Приложение 1. Договор на вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора

Приложение 1
к Порядку сбора, вывоза,
транспортировки и размещения
твердых коммунальных отходов
на территории муниципального
образования городской округ Джанкой

Договор на вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора

г.

"

"

2015 г.

именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице

действующего на основании

, с одной стороны, и

, именуемое

в дальнейшем "Подрядчик", в лице

, действующего на основании

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее - "Договор") о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по оказанию услуг по вывозу до места утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) и крупногабаритного мусора (далее - КГМ) из контейнеров и бункеров (далее - Оборудование), являющихся собственностью Заказчика или находящихся у него в пользовании, расположенных по адресам Заказчика (далее - Услуг), а Заказчик принимает на себя обязательства по своевременной оплате Услуг, оказанных Подрядчиком.

1.2. Подрядчик предоставляет Заказчику Оборудование в количестве, запрашиваемом Заказчиком в возмездное пользование на период действия настоящего Договора. Ежемесячная плата за пользование каждой единицей Оборудования в таком случае включена в стоимость вывоза ТКО и КГМ согласно адресного перечня мест сбора ТКО и КГО (Приложение N 2, 3 к постановлению администрации от 08.09.2015 N 283).

1.3. Адреса вывоза ТКО и КГМ, режим вывоза, стоимость вывоза ТКО и КГМ, объем ТКО и КГМ, количество Оборудования, передаваемого в пользование Заказчику Подрядчиком, согласованы Сторонами в Приложениях N 2, 3 к постановлению администрации от 08.09.2015 N 283).

2. Обязанности сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Исходя из согласованного Сторонами адресного перечня мест сбора ТКО и КГО установить на оборудованной территории Оборудование необходимого объема.
2.1.2. В случае передачи Заказчику Оборудования, находящегося в исправном состоянии, позволяющем использовать его по назначению, принадлежащего Подрядчику, подписать Акт приёма-передачи Оборудования в течение 10-ти календарных дней с момента установки Оборудования по адресам, указанных в адресном перечня мест сбора ТКО и КГО, в 2 (двух) экземплярах и передать один экземпляр Подрядчику.
2.1.3. Своевременно производить оплату Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Подрядчик обязан:
2.2.1. Передавать во временное пользование Оборудование в количестве, указанном в адресном перечне мест сбора ТКО и КГО с одновременной установкой его на контейнерных площадках по адресам, указанным в адресном перечня мест сбора ТКО и КГО.
2.2.2. В случае передачи Подрядчиком, принадлежащего ему Оборудования Заказчику, предоставить Заказчику подписанный Подрядчиком Акт приёма-передачи Оборудования в двух экземплярах в момент установки контейнеров.
2.2.3. Производить вывоз ТКО и КГМ в следующем режиме:
Место утилизации (захоронения):
2.2.4. При изменении режима вывоза ТКО и КГМ и его оформлении дополнительным соглашением, произвести вывоз ТКО и КГМ по измененному режиму.
2.2.5. Произвести ремонт Оборудования, предоставленного Заказчику или заменить его на новое в кратчайший срок, но не позднее 3 календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика.
2.2.6. Обеспечить уборку ТКО и КГМ, рассыпавшихся во время их сбора и в процессе загрузки в мусоровоз, с мест нахождения (установки) контейнеров (контейнерных площадок).
2.2.7. Ежемесячно оформлять Акт оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, за предыдущий календарный месяц. Оказываемые Подрядчиком услуги должны отвечать требованиям безопасности окружающей среды, жизни и здоровья граждан, а также иным требованиям сертификации, безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.8. Обеспечить соответствие спецтранспорта, используемого для оказания услуг по вывозу ТКО и КГМ всем требованиям, содержащимся в Маршрутном графике вывоза ТКО и КГМ (приложение 4, 5 к постановлению администрации от 08.09.2015 N 283).
2.2.9. Обеспечивать движение каждой единицы спецтранспорта в строгом соответствии с маршрутными графиками вывоза ТКО и КГМ.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. При необходимости изменять объемы вывоза ТКО и КГМ, а также маршрутные графики вывоза ТКО и КГМ. При этом в Приложения N 2, 3, 4, 5 к постановлению администрации от 08.09.2015 N 283 вносятся соответствующие изменения путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. Подрядчик обязан подписать дополнительное соглашение об изменении объема ТКО и КГМ, либо об изменении маршрутного графика вывоза ТКО и КГМ в течение 5 календарных дней с момента получения дополнительного соглашения от Заказчика и возвратить подписанный экземпляр Заказчику.
2.3.2. Осуществить досрочный возврат части взятого в аренду Оборудования в случае снижения производственных потребностей. При этом Подрядчик обязан принять возвращаемое Заказчиком Оборудование в течение 2-х календарных дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика, и оформить акт возврата Оборудования.
2.4. Подрядчик имеет право:
2.4.1 Требовать своевременную оплату Услуг по настоящему Договору.

3. Цена и порядок расчетов сторон

3.1. Стоимость вывоза ТКО и КГМ согласованы Сторонами в адресном перечне мест сбора ТКО и КГМ, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Заказчик осуществляет оплату услуг ежемесячно, по факту оказания Услуг, по ценам, установленным в адресном перечне мест сбора ТКО и КГМ не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг.

3.3. По окончании календарного месяца Подрядчик предоставляет Заказчику Акт оказанных услуг в двух экземплярах, счет и счет-фактуру за фактически оказанные услуги.

3.4. В срок до 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта оказанных услуг, Заказчик подписывает его и передает Подрядчику или направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта оказанных услуг с указанием причин отказа в письменном виде. Подрядчик обязан устранить все недостатки, указанные в мотивированном отказе в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения.

3.5. В случае, если сумма уплаченная Заказчиком в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора превышает стоимость фактически оказанных услуг, то разница между стоимостью фактически оказанных услуг и размером суммы, уплаченной Заказчиком в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора по выбору Заказчика возвращается на счет Подрядчика в течение 2 (двух) банковских дней с момента направления Заказчиком уведомления, либо учитывается в счет предоплаты услуг на следующий месяц.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае нарушения Подрядчиком режима вывоза ТКО и КГМ, указанного в п. 2.2.3. настоящего Договора более, чем на сутки, Заказчик незамедлительно уведомляет посредством факсимильной связи и/или по телефону, и/или по электронной почте Подрядчика о нарушении и о формировании совместной комиссии для составления Акта выявленных нарушений с указанием сроков их устранения (указанный срок не должен превышать 12 часов с момента составления акта). В случае неявки представителя Подрядчика в течение 5 часов с момента направления такого уведомления, Заказчик вправе составить Акт выявленных нарушений в одностороннем порядке, который будет обязательным к исполнению для обеих сторон, и направить его Подрядчику по электронной почте или посредством факсимильной связи. Акт выявленных нарушений, составленный Заказчиком в одностороннем порядке, является основанием для наложения штрафных санкций. Подрядчик уплачивает по требованию Заказчика штраф в 3-х кратном размере стоимости вывоза одного контейнера за каждый несвоевременно вывезенный контейнер. Указанная сумма перечисляется на расчетный счет Заказчика в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения Подрядчиком соответствующего требования от Заказчика.

4.2. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пп. 2.2.1., 2.2.5., 2.2.6. Подрядчик уплачивает по требованию Заказчика штраф в размере 20 тыс. руб. за каждый факт нарушения обязательств. Указанная сумма перечисляется на расчетный счет Заказчика в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения Подрядчиком соответствующего требования от Заказчика.

4.3. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пп. 2.2.8., 2.2.9., Подрядчик уплачивает по требованию Заказчика штраф в размере 100 000 тыс. руб. за каждый факт нарушения обязательств. Указанная сумма перечисляется на расчетный счет Заказчика в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения Подрядчиком соответствующего требования от Заказчика.

4.4. Оплата штрафа не освобождает виновную сторону от выполнения обязательств по Договору.

4.5. В случае порчи контейнера Заказчика, по вине Подрядчика, Подрядчик в кратчайший срок, но не позднее 5 (пяти) дней с момента получения письменного уведомления возмещает ущерб Заказчику в размере восстановительной ремонтной стоимости контейнера, либо производит его ремонт или замену.

4.6. В течение срока действия настоящего Договора ответственность перед органами государственного контроля (надзора) за несвоевременный вывоз контейнеров или иное ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору несет Подрядчик. В случае наложения штрафа на Заказчика, Подрядчик обязан оплатить сумму таких штрафных санкций в полном объеме в течение 5 (пяти) дней с момента получения письменного уведомления Заказчика.

4.7. Во всем остальном, что прямо не урегулировано настоящим Договором в части невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Форс-мажорные обстоятельства

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в случае наступления событий непреодолимой силы, наступивших после заключения настоящего Договора, которые носят чрезвычайный, непредвиденный и непреодолимый характер и находятся вне контроля Сторон. К таким обстоятельствам Стороны, в частности, относят: объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, массовые заболевания (эпидемии), национальные и отраслевые забастовки, блокаду, эмбарго, стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия). Перечень обстоятельств непреодолимой силы является исчерпывающим.

5.2. Сторона Договора, для которой данные обстоятельства наступили, обязана в письменной форме проинформировать о них другую Сторону с приложением подтверждения, выданного соответствующим компетентным органом, не позднее 5 (пяти) дней со дня наступления соответствующих обстоятельств. Такое уведомление должно содержать сведения о характере этих обстоятельств, предполагаемом сроке их действия, а также оценку их воздействия на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору. Уведомление направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

5.3. Незамедлительно после получения такого уведомления, Стороны обязуются провести прямые переговоры о приостановке действия настоящего Договора на период действия обстоятельств непреодолимой силы либо о досрочном прекращении настоящего Договора и осуществлении окончательных взаиморасчетов.

5.4. Сторона, не исполнившая своей обязанности по извещению о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, теряет право ссылаться на эти обстоятельства в дальнейшем.

6. Рассмотрение споров

6.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.

6.2. При не достижении согласия по результатам переговоров разногласия между Сторонами по поводу исполнения настоящего Договора решаются в претензионном порядке.

6.3. Претензионные письма (уведомления) направляются посредством факсимильной связи, по электронной почте, с обязательным последующим направлением по почте, либо вручением нарочным под роспись. К претензиям прилагаются документы, подтверждающие требования заявителя.

6.4. Претензии рассматриваются Сторонами в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня их получения, если иной срок не установлен настоящим Договором. Ответ на претензию даётся в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом, дающим ответ, с приложением копий документов, обосновывающих ответ на претензию. Данные требования не распространяется на уведомления и претензии, в отношении которых настоящим Договором предусмотрен иной порядок рассмотрения.

6.5. В случае не урегулирования спора он передается на рассмотрение в Арбитражный суд

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до "___" _________ 20____г.

7.2. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором и не исполненных на момент прекращения действия Договора, а также от ответственности за неисполнение любого из этих обязательств.

7.3. В случае если ни одна из Сторон не изъявит желание расторгнуть настоящий Договор не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до истечения срока, установленного в п. 7.1. настоящего Договора, срок действия Договора продлевается (пролонгируется) на 1 (один) год.

8. Заключительные положения

8.1. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться законодательством РФ.

8.2. Любое приложение, изменение и дополнение к настоящему Договору должно быть совершено в письменной форме и подписано обеими Сторонами. Возможно подписание настоящего Договора, приложений к нему, соглашений о внесении изменений и дополнений в Договор посредством электронной почты и/или факсимильной связи, если возможно достоверно установить, что документ исходит от одной из сторон по Договору. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документе, подписей уполномоченных лиц и печати, лежит на Стороне, отправившей документ.

8.3. Сторона в случае изменения юридического или почтового адреса, платежных реквизитов, иных контактных данных, указанных в настоящем Договоре, обязана информировать другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней посредством направления письма о новом адресе посредством электронной почты или факсимильной связи, а также одновременно почтой заказным письмом с уведомлением о вручении. Сторона, нарушившая данные обязательства, лишается права ссылаться на неполучение корреспонденции и несет все риски, связанные с не извещением другой Стороны о смене адреса и / или платежных реквизитов.

8.4. Досрочное расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон и в порядке, предусмотренном ст. 782 Гражданского кодекса РФ. Внесение изменений в Контракт является основанием для внесения соответствующих изменений в настоящий Договор.

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Приложение к Договору

Заказчик

Подрядчик

ИНН/КПП

ИНН/КПП

ОГРН

ОГРН

Адрес:

Адрес:

Телефон:

Телефон:

Факс:

Факс:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

/

/

/

/

м.п.

м.п.

от "

"

20

г. N