Приложение N 2. Типовой контракт на выполнение работ

Информация об изменениях:

Приказом Министерства информатизации и связи Республики Мордовия от 27 октября 2016 г. N 76 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к приказу Министерства информатизации и связи
Республики Мордовия
от 24 августа 2016 г. N 60

Типовой контракт на выполнение работ

С изменениями и дополнениями от:

27 октября 2016 г.

г. Саранск                                  ___ _________________ 20__ г.

_____________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик",

в лице _________________________________________________________________,

действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и

____________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик",

в лице _________________________________________________________________,

действующего на основании ______________________________________________,

с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с Федеральным

законом от 5 апреля  2013 г.  N 44-ФЗ  "О  контрактной  системе  в  сфере

закупок  товаров,   работ,  услуг  для  обеспечения   государственных   и

муниципальных нужд"  (далее  - Закон о контрактной системе),  при способе

определения подрядчика (протокол N ___ от _________), заключили настоящий

контракт о нижеследующем:

                          1. Предмет контракта

     1.1.  Подрядчик в соответствии с требованиями и условиями настоящего

контракта  обязуется выполнить  работы по (далее - работы) в соответствии

с техническим заданием, прилагаемым к  настоящему  контракту и являющимся

его неотъемлемой частью, а Заказчик  обязуется принять работы надлежащего

качества  и  оплатить  их  в  порядке  и  на  условиях,   предусмотренных

контрактом.

     1.2.  Выполнение  работ  осуществляется Подрядчиком в соответствии с

законодательством  Российской  Федерации,  требованиями  иных нормативных

правовых  актов,  регулирующих  порядок  предоставления такого вида услуг

(выполнения  такого  вида  работ),  устанавливающих требования к качеству

такого вида работ, в соответствии с условиями контракта.

                   2. Цена контракта и порядок расчетов

     2.1. Цена контракта составляет (______) рублей (в том числе НДС - %,

(____________) рублей либо НДС не облагается на основании _____________).

     Источник финансирования: средства _________________________________.

     2.2.  Цена  контракта  является твердой и не может изменяться в ходе

его   исполнения,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  Законом  о

контрактной системе и контрактом.

     Цена контракта включает в себя ____________.

     2.3.  Цена  контракта  может  быть  снижена по соглашению Сторон без

изменения  предусмотренного контрактом объема работ, качества выполняемой

работы и иных условий контракта *(1).

     2.4.  Цена  контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению

Заказчика  увеличивается  предусмотренный   контрактом   объем  работы не

более  чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом

объем  выполняемой  работы  не более чем на десять процентов. При этом по

соглашению  Сторон  допускается  изменение  с учетом положений бюджетного

законодательства  Российской  Федерации  цены  контракта  пропорционально

дополнительному  объему  работы  исходя из установленной в контракте цены

единицы  работы,  но не более чем на десять процентов цены контракта. При

уменьшении  предусмотренного  контрактом  объема работы Стороны контракта

обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы *(1).

     2.5. Оплата за выполненные  работы  производится  Заказчиком  путем

перечисления денежных средств.

     2.6.  Обязательства  Заказчика  по  оплате  цены контракта считаются

исполненными    с    момента    списания   денежных  средств  в  размере,

установленном контрактом, со счета Заказчика.

     2.7.  В  случае,  если  контракт  заключается с физическим лицом, за

исключением   индивидуального  предпринимателя  или  иного  занимающегося

частной  практикой  лица,  сумма,  подлежащая  уплате  физическому  лицу,

уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

                     3. Срок и место выполнения работ

     3.1. Срок выполнения работ ________________________________.

     3.2. Место выполнения работ _______________________________.

     3.3. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 3.3

               4. Порядок и сроки приемки работ

     4.1.    По  окончании  выполнения  работ  (этапа  выполнения  работ)

Подрядчик  предоставляет  Заказчику  акт приема-передачи работ и отчетные

документы, предусмотренные условиями контракта.

     4.2.  Приемка  работ  осуществляется  Заказчиком  на соответствие их

требованиям, установленным в контракте.

     4.3.  Для  проверки  предоставленных  Подрядчиком  результатов на их

соответствие    условиям    контракта,    Заказчик  проводит  экспертизу.

Экспертиза    может   проводиться  Заказчиком  своими  силами  или  к  ее

проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

     4.4.  При  отсутствии  у  Заказчика претензий по выполненным работам

Заказчик в течение _____ дней подписывает акт приема-передачи работ.

     4.3.  В  случае обнаружения несоответствий или недостатков Сторонами

оформляется  двусторонний акт с перечнем недостатков, условиями и сроками

их устранения. Доработки производятся за счет Подрядчика.

     4.5.  После  устранения  выявленных  несоответствий или недостатков,

работы принимается повторно в порядке, установленном настоящим разделом.

     4.6. Претензии по скрытым дефектам могут  быть  заявлены  Заказчиком

в течение всего гарантийного срока.

                      5. Права и обязанности Сторон

     5.1. Заказчик вправе:

     5.1.1.  Требовать  от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств

в  соответствии с контрактом, а также требовать своевременного устранения

выявленных недостатков.

     5.1.2.  Требовать  от  Подрядчика  представления  надлежащим образом

оформленных документов, предусмотренных контрактом.

     5.1.3.  В  случае  досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по

контракту принять и оплатить работы в соответствии с условиями контракта.

     5.1.4.   Запрашивать  у  Подрядчика  любую  относящуюся  к  предмету

контракта   документацию  и  информацию,  информацию  о  ходе  исполнения

обязательств по контракту.

     5.1.5. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 5.1.5

     5.1.6.  Отказаться  от  приемки  работ  в  случаях,  предусмотренных

контрактом  и  законодательством  Российской  Федерации,  в  том  числе в

случае обнаружения неустранимых недостатков.

     5.1.7.  Пользоваться иными правами, установленными законодательством

Российской Федерации и контрактом.

     5.2. Заказчик обязан:

     5.2.1.     Провести    экспертизу    для    проверки    соответствия

предоставленных  Подрядчиком  результатов  выполненных работ требованиям,

установленным контрактом.

     5.2.2.    Своевременно    принять   и  оплатить  надлежащим  образом

выполненные работы.

     5.2.3.        Исполнять      иные    обязанности,    предусмотренные

законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

     5.3. Подрядчик вправе:

     5.3.1.  Требовать своевременной оплаты выполненных работ надлежащего

качества в соответствии с условиями контракта.

     5.3.2.  Досрочно  исполнить  обязательства  по  контракту с согласия

Заказчика.

     5.3.3.   Привлекать  к  выполнению  работ  по  настоящему  контракту

третьих  лиц,  принимая на себя ответственность за  результат их действий

перед Заказчиком.

     5.3.4.  Пользоваться иными правами, установленными законодательством

Российской Федерации и контрактом.

     5.4. Подрядчик обязан:

     5.4.1.  Своевременно  и надлежащим образом исполнять обязательства в

соответствии    с    условиями    контракта    и   представить  Заказчику

сопроводительные документы, относящиеся к работам.

     5.4.2.    Предоставлять    информацию    о    всех   соисполнителях,

субподрядчиках,  заключивших  договор  или  договоры  с  Подрядчиком цена

которого  или  общая  цена  которых составляет более чем десять процентов

цены    контракта,  если  начальная  (максимальная)  цена  контракта  при

осуществлении    закупки    товара,    превышает   размер,  установленный

Правительством        Российской    Федерации.    Указанная    информация

предоставляется  Заказчику  Подрядчиком  в  течение десяти дней с момента

заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.

     5.4.3.  Представить  по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком

запросе,    любую    относящуюся  к  предмету  контракта  документацию  и

информацию, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.

     5.4.4.  Незамедлительно  уведомить  Заказчика  об  обнаружении любых

обстоятельств,  которые  могут  оказать  негативное  влияние  или создать

невозможность выполнения работ в установленный контрактом срок.

     5.4.5.   Обеспечивать  соответствие  результатов  работ  требованиям

качества, безопасности жизни

     и  здоровья,  а  также  иным  требованиям сертификации, безопасности

(санитарным  нормам  и  правилам, государственным стандартам, техническим

регламентам    и   т. п.),   установленным  законодательством  Российской

Федерации.

     5.4.6.  Обеспечить  устранение  недостатков,  выявленных при приемке

Заказчиком  выполненных  работ  и  в  течение гарантийного срока, за свой

счет.

     5.4.7.  Предоставить  обеспечение  исполнения  контракта  в случаях,

установленных Законом о контрактной системе и контрактом.

     5.4.8.  Известить  Заказчика об изменении своего адреса и банковских

реквизитов.  В  противном  случае все риски, связанные в непредставлением

указанных сведений несет Подрядчик.

     5.4.9.        Исполнять      иные    обязанности,    предусмотренные

законодательством Российской Федерации и контрактом.

                                 6. Гарантии

     6.1.  Подрядчик  гарантирует,  что  выполняемые работы соответствуют

требованиям,  установленным  в контракте, обязательным нормам и правилам,

регулирующим  данную  деятельность  (ГОСТ,  ТУ), а также иным требованиям

законодательства Российской Федерации.

     6.2. Гарантийный  срок на выполняемые по контракту работы составляет

________________.

     6.3.  Если  в  период  гарантийного срока обнаружатся недостатки, то

Подрядчик  (в  случае,  если  не  докажет  отсутствие  своей вины) обязан

устранить    их    за  свой  счет  в  сроки,  согласованные  Сторонами  и

зафиксированные  в  акте  с  перечнем  выявленных недостатков и сроком их

устранения.

     Подрядчик  обязан  направить  своего  представителя  для  участия  в

составлении  акта  о выявленных недостатках в срок, указанный в извещении

Заказчика.  Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на

период  устранения  недостатков.

     6.4.  Подрядчик   гарантирует возможность безопасного  использования

результата  выполненных  работ по назначению в течение всего гарантийного

срока.

                    7. Ответственность Сторон

     7.1.    За    неисполнение    или    ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств,  установленных  контрактом, Стороны несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации и контрактом.

     7.2.    В   случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,

предусмотренных  контрактом,  а  также  в  иных  случаях неисполнения или

ненадлежащего    исполнения    Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

контрактом,   Подрядчик  вправе  потребовать  уплаты  неустоек  (штрафов,

пеней).

     7.3.    Пеня    начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения

Заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом, начиная со дня,

следующего    после    дня   истечения  установленного  контрактом  срока

исполнения  обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере

одной  трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования

Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

     7.4.  В  случае  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком обязательств,

предусмотренных    контрактом,    за   исключением  просрочки  исполнения

обязательств Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере *(3):

     а)  2,5  процентов  цены  контракта в случае, если цена контракта не

превышает 3 млн. рублей;

     б)  2  процентов  цены  контракта  в  случае,  если  цена  контракта

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

     в)  1,5  процента  цены  контракта  в  случае,  если  цена контракта

составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

     г)  0,5  процента  цены  контракта  в  случае,  если  цена контракта

превышает 100 млн. рублей.

     7.5.    В  случае  просрочки  исполнения  Подрядчиком  обязательств,

предусмотренных  контрактом,  а  также  в  иных  случаях неисполнения или

ненадлежащего    исполнения   Подрядчиком  обязательств,  предусмотренных

контрактом,  Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек

(штрафов, пеней).

     7.6.    Пеня    начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения

Подрядчиком        обязательства,    предусмотренного    контрактом,    и

устанавливается  в  размере  не менее одной трехсотой действующей на дату

уплаты    пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской

Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму, пропорциональную

объему  обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных

Подрядчиком,  и  определяется  по  формуле  П = (Ц - В) х С (где Ц - цена

контракта;  В  -  стоимость  фактически исполненного в установленный срок

подрядчиком    обязательства  по  контракту,  определяемая  на  основании

документа  о  приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных

этапов исполнения контракта; С - размер ставки).

     Размер  ставки  определяется  по формуле , где  - размер

ставки  рефинансирования,  установленной  Центральным  банком  Российской

Федерации  на  дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К, ДП

- количество дней просрочки).

     Коэффициент  К  определяется  по  формуле К = ДП/ДК х 100% (где ДП -

количество    дней   просрочки;  ДК - срок  исполнения  обязательства  по

контракту (количество дней).

     При  К,  равном  0  -  50  процентам,  размер ставки определяется за

каждый  день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования,

установленной  Центральным  банком  Российской  Федерации  на дату уплаты

пени.

    При  К, равном  50 - 100  процентам,  размер  ставки  определяется за

каждый  день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования,

установленной  Центральным  банком  Российской  Федерации  на дату уплаты

пени.

     При  К,  равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за

каждый  день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования,

установленной  Центральным  банком  Российской  Федерации  на дату уплаты

пени.

     7.7.    За    ненадлежащее    исполнение  Подрядчиком  обязательств,

предусмотренных    контрактом,   за  исключением   просрочки   исполнения

Подрядчиком    обязательств  (в  том  числе  гарантийного  обязательства)

предусмотренных  контрактом,  Подрядчик  выплачивает  Заказчику  штраф  в

размере*(3):

     а)  10  процентов  цены  контракта  в случае, если цена контракта не

превышает 3 млн. рублей;

     б)  5  процентов  цены  контракта  в  случае,  если  цена  контракта

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн рублей;

     в)    1  процент  цены  контракта  в  случае,  если  цена  контракта

составляет от 50 млн. рублей до 100 млн рублей;

     г)  0,5  процента  цены  контракта  в  случае,  если  цена контракта

превышает 100 млн. рублей.

     7.8.    В    случае  не  предоставления  в  установленный  настоящим

контрактом     срок    Подрядчиком   информации  о  всех  соисполнителях,

субподрядчиках,  заключивших  договор  или  договоры  с Подрядчиком, цена

которого  или  общая  цена  которых составляет более чем десять процентов

цены  контракта,  Подрядчик выплачивает  Заказчику  пеню  в размере одной

трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки   рефинансирования

Центрального  банка  Российской  Федерации от цены договора, заключенного

Подрядчиком  с  субподрядчиком,  соисполнителем. Пеня подлежит начислению

за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

     7.9.  Уплата  Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от

исполнения обязательств пс контракту.

     7.10.  Сторона  освобождается  от  уплаты  неустойки (штрафа, пени),

если    докажет,    что    неисполнение    или   ненадлежащее  исполнение

обязательства,  предусмотренного  контрактом,  произошло  по  вине другой

Стороны  или  вследствие  непреодолимой  силы,  а  именно  чрезвычайных и

непредотвратимы  при  данных  условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений    (землетрясений,    наводнений,   пожаров  и  т. д.),  действий

объективных    внешних    факторов    (военных  действий,  актов  органов

государственной    власти   и   управления  и  т. п.),  подтвержденных  в

установленном    законодательством   порядке  препятствующих  надлежащему

исполнению  обязательств  по контракту, которые возникли после заключения

контракта,  на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства

непосредственно  повлияли  на  исполнение  Стороной своих обязательств, а

также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

                  8. Обеспечение исполнения контракта *(4)

     8.1.  Исполнение контракта обеспечивается предоставлением банковской

гарантии,  выданной банком и соответствующей требованиям законодательства

Российской   Федерации,   или  внесением  денежных  средств  на указанный

Заказчиком    счет,    на  котором  в  соответствии  с  законодательством

Российской  Федерации  учитываются  операции  со средствами, поступающими

Заказчику.

     Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком.

     Обеспечение  исполнения  контракта  не  применяется, если участником

закупки,  с  которым  заключается  контракт, является государственное или

муниципальное  казенное  учреждение.  Обеспечение исполнения контракта не

применяется,  если  участником  закупки,  с которым заключается контракт,

является  бюджетное  или  автономное  учреждение  и  им  предложена  цена

контракта,    сниженная    не    более  чем  на  25  процентов  начальной

(максимальной) цены контракта.

     8.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет _______ % от

начальной (максимальной) цены контракта, что составляет (_______) рублей.

     8.3.  Подрядчик  в  ходе  исполнения  контракта  вправе предоставить

Заказчику    обеспечение  исполнения  контракта,  уменьшенное  на  размер

выполненных    обязательств,  предусмотренных  контрактом,  взамен  ранее

предоставленного  обеспечения  исполнения  контракта.  При этом Подрядчик

может изменить способ обеспечения исполнения контракта.

     8.4.   Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  срок

действия контракта не менее чем на 1 (один) месяц.

     8.5.  В  случае,  если по каким-либо причинам обеспечение исполнения

контракта  перестало  быть  действительным,  закончило  свое действие или

иным    образом    перестало   обеспечивать  исполнение  Подрядчиком  его

обязательств  по  контракту,  Подрядчик  обязуется  в течение 10 (десяти)

рабочих  дней  с  момента, когда такое обеспечение перестало действовать,

предоставить  Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения контракта

на тех же условиях и в таком же размере.

     8.6.  В  случае  надлежащего  исполнения Подрядчиком обязательств по

контракту  обеспечение исполнения контракта подлежит возврату Подрядчику.

Заказчик    осуществляет  возврат  денежных  средств  на  расчетный  счет

Подрядчика,  указанный  в контракте, в течение 30 (тридцати) рабочих дней

с даты окончания срока исполнения контракта.

     8.7.  Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать

сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

     В  банковскую  гарантию  включается  условие  о  праве  Заказчика на

бесспорное  списание  денежных  средств со счета гаранта, если гарантом в

срок  не  более  чем  5  (пять)  рабочих  дней  не  исполнено  требование

Заказчика  об  уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное

до окончания срока действия банковской гарантии.

     8.8.  Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и

иных документов по обеспечению исполнения контракта, несет Подрядчик.

      9. Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта

     9.1.  Контракт  вступает  в  силу со дня его подписания Сторонами, а

при  заключении контракта по результатам проведения электронного аукциона

в  соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона о контрактной

системе.

     9.2.  Контракт  действует  до,  но,  в  любом  случае,  до полного

исполнения Сторонами своих обязательств по контракту в полном объеме.

     9.3.    Изменение   положений  настоящего  контракта  допускается  в

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Изменения  оформляются  в  письменном  виде  путем   подписания Сторонами

дополнительного  соглашения  к  контракту.  Все дополнительные соглашения

являются неотъемлемой частью контракта.

     9.4.  Расторжение  контракта  допускается  по  соглашению Сторон, по

решению  суда,  в  случае  одностороннего  отказа  Стороны  контракта  от

исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

     9.5.    Заказчик    вправе    обратиться    в  суд  в  установленном

законодательством    Российской    Федерации   порядке  с  требованием  о

расторжении контракта в следующих случаях:

     9.5.1. при существенном нарушении контракта Подрядчиком;

     9.5.2.  в  случае  просрочки  исполнения  обязательств по выполнению

работ более чем на 10 (десять) календарных дней;

     9.5.3. в случае неоднократного нарушения сроков выполнения работ;

     9.5.4.  в  случае  существенного  нарушения  требований  к  качеству

выполненных  работ  (обнаружения  неустранимых  недостатков, недостатков,

которые  не  могут  быть  устранены без несоразмерных расходов или затрат

времени,  или  выявляются  неоднократно,  либо проявляются вновь после их

устранения, и других подобных недостатков);

     9.5.5.  установления  факта представления недостоверной (поддельной)

банковской    гарантии    или   содержащихся  в  ней  сведений,  а  также

представление  банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона

о контрактной системе;

     9.5.6.  в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской

Федерации.

     9.6.  Заказчик  обязан  принять  решение  об одностороннем отказе от

исполнения  контракта в случаях, установленных частью 15 статьи 95 Закона

о контрактной системе.

     9.7.  Заказчик  вправе  принять  решение  об одностороннем отказе от

исполнения  контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом

Российской  Федерации  для  одностороннего отказа от исполнения отдельных

видов обязательств, в том числе в следующих случаях:

     9.7.1.  в  любое  время  без  указания  причин  при  условии  оплаты

Подрядчику    часть  установленной  цены  пропорционально  части  работы,

выполненной Подрядчиком (статья 717 ГК РФ);

     9.7.2.,  если  Подрядчик  не  приступает  своевременно  к исполнению

контракта  или  выполняет  работу  настолько медленно, что окончание ее к

сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);

     9.7.3.  если во время выполнения работы станет очевидным, что она не

будет  выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику

разумный  срок  для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком

в  назначенный  срок  этого  требования  отказаться от контракта (пункт 3

статьи 715 ГК РФ);

     9.7.4.  если  отступления  от  условий контракта или иные недостатки

результата  работы  в  установленный  Заказчиком  разумный  срок  не были

устранены  Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт

3 статьи 723 ГК РФ);

     9.7.5.  если  при  нарушении  Подрядчиком конечного срока выполнения

работы,    указанного   в  контракте,  исполнение  Подрядчиком  контракта

утратило  для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи

405 ГК РФ).

     9.8.  Заказчик  вправе  провести  экспертизу  выполненной  работы  с

привлечением  экспертов,  экспертных  организаций, до принятия решения об

одностороннем отказе от исполнения контракта.

     Если    Заказчиком    проведена   экспертиза  выполненной  работы  с

привлечением  экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем

отказе  от  исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при

условии,  что  по  результатам  такой  экспертизы  в заключении эксперта,

экспертной  организации  будут  подтверждены нарушения условий контракта,

послужившие  основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения

контракта.

     9.9.  Подрядчик  вправе  принять  решение об одностороннем отказе от

исполнения  контракта  в  соответствии   с   законодательством Российской

Федерации.

     9.10.  В  случае  расторжения  настоящего  контракта  по  соглашению

Сторон  Стороны  подписывают  акт  сверки  расчетов, отображающий расчеты

Сторон  за  период  исполнения  контракта  до  момента его расторжения, а

также объем фактически выполненных Подрядчиком работ.

     9.11.    Расторжение    контракта    влечет   за  собой  прекращение

обязательств  Сторон  по  нему,  но  не освобождает от ответственности за

неисполнение    контрактных    обязательств,    которые  имели  место  до

расторжения контракта.

                       10. Порядок урегулирования споров

     10.1.  Все  споры  и  разногласия, возникшие из настоящего контракта

Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

     10.2.  В  случае  не  достижения  взаимного  согласия  все  споры по

контракту   передаются  на  рассмотрение  в  Арбитражный  суд  Республики

Мордовия,  а  в  случае если Подрядчиком является физическое лицо - в суд

общей юрисдикции Республики Мордовия.

     10.3.  До передачи спора на рассмотрение суда Стороны принимают меры

к  его  урегулированию  в  претензионном  порядке.  Претензия должна быть

направлена  в  письменном  виде.  По полученной претензии Сторона обязана

дать  письменный  ответ  по  существу  в срок не позднее 5 (пяти) рабочих

дней с даты ее получения.

                         11. Прочие условия

     11.1.    Документооборот    в   рамках  контракта  осуществляется  в

письменной    форме.   Для  оперативного  уведомления  допускается  обмен

документами    посредством    факсимильной  связи,  электронной  почты  с

обязательной   досылкой  (передачей)  подлинного  документа  на  бумажном

носителе.

     Адресом  электронной  почты  Заказчика  для  направления уведомлений

является: _________________________.

     Номером      факса для направления уведомлений является: __________.

     Адресом  электронной  почты  Подрядчика  для направления уведомлений

является: ______________________.

     Номером факса для направления уведомлений является: _______________.

     В  случае направления уведомлений с использованием почты уведомления

считаются    полученными    Стороной    в  день  фактического  получения,

подтвержденного    отметкой   почты.  В  случае  отправления  уведомлений

посредством  факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются

полученными Стороной в день их отправки.

     11.2.  Контракт  составлен  в  2  (двух)  экземплярах, по одному для

каждой    из  Сторон,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу.  В  случае

заключения  контракта  по  результатам  электронного  аукциона,  контракт

заключен  в  электронной  форме  в  порядке,  предусмотренном  статьей 70

Закона о контрактной системе.

     11.3.  В  случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности

Заказчика  по контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на

тех же условиях.

     При  исполнении  контракта  не  допускается  перемена Подрядчика, за

исключением   случаев,  если  новый  подрядчик  является  правопреемником

Подрядчика  по  контракту  вследствие  реорганизации  юридического лица в

форме преобразования, слияния или присоединения.

     11.4.    Во    всем,    что  не  предусмотрено  контрактом,  Стороны

руководствуются законодательством Российской Федерации.

                 12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

     Заказчик                                              Подрядчик

________________/_______________         ________________/_______________

__ ___________________ 20__ г.             __ ___________________ 20__ г.

МП                                       МП

     *(1)     Данное    условие  включается  в  случае,  если  Заказчиком

предусмотрено   такое  право  в  соответствие  с  ч. 1  ст. 95  Закона  о

контрактной системе.

     *(2)  Размер  штрафа  включается  в  контракт  в  виде фиксированной

суммы,  рассчитанной  исходя  из  цены  контракта  на  момент  заключения

контракта   в  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Российской

Федерации от 25.11.2013 г. N 1063.

     *(3)  В  случае, если в соответствии с Законом о контрактной системе

Заказчиком    не    установлено   требование  об  обеспечении  исполнения

контракта,    в   данном  разделе  указывается:  "Обеспечение  исполнения

контракта не установлено".

     Заказчик                                              Подрядчик

________________/_______________         ________________/_______________

__ ___________________ 20__ г.             __ ___________________ 20__ г.

МП                                       МП