Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия от 30 июня 2016 г. N 191-п "Об утверждении форм типовых государственных контрактов, шаблонов технических заданий и признании утратившим силу пункта 1 приказа Первого заместителя Председателя Правительства - Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия от 30 апреля 2014 г. N 96-П" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 3. Типовой государственный контракт на выполнение работ для государственных нужд
Приложение 3. Типовой государственный контракт на выполнение работ для государственных нужд
Информация об изменениях:
Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия от 7 декабря 2016 г. N 377-П настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 3
к приказу Первого заместителя Председателя
Правительства - Министра сельского хозяйства
и продовольствия Республики Мордовия
от 30 июня 2016 г. N 191-П
(с изменениями от 7 декабря 2016 г.)
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Председателя Правительства -
Министр сельского хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
(должность)
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
(наименование заказчика)
_____________/Сидоров В.Н./
(подпись) (Ф.И.О.)
"____" __________ 20___ г.
М.П.
Раздел 4. Проект контракта
Государственный контракт
на выполнение работ для государственных нужд
г.о. Саранск "___" ___________ 20___ г.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Мордовия, именуемое в дальнейшем Заказчик, выступая от имени Республики
Мордовия, в лице ________________, действующего на основании Положения,
с одной стороны и _______________ именуемое в дальнейшем Подрядчик, в
лице _______________ действующего на основании _________________ с
другой стороны, здесь и далее именуемые "Стороны", по результатам
проведения _______________, на основании протокола комиссии (протокол N
____ от "___" __________ 20___ г.), в соответствии с Федеральным законом
от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", заключили настоящий государственный контракт (далее по тексту -
контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства
выполнить собственными силами и материалами или с привлечением
субподрядных организаций работы по _______________ (далее - работы) в
соответствии с условиями настоящего контракта, требованиями Технического
задания (приложение N 1 к контракту), являющегося неотъемлемой частью
контракта.
2. Цена контракта
2.1. Цена контракта составляет _______ (________________) рублей
_____ копеек, в том числе НДС (если Подрядчик является плательщиком
данного налога).
Цена контракта включает в себя: _____________________.
2.2. Цена контракта установлена в российских рублях.
2.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок
исполнения контракта.
2.4. Цена контракта не может изменяться в ходе исполнения
контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и контрактом.
2.4.1. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без
изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых
работ и иных условий исполнения контракта. (Данный пункт имеет
юридическую силу и включается в контракт в случае, если настоящий
контракт заключается по результатам проведения электронного аукциона или
конкурса)
2.4.2. Изменение цены контракта допускается, если по предложению
Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более
чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем
выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по
соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально
дополнительному объему работы, но не более чем на десять процентов цены
контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы
стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта. (Данный пункт имеет
юридическую силу и включается в контракт в случае, если настоящий
контракт заключается по результатам проведения электронного аукциона или
конкурса).
3. Порядок оплаты работ
3.1. Источник финансирования: ___________________.
3.2. Оплата выполненных работ по настоящему контракту производится
Заказчиком в следующем порядке:
Форма оплаты: ____________________.
Сроки и порядок оплаты: ____________________.
3.3. При изменении расчетного счета Подрядчик уведомляет Заказчика
о новых реквизитах расчетного счета в течение 3 рабочих дней. В случае
несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением
Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего
контракта счет, несет Подрядчик.
3.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от требований
нормативно-правовых актов или иными недостатками, не подлежат оплате
Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
4. Сроки и место выполнения работ
4.1. Место выполнения работ: ______________________.
4.2. Срок выполнения работ: _____________________.
4.3. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в сроки,
предусмотренные контрактом. Подрядчик обязан приступить к выполнению
работ в течение 5 (пяти) дней со дня заключения настоящего контракта.
4.4. График выполнения работ в рамках срока, предусмотренного в
п. 4.2 контракта, устанавливается в календарном плане-графике выполнения
работ, который является неотъемлемой частью (приложением N 2 - не
приводится) к Техническому заданию. Подрядчик обязан соблюдать сроки
выполнения работ, предусмотренные календарным планом-графиком выполнения
работ.
4.5. Допускается досрочное выполнение работ.
5. Обязанности и права Сторон
5.1. В целях выполнения контракта Подрядчиком Заказчик обязан:
- оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ.
5.2. Заказчик вправе:
- проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком. Заказчик
имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками
выполнения работ, в том числе привлекать для осуществления строительного
контроля сторонние организации. Представители Заказчика, а также
представители организаций, привлеченных Заказчиком для осуществления
строительного контроля, имеют право давать обязательные для Подрядчика
предписания при обнаружении отступлений от проектно-сметной документации;
- отказаться от контракта и потребовать возмещения убытков, если
Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или
выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится
явно невозможным;
- при нарушении Подрядчиком сроков календарного плана-графика работ
Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в любое время,
уплатив Подрядчику часть установленной цены за работы, выполненные до
получения уведомления об отказе Заказчика от контракта.
5.3. Подрядчик обязан:
- сдать заказчику по акту исполнительные чертежи, схемы (при
наличии); акты на скрытые виды работ; сертификаты на используемые в ходе
выполнения работ материалы и оборудование (заверенные копии);
- соблюдать при выполнении работ требования, содержащиеся в
Техническом задании (приложение N 1 к контракту) и других
предоставленных Заказчиком исходных данных;
- осуществить выполнение работ в последовательности, установленной
нормативами и правилами для данного вида работ;
- обеспечить содержание и уборку территории в зоне застройки, вывоз
мусора и уборку материалов после окончания работ собственными силами и
за счет собственных средств
- обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по
технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и
земли;
- согласовывать с органами государственного надзора порядок ведения
работ на объекте и обеспечить его соблюдение (в случае, если такая
обязанность предусмотрена законодательством Российской Федерации и
подзаконными нормативными правовыми актами);
- Подрядчик обязан предоставлять представителям Заказчика, а также
представителям организаций, привлеченных Заказчиком для осуществления
строительного контроля, беспрепятственный доступ ко всем видам
осуществляемых на объекте работ в любое время суток в течение всего
срока выполнения работ, а также беспрепятственный доступ к строительной
документации.
5.4. Подрядчик вправе:
- требовать своевременной оплаты надлежащим образом выполненных
работ.
6. Гарантии качества, требования и условия выполнения работ
6.1. Подрядчик гарантирует: качество выполнения всех работ в
соответствии с проектно-сметной документацией, действующими
строительными нормами и правилами, своевременное устранение недостатков
и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока
эксплуатации объекта; возможность эксплуатации объекта на протяжении
гарантийного срока.
6.2. Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:
_______________.
6.3. Объем предоставления гарантий качества работ:
_________________.
6.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых
материалов государственным стандартам и Техническому заданию (приложение
N 1 к контракту).
6.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех
используемых им для выполнения работ материалов и оборудования.
6.6. Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а
также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в
соответствии с действующими нормами. Охрана труда рабочих должна
обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты,
выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места
в вечернее время должны быть освещены. При производстве работ должны
использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению
органами государственного надзора.
7. Обеспечение материалами и оборудованием
7.1. Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами,
средствами и оборудованием в соответствии с действующими нормативными
правовыми актами законодательства РФ. Материалы, применяемые в ходе
выполнения работ, должны соответствовать противопожарным требованиям,
требованиям Технического регламента пожарной безопасности, утвержденного
Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности", требованиям Технического задания.
7.2. Материалы, применяемые в ходе выполнения работ, должны быть
новыми, соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь
соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические
паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и безопасность.
Использование при выполнении работ материалов, бывших в употреблении или
материалов, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не
допускается. Документы, подтверждающие качество и безопасность таких
материалов, должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала
выполнения работ, выполняемых с использованием этих материалов.
7.3. Оборудование, используемое при выполнении работ, должно быть
безопасным, надлежащего качества.
8. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
8.1. Подрядчик, выполнив определенные настоящим контрактом работы,
в течение _____ рабочих дней оформляет и предоставляет Заказчику акт о
приемке выполненных работ формы КС-2 и справку о стоимости выполненных
работ и затрат по форме КС-3 в 3 (трех) экземплярах.
Заказчик не позднее _____ (__________) рабочих дней со дня
получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и
справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 3 (трех)
экземплярах, подписывает и направляет Подрядчику полученные документы о
приемке либо, в случае выявления недостатков работ, отказывает
Подрядчику в приемке и направляет ему претензию об устранении
недостатков с указанием срока, в течение которого недостатки должны быть
устранены Подрядчиком. Срок устранения недостатков, указываемый в
претензии, не может быть менее _____ рабочих дней.
Подрядчик обязуется за свой счет в срок, установленный в претензии
Заказчика, устранить указанные в претензии недостатки. В течение _____
рабочих дней со дня устранения недостатков Подрядчик обязан уведомить об
этом Заказчика и направить Заказчику подписанный с его стороны акт о
приемке выполненных работ формы КС-2 в 3 (трех) экземплярах и справки о
стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
В случае устранения Подрядчиком недостатков выполнения работ
Заказчик в течение _____ рабочих дней принимает выполненные работы и
подписывает акт о приемке выполненных работ формы КС-2 и справку о
стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 3 (трех)
экземплярах, один экземпляр направляет Подрядчику.
8.2. Для проверки соответствия результатов работ, предусмотренных
настоящим контрактом, Заказчик проводит экспертизу результатов
выполнения работ, предусмотренную ч. 3 статьи 94 Федерального закона от
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на
основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
8.3. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт о приемке выполненных
работ формы КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат формы
КС-3, счет на оплату являются основанием для оплаты Подрядчику
выполненных работ в порядке и сроки, установленные настоящим контрактом.
9. Ответственность Сторон
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего
контракта стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.
9.2. Невыполнение Подрядчиком условий контракта является основанием
для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего
контракта или расторжения контракта в связи с односторонним отказом
заказчика от исполнения контракта.
9.3. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего
контракта одной из сторон эта сторона обязана возместить другой стороне
причиненные убытки.
9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек
(штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в
порядке, установленном в Постановлении Правительства Российской
Федерации, но не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 ноября
2013 г. N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом" размер пени определяется по
следующей формуле:
,
где:
- цена контракта;
- стоимость фактически исполненного в установленный срок
Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании
документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания
услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
- размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
,
где:
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом
коэффициента К;
- количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
,
где:
- количество дней просрочки;
- срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за
каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты
пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за
каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты
пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за
каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты
пени.
9.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки
исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом, начисляется штраф.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 ноября 2013 г. N 1063 размер штрафа для Подрядчика устанавливается
контрактом в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Контракта, а именно ________ (_______________)
руб. ____ коп., в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта, а именно ________ (_______________)
руб. ____ коп. в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей
до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены контракта, а именно ________ (_______________)
руб. ____ коп., в случае, если цена контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта, а именно ________ (_______________)
руб. ____ коп., в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
9.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов,
пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
9.7. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 ноября 2013 г. N 1063 размер штрафа для Заказчика устанавливается
контрактом в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 2,5 процента цены контракта, а именно ________ (_______________)
руб. ____ коп., в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта, а
именно ________ (_______________) руб. ____ коп., составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта, а
именно ________ (_______________) руб. ____ коп., составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта, а именно ________ (_______________)
руб. ____ коп., в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
9.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени),
если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика. Заказчик
не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ,
связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.
9.9. Уплата Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) или применение
иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств
по настоящему контракту. В случае неисполнения своих обязательств по
настоящему контракту Подрядчик возмещает убытки, нанесенные им Заказчику.
10. Обеспечение исполнения контракта
10.1. Исполнение обязательств по настоящему контракту
обеспечивается безотзывной банковской гарантией или передачей Заказчику
денежных средств.
10.1.1. В случае, если предложенная Исполнителем цена контракта на
двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены
контракта, Исполнитель, с которым заключается контракт, предоставляет
обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
10.2. В случае передачи денежных средств в размере ________
(_______________) руб. ____ коп., что составляет ________
(_______________) процентов от начальной (максимальной) цены контракта,
перечисление таких денежных средств осуществляется Подрядчиком по
следующим реквизитам Заказчика:
ИНН 1326134322, КПП 132601001, УФК по Республике Мордовия
(Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
л/с 05092002340, наименование банка: Отделение - НБ Республика Мордовия
г. Саранск, БИК 048952001, р/с 40302810800002000003).
10.3. В случае обеспечения исполнения контракта безотзывной
банковской гарантией, такая банковская гарантия должна быть выдана
банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса
Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным
требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
Срок действия безотзывной банковской гарантии должен превышать срок
действия настоящего контракта не менее чем на один месяц.
10.4. Обязательства по контракту, которые подлежат обеспечению:
исполнение контракта, в том числе сроки выполнения работ, оплата убытков
и неустойки Заказчику; обеспечение качества; возмещение судебных
издержек по взысканию долга и других убытков.
10.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или
иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его
обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения
контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое)
надлежащее обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том
же размере, которые указаны в контракте.
10.6. В случае, если обеспечение исполнения контракта предоставлено
Подрядчиком в виде передачи Заказчику денежных средств, Заказчик
возвращает Подрядчику денежные средства, переданные ему, в течение 10
рабочих дней с момента надлежащего исполнения Подрядчиком своих
обязательств по контракту, на основании письменного заявления
Подрядчика, в котором в обязательном порядке должны быть указаны
банковские реквизиты, по которым Заказчику необходимо возвратить
указанные денежные средства.
10.7. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему
контракту Заказчик вправе удерживать обеспечение исполнения контракта
при ' внесении денежных средств на указанный Заказчиком счет до тех пор,
пока соответствующее обязательство не будет исполнено, а также для
обеспечения требования уплаты штрафа (пени, неустойки), начисленной в
порядке, определенном настоящим контрактом.
11. Разрешение споров
11.1. Все споры и разногласия, возникающие в рамках действия
настоящего контракта, стороны пытаются решить путем переговоров.
11.2. В случае неурегулирования споров и разногласий они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Мордовия.
12. Основания и порядок изменения и расторжения контракта
12.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по
решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от
исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных
видов обязательств и в порядке, предусмотренном ст. 95 Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", в том числе:
- заказчик вправе отказаться от контракта и потребовать возмещения
убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению
контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к
сроку становится явно невозможным;
- при нарушении Подрядчиком сроков календарного плана-графика работ
Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в любое время до
сдачи работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены за работы,
выполненные до получения уведомления об отказе Заказчика от контракта.
12.3. Одностороннее расторжение контракта по решению Заказчика
осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона
от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Решение заказчика об одностороннем отказе от
исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым
через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика
об одностороннем отказе от исполнения контракта.
12.4. В случае расторжения контракта в связи с односторонним
отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона
контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного
ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися
основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта.
12.5. Стороны имеют право инициировать расторжение контракта по
взаимному соглашению сторон.
Сторона, принявшая решение об инициировании расторжения контракта,
направляет другой стороне уведомление с предложением о расторжении
контракта по взаимному соглашению сторон с указанием причин и оснований.
Письменный ответ на вышеуказанное уведомление должен быть дан в срок не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения.
Расторжение контракта по взаимному соглашению сторон влечет за
собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает от
ответственности за неисполнение контрактных обязательств, которые имели
место до расторжения контракта.
12.6. В случае принятия одной из сторон или сторонами совместного
решения о расторжении контракта в судебном порядке, они руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации и положениями
настоящего контракта.
13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по контракту, если оно явилось
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо
воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или
предотвратить, включая объявленную или фактическую воину, гражданские
волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары
и другие обстоятельства непреодолимой силы.
13.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом,
является достаточным подтверждением наличия или продолжительности
действия непреодолимой силы.
13.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие
действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону
о препятствии и его влиянии на наполнение обязательств по контракту.
14. Заключительные положения
14.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а
при заключении Контракта по результатам проведения электронного аукциона
- в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона о
контрактной системе.
Контракт действует по _________________.
14.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о
возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных
условий контракт. для согласования и принятия необходимых мер.
14.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений контракта
становится недействительным в течение срока его действия вследствие
изменения законодательства стальные положения контракта обязательны для
Сторон в течение срока действия контракта.
14.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего
адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех)
дней с момента начала действий таких изменений.
14.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой Стороны.
14.6. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем контракте,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
Приложение: 1. Техническое задание на выполнение работ.
Подписи, адреса и банковские Реквизиты Сторон
Заказчик: Подрядчик:
_____________/____________/ _____________/____________/
М.П. М.П.