Приложение 1

Приложение 1
к приказу Первого заместителя Председателя
Правительства - Министра сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
от 7 декабря 2016 г. N 377-П

                               УТВЕРЖДАЮ

               Первый заместитель Председателя Правительства -

                 Министр сельского хозяйства и продовольствия

                         Республики Мордовия

                             (должность)

             Министерство сельского хозяйства и продовольствия

                         Республики Мордовия

                      (наименование заказчика)

                    _____________/Сидоров В.Н./

                     (подпись)    (Ф.И.О.)

                     "____" __________ 20___ г.

                                М.П.

                       Раздел 4. Проект контракта

                        Государственный контракт

            на закупку товаров для государственных нужд

г. о. Саранск                                   "___" ___________ 20___ г.

     Министерство    сельского   хозяйства  и  продовольствия  Республики

Мордовия,  именуемое  в дальнейшем Заказчик, выступая от имени Республики

Мордовия,  в лице _______________, действующего на основании Положения, с

одной  стороны и _______________ именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице

_______________   действующего  на  основании  _______________  с  другой

стороны,  здесь  и  далее  именуемые "Стороны", по результатам проведения

____________,  на  основании протокола комиссии (протокол N ____ от "___"

__________  20___  г.), в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля

2013 г.  N 44-ФЗ  "О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг  для  обеспечения  государственных и муниципальных нужд", заключили

настоящий  государственный  контракт  (далее  по  тексту  -  контракт)  о

нижеследующем:

                         1. Предмет контракта

     1.1.  Поставщик в соответствии с требованиями и условиями настоящего

контракта  обязуется поставить Заказчику ______________ (далее - товар) в

соответствии  с  условиями  настоящего  контракта,  согласно  требованиям

Технического    задания  (Приложение  N 1  к  контракту)  и  Спецификации

(Приложение   N 1  к  Техническому  заданию  -  не  приводится),  которые

являются  неотъемлемой  частью  контракта,  а  Заказчик обязуется принять

товар  надлежащего  качества  и  оплатить  его  в  порядке и на условиях,

предусмотренных контрактом.

     1.2.    При    исполнении  контракта  по  согласованию  Заказчика  с

Поставщиком    допускается   поставка  товара,  качество,  технические  и

функциональные    характеристики    (потребительские  свойства)  которого

являются    улучшенными    по   сравнению  с  таким  качеством  и  такими

характеристиками товара, указанными в контракте.

                           2. Цена контракта

     2.1. Цена контракта устанавливается в российских рублях.

     2.2.  Цена контракта составляет _______(______________) рублей _____

копеек,  в  том  числе  НДС (если Поставщик является плательщиком данного

налога).

     2.3. Цена контракта включает в себя: ___________________.

     2.3.1.  В  случае,  если контракт заключается с физическим лицом, за

исключением   индивидуального  предпринимателя  или  иного  занимающегося

частной   практикой  лица,  сумма,  подлежащая  уплате  физическому  лицу

уменьшается  на  размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта

(с  суммы,  подлежащей  оплате  физическому  лицу  - Поставщику, Заказчик

обязан  удержать  и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц),

а    также    Заказчик  уплачивает  страховые  взносы  в  государственные

внебюджетные  фонды  (в пенсионный фонд и фонд медицинского страхования),

за исключением взносов в фонд социального страхования).

     2.4.  Цена  контракта  является  твердой и определяется на весь срок

исполнения контракта.

     2.5.    Цена   контракта  не  может  изменяться  в  ходе  исполнения

контракта,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  законодательством

Российской Федерации и контрактом.

     2.6.  Цена  контракта  может  быть  снижена по соглашению Сторон без

изменения  предусмотренного  контрактом  количества товара и иных условий

исполнения  контракта.  (Данный пункт имеет юридическую силу и включается

в  контракт  в случае, если настоящий контракт заключается по результатам

проведения электронного аукциона или конкурса)

     2.7.  Изменение  цены  контракта  допускается,  если  по предложению

Заказчика  увеличивается  предусмотренное контрактом количество товара не

более  чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом

количество  товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по

соглашению  сторон  допускается  изменение  с учетом положений бюджетного

законодательства  Российской  Федерации  цены  контракта  пропорционально

дополнительному  количеству  товара,  но не более чем на десять процентов

цены  контракта.  При  уменьшении  предусмотренного контрактом количества

товара  стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта. (Данный пункт

имеет  юридическую  силу и включается в контракт в случае, если настоящий

контракт  заключается по результатам проведения электронного аукциона или

конкурса).

                          3. Порядок оплаты

     3.1. Источник финансирования: ___________________.

     3.2.  Оплата  товара по настоящему контракту производится Заказчиком

в следующем порядке:

     Форма оплаты: _____________________.

     Сроки и порядок оплаты: _____________________.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

     3.4.  В  случае  поставки  товара  по  настоящему контракту частями,

порядок  оплаты,  указанный  в  п. 3.2  осуществляется  по факту поставки

части товара.

     3.5.  На всех документах, передаваемых Заказчику, обязательно должны

быть  указаны наименования Заказчика, Поставщика, номер и дата контракта,

а также даты оформления таких документов.

     Документы,  переданные  по  техническим  средствам связи, основанием

для оплаты Заказчиком не являются.

     3.6.  При  изменении  платежных  реквизитов,  в том числе расчетного

счета,  Поставщик  обязан уведомить об этом Заказчика в течение 3 рабочих

дней.  В  случае  несвоевременного  уведомления  все  риски,  связанные с

перечислением  Заказчиком  денежных  средств  на указанный при заключении

контракта расчетный счет, несет Поставщик.

     4. Порядок, срок и место поставки товара, приемки товара

     4.1. Место поставки товара: ____________________.

     4.2.  Доставка  товара,  выгрузка  осуществляются  за  счет  средств

Поставщика  его  собственными  или  привлеченными силами. Доставка товара

осуществляется  в рабочее время Заказчика, время доставки согласовывается

с уполномоченным представителем Заказчика.

     4.3. Срок поставки товара: ____________________.

     4.4.  В  день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику по

2  экземпляра следующих документов, подписанных Поставщиком: товарную или

товарно-транспортную    накладную,    счет  или  счет-фактуру.  В  случае

отсутствия    вышеназванных  документов  Заказчик  вправе  отказаться  от

приемки товара. Товар будет считаться не поставленным.

     Поставщик  также  обязан передать Заказчику техническую документацию

к    товару,  оригиналы  или  заверенные  Поставщиком  копии  документов,

подтверждающих    соответствие  товара  обязательным  требованиям  к  его

качеству  и безопасности, в случае если указанные документы предусмотрены

для    товара    данного   рода  действующим  законодательством  и  (или)

подзаконными актами Российской Федерации.

     В  течение  ____  рабочих  дней  со  дня  доставки  товара  Заказчик

осуществляет  проверку  поставленного  товара.  Заказчик вправе завершить

приемку товара досрочно.

     При  отсутствии  у  Заказчика  претензий  по  количеству  и качеству

поставленного  товара  Заказчик  в  течение  ____  рабочих  дней  со  дня

доставки  товара подписывает товарную или товарно-транспортную накладную.

После  этого  товар считается переданным Поставщиком Заказчику и принятым

Заказчиком.

     В  случае  выявления несоответствия поставленного товара требованиям

нормативных  правовых актов Российской Федерации, контракта, Технического

задания,  Заказчик  в  течение  ____  рабочих дней со дня доставки товара

составляет    письменную    претензию  в  адрес  Поставщика  с  указанием

недостатков  доставленного  товара.  Поставщик  обязан  обеспечить  вывоз

товара  ненадлежащего качества за свой счет и замену на товар надлежащего

качества  в  течение  ____ календарных дней с момента получения претензии

от  Заказчика. Некачественный или не соответствующий Техническому заданию

товар считается не поставленным.

     4.5.    Для    проверки   предоставленных  Поставщиком  результатов,

предусмотренных  контрактом,  в  части их соответствия условиям контракта

Заказчик    обязан   провести  экспертизу,  предусмотренную  ч. 3  ст. 94

Федерального   закона  от  05.04.2013  N 44-ФЗ.  Экспертиза  результатов,

предусмотренных  контрактом,  может  проводиться Заказчиком своими силами

или  к  ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации

на    основании   контрактов,  заключенных  в  соответствии  с  настоящим

Федеральным законом.

     В   случае  установления  экспертизой  несоответствия  поставленного

товара  требованиям  контракта,  Поставщик  обязан  возместить  Заказчику

расходы,  связанные  с  проведением  такой  экспертизы  (в случае наличия

таких расходов).

     4.6.    При    отказе  Поставщика  от  поставки  товара,  Заказчиком

составляется  акт  об  отказе  Поставщика  в  поставке  товара.  В случае

просрочки  поставки  товара  Заказчик составляет акт о просрочке поставки

товара,  в  котором  указываются  сведения  о  времени  заказа  и времени

просрочки    поставки   товара.  Данные  акты  являются  основаниями  для

применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Контрактом.

     4.7.  Осуществление  приемки  товара по качеству не лишает Заказчика

права  в  будущем  предъявлять  Поставщику  претензии по качеству товара,

возникающие в процессе его эксплуатации.

                   5. Обязанности и права Сторон

     5.1. Поставщик обязан:

     5.1.1. поставить товар в срок, предусмотренный контрактом;

     5.1.2.   обеспечить  сохранность  товара  до  момента  передачи  его

Заказчику;

     5.1.3.  незамедлительно  (в  течение  1  рабочего  дня) в письменной

форме    сообщать    Заказчику    о    задержке    поставки   товара,  ее

предположительной длительности и причинах.

     5.2. Поставщик вправе:

     5.2.1.    Требовать   своевременной  оплаты  за  поставленный  товар

надлежащего качества в соответствии с условиями контракта.

     5.3. Заказчик обязан:

     5.3.1.  своевременно  произвести  оплату  товара  в  соответствии  с

условиями контракта.

     5.4. Заказчик вправе:

     5.4.1.  в  случае  досрочного исполнения Поставщиком обязательств по

контракту  принять  и  оплатить  товар  в  соответствии с установленным в

контракте порядком;

     5.4.2.   запрашивать  у  Поставщика  информацию  о  ходе  исполнения

обязательств по контракту;

     5.4.3.  расторгнуть  контракт  в  одностороннем  порядке в случаях и

порядке, предусмотренных настоящим контрактом.

                        6. Гарантии качества товара

     6.1.    Качество    и    безопасность  поставляемого  товара  должны

соответствовать    Техническому    заданию,    техническим   регламентам,

стандартам,  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  иным  нормативам,

являющимся  обязательными  в отношении данного вида товара в соответствии

с  законодательными  и  подзаконными  актами,  действующими на территории

Российской Федерации на дату поставки товара.

     6.2.  Поставляемый товар должен быть пригоден для целей, для которых

товары  такого  рода  обычно  используются, и соответствовать техническим

характеристикам, установленным производителем поставляемого товара.

     6.3. Требования к гарантийному сроку товара: __________________.

     Объем предоставления гарантий качества товара: __________________.

     Требования к гарантийному обслуживанию товара: __________________.

     Требования к расходам на эксплуатацию товара: _________________.

     Требования  к обязательности осуществления монтажа и наладки товара:

_________________.

     Требования    к    обучению   лиц,  осуществляющих  использование  и

обслуживание товара: __________________.

     6.4.  На  товар,  переданный  Поставщиком взамен товара, в котором в

течение  гарантийного  срока  были обнаружены недостатки, устанавливается

гарантийный срок той же продолжительности.

     6.5.  Поставляемый товар должен быть новым, то есть товаром, который

не    был  в  употреблении,  в  ремонте,  в  том  числе  который  не  был

восстановлен,  у  которого  не была осуществлена замена составных частей,

не  были восстановлены потребительские свойства, без следов механического

воздействия, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

     6.6.  Товар  не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или

работой  по  его  изготовлению,  либо проявляющихся в результате действия

или  упущения  производителя  и/или  упущения  Поставщика  при соблюдении

заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого товара.

     6.7.  Тара и упаковка товара должны обеспечивать его сохранность при

транспортировке и хранении.

                     7. Обеспечение исполнения контракта

     7.1.  Исполнение обязательств по настоящему контракту обеспечивается

безотзывной    банковской  гарантией  или  передачей  Заказчику  денежных

средств.

     7.1.1.  В  случае,  если  предложенная Поставщиком цена контракта на

двадцать  пять  и  более  процентов  ниже  начальной  (максимальной) цены

контракта,  Поставщик,  с  которым  заключается  контракт,  предоставляет

обеспечение    исполнения    Контракта   с  учетом  положений  статьи  37

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

     7.1.2.    Обеспечение  исполнения  контракта  не  применяется,  если

участником    закупки,    с    которым   заключается  контракт,  является

государственное или муниципальное казенное учреждение.

     7.2.    В    случае    передачи    денежных    средств    в  размере

_______(____________)        руб.     _____    коп.,    что    составляет

_______(_____________)    процентов   от  начальной  (максимальной)  цены

контракта,    перечисление    таких    денежных   средств  осуществляется

Поставщиком по следующим реквизитам Заказчика:

     ИНН    1326134322,    КПП  132601001,  УФК  по  Республике  Мордовия

(Министерство  сельского  хозяйства  и продовольствия Республики Мордовия

л/с  05092002340,  наименование банка: Отделение - НБ Республика Мордовия

г. Саранск, БИК 048952001, р/с 40302810800002000003).

     7.3.    В    случае  обеспечения  исполнения  контракта  безотзывной

банковской  гарантией,  такая  банковская  гарантия  должна  быть  выдана

банком,  включенным  в  предусмотренный  статьей  74.1 Налогового кодекса

Российской    Федерации    перечень    банков,  отвечающих  установленным

требованиям  для  принятия  банковских  гарантий в целях налогообложения.

Срок  действия  безотзывной  банковской  гарантии  должен  превышать срок

действия настоящего контракта не менее чем на один месяц.

     7.4.  Обязательства  по  контракту,  которые  подлежат  обеспечению:

исполнение  контракта,  в  том числе, но не исключительно, сроки поставки

товаров,  оплата  убытков  и  неустойки  Заказчику; обеспечение качества;

возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков.

     7.5.  В  случае  если  по каким-либо причинам обеспечение исполнения

контракта  перестало  быть  действительным,  закончило  свое действие или

иным    образом    перестало   обеспечивать  исполнение  Поставщиком  его

обязательств  по  контракту,  Поставщик  обязуется  в  течение  5  (пяти)

рабочих  дней  с  момента,  когда  соответствующее обеспечение исполнения

контракта  перестало  действовать,  предоставить  Заказчику  иное (новое)

надлежащее  обеспечение  исполнения  контракта на тех же условиях и в том

же размере, которые указаны в контракте.

     7.6.  В  случае  если обеспечение исполнения контракта предоставлено

Поставщиком    в  виде  передачи  Заказчику  денежных  средств,  Заказчик

возвращает  Поставщику  денежные  средства,  переданные ему, в течение 10

рабочих    дней   с  момента  надлежащего  исполнения  Поставщиком  своих

обязательств    по    контракту,    на  основании  письменного  заявления

Поставщика,   в  котором  в  обязательном  порядке  должны  быть  указаны

банковские    реквизиты,   по  которым  Заказчику  необходимо  возвратить

указанные денежные средства.

     7.7.  В  случае  неисполнения Поставщиком обязательств по настоящему

контракту  Заказчик  вправе  удерживать  обеспечение исполнения контракта

при  внесении  денежных  средств на указанный Заказчиком счет до тех пор,

пока  соответствующее  обязательство  не  будет  исполнено,  а  также для

обеспечения  требования  уплаты  неустойки  (пени, штрафа), начисленной в

порядке, определенном настоящим контрактом.

                       8. Ответственность Сторон

     8.1.  При  расторжении  контракта  в  связи  с односторонним отказом

Стороны  контракта  от  исполнения  контракта  другая  Сторона  контракта

вправе  потребовать  возмещения  только  фактически  понесенных  убытков,

непосредственно  обусловленных  обстоятельствами,  являющимися основанием

для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

     8.2. Ответственность Заказчика.

     8.2.1.   В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,

предусмотренных  контрактом,  а  также  в  иных  случаях неисполнения или

ненадлежащего    исполнения    Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

контрактом,   Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  неустоек  (штрафов,

пеней).

     8.2.2.    Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения

обязательства,  предусмотренного  контрактом,  начиная со дня, следующего

после    дня    истечения   установленного  контрактом  срока  исполнения

обязательства.  Такая  пеня  устанавливается  контрактом  в размере одной

трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования

Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

     8.2.3.  Штрафы  начисляются  за  ненадлежащее  исполнение Заказчиком

обязательств,    предусмотренных  контрактом,  за  исключением  просрочки

исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

     В  соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации

от  25  ноября 2013 г. N 1063 размер штрафа для Заказчика устанавливается

контрактом в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

     а)  2,5  процента  цены  контракта, а именно _______ (_____________)

руб.  _____  коп.,  в  случае,  если  цена  контракта не превышает 3 млн.

рублей;

     б)  2  процента  цены  контракта  в  случае,  если цена контракта, а

именно  _______  (_____________)  руб.  _____  коп., составляет от 3 млн.

рублей до 50 млн. рублей;

     в)  1,5  процента  цены  контракта  в случае, если цена контракта, а

именно  _______  (_____________)  руб.  _____ коп., составляет от 50 млн.

рублей до 100 млн. рублей;

     г)  0,5  процента  цены  контракта, а именно _______ (_____________)

руб. _____ коп., в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

     Заказчик  освобождается  от  уплаты  неустойки  (штрафа, пени), если

докажет,  что  просрочка  исполнения  указанного  обязательства произошла

вследствие  непреодолимой  силы или по вине Поставщика. Заказчик не несет

ответственность    за    несвоевременную   оплату  поставленного  товара,

связанную  с  несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета на

расчетный счет Поставщика.

     8.2.4.  Уплата  неустойки  или применение иной формы ответственности

не  освобождает  Заказчика  от  исполнения его обязательств по настоящему

контракту.

     8.3. Ответственность Поставщика:

     8.3.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательств,

предусмотренных  контрактом,  а  также  в  иных  случаях неисполнения или

ненадлежащего    исполнения   Поставщиком  обязательств,  предусмотренных

контрактом,  Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек

(штрафов, пеней).

     8.3.2.    Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения

Поставщиком  обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня,

следующего    после    дня   истечения  установленного  контрактом  срока

исполнения    обязательства,  и  устанавливается  контрактом  в  размере,

определенном  в  порядке,  установленном  в  Постановлении  Правительства

Российской  Федерации,  но  не  менее одной трехсотой действующей на дату

уплаты    пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской

Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму, пропорциональную

объему  обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных

Поставщиком.

     В  соответствии  с  постановлением  Правительства  РФ  от  25 ноября

2013 г.   N 1063  "Об  утверждении  Правил  определения  размера  штрафа,

начисляемого  в  случае  ненадлежащего исполнения Заказчиком, поставщиком

(подрядчиком,  исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за

исключением  просрочки  исполнения  обязательств  Заказчиком, поставщиком

(подрядчиком,  исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день

просрочки     исполнения    поставщиком    (подрядчиком,    исполнителем)

обязательства,  предусмотренного  контрактом" размер пени определяется по

следующей формуле:

 ,

     где:

      - цена контракта;

         -   стоимость  фактически  исполненного  в  установленный  срок

Поставщиком    обязательства  по  контракту,  определяемая  на  основании

документа  о  приемке  товаров,  результатов  выполнения  работ, оказания

услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

       - размер ставки.

     Размер ставки определяется по формуле:

 ,

     где:

        -   размер  ставки  рефинансирования,  установленной Центральным

банком  Российской  Федерации  на дату уплаты пени, определяемый с учетом

коэффициента К;

       - количество дней просрочки.

     Коэффициент К определяется по формуле:

,

     где:

       - количество дней просрочки;

       - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

     При  К,  равном  0  -  50  процентам,  размер ставки определяется за

каждый  день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования,

установленной  Центральным  банком  Российской  Федерации  на дату уплаты

пени.

     При  К,  равном  50  -  100 процентам, размер ставки определяется за

каждый  день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования,

установленной  Центральным  банком  Российской  Федерации  на дату уплаты

пени.

     При  К,  равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за

каждый  день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования,

установленной  Центральным  банком  Российской  Федерации  на дату уплаты

пени.

     8.3.3.    Штрафы    начисляются  за  неисполнение  или  ненадлежащее

исполнение   Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  за

исключением       просрочки    исполнения    Поставщиком    обязательств,

предусмотренных контрактом.

     В  соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации

от  25 ноября 2013 г. N 1063 размер штрафа для Поставщика устанавливается

контрактом в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

     а)  10  процентов  цены контракта, а именно _______ (______________)

руб.  _____  коп.,  в  случае,  если  цена  контракта не превышает 3 млн.

рублей;

     б)  5  процентов  цены  контракта, а именно _______ (______________)

руб.  _____  коп.  в  случае,  если  цена  контракта составляет от 3 млн.

рублей до 50 млн. рублей;

     в)  1 процент цены контракта, а именно _______ (______________) руб.

_____  коп.,  в  случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей

до 100 млн. рублей;

     г)  0,5  процента  цены контракта, а именно _______ (______________)

руб. _____ коп., в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

     8.3.4.  Уплата  Поставщиком  неустойки (штрафа, пени) или применение

иной  формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств

по  настоящему  контракту.  В  случае  неисполнения своих обязательств по

настоящему контракту Поставщик возмещает убытки, нанесенные им Заказчику.

                   9. Обстоятельства непреодолимой силы

     9.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение  обязательств  по  контракту,  если  оно  явилось следствием

обстоятельств  непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства,

возникшие    в    результате    непредвиденных   и  неотвратимых  событий

чрезвычайного  характера,  не поддающиеся контролю Сторон, включая но, не

ограничиваясь,  пожаром,  наводнением,  землетрясением  и  любыми другими

стихийными  бедствиями,  а  также  диверсию, военные действия, восстание,

саботаж,  блокаду,  забастовки,  локауты, объявление эмбарго или блокады,

враждебные  действия какого-либо другого государства, существующие де-юре

или  де-факто,  и  если  эти  обстоятельства  возникли  после  заключения

настоящего  контракта  и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами

своих   обязательств,  а  также  которые  Стороны  были  не  в  состоянии

предвидеть и предотвратить на момент заключения настоящего контракта.

     Возникновение    таких    обстоятельств   должно  быть  подтверждено

соответствующими уполномоченными органами.

                      10. Разрешение споров

     10.1.  Все  споры  и  разногласия,  возникающие  в  рамках  действия

настоящего контракта, стороны пытаются решить путем переговоров.

     10.2.  В случае неурегулирования споров и разногласий они передаются

на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Мордовия.

                      11. Срок действия контракта

                  Изменение и расторжение контракта

     11.1.  Контракт  вступает  в силу со дня его подписания Сторонами, а

при  заключении контракта по результатам проведения электронного аукциона

-  в  соответствии  с  положениями  частей  7  и  8  статьи  70  Закона о

контрактной системе.

     Контракт действует по _______________.

     11.2.  Окончание  срока  действия  контракта  или его расторжение не

освобождает  стороны от ответственности за его нарушение, от обязательств

по расчетам, гарантийных обязательств.

     11.3.  Расторжение  контракта  допускается  по соглашению сторон, по

решению  суда,  в  случае  одностороннего  отказа  стороны  контракта  от

исполнения   контракта  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации.

     11.4.  Заказчик  вправе  принять  решение об одностороннем отказе от

исполнения  Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом

Российской  Федерации  для  одностороннего  отказа от исполнения договора

купли-продажи    и  отдельных  видов  договоров  купли-продажи  (поставка

товаров,  поставка товаров для государственных нужд и др.), в том числе в

следующих случаях:

     11.4.1.    в   случае  поставки  товаров  ненадлежащего  качества  с

недостатками,  которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика

срок (в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 523 ГК РФ);

     11.4.2.  в  случае  существенного  нарушения  требований  к качеству

поставленного  товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков,

которые  не  могут  быть  устранены без несоразмерных расходов или затрат

времени,  или  выявляются  неоднократно,  либо проявляются вновь после их

устранения,  и  других  подобных недостатков) (в соответствии с пунктом 2

статьи 475 ГК РФ);

     11.4.3.    в  случае  неоднократного  нарушения  Поставщиком  сроков

поставки  товара (в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 523 ГК

РФ);

     11.4.4.  если  Поставщик  отказывается  передать Заказчику проданный

товар (в соответствии с пунктом 1 статьи 463 ГК РФ);

     11.4.5.  если  Поставщик  в  разумный  срок  не  выполнил требование

Заказчика  о  доукомплектовании товара (в соответствии с пунктом 2 статьи

480 ГК РФ).

     11.5.  Заказчик  вправе  провести  экспертизу поставленного товара с

привлечением  экспертов,  экспертных  организаций  до принятия решения об

одностороннем отказе от исполнения контракта.

     11.6.   Если  Заказчиком  проведена  экспертиза  оказанных  услуг  с

привлечением  экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем

отказе  от  исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при

условии,  что  по  результатам  экспертизы  оказанных  услуг в заключении

эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены нарушения условий

контракта,  послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от

исполнения контракта.

     11.7.  Одностороннее  расторжение  контракта  по  решению  Заказчика

осуществляется  в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона

от  05.04.2013  N 44-ФЗ.  Решение  Заказчика  об  одностороннем отказе от

исполнения  контракта  вступает  в силу и контракт считается расторгнутым

через  десять  дней  с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика

об одностороннем отказе от исполнения контракта.

     11.8.  Информация  о Поставщике, с которым контракт был расторгнут в

связи    с  односторонним  отказом  Заказчика  от  исполнения  контракта,

включается  в  установленном Федеральным законом N 44-ФЗ порядке в реестр

недобросовестных поставщиков.

     Приложения: 1. Техническое задание.

     Подписи, адреса и банковские Реквизиты Сторон

     Заказчик:                   Поставщик:

     _____________/____________/ _____________/____________/

     М.П.                        М.П.

                                                           Приложение N 1

                                             к Государственному контракту

                                                    от _________ 20___ г.

                                                    N _____

                          Техническое задание

     Заказчик:                   Поставщик:

     _____________/____________/ _____________/____________/

     М.П.                        М.П.