|
|
Утверждаю:
|
|
|
|
|
|
|
|
"
|
|
"
|
|
г.
|
|
|
|
Муниципальный контракт N
|
|
|
|
на выполнение строительно-монтажных работ по
|
|
|
|
|
|
|
|
г. Сочи
|
"
|
|
"
|
|
201
|
|
г.
|
|
|
|
|
, в лице
|
|
|
, действующего на
|
|
основании
|
|
и от имени муниципального
|
|
образования город-курорт Сочи в целях обеспечения муниципальных нужд, именуемое в дальнейшем "Муниципальный заказчик" с одной стороны, и
|
|
|
, в лице
|
|
,
|
|
действующего на основании
|
|
, именуем
|
|
|
в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, в дальнейшем именуемые - "Стороны", с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения
|
|
|
|
- (Протокол N
|
|
от
|
|
201
|
|
года)
|
|
заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
|
|
|
|
1. Предмет контракта
|
|
|
|
1.1. По условиям настоящего контракта Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ (далее - работы) на
|
|
|
(далее - объект) в соответствии
|
|
с утвержденной Муниципальным заказчиком технической документацией
|
|
(Приложение N
|
|
), и передаче работ Муниципальному заказчику.
|
|
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1 контракта, в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией
|
|
|
от "
|
|
"
|
|
201
|
|
года,
|
|
требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства.
|
|
1.3. Подрядчик обязуется завершить работы и сдать объект, готовый к эксплуатации, в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке и в соответствии с условиями контракта.
|
|
1.4. Результатом выполненных строительно-монтажных работ является
|
|
|
.
|
|
|
|
2. Стоимость работ, оплата работ, взаиморасчеты
|
|
|
|
2.1. Цена контракта (стоимость работ) составляет
|
|
(
|
|
)
|
|
рублей
|
|
копеек, в том числе НДС
|
|
(
|
|
)
|
|
рублей
|
|
копеек (при условии наличия у Подрядчика обязанности
|
|
по уплате НДС в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. В случае если Подрядчик в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации не облагается налогом на добавленную стоимость в настоящем пункте указывается: НДС не предусмотрено).
|
|
2.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1. контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
|
|
2.3. Указанная в пункте 2.1. настоящего контракта цена контракта включает в себя налоги, сборы и иные обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также транспортные расходы, расходы на страхование и иные расходы, связанные с выполнением работ.
|
|
2.4. План финансирования на 201
|
|
год составляет
|
|
|
(
|
|
) рублей, из них средства:
|
|
- федерального бюджета -
|
|
(
|
|
) рублей;
|
|
- краевого бюджета -
|
|
(
|
|
) рублей;
|
|
- бюджета города Сочи -
|
|
(
|
|
) рублей.
|
|
Финансирование производится в соответствии с графиком финансирования
|
|
работ на год (Приложение N
|
|
).
|
|
2.5. В случае уменьшения Муниципальному заказчику средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств Муниципальный заказчик обеспечивает проведение мероприятий, предусмотренных статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
|
|
2.6. Муниципальный заказчик письменно уведомляет Подрядчика в
|
|
течение
|
|
(
|
|
) календарных дней с момента поступления
|
|
к нему соответствующей информации об уменьшении средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств.
|
|
2.6.1. Подрядчик в дань получения письменного уведомления обязан остановить работы.
|
|
2.6.2. Муниципальный заказчик в присутствии представителя Подрядчика в
|
|
течение
|
|
(
|
|
) календарных дней с момента получения
|
|
Подрядчиком уведомления, указанного в пункте 2.6. контракта, фиксирует объем работ, фактически выполненных на дату получения уведомления и подлежащих оплате.
|
|
2.6.3. В случае, если после получения уведомления Подрядчиком не остановлены работы, Муниципальный заказчик оставляет за собой право оплатить работы, выполненные на дату получения Подрядчиком соответствующего уведомления, и только в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.
|
|
2.7. В случае превышения фактической стоимости работ над ценой контракта, на основании пункта 2.1. контракта, Подрядчик погашает такую разницу за счет собственных средств.
|
|
2.8. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) и прилагаемые к ней расшифровки по видам работ (акты о приемке выполненных работ) (форма N КС-2), подписанные Муниципальным заказчиком.
|
|
2.9. Выплата авансового платежа производится на начальной стадии
|
|
выполнения работ в размере
|
|
(
|
|
) процентов
|
|
от цены контракта (размер авансового платежа не может превышать 30 (тридцати)
|
|
процентов от цены контракта) в течении
|
|
(
|
|
) дней
|
|
с момента
|
|
.
|
|
2.9.1. Подрядчик не позднее
|
|
(
|
|
) числа месяца,
|
|
следующего за месяцем, в котором произведена выдача аванса предоставляет Муниципальному заказчику сведения об использовании выданных ему денежных средств (аванса).
|
|
2.9.2. Полученный и неотработанный Подрядчиком аванс, возвращается
|
|
Муниципальному заказчику по его требованию в течении
|
|
|
(
|
|
) календарных дней с момента получения Подрядчиком
|
|
письменного требования о возврате аванса (выплата аванса не является обязательным условием настоящего контракта и остается на усмотрение Муниципального заказчика).
|
|
2.10. Начало производства работ осуществляется по настоящему контракту в соответствии с прилагаемым графиком выполнения работ и не зависит от времени поступления денежных средств в виде авансового платежа на расчетный счет Подрядчика.
|
|
2.11. Муниципальный заказчик не позднее, чем через
|
|
|
(
|
|
) рабочих дней после подписания Муниципальным заказчиком
|
|
акта приемки законченного строительством объекта (КС-11) и всех справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), обязуется оплатить Подрядчику стоимость принятых Муниципальным заказчиком работ, в соответствии с графиком финансирования работ
|
|
(приложение N
|
|
при условии перечисления в порядке, установленном
|
|
разделом
|
|
настоящего контракта, неустойки (при ее наличии) в
|
|
доход бюджета города Сочи, на основании платежного документа, оформленного Муниципальным заказчиком (получателем бюджетных средств) с указанием в таком платежном документе Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки в соответствии с условиями контракта.
|
|
2.12. При невыполнении по вине Подрядчика объемов работ, предусмотренных
|
|
графиком выполнения работ (Приложение N
|
|
), сумма
|
|
предъявленного промежуточного платежа за фактически выполненные работы уменьшается на стоимость недовыполненных работ до устранения соответствующих отклонений Подрядчиком.
|
|
2.13. В случае выявления Муниципальным заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим контрактом, Муниципальный заказчик немедленно уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
|
|
2.14. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технической документации, установленных строительных норм и правил, а также условий настоящего контракта, не подлежат оплате Муниципальным заказчиком до устранения соответствующих отклонений Подрядчиком.
|
|
2.15. При наличии претензий (требований) к Подрядчику, Муниципальный заказчик, вправе приостановить оплату за выполненные и принятые по данному муниципальному контракту работы до полного удовлетворения имеющихся претензий (требований) или принятия по ним окончательного решения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
|
|
2.16. При досрочном расторжении настоящего контракта, Подрядчик возвращает неиспользованную часть денежных средств Муниципальному заказчику не позднее
|
|
|
(
|
|
) рабочих дней со дня расторжения настоящего контракта.
|
|
2.17. Все расчеты по настоящему контракту осуществляются в безналичной форме в рублях путем перечисления на расчетный счет Подрядчика, указанный в контракте. В случае изменения расчётного счета Подрядчика он обязан в
|
|
|
(
|
|
) срок в письменной форме сообщить об этом
|
|
Муниципальному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счёт Подрядчика, несёт Подрядчик.
|
|
|
|
3. Сроки выполнения работ
|
|
|
|
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами.
|
|
Начало выполнения работ -"
|
|
"
|
|
201
|
|
года.
|
|
Окончание выполнения работ -"
|
|
"
|
|
201
|
|
года.
|
|
3.2. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком по адресу:
|
|
|
.
|
|
3.3. Сроки выполнения работ (этапов работ) по контракту определяются Сторонами
|
|
в графике выполнения работ (Приложение N
|
|
. На момент
|
|
заключения настоящего контракта дата окончания работ, в том числе каждого из этапов работ, указанных в графике выполнения работ, является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ, установленных контрактом, по вине Подрядчика.
|
|
3.4. Сроки завершения отдельных этапов работ выполняются вне зависимости от этапов финансирования за фактически выполненные работы.
|
|
3.5. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, выполняющим работы, составляющие предмет настоящего контракта (объект закупки), Подрядчик должен соответствовать таким требованиям.
|
|
|
|
4. Обеспечение исполнения контракта
|
|
|
|
4.1. Исполнение Подрядчиком обязательств по контракту обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику (реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику -
|
|
|
).
|
|
Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
|
|
4.2. Подрядчик в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", представляет обеспечение выполнения обязательств Подрядчиком по контракту в размере
|
|
|
(
|
|
) процентов от начальной (максимальной) цены
|
|
контракта, указанной в извещении
|
|
,
|
|
что составляет
|
|
(
|
|
) рублей.
|
|
4.3. Безотзывная банковская гарантия, выданная банком, или денежные средства, внесенные Подрядчиком на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, должны обеспечивать следующие обязательства Подрядчика по контракту включая, но не ограничиваясь:
- обязательства по передаче результата выполненных работ Муниципальному заказчику;
- обязательства по своевременному устранению Подрядчиком дефектов (недостатков) выполненных работ;
- обязательства Подрядчика по уплате неустойки;
- обязательства выполнения Подрядчиком работ в установленные контрактом сроки;
|
|
-
|
|
.
|
|
4.4. При условии надлежащего выполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему контракту Муниципальный заказчик возвращает денежные средства, внесенные Подрядчиком на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступившими Муниципальному заказчику, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, документацией об
|
|
|
в течение
|
|
(
|
|
) дней
|
|
с момента выполнения Сторонами условий настоящего контракта. В случае невыполнения Подрядчиком какого-либо из условий контракта Муниципальный заказчик вправе удержать такие денежные средства или истребовать банковскую гарантию.
|
|
4.5. В случае продления сроков выполнения обязательств по контракту Подрядчик представляет Муниципальному заказчику доказательства продления сроков обеспечения выполнения обязательств по контракту.
|
|
4.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего контракта перестало быть действительным, Подрядчик обязуется в течение
|
|
|
(
|
|
) дней предоставить Муниципальному заказчику
|
|
иное надлежащее обеспечение исполнения настоящего контракта в размере и на условиях, предусмотренных настоящим разделом контракта.
|
|
|
|
5. Права и обязанности Сторон
|
|
|
|
5.1. Муниципальный заказчик имеет право:
|
|
5.1.1. Проверять качество и своевременность выполнения работ, предусмотренных контрактом.
|
|
5.1.2. Получать от Подрядчика информацию и документацию о ходе выполнения работ.
|
|
5.1.3. Получать от Подрядчика договоры, заключенные на поставку материальных ресурсов и оборудования, документы, подтверждающие стоимость материальных ресурсов и оборудования, а также иную информацию и документацию о деятельности Подрядчика.
|
|
5.1.4. Рассматривать иные вопросы, возникающие при выполнении работ.
|
|
5.2. Муниципальный заказчик обязуется:
|
|
- передать Подрядчику в течение
|
|
(
|
|
) календарных
|
|
дней с момента заключения настоящего контракта по акту передачи строительной
|
|
площадки (Приложение N
|
|
), подписанному Сторонами,
|
|
на период выполнения работ и до их завершения строительную площадку, пригодную для производства работ;
|
|
- передать Подрядчику в
|
|
(
|
|
) календарных дней
|
|
с момента заключения настоящего контракт по акту передачи проектно-сметной
|
|
документации (Приложение N
|
|
) подписанному Сторонами,
|
|
проектно-сметную документацию, утвержденную Муниципальным заказчиком.
|
|
- для принятия решений по техническим и организационным вопросам, возникающим в процессе производства работ, назначать своим приказом специалиста по надзору за работами, который имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам выполняемых работ в период выполнения работ;
- осуществлять строительный контроль (надзор) за ходом работ;
- проверять предъявленные Подрядчиком к оплате документы;
- производить приемку выполненных работ в пределах установленной контрактом стоимости работ;
- подписывать акты о приемке выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, а также вести соответствующие формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 N 100;
- формировать пакет документов, который включает в себя:
а) утвержденную проектно-сметную документацию;
б) экспертные заключения (Главгосэкспертиза и экологическая экспертиза);
в) контракт;
г) акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2 и КС-3);
д) акта о приеме-передаче основных средств (форма ОС-1), акт приема-передачи объекта, акт ввода объекта в эксплуатацию;
ж) счета (счета-фактуры).
- сообщать Подрядчику установленные места складирования и вывоза грунта, мусора, материалов от разборки, рубки насаждений, непригодных для вторичного использования, точки подключения к действующим сетям энергоснабжения, водоснабжения, канализации и др.;
- проверять наличие необходимых свидетельств и сертификатов у Подрядчика и поставщиков материалов;
- при обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных дефектов (недостатков) выполненных работ, немедленно заявить об этом Муниципальному заказчику и Подрядчику в письменной форме.
|
|
5.2.1. Обеспечить приемку выполненных работ, в пределах установленной контрактом стоимости работ.
|
|
5.2.2. По представлению Подрядчиком оформленной формы КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат) проверить ее на соответствие форме КС-2 (акт о приемке выполненных работ) и произвести оплату выполненных работ в порядке, установленном контрактом.
|
|
5.2.3. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на проведение работ.
|
|
5.2.4. Своевременно осуществлять финансирование работ, в объеме средств, предусмотренных контрактом.
|
|
5.2.5. Проводить сверку расчетов с Подрядчиком, с последующим составлением актов сверок за выполненные объемы работ.
|
|
5.2.6. Осуществлять строительный контроль (надзор) за выполнением работ, назначив своего представителя.
|
|
5.2.7. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
|
|
5.2.8. Осуществлять контроль (надзор) за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием их твердой цене контракта, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
|
|
5.2.9. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных дефектов (недостатков) выполненных работ, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
|
|
5.2.10. Обеспечивать финансирование работ в пределах твердой цены контракта и фактически выделенных бюджетных ассигнований.
|
|
5.2.11. В течение
|
|
(
|
|
) рабочих дней с момента
|
|
заключения контракта, назначить круг лиц, уполномоченных визировать документы по выполнению работ.
|
|
5.2.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом, а также вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации.
|
|
5.3. Подрядчик имеет право:
|
|
5.3.1. Самостоятельно организовывать процесс производства работ по указаниям Муниципального заказчика.
|
|
5.4. Подрядчик обязан:
|
|
5.4.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать результаты работ Муниципальному заказчику в установленный контрактом срок.
|
|
5.4.2. Заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительных и монтажных работ по объекту.
- согласовать с Муниципальным заказчиком условия договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности и правила страхования;
|
|
в течение
|
|
(
|
|
) календарных дней
|
|
с момента заключения настоящего контракта предоставить Муниципальному заказчику доказательства заключения им договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (экземпляр страхового полиса, договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности, заявку на страхование, а также документы, свидетельствующие об оплате по договору комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности) с указанием данных о страховщике (фирменное наименование, реквизиты, данные лицензии на осуществление страховой деятельности и т.д.), размере страховой суммы и иных существенных условий договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности.
|
|
5.4.3. Обеспечить:
- производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, графиком выполнения работ и установленными строительными нормами и правилами;
- качество выполнения работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение дефектов (недостатков) выполненных работ, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта (результатов работ);
- производство работ по разбивке осей и линейных сооружений.
|
|
5.4.4. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности.
|
|
5.4.5. Возвести собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете в соответствии с утвержденным ПОСом, все временные сооружения.
|
|
5.4.6. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.
|
|
5.4.7. Производить своевременную оплату за потребляемые нагрузки по ВиК, электроэнергии, теплоснабжению, необходимые для производства работ.
|
|
5.4.8. Обеспечить в ходе проведения работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение.
|
|
5.4.9. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ и обеспечить его соблюдение.
|
|
5.4.10. При готовности всего объема работ известить об этом Муниципального
|
|
заказчика в
|
|
(
|
|
) дневный срок.
|
|
5.4.11. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования объекта.
|
|
5.4.12. Немедленно известить Муниципального заказчика и до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования, технической документации;
- возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика последствий выполнения указаний о способе выполнения работ;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
|
|
5.4.13. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и безопасности работ.
|
|
5.4.14. Передать по окончании работ Муниципальному заказчику исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах, согласно нормам СНиП (строительные нормы и правила) и иную информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результатов работ (объекта).
|
|
5.4.15. Подрядчик, не позднее
|
|
(
|
|
)
|
|
календарного дня до начала приемки результат выполненных работ, представляет Муниципальному заказчику формы КС-2 (акты о приемке выполненных работ), формы КС-3 (справки о стоимости выполненных работ и затрат), а также к указанному сроку представляет Муниципальному заказчику сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество применяемых в ходе производства работ материалов и оборудования.
|
|
5.4.16. Обеспечить Муниципальному заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей на строительную площадку и места производства работ в любое время.
|
|
5.4.17. Вести первичную учетную документацию в соответствии с постановлением Госкомстата России от 30.10.97 N 71а "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве".
|
|
5.4.18. Незамедлительно в письменной форме уведомить Муниципального заказчика в случае приостановки работ по любой причине.
|
|
5.4.19. Заблаговременно в письменной форме уведомить Муниципального заказчика о возможности наступления события, препятствующего выполнению работ, в соответствии с условиями контракта.
|
|
5.4.20. По требованию Муниципального заказчика представлять в письменной форме необходимую оперативную информацию касательно выполнения настоящего контракта.
Все материалы оперативной и статистической отчетности представляются Подрядчиком в отпечатанном виде и на магнитных носителях в срок, указанный в требовании Муниципального заказчика.
|
|
5.4.21. Выполнять указания Муниципального заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям настоящего контракта и действующему законодательству Российской Федерации.
|
|
5.4.22. Ежедневно до
|
|
(
|
|
) часов
|
|
(
|
|
)
|
|
минут представлять Муниципального заказчику отчеты о ходе выполнения
|
|
работ по форме - Приложение N
|
|
, предоставлять еженедельно
|
|
отчеты о ходе выполнения работ по форме - Приложение N
|
|
,
|
|
ежемесячно отчеты о ходе выполнения работ по форме - Приложение N
|
|
,
|
|
на бумажном и электронном носителе. Невыполнение (ненадлежащее выполнение) Подрядчиком указанных требований будет расцениваться как существенное нарушение Подрядчиком контракта, влекущего за собой право Муниципального заказчика отказаться от исполнения контракта и требовать возмещения убытков и оплаты неустойки в соответствии с разделом 16 настоящего контракта "Ответственность сторон" и действующим гражданским законодательством.
|
|
5.4.23. Подрядчик не вправе вносить изменения в техническую и сметную документацию, заменять конструкции, материалы и изделия.
|
|
5.4.24. Установить все необходимые временные здания и сооружения на строительной площадке. Выполнить устройство на строительной площадке временных сантехнических сооружений, а также установить временное освещение и ограждение. Обеспечить за свой счет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
|
|
5.4.25. Производить очистку транспорта, выезжающего с территории строительной площадки, на которой проводятся работы.
|
|
5.4.26. Принимать все необходимые меры для предотвращения причинения ущерба или повреждения в процессе производства работ дорогам, различным сооружениям транспортом Подрядчика или субподрядчика (их поставщиков или субпоставщиков).
|
|
5.4.27. Вывезти в течение
|
|
(
|
|
) календарных
|
|
дней со дня подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта (КС-11) за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику или субподрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество, а также строительный мусор.
|
|
5.4.28. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.
|
|
5.4.29. В течение
|
|
(
|
|
) рабочих дней после
|
|
подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта (КС-11) заключить договор страхования ответственности по контракту на гарантийный период (далее - договор страхования ответственности по контракту на гарантийный период), предусмотрев лимит ответственности в размере твердой цены контракта, с оплатой страхового тарифа за счет собственных средств. Неотъемлемым условием при заключении договора страхования ответственности по контракту на гарантийный период является определение Муниципального заказчика, в случае наступления страхового случая, выгодоприобретателем. При этом Подрядчик в указанный срок предоставляет Муниципальному заказчику доказательства заключения договора страхования ответственности по контракту на гарантийный период (экземпляр страхового полиса, договор страхования ответственности по контракту на гарантийный период, заявку на страхование, а также документы, свидетельствующие об оплате по договору страхования ответственности по контракту на гарантийный период), с указанием данных о страховщике (фирменное наименование, реквизиты, данные лицензии на осуществление страховой деятельности и т.д.), размере страховой суммы, страховой премии, застрахованных рисках и иных существенных условий договора страхования ответственности по контракту на гарантийный период.
Подрядчик обязан согласовать с Муниципальным заказчиком условия договора страхования ответственности по контракту на гарантийный период и правила страхования. В случае несогласования Подрядчиком правил страхования и условий договора страхования ответственности по контракту на гарантийный период с Муниципальным заказчиком или не заключения договора страхования ответственности по контракту на гарантийный период в срок, установленный настоящим контрактом, Муниципальный заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции.
|
|
В случае если договором страхования ответственности по контракту на гарантийный период, предусмотрена поэтапная (рассроченная) оплата страховой премии, Подрядчик обязан в течение
|
|
|
(
|
|
) рабочих дней, после дня, указанного в договоре
|
|
страхования ответственности по контракту на гарантийный период, в течение которого соответствующий этап подлежит оплате, предоставлять Муниципальному заказчику подтверждение (дубликат платежного поручения с отметкой банка) проведения оплаты за каждый этап.
Подрядчик не вправе вносить изменения в договор страхования ответственности по контракту на гарантийный период, без согласования с Муниципальным заказчиком.
Заключение договора страхования ответственности по контракту на гарантийный период не освобождает Подрядчика от обязанности принять все необходимые и возможные меры для предотвращения наступления страхового случая.
|
|
5.4.30. Предоставить сведения о членстве в саморегулируемой организации. В случае исключения Подрядчика или субподрядчика из реестра саморегулируемой организации, выдавшей Подрядчику или субподрядчику свидетельство дающее право осуществлять деятельность (выполнять работы) по настоящему контракту, в письменном виде известить об этом Муниципального заказчика в течение
|
|
|
(
|
|
) календарных дней, с момента такого исключения.
|
|
5.4.31. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.
|
|
5.4.32. Нести ответственность перед Муниципальным заказчиком за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по контракту субподрядчиком, третьими лицами.
|
|
5.4.33. Выполнение работ в соответствии с требованиями: СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2", СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве, решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ" с осуществлением следующих мероприятий:
- осуществление специального контроля материалов, изделий и конструкций, поставляемых на объект;
- соблюдение конфиденциальности решений, связанных с инженерно-техническими мероприятиями по обеспечению безопасности объекта;
- согласование с Муниципальным заказчиком планируемых к применению объектовых систем безопасности;
- незамедлительное уведомление Муниципального заказчика в письменном виде о любых внеплановых событиях и происшествиях на объекте и (или) в связи с исполнением настоящего контракта, включая, но не ограничиваясь:
|
|
- различного рода "аварийные" ситуации (в течение
|
|
(
|
|
)
|
|
часов);
|
|
- обнаружение радиоактивных, химических, взрывчатых и иных веществ, которые могут быть использованы для совершения террористического акта (в течение
|
|
|
(
|
|
) часов).
|
|
5.4.34. Обеспечить компактное размещение и проживание привлекаемых работников, в том числе субподрядных организаций, в соответствии с требованиями миграционного законодательства Российской Федерации.
|
|
5.4.35. Разработать и согласовать с Муниципальным заказчиком правила и распорядок пребывания привлекаемых работников, в том числе субподрядных организаций и обеспечить исполнение утвержденных правил.
|
|
5.4.36. Представлять Муниципальному заказчику в
|
|
(
|
|
)
|
|
срок после заключения контракта сведения о работниках, в том числе
|
|
субподрядных организаций (Приложение N
|
|
).
|
|
5.4.37. Предоставлять в порядке, установленном действующим законодательством
|
|
Российской Федерации, в МВД России в
|
|
(
|
|
)
|
|
срок после заключения трудового договора (контракта) сведения о работниках,
|
|
в том числе субподрядных организаций (Приложение N
|
|
).
|
|
|
|
6. Сдача и приемка работ
|
|
|
|
6.1. Подрядчик, не позднее
|
|
(
|
|
) числа каждого
|
|
месяца, оформляет и передает Муниципальному заказчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 (с обязательным приложением актов освидетельствования скрытых работ) и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также к указанному сроку представляет Муниципальному заказчику сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество применяемых в ходе производства работ материалов и оборудования.
|
|
6.2. По завершении всех видов работ по настоящему контракту Подрядчик письменно извещает Муниципального заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию за
|
|
|
(
|
|
) календарных дней до начала приемки результатов работ
|
|
(объекта) и передает Муниципальному заказчику
|
|
(
|
|
)
|
|
экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Муниципальным заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательствами по настоящему контракту, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
|
|
6.3. Общий срок приемки Муниципальным заказчиком выполненных работ
|
|
(объекта) составляет не более
|
|
(
|
|
) рабочих дней.
|
|
Муниципальный заказчик, получивший сообщение от Подрядчика,
|
|
в срок не позднее
|
|
(
|
|
) рабочих дней приступает
|
|
к приемке выполненных работ (объекта) в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иными требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Приемка выполненных работ осуществляется в течении
|
|
|
(
|
|
) рабочих дней с момента получения сообщение
|
|
от Подрядчика, после чего составляется акт приемки законченного строительством объекта (КС-11).
|
|
6.4. Для проверки предоставленных Подрядчиком, результатов выполненных работ (объекта), предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу выполненных работ. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, может проводиться Муниципальным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
|
|
6.5. Сдача объекта Подрядчиком и приемка его Муниципальным заказчиком оформляется актом приемки законченного строительством объекта (КС-11), подписанным обеими Сторонами, и представителями иных заинтересованных сторон в течении
|
|
|
(
|
|
) рабочих дней.
|
|
6.6. Приемке объекта должны предшествовать предварительные испытания смонтированного оборудования объекта, проводимые Подрядчиком при участии представителей Муниципального заказчика.
Приемка объекта может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний смонтированного оборудования объекта.
|
|
6.7. При обнаружении Муниципальным заказчиком в ходе приемки результатов работ дефектов (недостатков) выполненных работ Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недостатков) выполненных работ и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного рекламационного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Муниципальным заказчиком рекламационный акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Муниципального заказчика. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными дефектами (недостатками) выполненных работ. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе стороны поровну.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты (недостатки) выполненных работ своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение дефектов (недостатков) выполненных работ и несет ответственность за его утрату, повреждение и за повреждение и утрату результата выполненных работ и т.д.
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Муниципальным заказчиком дефектов (недостатков) выполненных работ не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим контрактом.
Муниципальный заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на дефекты (недостатки) выполненных работ, которые могли быть установлены при приемке таких работ.
|
|
6.8. Муниципальный заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения дефектов (недостатков) выполненных работ, которые могут повлечь за собой невозможность ввода объекта в эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Муниципальным заказчиком.
|
|
6.9. Датой ввода объекта в эксплуатацию считается дата выдачи уполномоченным органом соответствующего разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
|
|
6.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения результатов работ (объекта) переходят от Подрядчика к Муниципальному заказчику с момента ввода объекта в эксплуатацию и передачи объекта Муниципальному заказчику, в зависимости от того, что наступит позже, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта дефектов (недостатков) выполненных работ - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных дефектов (недостатков) выполненных работ, согласно составленного Сторонами или Муниципальным заказчиком рекламационного акта, ввода объекта в эксплуатацию и передачи объекта Муниципальному заказчику, в зависимости от того, что наступит позже.
|
|
|
|
7. Гарантии качества по сданным работам
|
|
|
|
7.1. Гарантии качества по сданным работам распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Срок гарантий качества по сданным работам по данному контракту, в соответствии со статьей 756 Гражданского кодекса Российской Федерации, составляет 60 (шестьдесят) месяцев.
|
|
7.2. Гарантийный срок обнаружения ненадлежащего качества результатов работ законченного строительством объекта и входящих в его состав инженерных систем, оборудования, материалов устанавливается согласно контракту с даты подписания Муниципальным заказчиком акта приема-передачи объекта.
|
|
7.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты (недостатки) выполненных работ, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение
|
|
|
(
|
|
) календарных дней с момента составления Сторонами
|
|
соответствующего акта с перечнем обнаруженных дефектов (недостатков)
|
|
выполненных работ или в течение
|
|
(
|
|
) календарных
|
|
дней с момента получения от Муниципального заказчика соответствующей претензии (требования). Для участия в составлении акта с перечнем обнаруженных дефектов (недостатков) выполненных работ Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее
|
|
|
(
|
|
) календарных дней со дня получения соответствующего
|
|
письменного извещения Муниципального заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов (недостатков) выполненных работ. В случае неявки представителя Подрядчика для составления акта с перечнем обнаруженных дефектов (недостатков) выполненных работ в установленный данным пунктом срок или отказа Подрядчика от подписания акта с перечнем обнаруженных дефектов (недостатков) выполненных работ Муниципальный заказчик вправе составить и подписать данный акт с перечнем обнаруженных дефектов (недостатков) выполненных работ в одностороннем порядке и направить соответствующую претензию (требование) Подрядчику.
|
|
7.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Муниципального заказчика, третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации объекта третьими лицами.
|
|
7.5. В том случае, если Подрядчик не устранит дефекты (недостатки) выполненных работ в сроки, установленные пунктом 7.3 контракта, Муниципальный заказчик или эксплуатирующая организация вправе устранить дефекты (недостатки) выполненных работ своими силами за счет Подрядчика.
|
|
|
|
8. Обеспечение работ строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием
|
|
|
|
8.1. Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить работы, указанные в пункте 1.1 контракта, строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией и условиями контракта.
|
|
8.2. Подрядчик за свой счет осуществляет приемку адресованных ему строительных материалов, изделий и конструкций, инженерного (технологического) оборудования, их выгрузку, складирование и охрану. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование принятых им по акту и прибывающих на объект строительных материалов, изделий и конструкций, инженерного (технологического) оборудования.
|
|
8.3. Все поставляемые для работ строительные материалы, изделия и конструкции, инженерное (технологическое) оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Муниципальному заказчику за
|
|
|
(
|
|
) календарных дней до начала производства
|
|
работ, выполняемых с использованием таких строительных материалов, изделий и конструкций, инженерного (технологического) оборудования.
|
|
8.4. Подрядчик, предоставивший строительные материалы, изделия и конструкции, инженерное (технологическое) оборудование, отвечает за их соответствие спецификациям, государственным стандартам и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
|
|
8.5. Подрядчик, передающий оборудование в монтаж, обязан сопроводить его документацией организации-изготовителя, необходимой для монтажа.
|
|
8.6. При возникновении необходимости проведения проверки и испытания оборудования для строительства Подрядчик проводит указанные мероприятия за свой счет.
|
|
8.7. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных и переданных ему по акту в монтаж для реализации контракта материалов и оборудования до подписания Муниципальным заказчиком акта приема-передачи объекта.
|
|
|
|
9. Строительная площадка
|
|
|
|
9.1. Муниципальный заказчик передает Подрядчику в течение
|
|
(
|
|
)
|
|
календарных дней с момента заключения настоящего контракта по акту передачи
|
|
строительной площадки (Приложение N
|
|
, подписанному
|
|
Сторонами, на период выполнения работ и до их завершения строительную площадку, пригодную для производства работ.
|
|
9.2. Муниципальный заказчик передает Подрядчику разрешение об отводе мест для складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, излишнего грунта и строительного мусора, карьеров для получения или разработки недостающего грунта.
|
|
9.3. Производство геодезических работ в процессе выполнения работ, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входят в обязанности Подрядчика.
|
|
9.4. Подрядчик обязуется вывезти в течение
|
|
(
|
|
)
|
|
календарных дней с момента подписания Муниципальным заказчиком акта приема-передачи объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику или субподрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество. Строительный мусор вывозится Подрядчиком в места, указанные Муниципальным заказчиком.
|
|
|
|
10. Мероприятия по охране окружающей среды
|
|
|
|
10.1. В ходе проведения работ Подрядчик обязан обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий в соответствии со следующими требованиями в области охраны окружающей среды:
|
|
10.1.1. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе по предотвращению эрозии почв и оползневой защите:
- снятие почвенного слоя, пригодного для последующего использования, и его складирование в специально отведенных местах;
- строительная деятельность не должна выходить за пределы площади занимаемой
|
|
поверхности объекта более чем на
|
|
(
|
|
) метров;
|
|
- устройство удерживающих сооружений и подпорных стен на оползневых склонах.
|
|
10.1.2. Сбор и очистка ливневых стоков:
- очистка и обезвреживание производственных и бытовых стоков, образующихся на строительной площадке;
- обустройство гравийными подушками всех въездов на участок, которые должны периодически очищаться в ходе проведения работ;
- устройство организованного водоотвода;
- организация специальной площадки автотранспорта с применением технологий оборотного водоснабжения, исключающих сброс загрязненных вод на рельеф.
|
|
10.1.3. Предотвращение и снижение запыленности, загазованности воздуха и уровня шума:
- применение специального транспорта для перевозки пылящих материалов;
- использование противошумных экранов, завесов, палаток для изоляции локальных источников шума.
|
|
10.1.4. Временное хранение отходов, строительных и опасных материалов:
- упорядоченное складирование и транспортирование строительных материалов;
- запрет на применение токсичных и взрывоопасных материалов;
- использование для возведения земляного полотна дорог грунтов от разработки выемок;
- организация на строительной площадке и площадках для стоянки строительной техники специальных мест сбора бытовых и производственных отходов, установка герметичных емкостей для слива масла и хранения ветоши, использование биотуалетов.
|
|
10.1.5. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания:
- пересадка ряда краснокнижных и кустарниковых растений, попадающих под уничтожение;
- установка заборов вокруг деревьев и кустарников, которые надлежит сохранить на строительной площадке, для защиты корней растений;
- ограждение строительной площадки конструкциями, ограничивающими возможность попадания животных в пределы строительной площадки.
|
|
10.2. В ходе проведения работ Подрядчик обязан установить пункты мойки (очистки) колес транспортных средств и ежедневно осуществлять мойку подъездных дорог с твердым покрытием и обеспечить чистоту прилегающих к строительной площадке территорий, в том числе выезды со строительной площадки на твердое покрытие дорог должны иметь устройства для очистки колес транспортных средств, обслуживающих работы.
Запрещается вынос грунта и грязи колесами транспортных средств на территорию города Сочи.
Ответственность за уборку и содержание территорий в пределах
|
|
|
метровой зоны от границы объекта возлагается на Подрядчика.
|
|
|
|
11. Журнал производства работ
|
|
|
|
11.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ (далее - журнал). До начала производства работ форма журнала должна быть согласована в отделе ГСН по городу Сочи Государственного строительного надзора по Краснодарскому краю Подрядчиком, соответствовать типовой межотраслевой форме N КС-6, N КС-6а, утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 30.10.97 N 71а. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Муниципального заказчика.
|
|
11.2. Если представитель Муниципального заказчика не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале с указанием сроков устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока выполняет указания представителя Муниципального заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале.
|
|
11.3. В случае, если представителем Муниципального заказчика внесены в журнал замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Муниципального заказчика.
|
|
11.4. Осуществляя контроль ведения работ, Муниципальный заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
|
|
|
|
12. Охранные мероприятия
|
|
|
|
12.1. Охрану объекта (результатов выполненных работ) при выполнении работ осуществляет Подрядчик за счет собственных средств.
|
|
12.1.1. При отсутствии лимита финансирования по работам на соответствующий финансовый год Подрядчик осуществляет охрану объекта (результатов выполненных работ) за собственные средства.
|
|
12.2. Подрядчик несет полную ответственность за сохранность находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, строительной техники, временных сооружений, результатов выполненных работ и объекта.
|
|
|
|
13. Скрытые строительные работы
|
|
|
|
13.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Муниципальным заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Муниципальным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Муниципального заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за
|
|
|
(
|
|
) календарных дней до начала проведения
|
|
этой приемки. Если Муниципальный заказчик не явятся к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Муниципального заказчика производится за счет Подрядчика.
|
|
13.2. В случае если Муниципальным заказчиком внесены в журнал замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Муниципального заказчика, за исключением случаев неявки Муниципального заказчика для приемки выполненных работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Муниципального заказчика (Муниципальный заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку Муниципальным заказчиком, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
|
|
13.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием Муниципальным заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.
Отсутствие при испытаниях Муниципального заказчика, а также проведение Подрядчиком самостоятельных испытаний не освобождают Подрядчика от ответственности за качество выполненных работ и используемых материалов.
|
|
|
|
14. Право собственности
|
|
|
|
14.1. Все имущественные права на результаты работ, переданные Муниципальному заказчику, принадлежат Муниципальному заказчику.
|
|
14.2. Подрядчик не имеет права продать или передать третьим лицам результаты работ или их составные части, а также проектно-сметную документацию.
|
|
14.3. Право собственности Муниципального заказчика на результаты работ возникает в момент их передачи Муниципальному заказчику.
|
|
|
|
15. Страхование строительно-монтажных рисков и ответственности
|
|
|
|
15.1. Подрядчик обязуется заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительных и монтажных работ по объекту (далее - договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности).
|
|
15.2. Подрядчик обязан в течение
|
|
(
|
|
)
|
|
календарных дней с момента заключения настоящего контракта за свой счет заключить со страховой организацией договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (случайного повреждения, случайной гибели объекта (результата работ), материалов, оборудования и иного имущества, используемого при проведении работ, несоблюдения правил безопасности при производстве работ, а также ответственности за причинение вреда окружающей среде или третьим лицам и их имуществу в связи с проведением работ), предусмотрев лимит ответственности в размере твердой цены контракта, с оплатой страхового тарифа за счет собственных средств.
|
|
15.3. Подрядчик обязан согласовать с Муниципальным заказчиком условия договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности и правила страхования и в течение
|
|
|
(
|
|
) календарных дней с момента заключения
|
|
настоящего контракта предоставить Муниципальному заказчику доказательства заключения им договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (экземпляр страхового полиса, договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности, заявку на страхование, а также документы, свидетельствующие об оплате по договору комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности) с указанием данных о страховщике (фирменное наименование, реквизиты, данные лицензии на осуществление страховой деятельности и т.д.), размере страховой суммы и иных существенных условий договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности. Неотъемлемым условием при заключении договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности является определение Муниципального заказчика, в случае наступления страхового случая, выгодоприобретателем. В случае несогласования Подрядчиком правил страхования и условий договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности с Муниципальным заказчиком или незаключения договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности в указанный срок Муниципальный заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции.
|
|
15.4. В случае, если Подрядчиком не исполнены обязательства в срок, установленный муниципальным контрактом, то договор комплексного страхования ответственности и строительно-монтажных рисков продлевается на период до полного исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств в соответствии с условиями контракта.
|
|
15.5. В случае если договором комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности предусмотрена поэтапная (рассроченная) оплата страховой премии, Подрядчик обязан в течение
|
|
|
(
|
|
) календарных дней, после дня, указанного
|
|
в договоре комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности, в течение которого соответствующий этап подлежит оплате, предоставлять Муниципальному заказчику подтверждение (дубликат платежного поручения с отметкой банка) проведения оплаты за каждый этап.
|
|
15.6. Подрядчик не вправе вносить изменения в договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности без согласования с Муниципальным заказчиком.
|
|
15.7. Заключение договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности не освобождает Подрядчика от обязанности принять все необходимые и возможные меры для предотвращения наступления страхового случая.
|
|
|
|
16. Ответственность Сторон
|
|
|
|
16.1. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере
|
|
|
(
|
|
) % от цены контракта, что составляет
|
|
|
(
|
|
) рублей.
|
|
16.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
|
|
16.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
|
|
16.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере
|
|
|
(
|
|
) % от цены контракта, что составляет
|
|
|
(
|
|
) рублей.
|
|
16.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
|
|
16.6. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
|
|
16.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
|
|
16.8. Оплата Подрядчиком неустойки по настоящему контракту может осуществляться следующими способами по выбору Муниципального заказчика:
|
|
16.8.1. Путем удержания суммы неустойки Муниципальным заказчиком из суммы денежных средств, предназначенных перечислению на счет Подрядчика за выполненные работы
|
|
|
, и перечисления такой суммы в доход бюджета
|
|
города Сочи на основании платежного документа, оформленного Муниципальным заказчиком (получателем бюджетных средств), с указанием в таком платежном документе Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки в соответствии с условиями контракта.
|
|
16.8.2. Путем оплаты неустойки Подрядчиком в течение
|
|
(
|
|
)
|
|
календарных дней со дня поступления к Подрядчику соответствующей претензии (требования) Муниципального заказчика. При оплате неустойки Подрядчик в течение
|
|
|
(
|
|
) календарных дней направляет Муниципальному
|
|
заказчику копию соответствующего платежного поручения с отметкой банка.
|
|
16.8.3. Путем предъявления требований, установленных разделом 4 настоящего контракта.
|
|
16.9. В случае применения судебными органами (иными соответствующими органами, в том числе соответствующими административными органами), юридическими лицами, физическими лицами имущественных санкций (взысканий) к Муниципальному заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязательств по контракту или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Муниципальному заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Муниципальному заказчику убытки в размере взысканных санкций.
|
|
|
|
17. Обстоятельства непреодолимой силы
|
|
|
|
17.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, принятых на себя по настоящему контракту, если надлежащее выполнение таких обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления настоящего контракта в силу, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение настоящего контракта.
К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы и т.д., делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему контракту. Данные обстоятельства должны быть подтверждены компетентными органами, имеющими право на такое подтверждение.
|
|
17.2. Сторона по настоящему контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно, не позднее
|
|
|
(
|
|
) календарных дней с момента наступления данных
|
|
обстоятельств непреодолимой силы, известить телеграммой или с помощью факсимильной или иной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по контракту. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не может на них ссылаться как на основание для освобождения от ответственности.
|
|
17.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств по контракту приостанавливается и санкции за неисполнение обязательств по контракту не применяются.
|
|
17.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии того, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения обязательств по контракту на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы и разумному сроку для устранения их последствий.
|
|
|
|
18. Изменение и расторжение контракта
|
|
|
|
18.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации.
|
|
18.2. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Нарушение существенных условий контракта оставляет право за Муниципальным заказчиком на расторжение контракта в одностороннем порядке на основании положений главы 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
|
|
18.3. Муниципальный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях:
- если Подрядчик не приступил к выполнению контракта в установленные сроки, либо выполняет обязательства, предусмотренные контрактом с нарушением установленных Графиком выполнения работ сроков более чем на
|
|
|
(
|
|
) календарных дней, равно как и в случае нарушения
|
|
Подрядчиком конечного срока выполнения работ;
- неисполнение Подрядчиком требований, указанных в пункте 5.4.22. контракта;
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
.
|
|
18.4. Муниципальный заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Если Муниципальным заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Муниципальным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения контракта.
|
|
18.5. Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Муниципальным заказчиком данного требования считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципальным заказчиком об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
|
|
18.6. Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
|
|
18.7. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением о проведении
|
|
|
, документацией о закупке требованиям
|
|
к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
|
|
18.8. Сторона, которой направленно предложение о расторжении контракта по Соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее
|
|
|
(
|
|
) календарных дней с даты его получения.
|
|
Расторжение контракта по соглашению сторон производится путем подписания соответствующего соглашения. В случае расторжения настоящего контракта по инициативе любой из сторон, стороны производят сверку расчетов, который подтверждает объем выполненных Подрядчиком и оплаченных Муниципальным заказчиком работ.
|
|
18.9. В случае расторжения контракта, Подрядчик обязан передать в течение
|
|
|
(
|
|
) календарных дней по акту Муниципальному
|
|
заказчику строительную площадку с результатами выполненных работ, освободив, ее от механизмов, временных сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора и передать документацию по объекту.
|
|
18.10. Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения контракта работы, производятся после осуществления ими действий, предусмотренных пунктом 18.9. контракта, на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Муниципальным заказчиком к моменту прекращения контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Муниципальному заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта.
|
|
|
|
19. Срок действия контракта
|
|
|
|
19.1. Контракт считается заключенным
|
|
и
|
|
действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
|
|
19.2. Сроки выполнения работ (этапов работ) по контракту определяются Сторонами
|
|
в графике выполнения работ (Приложение N
|
|
). На
|
|
момент вступления в силу настоящего контракта дата окончания работ, в том числе каждого из этапов работ, указанных в графике выполнения работ
|
|
(Приложение N
|
|
), является исходной для определения
|
|
имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ, установленных контрактом, по вине Подрядчика.
|
|
|
|
20. Разрешение споров между Сторонами
|
|
|
|
20.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем направления соответствующих претензий (требований).
|
|
20.2. В случае невозможности разрешения разногласий между Сторонами в порядке, установленном пунктом 20.1 настоящего контракта, они подлежат рассмотрению в судебном порядке согласно действующему законодательству Российской Федерации в Арбитражном суде Краснодарского края.
|
|
20.3. Все возможные претензии (требования) по настоящему контракту должны быть рассмотрены Сторонами, и ответы по ним должны быть направлены в течение
|
|
|
(
|
|
) календарных дней с момента получения такой претензии
|
|
(требования).
Претензии (требования) оформляются в письменном виде и подписываются полномочными представителями Сторон. В претензии (требовании) указываются: требования об уплате штрафных санкций, иные требования; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на нормы действующего законодательства Российской Федерации, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
Ответ на претензию (требование) оформляется в письменном виде. В ответе на претензию (требование) указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии (требования) - признанная сумма, срок и (или) способ удовлетворения претензии (требования); при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии (требования) - мотивы отказа со ссылкой на нормы действующего законодательства Российской Федерации.
|
|
|
|
21. Прочие условия
|
|
|
|
21.1. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, когда новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения.
|
|
21.2. В случае перемены Муниципального заказчика по контракту права и обязанности Муниципального заказчика по настоящему контракту переходят к новому Муниципальному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
|
|
21.3. В случае изменения одной из Сторон юридического (фактического) адреса, названия, банковских и других реквизитов она обязана в течение однодневного срока письменно известить об этом другую Сторону. В извещении необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего контракта
|
|
21.4. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
|
|
21.5. Настоящий контракт составлен в форме
|
|
|
и подписан Подрядчиком и Муниципальным заказчиком
|
|
|
подписью, каждый со своей стороны, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
|
|
|
|
22. Перечень документов, прилагаемых к контракту
|
|
|
|
N
п/п
|
Наименование приложения
|
Кем составляется
|
|
1
|
График выполнения работ
|
Муниципальный заказчик
|
|
2
|
График финансирования работ на год
|
Муниципальный заказчик
|
|
3
|
Акт передачи проектно-сметной документации
|
Муниципальный заказчик
|
|
4
|
Акт передачи строительной площадки
|
Муниципальный заказчик
|
|
5
|
Протокол согласования о договорной цене
|
Муниципальный заказчик
|
|
6
|
Отчет о ходе выполнения работ ежедневный
|
Подрядчик
|
|
7
|
Отчет о ходе выполнения работ еженедельный
|
Подрядчик
|
|
8
|
Отчет о ходе выполнения работ ежемесячный
|
Подрядчик
|
|
9
|
Сведения о работниках
|
Подрядчик
|
|
10
|
Требования по безопасности при строительстве объекта
|
Муниципальный заказчик
|
|
11
|
Условия по охране окружающей среды при производстве работ
|
Муниципальный заказчик
|
|
|
|
23. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
|
|
|
|
Муниципальный заказчик"
|
"Подрядчик"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель
|
Руководитель
|
|
|
|
|
|
м.п.
|
м.п.
|
