|
|
Утверждаю:
|
|
|
|
|
|
|
|
"
|
|
"
|
|
г.
|
|
|
|
Муниципальный контракт N
|
|
|
|
на выполнение проектно-изыскательских работ без проведения государственной экспертизы
|
|
по
|
|
|
|
г. Сочи
|
"
|
|
"
|
|
201
|
|
г.
|
|
|
|
|
, в лице
|
|
|
, действующего на основании
|
|
|
в целях обеспечения
|
|
муниципальных нужд, именуемое в дальнейшем "Муниципальный
|
|
заказчик" с одной стороны, и
|
|
, в лице
|
|
|
, действующего на основании
|
|
,
|
|
именуем
|
|
в дальнейшем "Проектировщик", с другой стороны,
|
|
в дальнейшем именуемые - "Стороны", с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения
|
|
|
- (Протокол N
|
|
|
от
|
|
201
|
|
года) заключили настоящий муниципальный
|
|
контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
|
|
|
|
1. Предмет контракта
|
|
|
|
1.1. Проектировщик обязуется в соответствии с настоящим контрактом, а также приложениями к нему, являющимися его неотъемлемой частью, руководствуясь нормами действующего законодательства Российской Федерации, выполнить проектно-изыскательские работы по мероприятию
|
|
|
(далее - объект), а Муниципальный
|
|
заказчик обязуется принять и оплатить, в соответствии с условиями контракта, результаты работ - проектно-сметную документацию (далее - проектно-сметная документация или результаты работ) (выполнение проектно-изыскательских работ по указанным объектам, именуется в дальнейшем по тексту контракта - работы).
|
|
1.2. Нарушения и отклонения, допущенные Проектировщиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в сроки, установленные контрактом.
|
|
1.3. В случае если Муниципальным заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Проектировщик обязан своими силами и без увеличения стоимости работ по контракту в установленный контрактом срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
|
|
1.4. Результатом выполненных проектно-изыскательских работ является
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Стоимость работ
|
|
|
|
2.1. Цена контракта составляет
|
|
(
|
|
) рублей
|
|
|
копеек, в том числе НДС
|
|
(
|
|
) рублей
|
|
|
копеек (при условии наличия у Проектировщика обязанности
|
|
по уплате НДС в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. В случае если Проектировщик в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации не облагается налогом на добавленную стоимость в настоящем пункте указывается: НДС не предусмотрено).
|
|
Финансирование работ по настоящему контракту производится в соответствии с графиком финансирования (Приложение N°___).
|
|
План финансирования на 20
|
|
год составляет
|
|
(
|
|
)
|
|
рублей, из них средства:
|
|
- бюджета города Сочи -
|
|
(
|
|
) рублей;
|
|
- краевого бюджета -
|
|
(
|
|
) рублей;
|
|
- федерального бюджета -
|
|
(
|
|
) рублей.
|
|
Финансирование работ производится в соответствии с графиком финансирования работ на год (Приложение N ___).
|
|
2.2. Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Проектировщика, связанные с выполнением настоящего контракта, в том числе расходы Проектировщика прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в хода исполнения контракта.
|
|
2.3. Муниципальный заказчик перечисляет денежные средства за выполненные работы по безналичному расчёту на расчётный счёт Проектировщика, указанный в настоящем контракте. В случае изменения расчётного счета Проектировщика он обязан в
|
|
|
(
|
|
) срок в письменной форме сообщить об этом
|
|
Муниципальному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счёт Проектировщика, несёт Проектировщик.
|
|
2.4. Цена контракта, указанная в пункте 2.1. контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
|
|
2.5. При изменении условий финансирования работ по контракту на последующие годы заключаются дополнительные соглашения к настоящему контракту, в которых отражаются доведенные до Муниципального заказчика лимиты бюджетных обязательств на финансовый год и утверждается график финансирования работ на год (Приложение N°___).
|
|
2.6. В случае уменьшения Муниципальному заказчику средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств Муниципальный заказчик обеспечивает проведение мероприятий, предусмотренных статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
|
|
При этом Муниципальный заказчик письменно уведомляет Проектировщика в течение
|
|
|
(
|
|
) календарных дней с момента поступления
|
|
к нему соответствующей информации.
|
|
2.6.1. Проектировщик в день получения письменного уведомления обязан остановить работы.
|
|
2.6.2. Муниципальный заказчик в присутствии Проектировщика в течение
|
|
|
(
|
|
) календарных дней с момента получения
|
|
Проектировщиком уведомления, указанного в пункте 2.6. контракта фиксирует объем работ, фактически выполненных на дату получения уведомления и подлежащих оплате.
|
|
2.6.3. В случае, если после получения уведомления Проектировщиком не остановлены работы, Муниципальный заказчик оставляет за собой право оплатить работы, выполненные на дату получения Проектировщиком соответствующего уведомления, и только в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.
|
|
2.7. В случае превышения фактической стоимости работ над ценой контракта, на основании пункта 2.1. контракта, Проектировщик погашает такую разницу за счет собственных средств.
|
|
2.8. Муниципальный заказчик не оплачивает работы в том случае, если работы выполнены Проектировщик с отступлением от условий контракта, с нарушением требований, заданных документацией по качеству, либо если при их производстве не соблюдалась технология работ.
|
|
2.9. Порядок оплаты работ:
|
|
2.9.1. Расчет за выполненные работы производится (перечисляется) на расчетный счет Проектировщика в безналичной форме в рублю в пределах твердой цены контракта.
|
|
2.9.2 Выплата авансового платежа производится на начальной стадии выполнения работ в размере
|
|
|
(
|
|
) процентов от цены контракта (размер
|
|
авансового платежа не может превышать 30 (тридцати) процентов от цены
|
|
контракта) в течении
|
|
(
|
|
) дней с момента
|
|
|
.
|
|
2.9.3. Проектировщик не позднее
|
|
(
|
|
) числа
|
|
месяца, следующего за месяцем, в котором произведена выдача аванса предоставляет Муниципальному заказчику сведения об использовании выданных ему денежных средств (аванса).
|
|
2.9.4. Полученный и неотработанный Проектировщиком аванс, возвращается Муниципальному заказчику по его требованию в течении
|
|
|
(
|
|
) календарных дней с момента получения
|
|
Проектировщиком письменного требования о возврате аванса (выплата аванса не является обязательным условием настоящего контракта и остается на усмотрение Муниципального заказчика).
|
|
2.9.5. Начало производства работ осуществляется по настоящему контракту в соответствии с прилагаемым графиком выполнения работ и не зависит от времени поступления денежных средств в виде авансового платежа на расчетный счет Проектировщика.
|
|
2.9.6. Оплата выполненных Проектировщиком и принятых Муниципальным заказчиком в установленном порядке работ производится в течение
|
|
|
(
|
|
) рабочих дней на основании акта сдачи-приемки
|
|
результата выполненных работ (Приложение N ___), подписанных Муниципальным заказчиком, по итогам выполнения этапов работ по контракту в соответствии с календарным графиком (Приложение N ___).
|
|
2.9.7. Перечисление денежных средств за выполненные Проектировщиком и принятые Муниципальным заказчиком в установленном порядке работы производится Муниципальным заказчиком на расчетный счет Проектировщика, течение
|
|
|
(
|
|
) рабочих дней с момента подписания
|
|
Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки результатов выполненных работ и иной необходимой документации, в соответствии с графиком финансирования (приложение N ___) при условии перечисления в порядке, установленном разделом __ настоящего контракта, неустойки (при ее наличии) в доход бюджета города Сочи, на основании платежного документа, оформленного Муниципальным заказчиком (получателем бюджетных средств) с указанием в таком платежном документе Проектировщика, за которого осуществляется перечисление неустойки в соответствии с условиями контракта.
|
|
2.9.9. При наличии у Муниципального заказчика к Проектировщику неудовлетворенных претензий (требований, исков), Муниципальный заказчик вправе не производить (приостановить) оплату за выполненные и принятые по данному муниципальному контракту работы до полного удовлетворения имеющихся претензий (требований, исков) или принятия по ним окончательного решения в соответствии с действующим законодательством.
|
|
|
|
3. Сроки, порядок выполнения, сдачи и приемки работ
|
|
|
|
3.1. Начало работ - дата заключения муниципального контракта. Срок сдачи окончательных результатов работ по настоящему контракту устанавливается в соответствии с календарным графиком (Приложение N ___).
|
|
3.2. Порядок и сроки выполнения работ по настоящему контракту определяются заданием на проектирование (Приложение N __), календарным графиком (Приложение N __) и иными условиями контракта.
|
|
3.3. Проверка и приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иными требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в следующем порядке:
|
|
3.3.1. В сроки, установленные календарным графиком (Приложение N ___) Проектировщик передает Муниципальному заказчику по почте или нарочным способом комплект проектно-сметной документации (далее - проектно-сметная документация), и иную необходимую документацию в количестве, определяемым заданием на проектирование (Приложение N ___), сопроводительное письмо,
|
|
|
(
|
|
) экземпляров акта сдачи-приемки выполненных
|
|
работ (Приложение N
|
|
) и
|
|
(
|
|
) экземпляра
|
|
накладной.
|
|
При отсутствии одного из документов или экземпляра такого документа результат выполненных работ Муниципальным заказчиком к рассмотрению не принимается.
|
|
3.3.2. Ответственное лицо Муниципального заказчика (далее - Ответственное лицо) по настоящему контракту регистрирует сопроводительные документы в журнале приемки документации и проверяет предоставленную документацию на комплектность. Срок такой проверки не должен превышать
|
|
|
(
|
|
) рабочих дней с момента регистрации
|
|
сопроводительных документов в журнале приемки документации.
|
|
3.3.3. Если проектно-сметная документация поступила в полном комплекте, Ответственное лицо по настоящему контракту принимает проектно-сметную документацию, делает запись в накладной о получении соответствующего количества экземпляров, ставит подпись, ее расшифровку и дату. Один оформленный экземпляр накладной возвращается Проектировщику.
Дата подписания накладной является датой начала приемки результатов работ.
|
|
3.3.4. Если проектно-сметная документация поступила не в полном комплекте, Ответственное лицо по настоящему контракту в течении
|
|
|
(
|
|
) рабочих дней направляет Проектировщику
|
|
извещение об отказе от приемки проектно-сметной документации.
|
|
3.5. Приемка работ Муниципальным заказчиком осуществляется в течение
|
|
|
(
|
|
) рабочих дней с момента подписания накладной.
|
|
В указанный срок Муниципальный заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки результата работ (Приложение N __) или направить Проектировщику мотивированный отказ от приемки работ.
|
|
3.5.1. Для проверки предоставленных Проектировщиком результатов, предусмотренных контрактом, выполненных работ в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Муниципальным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
|
|
3.6. Основаниями для отказа от приемки работ является несоответствие документации, разработанной Проектировщиком, требованиям законодательства Российской Федерации, а также требованиям и указаниям Муниципального заказчика, изложенными в настоящем контракте и задании на проектирование (Приложение N ___).
|
|
3.7. При обнаружении Муниципальным заказчиком в ходе приемки результатов работ дефектов (недостатков) выполненных работ Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недостатков) выполненных работ и сроки их устранения Проектировщиком. При отказе (уклонении) Проектировщика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Муниципальным заказчиком акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Муниципального заказчика. Расходы на экспертизу несет Проектировщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Проектировщиком условий контракта или причинной связи между действиями Проектировщика и обнаруженными дефектами (недостатками) выполненных работ. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе стороны поровну.
Проектировщик обязан устранить все обнаруженные дефекты (недостатки) выполненных работ своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
Устранение Проектировщиком в установленные сроки выявленных Муниципальным заказчиком дефектов (недостатков) выполненных работ не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим контрактом.
Муниципальный заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на дефекты (недостатки) выполненных работ, которые могли быть установлены при приемке таких работ.
|
|
3.7.1. В случае мотивированного отказа от приемки работ после устранения замечаний работы сдаются Проектировщиком в порядке, предусмотренном пунктом 3.3. настоящего контракта. При этом срок выполнения работ по настоящему контракту на время устранения недостатков и сдачи работ Муниципальному заказчику не продляется.
|
|
3.8. Датой исполнения работ по контракту в целом считается дата подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки результатов работ (Приложение N ___).
|
|
3.9. При досрочном выполнении Проектировщиком работ Муниципальный заказчик вправе их принять и оплатить на условиях настоящего контракта.
|
|
3.10. При наличии претензий (требований, исков) к Проектировщику, Муниципальный заказчик, вправе приостановить оплату за выполненные и принятые по данному муниципальному контракту работы до полного удовлетворения имеющихся претензий (исков) или принятия по ним окончательного решения в соответствии с действующим законодательством.
|
|
|
|
4. Права и обязанности Сторон
|
|
|
|
4.1. Муниципальный заказчик обязуется:
|
|
4.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим контрактом работ.
|
|
4.1.2. Назначить в трехдневный срок с момента заключения настоящего контракта представителей Муниципального заказчика, ответственных по настоящему контракту, официально известив об этом Проектировщика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.
|
|
4.1.3. Оказывать содействие Проектировщику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
|
|
4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием выполняемых работ цене контракта, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Проектировщика.
|
|
4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Проектировщику в письменной форме, назначив срок их устранения.
|
|
4.1.6. Произвести приемку и оплату результатов работ, выполненных Проектировщиком, в порядке, предусмотренном настоящим контрактом, в пределах цены контракта.
|
|
4.1.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом, а также вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации.
|
|
4.2. Проектировщик обязуется:
|
|
4.2.1. Выполнять предусмотренные настоящим контрактом работы в соответствии с заданием на проектирование (Приложение N ___) и передать их результаты Муниципальному заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим контрактом.
Технические, экономические, экологические и другие требования к проектно-сметной документации, являющейся предметом настоящего контракта, должны соответствовать условиям контракта, заданию на проектирование (Приложение N ___), требованиям соответствующих ГОСТов, СНиПов, постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", статьям 47 - 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иным нормативным правовым актам Российской Федерации, в части состава, содержания и оформления проектно-сметной документации.
|
|
4.2.2. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по своей вине недостатки в выполненных работах, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в задании на проектирование (Приложение N ___).
|
|
4.2.3. Предоставлять по требованию Муниципального заказчика запрашиваемые сведения о ходе выполнения работ по формам (Приложение N __) в установленные сроки, в том числе презентационный материал в формате 3D. Невыполнение Проектировщиком указанных требований будет расцениваться как существенное нарушение Проектировщиком Муниципального контракта, влекущего за собой право Муниципального заказчика отказаться от исполнения контракта в соответствии с разделом 12 контракта и требовать возмещения убытков и оплаты неустойки в соответствии с разделом 7 настоящего контракта "Ответственность сторон" и действующим гражданским законодательством.
|
|
4.2.4. Выполнять указания Муниципального заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям настоящего контракта и действующему законодательству Российской Федерации.
|
|
4.2.5. Назначить в трехдневный срок с момента заключения настоящего контракта представителей Проектировщика, ответственных по настоящему контракту, официально известив об этом Муниципального заказчика в письменном воде с указанием предоставленных им полномочий.
|
|
4.2.6. Представить Муниципальному заказчику на утверждение результаты работ в сроки, установленные настоящим контрактом, и в виде, соответствующем требованиям Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" и другими нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации.
|
|
4.2.7. Включать в трудовые и иные договоры, заключаемые с конкретными исполнителями работ, составляющих предмет настоящего контракта, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Проектировщиком принятых на себя по настоящему контракту обязательств, включая обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.
|
|
4.2.8. Принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных результатов, включая охрану документации и материалов, ограничение круга лиц, допущенных к информации, заключение соглашений о конфиденциальности с лицами, допущенными к конфиденциальной информации.
Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной от Муниципального заказчика или ставшей известной ему в ходе выполнения работ по настоящему контракту, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Муниципального заказчика.
Не разглашать, не передавать и не делать каким-либо способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся в документации, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего контракта, иначе, как с письменного согласия обеих Сторон.
|
|
4.2.9. Использовать полученные в процессе выполнения работ по настоящему контракту результаты только для выполнения работ по настоящему контракту.
|
|
4.2.10. Обеспечить Муниципальному заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, представлять Муниципальному заказчику необходимые отчеты о ходе выполнения работ.
|
|
4.2.11. Незамедлительно в письменной форме уведомить Муниципального заказчика в случае приостановки работ по любой причине.
|
|
4.2.12. Заблаговременно в письменной форме уведомить Муниципального заказчика о возможности наступления события, препятствующего выполнению работ в соответствии с условиями контракта.
|
|
4.2.13. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до передачи их Муниципальному заказчику.
|
|
4.2.14. Отвечать за качество выполнения работ.
|
|
4.2.15. Немедленно известить Муниципального заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, независящих от Проектировщика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
|
|
4.2.16. Проектировщик обязан на момент заключения контракта представить Муниципальному заказчику копии необходимых лицензий, свидетельств, разрешений на право осуществления деятельности (выполнения работ) по настоящему контракту.
|
|
4.2.17. В случае исключения Проектировщика из реестра саморегулируемой организации, выдавшей Проектировщику свидетельство, дающее право осуществлять деятельность (выполнять работы) по настоящему контракту, в письменном виде известить об этом Муниципального заказчика в течение 2 (двух) календарных дней, с момента такого исключения.
|
|
4.2.18. Предоставлять по требованию Муниципального заказчика запрашиваемые сведения о ходе выполнения работ по контракту по формам и в установленные сроки.
Все материалы оперативной и статистической отчетности представляются Проектировщиком в отпечатанном виде и на магнитных носителях в срок, указанный в требовании Муниципального заказчика.
|
|
4.2.19. Выполнять указания Муниципального заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям настоящего контракта и действующему законодательству Российской Федерации.
|
|
4.2.20. При выполнении контракта Проектировщику необходимо провести формирование систем экологического менеджмента и их сертификацию на соответствие стандартам серии 150 14001 (в том числе ГОСТ Р ИСО 14001-2007).
|
|
4.2.21. Нести ответственность перед Муниципальным заказчиком за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по контракту третьими лицами.
|
|
4.2.22. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом, а также вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации.
|
|
4.3. Проектировщик имеет право:
|
|
4.3.1. Организовывать процесс производства работ по указаниям Муниципального заказчика.
|
|
|
|
5. Конфиденциальность
|
|
|
|
5.1. Требование пункта 4.2.8. настоящего контракта не распространяется на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
|
|
|
|
6. Обеспечение исполнения контракта
|
|
|
|
6.1. Исполнение Проектировщиком обязательств по контракту обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику (реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику -
|
|
|
).
|
|
Способ обеспечения исполнения контракта определяется Проектировщиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
|
|
6.2. Проектировщик в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", представляет обеспечение выполнения обязательств Проектировщиком по контракту в размере
|
|
|
(
|
|
) процентов от начальной (максимальной)
|
|
цены контракта, указанной в извещении
|
|
,
|
|
что составляет
|
|
(
|
|
) рублей.
|
|
6.3. Безотзывная банковская гарантия, выданная банком, или денежные средства, внесенные Проектировщиком на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, должны обеспечивать следующие обязательства Проектировщика по контракту включая, но не ограничиваясь:
- обязательства по передаче результата выполненных работ Муниципальному заказчику;
- обязательства по своевременному устранению Проектировщиком дефектов (недостатков) выполненных работ;
- обязательства Проектировщика по уплате неустойки;
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
.
|
|
6.4. При условии надлежащего выполнения Проектировщиком всех своих обязательств по настоящему контракту Муниципальный заказчик возвращает денежные средства, внесенные Проектировщиком на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступившими Муниципальному заказчику, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, документацией об
|
|
|
в течение
|
|
(
|
|
)
|
|
дней с момента выполнения Сторонами условий настоящего контракта. В случае невыполнения Проектировщиком какого-либо из условий контракта Муниципальный заказчик вправе удержать такие денежные средства или истребовать банковскую гарантию.
|
|
6.5. В случае продления сроков выполнения обязательств по контракту Проектировщик представляет Муниципальному заказчику доказательства продления сроков обеспечения выполнения обязательств по контракту.
|
|
6.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего контракта перестало быть действительным, Проектировщик обязуется в течение
|
|
|
(
|
|
) дней предоставить Муниципальному
|
|
заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения настоящего контракта в размере и на условиях, предусмотренных настоящим разделом.
|
|
|
|
7. Ответственность Сторон
|
|
|
|
7.1. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Проектировщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
|
|
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере
|
|
|
(
|
|
) % от цены контракта, что составляет
|
|
|
(
|
|
) рублей.
|
|
7.2. В случае просрочки исполнения Проектировщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет Проектировщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
|
|
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Проектировщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Проектировщиком.
|
|
7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Проектировщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Проектировщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере
|
|
|
(
|
|
) % от цены контракта, что составляет
|
|
|
(
|
|
) рублей.
|
|
7.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
|
|
7.6. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
|
|
7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
|
|
7.8. Оплата Проектировщиком неустойки по настоящему контракту может осуществляться следующими способами по выбору Муниципального заказчика:
|
|
7.8.1. Путем удержания суммы неустойки Муниципальным заказчиком из суммы денежных средств, предназначенных перечислению на счет Проектировщика за выполненные работы
|
|
|
, и перечисления такой суммы
|
|
в доход бюджета города Сочи на основании платежного документа, оформленного Муниципальным заказчиком (получателем бюджетных средств), с указанием в таком платежном документе Проектировщика, за которого осуществляется перечисление неустойки в соответствии с условиями контракта.
|
|
7.8.2. Путем оплаты неустойки Проектировщиком в течение
|
|
|
(
|
|
) календарных дней со дня поступления
|
|
к Проектировщику соответствующей претензии (требования) Муниципального заказчика. При оплате неустойки Проектировщик в течение
|
|
|
(
|
|
) календарных дней направляет Муниципальному
|
|
заказчику копию соответствующего платежного поручения с отметкой банка.
|
|
7.8.3. Путем предъявления требований, установленных разделом 6 настоящего контракта.
|
|
7.9. В случае применения судебными органами (иными соответствующими органами, в том числе соответствующими административными органами), юридическими лицами, физическими лицами имущественных санкций (взысканий) к Муниципальному заказчику, если они явились результатом нарушения Проектировщиком своих обязательств по контракту или совершения Проектировщиком иных действий, влекущих применение к Муниципальному заказчику имущественных санкций, Проектировщик компенсирует Муниципальному заказчику убытки в размере взысканных санкций.
|
|
|
|
8. Обстоятельства непреодолимой силы
|
|
|
|
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств принятых на себя по настоящему контракту, если надлежащее выполнение таких обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей стороны, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение настоящего контракта.
К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, и т.д., делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему контракту. Данные обстоятельства должны быть подтверждены компетентными органами, имеющими право на такое подтверждение.
|
|
8.2. Сторона по настоящему контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно, не позднее
|
|
|
(
|
|
) календарных дней с момента наступления
|
|
данных обстоятельств непреодолимой силы, известить телеграммой или с помощью факсимильной или иной связи другую сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по контракту. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основании освобождения от ответственности.
|
|
8.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств по контракту приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств по контракту не применяются.
|
|
8.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой стороны, продлевают срок выполнения обязательств по контракту на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы и разумному сроку для устранения их последствий.
|
|
|
|
9. Права на результаты работ по контракту
|
|
|
|
9.1. Все имущественные права на результаты работ по контракту, переданные Проектировщиком Муниципальному заказчику, принадлежат Муниципальному заказчику.
|
|
9.2. Проектировщик не имеет права продать или передать третьим лицам результаты работ или их составные части.
|
|
9.3. Право собственности Муниципального заказчика на результаты работ возникает в момент их передачи Муниципальному заказчику.
|
|
|
|
10. Гарантии
|
|
|
|
10.1. Проектировщик гарантирует Муниципальному заказчику:
- передачу полученных по настоящему контракту результатов работ, не нарушающих исключительных прав третьих лиц;
- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта.
|
|
10.2. Предельный срок обнаружения недостатков и дефектов работ, возникших по вине Проектировщика, в течение пяти лет после проведения сдачи-приемки результатов работ по контракту и подписания Сторонами акта сдачи-приемки результатов работ (Приложение N ___).
|
|
|
|
11. Страхование
|
|
|
|
11.1. Проектировщик осуществляет страхование имущественных интересов Муниципального заказчика в целях компенсации возможного ущерба, который может быть причинен интересам Муниципального заказчика в результате наступления неблагоприятных событий в процессе реализации результатов работ по настоящему контракту в последующее время.
|
|
11.2. Страховыми рисками для Муниципального заказчика являются убытки в связи с авариями, повреждением результатов работ, загрязнением окружающей природной среды, происшедшими вследствие реализации выполненных работ в соответствии с проектом (результата работ), причинение ущерба третьим лицам по этим же причинам.
|
|
11.3. Договор комплексного страхования проектно-изыскательских рисков (далее - договор страхования) заключается на срок до пяти лет после подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки результатов работ (Приложение N ___) и договор страхования заключается Проектировщиком на стадии выполнения работ и представляется Муниципальному заказчику с документацией по последнему этапу работ.
|
|
11.4. Лимит ответственности по договору страхования должен составлять 100 (сто) процентов от цены контракта, установленной пунктом 2.1. контракта, с оплатой страхового тарифа за счет средств Проектировщика.
|
|
Проектировщик обязан согласовать с Муниципальным заказчиком в течении
|
|
|
(
|
|
) календарных дней условия договора
|
|
страхования и правила страхования до заключения им такого договора страхования.
Неотъемлемым условием при заключении договора страхования является определение Муниципального заказчика, в случае наступления страхового случая, выгодоприобретателем.
В случае несогласования Проектировщиком правил страхования и условий договора страхования с Муниципальным заказчиком в установленные контрактом сроки или не заключения договора страхования в установленные контрактом сроки Муниципальный заказчик вправе применить к Проектировщику штрафные санкции.
|
|
11.5. В случае если договором страхования предусмотрена поэтапная (рассроченная) оплата страховой премии, Проектировщик обязан в течение 5 календарных дней, после дня, указанного в договоре страхования, в течение которого соответствующий этап подлежит оплате, предоставлять Муниципальному заказчику подтверждение (дубликат платежного поручения с отметкой банка) проведения оплаты за каждый этап.
|
|
11.6. Проектировщик не вправе вносить изменения в договор страхования без предварительного согласования таких изменений с Муниципальным заказчиком.
|
|
11.7. Заключение договора страхования не освобождает Проектировщика от обязанности принять все необходимые и возможные меры для предотвращения наступления страхового случая.
|
|
|
|
12. Изменение и расторжение контракта.
|
|
|
|
12.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации.
|
|
12.2. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта - от исполнения контракта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Нарушение существенных условий контракта оставляет право за Муниципальным заказчиком на расторжение контракта в одностороннем порядке на основании положений главы 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
|
|
12.3. Муниципальный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях:
|
|
- если Проектировщик не приступил к выполнению контракта в установленные сроки, либо выполняет обязательства, предусмотренные контрактом с нарушением установленных сроков более чем на
|
|
|
(
|
|
) календарных дней,
|
|
- в случае нарушения Проектировщиком конечного (промежуточного) срока выполнения работ более чем на
|
|
|
(
|
|
) календарных дней;
|
|
- неисполнение Проектировщиком требований, указанных в пункте 13.2. контракта;
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
.
|
|
12.4. Муниципальный заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Если Муниципальным заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Муниципальным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения контракта.
|
|
12.5. Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Проектировщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Проектировщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручении Проектировщику. Выполнение Муниципальным заказчиком данного требования считается надлежащим уведомлением Проектировщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Проектировщику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Проектировщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
|
|
12.6. Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Проектировщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
|
|
12.7. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Проектировщик не соответствует установленным извещением о проведении
|
|
|
, документацией о закупке требованиям
|
|
к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Проектировщика.
|
|
12.8. Сторона, которой направленно предложение о расторжении контракта по Соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее
|
|
|
(
|
|
) календарных дней с даты его получения.
|
|
Расторжение контракта по соглашению сторон производится путем подписания соответствующего соглашения. В случае расторжения настоящего контракта по инициативе любой из сторон, стороны производят сверку расчетов, который подтверждает объем выполненных Проектировщиком и оплаченных Муниципальным заказчиком работ.
|
|
12.9. В случае расторжения контракта, Проектировщик обязан передать в течение
|
|
|
(
|
|
) календарных дней по акту Муниципальному
|
|
заказчику результаты выполненных работ.
|
|
12.10. Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения контракта работы, производятся после осуществления ими действий, предусмотренных пунктом 12.9. контракта, на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Муниципальным заказчиком к моменту прекращения контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Проектировщика в качестве неустойки или компенсации причиненных Муниципальному заказчику убытков, в случае нарушения Проектировщиком условий настоящего контракта.
|
|
|
|
13. Срок действия контракта
|
|
|
|
13.1. Контракт считается заключенным
|
|
и
|
|
действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
|
|
13.2. Сроки выполнения работ (этапов работ) по контракту определяются Сторонами в календарном графике (Приложение N ___). На момент заключения настоящего контракта дата окончания работ, в том числе каждого из этапов работ, указанных в календарном графике (Приложение N ___), является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ, установленных контрактом, по вине Проектировщика.
|
|
|
|
14. Разрешение споров между Сторонами
|
|
|
|
14.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем направления соответствующих претензий (требований).
|
|
14.2. В случае невозможности разрешения разногласий между Сторонами в порядке, установленном пунктом 14.1 настоящего контракта, они подлежат рассмотрению в судебном порядке согласно действующему законодательству Российской Федерации в Арбитражном суде Краснодарского края.
|
|
14.3. Все возможные претензии (требования) по настоящему контракту должны быть рассмотрены Сторонами, и ответы по ним должны быть направлены в течение
|
|
|
(
|
|
) календарных дней с момента получения
|
|
такой претензии (требования).
Претензии (требования) оформляются в письменном виде и подписываются полномочными представителями Сторон. В претензии (требовании) указываются: требования об уплате штрафных санкций, иные требования; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на нормы действующего законодательства Российской Федерации, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
Ответ на претензию (требование) оформляется в письменном виде. В ответе на претензию (требование) указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии - признанная сумма, срок и (или) способ удовлетворения претензии; при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии - мотивы отказа со ссылкой на нормы действующего законодательства Российской Федерации.
|
|
|
|
15. Прочие условия
|
|
|
|
15.1. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Проектировщика, за исключением случая, когда новый Проектировщик является правопреемником по контракту вследствие реорганизации Проектировщика в форме преобразования, слияния или присоединения.
|
|
15.2. В случае перемены Муниципального заказчика по контракту права и обязанности Муниципального заказчика по настоящему контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
|
|
15.3. В случае изменения одной из Сторон юридического (фактического) адреса, названия, банковских и других реквизитов она обязана в течение однодневного срока письменно известить об этом другую Сторону. В извещении необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего контракта
|
|
15.4. Уведомления, связанные с исполнением настоящего контракта, даются в письменной форме и отправляются получателю по его юридическому и фактическому адресу, указанному в контракте, уведомление считается полученным в день получения телексного, электронного или факсимильного сообщения или вручения почтового уведомления после отправления письма по почте. Факт получения телексного, электронного или факсимильного сообщения должен быть подтвержден в установленном порядке.
|
|
15.5. Проектировщик гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами на выполняемые работы. В случае, если к Муниципальному заказчику будут предъявлены со стороны третьих лиц какие-либо претензии (требования), вытекающие из нарушения их патентных и других законных прав, Проектировщик обязуется возместить Муниципальному заказчику все убытки и расходы, понесенные Муниципальным заказчиком в связи с нарушением таких прав, и за свой счет и на свой риск незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий (требований).
|
|
15.6. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
|
|
- Приложение N
|
|
- Задание на проектирование;
|
|
- Приложение N
|
|
- Календарный график;
|
|
- Приложение N
|
|
- Протокол соглашения о твердой цене контракта;
|
|
- Приложение N
|
|
- Акт сдачи-приемки выполненных работ (форма N КС-2);
|
|
- Приложение N
|
|
- График финансирования;
|
|
- Приложение N
|
|
- Формы по предоставлению сведений о ходе
|
|
выполнения работ.
|
|
15.7. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
|
|
15.8. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
|
|
15.9. Настоящий контракт составлен в форме
|
|
и
|
|
подписан Подрядчиком и Муниципальным заказчиком
|
|
|
подписью, каждый со своей стороны, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
|
|
|
|
16. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
|
|
|
|
"Муниципальный заказчик"
|
|
"Подрядчик"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель
|
|
Руководитель
|
|
|
|
|
|
м.п.
|
|
м.п.
|
