Приложение N 2. Примерная форма претензии о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств

Приложение N 2
к Порядку

(примерная форма претензии о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств)

от _____________ N __________              Руководителю

                              (наименование организации, ФИО, адрес)

Претензия
о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по государственному контракту (договору) от ____________ N _________ и взыскании штрафных санкций

    "___" ________ 201__ года между Министерством юстиции Мурманской

области, далее "Заказчик" и ______________________________________ ,

           (полное наименование контрагента по контракту (договору))

далее   "Поставщик"   ("Исполнитель",   "Подрядчик")   был  заключен

государственный контракт (договор) на ____________________________ .

                                      (предмет контракта (договора))

    Однако, по состоянию  на  "____" ____________ 201___ года  Вашей

организацией обязательства  по  контракту  (договору)  не  выполнены

(выполнены ненадлежащим образом), а именно: ________________________

__________________________________________________________________ .

     (перечислить невыполненные обязательства с указанием сроков)

    "___" __________ 201___ года Заказчиком в Ваш  адрес  направлено

уведомление   о  нарушении  обязательств  с  предложением  выполнить

обязательства надлежащим образом и в установленные сроки.

    В соответствии с п. ______ государственного контракта (договора)

за нарушение _______________________________________________________

                          (указать суть нарушения)

Исполнитель (Поставщик, Подрядчик) уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере ____________________________ за каждый день просрочки.

Стоимость не поставленных товаров (не выполненных работ, не оказанных услуг) по контракту (договору) составляет _______________ рублей ________________ копеек (цифрой и прописью), в том числе НДС ________ % составляет _______________ рублей ________________ копеек (цифрой и прописью).

Сумма неустойки, подлежащая уплате, составляет _______________ рублей _______________ копеек (цифрой и прописью).

    Расчет неустойки: ____________________________________________ .

На основании изложенного и в соответствии с п. ________ государственного контракта (договора) Заказчик предлагает Вам в течение __________ дней (срок не более 10 дней - цифрой и прописью) с момента получения настоящей претензии оплатить сумму неустойки в размере ______________ рублей __________________ копеек (цифрой и прописью).

В случае неуплаты в установленный срок суммы неустойки, предусмотренной договором, Заказчик будет вынужден обратиться в Арбитражный суд Мурманской области с исковыми требованиями о взыскании денежных средств. Банковские реквизиты Заказчика для уплаты:

__________________________________________________________________ .

___________________________________ _________ ______________________

(должность представителя Заказчика) (подпись) (расшифровка подписи)