. м,

что составляет

%.

"Против"

собственников, обладающие

кв. м, что

составляет

%.

"Воздержался"

собственников, обладающие

кв. м,

что составляет

%.

Приложения: 1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий следующие сведения: обо всех собственниках помещений в МКД; решения собственников по повестке дня собрания. 2. Сообщение о проведении общего собрания. 3. Список собственников, присутствовавших на очной части общего собрания. 4. Документ, подтверждающий уведомление собственников о собрании, путём размещения сообщения о собрании в местах, доступных для всех собственников помещений (на стене площадки первого этажа в каждом подъезде МКД).

Председатель собрания

Секретарь собрания

Директор департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар

Е.В. Зименко