Приложение N 3. Договор для выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 3

к конкурсной документации по проведению

открытого конкурса по привлечению

подрядных организаций для выполнения работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов города Иркутска

           Договор N ___ для выполнения работ по благоустройству

   дворовой территории многоквартирного дома по ул. _____________,

                         дом ____ в г.Иркутске

г.Иркутск                                         "___"_________ 201_ г.

___________________ в лице ________________________________ , действующей

на основании _________, с одной стороны, и _____________, именуемое (-ый)

в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________________, действующего на

основании _____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем

совместно Стороны, учитывая протокол _________________________, заключили

настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

                          1. Предмет договора

     1.1.  Подрядчик  обязуется  выполнить по заданию Заказчика работы по

благоустройству       дворовой    территории    многоквартирного    дома,

расположенного  по  адресу:  г.Иркутск,  ул.  _________________,  д. ____

(далее  -  объект)  в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом

(проектно-сметной  документацией)  по благоустройству дворовой территории

___________________________________________  (Приложение N 1 к настоящему

Договору)  (далее - работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик

обязуется  принять  результат  работ  и  оплатить  его  в  порядке  и  на

условиях, определенных настоящим договором.

                    2. Права и обязанности Сторон

     2.1. Заказчик обязан:

     2.1.1.Обеспечить  Подрядчику по его письменному требованию доступ на

объект,    указанный    в  п.1.1.  настоящего  Договора,  и  предоставить

необходимые  ему  для  выполнения  работ  документы  и  (или) информацию,

предусмотренную  действующим  законодательством  РФ, регулирующим порядок

выполнения работ, являющихся предметом настоящего договора.

     2.1.2.Принять    результат   работ,  указанных  в  п.1.1  настоящего

Договора,  в  порядке  и  срок,  предусмотренные  разделом  4  настоящего

Договора.

     2.1.3.  Оплатить работы в порядке и срок, предусмотренные разделом 3

настоящего Договора.

     2.1.4.    Возвратить   Подрядчику  денежные  средства,  внесенные  в

качестве  обеспечения  исполнения настоящего Договора в срок, указанный в

п.7.5.  настоящего  Контракта  (если  надлежащее  исполнение обязательств

Подрядчика  по  настоящему  Договору  обеспечивается  внесением  денежных

средств).

     2.2. Заказчик вправе:

     2.2.1.    Совместно    с   представителями  управления  ЖКХ  округов

администрации  города  Иркутска  проверять  ход  и  качество  выполняемых

работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

     2.3. Подрядчик обязан:

     2.3.1.  Заблаговременно  в  письменной  форме  уведомить Заказчика о

дате    предоставления   ему  доступа  к  объекту,  указанному  в  п.1.1.

настоящего Договора, для выполнения работ.

     2.3.2.  Выполнить  своими  силами  и средствами работы по настоящему

Договору,    с   надлежащим  качеством  в  сроки,  предусмотренные  п.6.2

настоящего    Договора,    в    соответствии    с  правилами  и  нормами,

предусмотренными  действующим законодательством РФ, регулирующими порядок

выполнения работ, являющихся предметом настоящего Договора.

     2.3.3.  Сдать  результат  работ  в  порядке  и  срок,  установленные

разделом 4 настоящего Договора.

     2.3.4.  Использовать  при  выполнении  работ по настоящему Договору,

материалы  надлежащего  качества, указанные в локальном ресурсном сметном

расчете   (проектно-сметной  документации)  по  благоустройству  дворовой

территории  ____________________________  (Приложение  N  1  к настоящему

Договору).

     2.3.5.  В  случае обнаружения недостатков результата работ в течение

гарантийного  срока,  установленного  в  соответствии с п.9.3. настоящего

Договора,  устранять  недостатки  своими  силами  и за свой счет в сроки,

установленные  Заказчиком.  При этом гарантийный срок исчисляется вновь с

момента  подписания  Сторонами  акта  приема-сдачи  работ  по  устранению

недостатков.

     2.3.6.  Обеспечить  в  ходе  выполнения  работ соблюдение на Объекте

требований  по  технике  безопасности, обеспечению безопасности дорожного

движения,     экологической    безопасности,    пожарной    безопасности,

рациональному  использованию территории, охране окружающей среды, зеленых

насаждений и земли в соответствии с действующим законодательством.

     2.4. Подрядчик вправе:

     2.4.1.  Самостоятельно  выбирать способы выполнения работ, указанных

в разделе 1 настоящего Договора.

     2.5. Стороны обязуются:

     2.5.1.  Выделить  для  постоянной связи и согласования друг с другом

различных    вопросов,   связанных  с  исполнением  настоящего  Договора,

ответственных  представителей,  о  назначении которых письменно уведомить

друг  друга  не  позднее  5  (пяти)  календарных  дней  со дня подписания

Сторонами настоящего Договора.

                   3. Цена договора и порядок расчетов

     3.1.    Цена    настоящего    договора   определяется  на  основании

_____________________  и составляет с учетом НДС (если Подрядчик является

плательщиком  НДС)  ________________________________  (приложение  N  1 к

настоящему   договору)  и  включает  в  себя  все  расходы,  связанные  с

выполнением работ по настоящему договору.

     3.2.   Оплата  за  выполненные  работы  производится  в  течение  30

(тридцати)  календарных дней с даты подписания Подрядчиком акта о приемке

выполненных  работ  по  форме  N  КС-2  и справки о стоимости выполненных

работ  и  затрат по форме N КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата

России  от  11  ноября  1999  года  N 100, согласованных в соответствии с

постановлением    администрации    города    Иркутска   от  09.11.2017  N

031-06-1073/7    "Об   утверждении  Порядка  предоставления  субсидий  на

благоустройство    дворовых    территорий  многоквартирных  домов  города

Иркутска   в  рамках  реализации  муниципальной  программы  "Формирование

комфортной городской среды" (далее - акт формы КС-2, справка формы КС-3).

     Днем  оплаты  считается  день  списания  денежных  средств  со счета

Заказчика.

                4. Порядок сдачи - приемки результата работ

     3.1.    Цена    настоящего    договора   определяется  на  основании

_____________________  и составляет с учетом НДС (если Подрядчик является

плательщиком  НДС)  ________________________________  (приложение  N  1 к

настоящему   договору)  и  включает  в  себя  все  расходы,  связанные  с

выполнением работ по настоящему договору.

     3.2.   Оплата  за  выполненные  работы  производится  в  течение  30

(тридцати)  календарных дней с даты подписания Подрядчиком акта о приемке

выполненных  работ  по  форме  N  КС-2  и справки о стоимости выполненных

работ  и  затрат по форме N КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата

России  от  11  ноября  1999  года  N 100, согласованных в соответствии с

постановлением    администрации    города    Иркутска   от  09.11.2017  N

031-06-1073/7    "Об   утверждении  Порядка  предоставления  субсидий  на

благоустройство    дворовых    территорий  многоквартирных  домов  города

Иркутска   в  рамках  реализации  муниципальной  программы  "Формирование

комфортной городской среды" (далее - акт формы КС-2, справка формы КС-3).

     Днем  оплаты  считается  день  списания  денежных  средств  со счета

Заказчика.

                    5. Ответственность Сторон

     5.1.  За  невыполнение  и (или) ненадлежащее выполнение обязательств

по  настоящему  Договору  Стороны  несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

     5.2.  За  нарушение сроков, установленных п.п. 4.2., 6.2. настоящего

Договора,  Подрядчик  уплачивает  Заказчику  пеню в размере 0,5 % от цены

настоящего    Договора,   за  каждый  день  просрочки,  начиная  со  дня,

следующего  после  дня  истечения  сроков,  установленных п.п. 4.2., 6.2.

настоящего    Договора,   до  момента  полного  исполнения  обязательств,

предусмотренных п.п. 2.3.2., 2.3.3. настоящего Договора.

     5.3.  За нарушение сроков устранения недостатков в результате работ,

установленных  согласно  п.п. 2.3.5., 4.4. настоящего Договора, Подрядчик

уплачивает  Заказчику  пеню  в размере 0,5 % от цены настоящего Договора,

за  каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения

сроков,  установленных  п.п.  2.3.5,  4.4. настоящего Договора до момента

полного   исполнения  обязательств  предусмотренных  п.п.  2.3.5,  2.3.7.

настоящего Договора.

     5.4.   В  случае  нарушения  обязанности,  предусмотренной  п.2.3.4.

настоящего  Договора,  Подрядчик  за  счет  собственных средств выполняет

работы  заново  из материалов надлежащего качества, указанных в локальном

ресурсном    сметном    расчете    (проектно    -  сметной  документации)

_______________________   (Приложение  N  1  к  настоящему  Договору),  в

установленный  Заказчиком  срок  и возмещает причиненные ему в результате

неисполнения данного обязательства, убытки в полном объеме.

     5.5.  При  неисполнении  обязательств,  предусмотренных п.п. 2.3.1.,

2.3.6.  настоящего  Договора,  Подрядчик  уплачивает  Заказчику  штраф  в

размере  0,5%  от  цены настоящего Договора и возмещает причиненные ему в

результате неисполнения данных обязательств убытки в полном объеме.

     5.6.    За  нарушение  Заказчиком  срока  оплаты  результата  работ,

установленного    п.3.2.    настоящего    Договора,  Заказчик  уплачивает

Подрядчику  пеню  в  размере  одной  трехсотой действующей на день уплаты

пени  ставки  рефинансирования  ЦБ  РФ от стоимости неисполненного в срок

обязательства  за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после

дня  истечения  срока,  установленного  п.3.2.  настоящего  Договора,  до

момента    полного  исполнения  обязательства,  предусмотренного  п.2.1.3

настоящего Договора.

     5.7.  Сторона,  допустившая  нарушение  обязательств  по  настоящему

Договору  обязана  произвести  уплату  пени  и  (или) штрафа и возмещение

убытков,  предусмотренных  п.п. 5.2. - 5.6. настоящего Договора в течение

10  (десяти)  календарных дней с момента получения письменного требования

об этом другой Стороны.

     Уплата  пени  и  (или)  штрафа,  возмещение  убытков  не освобождают

Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

         6. Срок действия договора. Сроки выполнения работ

     6.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу с момента подписания его

Сторонами  и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств

по настоящему Договору в полном объеме.

     6.2.  Начальный  срок  выполнения  работ  по настоящему Договору - с

момента подписания Сторонами настоящего Договора.

     Конечный  срок выполнения работ по настоящему Договору не позднее 31

октября текущего года.

             7. Обеспечение исполнения обязательств

     7.1.Обязательства  по  настоящему  Договору  обеспечиваются  на срок

действия настоящего договора плюс _________ месяца.

     7.2.    В  ходе  исполнения  настоящего  Договора  Подрядчик  вправе

предоставить    Заказчику  обеспечение  исполнения  настоящего  Договора,

уменьшенное    на    размер   выполненных  обязательств,  предусмотренных

настоящим    Договором,    взамен    ранее  предоставленного  обеспечения

исполнения  настоящего  Договора.  При  этом  может  быть  изменен способ

обеспечения исполнения настоящего Договора.

     7.3.  В  случае,  если надлежащее исполнение обязательств Подрядчика

по    настоящему    Договору  обеспечивается  предоставлением  банковской

гарантии,    то    такая    банковская  гарантия  должна  соответствовать

требованиям  ст.ст.  368 - 379 Гражданского кодекса Российской Федерации,

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

     7.4.  Банковская гарантия должна содержать условие о праве заказчика

на  бесспорное  списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом

в  срок  не  более  чем  5  (пять)  рабочих  дней не исполнено требование

заказчика  об  уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное

до окончания срока действия банковской гарантии.

     7.5.  В  случае,  если надлежащее исполнение обязательств Подрядчика

по  настоящему  Договору  обеспечивается  внесением  денежных средств, то

после  исполнения  Сторонами  своих  обязательств по настоящему Договору,

Заказчик  возвращает  Подрядчику  денежные средства, внесенные в качестве

обеспечения  исполнения  настоящего  Договора,  в  течение  30 (тридцати)

календарных    дней,   со  дня  окончания  срока  обеспечения  исполнения

обязательств,  предусмотренного  п.7.1. настоящего Договора, на основании

письменного заявления Подрядчика о возврате денежных средств.

     7.6.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком

обязательств  по  настоящему  Договору  обеспечение исполнения настоящего

Договора переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.

                 8. Порядок разрешения споров

     8.1.  Все  споры  или  разногласия,  возникшие  между  Сторонами  по

настоящему  Договору,  и  в  связи  с  ним, разрешаются путем переговоров

между ними.

     8.2.  В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем

переговоров,  они  подлежат  рассмотрению  в  Арбитражном  суде Иркутской

области.

                 9. Действие непреодолимой силы

     9.1.Стороны,  не  исполнившие  или  ненадлежащим образом исполнившие

обязательства  по  настоящему Договору, освобождаются от ответственности,

если  докажут,  что  надлежащее  исполнение  обязательств  по  настоящему

Договору   оказалось  невозможным  вследствие  наступления  обстоятельств

непреодолимой  силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему

Договору    соразмерно    продлеваются    на    срок  действия  указанных

обстоятельств.

     9.2.  Каждая  из  Сторон  обязана  письменно  сообщить о наступлении

обстоятельств  непреодолимой  силы  не позднее 10 (десяти) рабочих дней с

начала их действия.

     9.3.  Не  уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении

обстоятельств  непреодолимой  силы  не  дает Сторонам право ссылаться при

невозможности  выполнить  свои  обязанности  по  настоящему  Договору  на

наступление названных обстоятельств.

                    10. Заключительные положения

     10.1.    Взаимоотношения    Сторон,   не  урегулированные  настоящим

Договором, регулируются действующим законодательством РФ.

     10.2.   Риск  случайной  гибели  результата  работ  до  его  приемки

Заказчиком несет Подрядчик.

     10.3.  Гарантийный  срок  на  результат работ по настоящему Договору

составляет    ________  (_________________)  месяцев  со  дня  подписания

Сторонами акта формы N КС-2.

     10.4.  Расторжение  настоящего Договора допускается исключительно по

соглашению  Сторон  или  по  решению  суда по основаниям, предусмотренным

гражданским законодательством РФ.

     При    неисполнении    или    ненадлежащем   исполнении  Подрядчиком

обязательств,    предусмотренных  п.2.3.  настоящего  Договора,  Заказчик

вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Договора.

     10.5.  Настоящий  Договор  составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

     10.6.    Стороны    при   изменении  наименования,  местонахождения,

юридического  адреса,  банковских  и  иных  реквизитов, или реорганизации

обязаны  не  позднее  2  (двух)  рабочих  дней с даты осуществления таких

изменений письменно сообщать друг другу о таких изменениях.

     10.7.  Неисполнение Стороной обязательства, предусмотренного п.10.6.

настоящего  Договора,  лишает  ее  права  ссылаться  на  неисполнение или

ненадлежащее    исполнение  другой  Стороной  обязательств,  связанных  с

осуществлением  расчетов  по  настоящему  Договору,  направлением  другой

Стороне предусмотренных настоящим Договором документов и уведомлений.

     10.8.  К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой

частью:

     Приложение    N    1    -    Локальный    ресурсный  сметный  расчет

(проектно-сметная  документация)  на  благоустройство дворовой территории

многоквартирного дома по адресу: _____________________________

       11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

     Заказчик:                                            Подрядчик: