Приложение

Приложение к распоряжению
Губернатора Саратовской области
от 4 апреля 2019 года N 270-р

"Приложение к распоряжению
Губернатора области от
1 августа 2017 года N 545-р

План-график
("дорожная карта") по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены

Информация о многоквартирном доме

Информация о гражданах, включенных в реестр

Информация о застройщике

Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр

Восстановление прав граждан, включенных в реестр

адрес многоквартирного дома, отнесенного к проблемным объектам

номер и дата разрешения на строительство (при наличии)

кадастровый номер земельного участка

общая площадь жилых помещений (квартир)

количество жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме

степень строительной готовности многоквартирного дома

количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве

количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве, заключенных гражданами - участниками долевого строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме

общее количество граждан - участников долевого строительства, договоры участия в долевом строительстве, с которыми заключены в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и зарегистрированы

количество граждан, включенных в реестр

наименование, ИНН застройщика, осуществившего привлечение денежных средств граждан, включенных в реестр

сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства

меры законодательного характера

меры организационного характера

меры финансового характера

способ восстановления прав граждан, включенных в реестр

срок восстановления прав граждан, включенных в реестр

наименование

срок реализации

ожидаемые результаты

наименование

срок реализации

ожидаемые результаты

наименование

срок реализации

ожидаемые результаты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Жилой дом по проспекту Строителей в г. Саратове

N RU 64304000-277 от 17 декабря 2014 года продлено до 31 декабря 2019 года

64:48:040421:16

8843,29 кв.м

131 кв.

85 процентов

118

120

118

60

Фонд жилищного строительства ИНН: 6450045370

2 июля 2018 года

Не требуется

Проведение мероприятий по передаче прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок

Июль 2019 года

Получение прав застройщика

Заключение инвестиционного соглашения в рамках пункта "г" части 2 статьи 16 Закона Саратовской области "О земле" на сумму 32 млн рублей

Август 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Ввод объекта в эксплуатацию

Октябрь 2020 года

Заключение договора с подрядной организацией о выполнении работ по завершению строительства объекта

Август 2019 года

Возобновление строительства

Реализация помещений, принадлежащих застройщику, на сумму 25,9 млн рублей

Август 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Общестроительные работы

Август 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Прокладка наружных коммуникаций

Август 2020 года

Отделка мест общего пользования

Август 2020 года

Благоустройство территории

Август 2020 года

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Октябрь 2020 года

Ввод объекта в эксплуатацию

Жилой дом по Ильинскому проезду в г. Саратове

N RU 64304000-157 от 8 июля 2016 года до 31 декабря 2019 года

64:48:050371:4.

8651,12 кв.м

80 кв.

85 процентов

78

120

73

10

Фонд жилищного строительства ИНН: 6450045370

2 июля 2018 года

Не требуется

Проведение мероприятий по передаче прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок

июль 2019 года

Возобновление строительства

Реализация помещений, принадлежащих застройщику, на сумму 25,9 млн рублей.

ноябрь 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Ввод объекта в эксплуатацию

Октябрь 2020 года

Заключение договора с подрядной организацией о выполнении работ по завершению строительства объекта

ноябрь 2019 года

Завершение строительных работ

апрель 2020 года

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию

Заключение инвестиционного соглашения в рамках пункта "г" части 2 статьи 16 Закона Саратовской области "О земле" на сумму 36,1 млн рублей

ноябрь 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию. Ввод объекта в эксплуатацию

Прокладка наружных коммуникаций

июль 2020 года

Благоустройство территории

август 2020 года

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

август 2020 года

Ввод в эксплуатацию

Жилой дом на пересечении улиц Б. Садовая и Шелковичная в г. Саратове

N 64304000-260-2018 срок действия до 27 ноября 2019 года

64:48:060126:5

16041,7 кв.м

212 кв.

15 процентов

0

0

0

3

ЖСК "Наш Дом на Шелковичной" ИНН: 6450079932

Завершена

Не требуется

Заключение договора с подрядной организацией о выполнении работ по завершению строительства объекта

июнь 2018 года (исполнено)

Завершение строительства объекта

Заключение инвестиционного соглашения в рамках пункта "г" части 2 статьи 16 Закона Саратовской области "О земле" на сумму 21,7 млн рублей

декабрь 2018 года (исполнено)

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Произведение общестроительных работ

июнь 2020 года

Прокладка наружных коммуникаций

сентябрь 2020 года

Отделочные работы, благоустройство территории

октябрь 2020 года

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию

Благоустройство территории

октябрь 2020 года

Реализация помещений принадлежащих застройщику и поступление взносов членов ЖСК на сумму 254,3 млн рублей

март 2019 года - ноябрь 2020 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Жилой дом на пересечении ул. Чапаева и ул. Рабочая в г. Саратове

N 64RU 64304000-235-2018 (до 22 августа 2021 года)

64:48:050362:19

24960 кв.м

368 кв.

5 процентов

0

0

0

24

ЖСК "Прометей" ИНН: 6450095525

Завершена

Не требуется

Внесение изменений в проектную документации в части изменения параметров строительства

октябрь 2018 года (исполнено)

Получение разрешительной документации

Реализация помещений, принадлежащих застройщику

декабрь 2018 года (исполнено)

Строительство ввод объекта в эксплуатацию

Ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Разработка и утверждение зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

октябрь 2018 года (исполнено)

Возобновление общестроительных работ

октябрь 2018 года (исполнено)

Прокладка наружных коммуникаций

сентябрь 2020 года

Возобновление строительства

Отделочные работы

октябрь 2020 года

Благоустройство территории

октябрь 2020 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Жилой дом на пересечении ул. Рамаева и ул. Мичурина в г. Саратове

N 64-RU 64304000-127-2018 продлено до 30 декабря 2019 года

64:48:010253:1548

3336,51 кв.м.

46 кв.

32 процента

0

0

0

13

ЖСК "Строитель" ИНН 6450945726

Завершена

Не требуется

Получение разрешения на строительство

апрель 2018 года (исполнено)

Получение разрешительной документации на строительство объекта

Реализация помещений, принадлежащих застройщику, на сумму 22,5 млн рублей

июль 2019 года

Возобновление строительства объекта

Ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2019 года

Возобновление общестроительных работ

апрель 2019 года (исполнено)

Прокладка наружных коммуникаций

август 2019 года

Возобновление строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Заключение инвестиционного соглашения в рамках пункта "г" части 2 статьи 16 Закона Саратовской области "О земле" на сумму 21,5 млн рублей

апрель 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Отделочные работы

сентябрь 2019 года

Благоустройство территории

октябрь 2019 года

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2019 года

Ввод объекта в эксплуатацию

Жилой дом N 1 по ул. Федоровская, пос. Новосоколовогорский, г. Саратов

Отсутствует

64:48:010115:45

14968 кв.м.

228 кв.

0 процентов

0

0

0

48

ЖСК "Федоровская 1", ЖК "Федоровская, 8" ИНН: 6450058604

Завершена

Не требуется

Оформление права на земельный участок

январь 2019 года (исполнено)

Получение разрешительной документации на строительство объекта

Реализация помещений, принадлежащих застройщику

декабрь 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Заключение договора с подрядчиком о выполнении строительных работ

декабрь 2019 года

Возобновление строительства объекта и ввод в эксплуатацию

Возобновление общестроительных работ

сентябрь 2020

Заключение инвестиционного соглашения в рамках пункта "г" части 2 статьи 16 Закона Саратовской области "О земле".

декабрь 2019 года

Прокладка наружных коммуникаций

октябрь 2020 года

Отделочные работы Благоустройство территории

октябрь 2020 года

Завершение строительства объекта

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Жилой дом по ул. Политехнической в г. Саратове

N RU 64304000-36 от 16 сентября 2011 года, срок (разрешения истек)

64:48:050243:34 64:48:050243:16 64:48:050243:7 64:48:050243:14 64:48:050243:45 64:48:050243:3 64:48:050243:15 64:48:050243:623

16971,7 кв.м

218 кв.

30 процентов, в том числе б/с "Е", "Ж" - 50 процентов, технический этаж, б/с "Л" - 0 процентов; "И" "К" -10 процентов

196

218

194

94

Фонд жилищного строительства ИНН: 6450045370

2 июля 2018 года

Не требуется

Проведение мероприятий по передаче прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок

июль 2019 года

Получение разрешительной документации на строительство объекта

Реализация помещений, принадлежащих застройщику. Площадь помещений может быть определена после разработки нового проекта

декабрь 2020 года

Возобновление строительства объекта

Ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Заключение договора с подрядной организацией о выполнении работ по завершению строительства объекта

август 2019 года

Строительство объекта

Заключение инвестиционного соглашения в рамках пункта "г" части 2 статьи 16 Закона Саратовской области "О земле" на сумму 200 млн руб.

декабрь 2020 года

Завершение строительства и ввод объект в эксплуатацию

Возобновление общестроительных работ

июль 2020 года

Прокладка наружных коммуникаций

июль 2020 года

Отделочные работы

август 2020 года

Благоустройство территории

сентябрь 2020 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Жилой дом N 3 по ул. Федоровская, пос. Новосоколовогорский, г. Саратов

Отсутствует

64:48:010115:45

14968 кв.м.

228 кв.

25 процентов

223

228

223

77

ЖСК "Федоровская, 6" ИНН: 6451007835

Завершена

Не требуется

Оформление права на смежный земельный участок

январь 2019 года (исполнено)

Получение разрешительной документации на строительство объекта

Заключение инвестиционного соглашения в рамках пункта "г" части 2 статьи 16 Закона Саратовской области "О земле". Размер необходимых инвестиций может быть определен после завершения судебных разбирательств

декабрь 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Заключение договора с подрядчиком о выполнении строительных работ

декабрь 2019 года

Возобновление строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Возобновление общестроительных работ

сентябрь 2020 года

Прокладка наружных коммуникаций

октябрь 2020 года

Отделочные работы

октябрь 2020 года

декабрь 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Благоустройство территории

октябрь 2020 года

Завершение строительства объекта

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Многоэтажная жилая застройка в квартале, ограниченном улицами Чернышевского, 3-й Дегтярный проезд, 4-й Волжский проезд в г. Саратове (1 очередь)

отсутствует

64:48:050394:48

32812,21 кв.м

328 кв.

б/с Д: 30 процентов, б/с Е: 0 процентов

0

0

0

82

ЖСК "Капитель- 2002" ИНН: 6454062351

7 июля 2011 года

Не требуется

Завершение обжалования сделок и формирование реестра требований кредиторов

декабрь 2019 года

Получение разрешительной документации на строительство объекта

Реализация помещений, принадлежащих застройщику. Площадь помещений для реализации может быть определена после завершения судебных разбирательств

декабрь 2020 года

завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Выполнение мероприятий по передаче прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок

Заключение договора подряда для завершения строительства объекта

Возобновление строительства объекта

Заключение инвестиционного соглашения в рамках пункта "г" части 2 статьи 16 Закона Саратовской области "О земле". Размер необходимых инвестиций может быть определен после завершения судебных разбирательств

декабрь 2020 года

Произведение общестроительных работ

апрель 2020 года

Прокладка наружных коммуникаций

август 2020 года

Отделочные работы

октябрь 2020 года

Благоустройство территории

ноябрь 2020 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта

декабрь 2020 года

Многоэтажная жилая застройка в квартале, ограниченном улицами Чернышевского, 3-й Дегтярный проезд, 4-й Волжский проезд в г. Саратове (2 очередь)

отсутствует

64:48:050394:48

32812,21 кв.м

328 кв.

2 очередь: (0 процентов, Б/с Д - кирпичная кладка 8-го этажа Завершена. Ограждение установлено)

0

0

0

38

ЖСК "Капитель- 2002" ИНН: 6454062351

7 июля 2011 года

Не требуется

Завершение обжалования сделок и формирование реестра требований кредиторов

декабрь 2019 года

Получение разрешительной документации на строительство объекта

Реализация помещений, принадлежащих застройщику. Площадь помещений для реализации может быть определена после завершения судебных разбирательств. Общая стоимость завершения строительства по предварительным расчетам составляет 750 млн рублей

декабрь 2020 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Выполнение мероприятий по передаче прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок

Заключение договора подряда для завершения строительства объекта

Возобновление строительства объекта

Заключение инвестиционного соглашения в рамках пункта "г" части 2 статьи 16 Закона Саратовской области "О земле". Размер необходимых инвестиций может быть определен после завершения судебных разбирательств

декабрь 2020 года

Возобновление общестроительных работ

апрель 2020 года

Выполнение технических условий подключения к сетям инженерно-технического обеспечения

октябрь 2020 года

Благоустройство территории

ноябрь 2020 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Жилой дом по ул. Бардина, 10 в г. Саратове

N 64- RU 643040000-87-2018 до 30 июня 2019 года

64:48:040409:3112

24 кв.м

25 процентов

0

0

0

0

ЖСК "Феникс" ИНН: 6452126458

Завершена

Не требуется

Получение разрешения на строительство

апрель 2018 года (исполнено)

Получение разрешительной документации на строительство объекта

Заключение инвестиционного соглашения в рамках пункта "г" части 2 статьи 16 Закона Саратовской области "О земле". Размер необходимых инвестиций может быть определен после завершения судебных разбирательств. Общая стоимость завершения строительства согласно предварительным расчетам составляет 50 млн рублей

февраль 2019 года (в процессе заключения)

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Ввод объекта в эксплуатацию

июль 2019 года

Выполнение строительных работ

октябрь 2018 года (исполнено)

Выполнение монтажа внутридомовых инженерных сетей

июнь 2019 года

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта

Благоустройство территории

июнь 2019 года

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

июнь 2019 года

Жилые дома на пересечении ул. Чапаева и ул. Зарубина в г. Саратове

отсутствует

64:48:050394:48

6073,9 кв.м.

70 кв. (1 очередь)

0 процентов

0

0

0

112

ЖСК "Времена года" ИНН: 6455064746

Завершена

Не требуется

Проведение мероприятий по передаче прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок

май 2018 года (исполнено)

Получение разрешительной документации на строительство объекта

Реализация помещений, принадлежащих застройщику, на сумму 239 млн рублей

ноябрь 2020 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Разработка проекта строительства дома

декабрь 2019 года

Проведение экспертизы проектной документации

декабрь 2019 года

Получение разрешения на строительство

март 2020 года

Произведение общестроительных работ

сентябрь 2020 года

Возобновление строительства объекта

Прокладка наружных коммуникаций

сентябрь 2020 года

Отделочные работы

октябрь 2020 года

Благоустройство территории

ноябрь 2020 года

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Жилой дом на пересечении ул. Чапаева и ул. Зарубина в г. Саратове

N 64-RU64304000-353-2017 от 15 сентября 2017 года (срок действия разрешения истек)

64:48:030442:720

4415,64 кв.м

70 кв. (1 очередь)

95 процентов

0

0

0

112

ЖСК "Победа" ИНН: 6452118506

Завершена

Не требуется

Произведение общестроительных работ

апрель 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Реализация помещений, принадлежащих застройщику, на сумму 27,5 млн рублей

июнь 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Ввод объекта в эксплуатацию

июнь 2019 года

Прокладка наружных коммуникаций

сентябрь 2020 года

Отделочные работы

октябрь 2020 года

Благоустройство территории

ноябрь 2020 года

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

июнь 2019 года

Жилой дом по 4-му Чернышевскому проезду, 1 в г. Саратове

отсутствует

64:48:020305:74

9117 кв.м

108 кв.

25 процентов

100

108

108

47

АО "Стройинтерсервис" ИНН: 6453057158

6 марта 2017 года

Не требуется

Выполнение мероприятий по передаче прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок

март 2019 года (исполнено)

Получение прав застройщика

Заключение инвестиционного соглашения в рамках пункта "г" части 2 статьи 16 Закона Саратовской области "О земле" на сумму 80 млн рублей

июнь 2019 года

Возобновление строительства объекта

Ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Заключение инвестиционного соглашения

ноябрь 2019 года

Возобновление строительства объекта

Завершение общестроительных работ

июль 2020 года

Выполнение монтажа внутридомовых инженерных сетей

октябрь 2020 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Благоустройство территории

ноябрь 2020 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Жилой многоквартирный дом в границах ул. Воронежская, Краснознаменная, 3-й Краснознаменный проезд в г. Энгельсе

RU 6453801-26 продлено до 18 августа 2023 года

64:50:031721:105

6812,2 кв.м

119 кв.

50 процентов

96

90

90

13

"Согласие" ИНН: 6449082433

Завершена

Не требуется

Завершение общестроительных работ

октябрь 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Реализация помещений, переданных организации-инвестору в рамках договора подряда

ноябрь 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2019 года

Выполнение технических условий для подключения жилого дома к инженерным сетям

Благоустройство территории

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Жилой дом N 3 (б/с А, Б, В, Г, Д, Е) в 3Г микрорайоне в г. Балаково Саратовской области

N 64 - RU64505101-1045/С-2018 года (срок действия разрешения истек)

64:40:02:0301656

24158 кв.м

418 кв.

1 процент

171

171

171

62

ЖСК "Возрождение" ИНН: 6439092680

Завершена

Не требуется

Выполнение строительных работ

июль 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Заключение инвестиционного соглашения в рамках пункта "г" части 2 статьи 16 Закона Саратовской области "О земле"

апрель 2018 года (исполнено)

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2019 года

Выполнение технических условий для подключения жилого дома к инженерным сетям

июль 2019 года

Проведение отделочных работ, благоустройство территории

октябрь 2019 года

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2019 года

Жилой дом N 12 в VI микрорайоне Кировского района (б/с А, Б, В, Г, Д, Е, Ж) в г. Саратове

отсутствует

64:48:030101:14901

36381,12 кв.м

696 кв.

4 процента

0

0

0

92

ЖСК "Стройинтерсервис" ИНН: 6450944923

6 марта 2017 года

Не требуется

Создание Фонда поддержки обманутых дольщиков Саратовской области

Исполнено

Поэтапное предоставление квартир

2023 год

Предоставление квартир

декабрь 2023 года

Жилой дом на пересечении ул. Алексеевская, ул. Наумовская, ул. Рябиновская и ул. Добряковская в Кировском районе г. Саратова

отсутствует

64:48:030310:9

12879,92 кв.м

140 кв.

70 процентов

119

119

383

114

ЖСК "Победитель" ИНН: 6452125091

Завершена

Не требуется

Рассмотрение Арбитражным судом вопроса передачи прав застройщика созданным жилищно-строительным кооперативам

август 2018 года (исполнено)

Получение прав застройщика

Заключение инвестиционного соглашения в рамках пункта "г" части 2 статьи 16 Закона Саратовской области "О земле"

декабрь 2019

завершение строительства и ввод в эксплуатацию

Ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Заключение договора подряда для завершения строительства объекта

декабрь 2019 года

Возобновление строительства объекта

Выполнение общестроительных работ, выполнение технических условий подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения

декабрь 2020 года

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Жилой дом на пересечении ул. Алексеевская, ул. Наумовская, ул. Рябиновская и ул. Добряковская в Кировском районе г. Саратова

64:48:030310:11

11050 кв.м

119 кв.

10 процентов

119

119

147

114

ЖСК "Оптимист 2018" ИНН: 645291020169

Завершена

Рассмотрение Арбитражным судом вопроса передачи прав застройщика созданным жилищно-строительным кооперативам

август 2018 года (исполнено)

Получение прав застройщика

Заключение инвестиционного соглашения в рамках пункта "г" части 2 статьи 16 Закона Саратовской области "О земле"

декабрь 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Заключение договора подряда для завершения строительства объекта

декабрь 2019 года

Возобновление строительства объекта

Выполнение общестроительных работ, выполнение технических условий подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения

декабрь 2020 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Жилой дом на пересечении ул. Алексеевская, ул. Наумовская, ул. Рябиновская и ул. Добряковская в Кировском районе г. Саратова

отсутствует

64:48:030310:11

11050 кв.м

119 кв.

10 процентов

15

15

15

15

ЖСК "Наумовский" ИНН: 6453157522

Завершена

Не требуется

Рассмотрение Арбитражным судом вопроса передачи прав застройщика созданным жилищно-строительным кооперативам

август 2018 года (исполнено)

Получение прав застройщика

Заключение инвестиционного соглашения в рамках пункта "г" части 2 статьи 16 Закона Саратовской области "О земле" на сумму 80,2 млн рублей

август 2018 года (исполнено)

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Заключение инвестиционного соглашения о выполнении работ по завершению строительства объекта

март 2019 года

Возобновление строительства объекта

Выполнение общестроительных работ, выполнение технических условий подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения

декабрь 2020 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Жилой дом в границах улиц Огородная, 5-й Динамовский проезд, 6-й Динамовский проезд г. Саратова

отсутствует

64:48:020253:7

12942,94 кв.м

280 кв.

25 процентов

260

280

260

111

ЖСК "Огни Саратова" ИНН: 6452135170

7 ноября 2017 года

Не требуется

Выполнение мероприятий по передаче прав застройщика созданному кооперативу

апрель 2019 года

Получение прав застройщика

Заключение инвестиционного соглашения в рамках пункта "г" части 2 статьи 16 Закона Саратовской области "О земле" на сумму 83 млн рублей

май 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2019 года

Получение разрешения на строительство

Заключение инвестиционного соглашения

август 2019 года

Возобновление строительства объекта

декабрь 2020 года

Завершение строительных работ

сентябрь 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2019 года

Жилой дом расположенный по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 81/83

отсутствует

64:48:000000:371 64:48:050312:25

8328,24 кв.м

98 кв.

51 процент

88

98

88

34

АО "Стройинтерсервис" ИНН: 6453057158

6 марта 2017 года

Не требуется

Оформление права общей долевой собственности участников строительства на объект незавершенного строительства в судебном порядке

март 2019 года (исполнено)

Получение прав застройщика

Заключение инвестиционного соглашения в рамках пункта "г" части 2 статьи 16 Закона Саратовской области "О земле" на сумму 110 млн рублей

декабрь 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Заключение инвестиционного соглашения

декабрь 2019 года

Завершение общестроительных работ

июль 2020 года

Возобновление строительства объекта

декабрь 2020 года

Благоустройство территории

ноябрь 2020 года

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Жилой дом N 2 в Волжском районе, п. Новосоколовогорский, г. Саратов

RU 64304000-106 от 24.06.2013 продлено до 24 мая 2020 года

64:48:010115:250

15097,3 кв.м

296 кв.

65 процента

276

336

276

68

ООО "Строй-комплекс-2002" ИНН: 6455058037

3 июля 2018 года

Не требуется

Рассмотрение Арбитражным судом вопроса передачи прав застройщика созданным жилищно-строительным кооперативам

февраль 2019 года (исполнено)

Получение прав застройщика

Заключение инвестиционного соглашения в рамках пункта "г" части 2 статьи 16 Закона Саратовской области "О земле" на сумму 110 млн рублей

апрель 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Заключение инвестиционного соглашения

апрель 2019 года

Выполнение строительных работ

август 2020 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Прокладка наружных коммуникаций

сентябрь 2020 года

Отделочные работы

октябрь 2020 года

Благоустройство территории

октябрь 2020 года

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Многоквартирные дома N 1, 2, 3, 4, 5 по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. Зерновая

отсутствует

64:48:030109:115

15908 кв.м.

316 кв.

18 процентов

267 кв.

276

196

73

ООО "Миал Девелопмент" ИНН: 6455057604

11 апреля 2018 года

Не требуется

Рассмотрение Арбитражным судом вопроса передачи прав застройщика созданным жилищно-строительным кооперативам

сентябрь 2018 года (исполнено)

Получение прав застройщика

Заключение инвестиционного соглашения в рамках пункта "г" части 2 статьи 16 Закона Саратовской области "О земле" на сумму 176 млн рублей

декабрь 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Получение разрешения на строительство

Декабрь 2019 года

Возобновление строительства объекта

декабрь 2020 года

Выполнение строительных работ

декабрь 2020 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Многоквартирный дом по адресу: г. Саратов, 4 Чернышевский проезд, б/н

64-RU 64304000-14-2016 от 3 февраля 2016 года срок до 30 июня 2019 года

64:48:020305:168

8477,85 кв.м

139 кв.

1 процент

75

81

48

26

ООО "Миал Девелопмент" ИНН: 6455057604

11 апреля 2018 года

Не требуется

Рассмотрение Арбитражным судом вопроса передачи прав застройщика созданным жилищно-строительным кооперативам

сентябрь 2018 года (исполнено)

Получение прав застройщика

Заключение инвестиционного соглашения в рамках пункта "г" части 2 статьи 16 Закона Саратовской области "О земле"

июнь 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Получение разрешения на строительство

июнь 2019 года

Возобновление строительства объекта

декабрь 2020 года

Выполнение строительных работ

декабрь 2020 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Многоквартирный дом блок-секции "А", "Б") по адресу: г. Саратов, ул. Гвардейская, район остановки "8-я Дачная"

отсутствует

64:48:040719:58

14392,68 кв.м

264 кв.

1 процент

73

95

70

26

ООО "Град-С" ИНН: 6455061456

27 февраля 2018 года

Не требуется

Рассмотрение Арбитражным судом вопроса передачи прав застройщика созданным жилищно-строительным кооперативам

январь 2019 года (исполнено)

Получение прав застройщика

Заключение инвестиционного соглашения в рамках пункта "г" части 2 статьи 16 Закона Саратовской области "О земле"

декабрь 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Получение разрешения на строительство

декабрь 2019 года

Возобновление строительства объекта

декабрь 2020 года

Выполнение строительных работ

декабрь 2020 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Жилой дом N 1, 1 очередь строительства, жилой группы N 1, микрорайона N 8 Кировского района г. Саратова

N RU64304000-97 от 21 мая 2015 года продлено до 31 мая 2017 года (срок действия разрешения истек)

64:48:030101:148

11 процентов

55

47

57

26

ООО "Капитал Строй" ИНН: 6454131580

3 квартал 2019 года

Не требуется

Рассмотрение Арбитражным судом вопроса передачи прав застройщика созданным жилищно-строительным кооперативам

сентябрь 2018 года (исполнено)

Получение прав застройщика

Заключение инвестиционного соглашения в рамках пункта "г" части 2 статьи 16 Закона Саратовской области "О земле"

декабрь 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Получение разрешения на строительство

март 2019 года

Возобновление строительства объекта

декабрь 2020 года

Выполнение строительных работ

декабрь 2020 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Многоквартирный дом расположенный по адресу: Саратовская область, муниципальное образование "Город Саратов", ул. Ново-Астраханская, д. 38

Отсутствует

64:48:020636:14

8621,5 кв.м.

171 кв.

10 процентов

96

97

85

47

ООО "Строительные системы" ИНН 6453128659

1 квартал 2020 года

Не требуется

Рассмотрение Арбитражным судом вопроса передачи прав застройщика созданным жилищно-строительным кооперативам

июнь 2019 года

Получение прав застройщика

Заключение инвестиционного соглашения в рамках пункта "г" части 2 статьи 16 Закона Саратовской области "О земле"

июль 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Ввод объекта в эксплуатацию

ноябрь 2020 года

Получение разрешения на строительство

август 2019 года

Возобновление строительства объекта

ноябрь 2020 года

Выполнение строительных работ

сентябрь 2010 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

ноябрь 2020 года

г. Саратов, 4-й Нагорный проезд, б/н (А, Б, В)

Срок действия разрешения до 13 апреля 2019 года

64:48:020627:85

23566,47 кв.м

490 кв.

28 процентов

269 кв.

292

218

17

ЖСК "Нагорный" ИНН: 6455060484

2 квартал 2019 года

Не требуется

Рассмотрение Арбитражным судом вопроса передачи прав застройщика созданным жилищно-строительным кооперативам

сентябрь 2019 года

Получение прав застройщика

Заключение инвестиционного соглашения в рамках пункта "г" части 2 статьи 16 Закона Саратовской области "О земле"

октябрь 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Получение разрешения на строительство

октябрь 2019 года

Возобновление строительства объекта

декабрь 2020 года

Выполнение строительных работ

ноябрь 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

г. Саратов, ул. Огородная, б/н

N 64-RU 64304000-289-2015 (срок до 26 февраля 2017 года, 9 января 2017 года срок действия разрешения продлен до 31 декабря 2019 года)

64:48:020256:410

6995,47 кв.м

169 кв.

35 процентов

117

155

117

93

ООО "Саратов-РегионСтройС" ИНН: 6451404790

июль 2019 года

Не требуется

Рассмотрение Арбитражным судом вопроса передачи прав застройщика созданным жилищно-строительным кооперативам

сентябрь 2019 года

Получение прав застройщика

Заключение инвестиционного соглашения в рамках пункта "г" части 2 статьи 16 Закона Саратовской области "О земле"

октябрь 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Заключение инвестиционного соглашения

октябрь 2019 года

Получение разрешения на строительство

октябрь 2019 года

Возобновление строительства объекта

декабрь 2020 года

Выполнение строительных работ

ноябрь 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

г. Саратов, 2-й Совхозный проезд, б/н (1 очередь)

N RU 64304000-31 (срок действия разрешения истек)

64:48:020409:0026

6797,9 кв.м.

161 кв.

35 процентов

147

158

116

83

ООО "Саратов-РегионСтройС" ИНН: 6451404790

Не требуется

Рассмотрение Арбитражным судом вопроса передачи прав застройщика созданным жилищно-строительным кооперативам

сентябрь 2019 года

Получение прав застройщика

Заключение инвестиционного соглашения в рамках пункта "г" части 2 статьи 16 Закона Саратовской области "О земле"

октябрь 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Получение разрешения на строительство

октябрь 2019 года

октябрь 2019 года

Выполнение строительных работ

ноябрь 2020 года

Возобновление строительства объекта

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

г. Саратов, 2-й Совхозный проезд, б/н (2 очередь)

RU 64304000-74 от 15 апреля 2015 года (срок действия разрешения истек)

64:48:020409:2345

6498 кв.м

161 кв.

80 процентов

139

152

149

83

ООО "Саратов-РегионСтройС" ИНН: 6451404790

Не требуется

Рассмотрение Арбитражным судом вопроса передачи прав застройщика созданным жилищно-строительным кооперативам

сентябрь 2019 года

Получение прав застройщика

Заключение инвестиционного соглашения в рамках пункта "г" части 2 статьи 16 Закона Саратовской области "О земле"

октябрь 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Получение разрешения на строительство

октябрь 2019 года

Выполнение строительных работ

ноябрь 2020 года

Возобновление строительства объекта

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

г. Саратов, площадь Орджоникидзе, б/н

отсутствует

64:48:020358:1348

22657,21 кв.м

499

5 процентов

275

275

275

83

ООО "Град Инвест" ИНН: 6455062611

Не требуется

Передача прав граждан на квартиры новому застройщику

октябрь 2020 года

Заключение инвестиционного соглашения в рамках пункта "ж" части 2 статьи 16 Закона Саратовской области "О земле"

октябрь 2020 года

Предоставление квартир или денежных компенсаций

Предоставление квартир или денежных компенсаций

декабрь 2020 года

Заключение инвестиционного соглашения в рамках пункта "ж" части 2 статьи 16 Закона Саратовской области "О земле"

Предоставление квартир или денежных компенсаций

декабрь 2020 года

декабрь 2020 года

г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 42

64RU-64304000-263-2016 от 26 октября 2016 года (срок действия разрешения истек)

64:48:020305:1974

170 кв.

0 процентов

35

65

47

6

ООО "Новый дом" ИНН: 6455043376

31 января 2019 года

Не требуется

Рассмотрение арбитражным судом заявления о признании застройщика банкротом

январь 2019 года (исполнено)

Проведение процедуры конкурсного производства

Заключение инвестиционного соглашения в рамках пункта "г" части 2 статьи 16 Закона Саратовской области "О земле"

июль 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

Проведение процедуры конкурсного производства

июль 2019 года

Получение прав застройщика

Получение прав застройщика

июль 2019 года

Возобновление строительства

Получение разрешения на строительство

июль 2019 года

Возобновление строительства

июль 2019 года

Выполнение строительных работ

Выполнение строительных работ

август 2019 года

Прокладка наружных коммуникаций

Прокладка наружных коммуникаций

сентябрь 2020 года

Благоустройство территорий

Благоустройство территорий

октябрь 2020 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

ноябрь 2020 года

Получения разрешения объекта на ввод эксплуатацию

Получения разрешения на ввод объекта эксплуатацию

декабрь 2020 года

г. Саратов, Заводской район, ул. Ново-Астраханская, 38А

Отсутствует

64:48:020636:65

13201,1 кв.м

224 кв.

30 процентов

191

194

173

56

ООО "Град-Инвест" ИНН: 6453093692

16 августа 2018 года

Не требуется

Рассмотрение Арбитражным судом вопроса передачи прав застройщика созданным жилищно-строительным кооперативам

сентябрь 2019 года

Получение прав застройщика

Заключение инвестиционного соглашения в рамках пункта "г" части 2 статьи 16 Закона Саратовской области "О земле"

октябрь 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Ввод объекта в эксплуатацию

4 квартал 2020 года

Получение разрешения на строительство

октябрь 2019 года

Выполнение строительных работ

ноябрь 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2020 года

г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К., б/н

Отсутствует

64:48:020314:942

11795,88 кв.м

250 кв.

0 процентов

47

49

44

39

ООО "Строительные системы" ИНН 6453128659

15 июня 2018 года

Не требуется

Рассмотрение Арбитражным судом вопроса передачи прав застройщика созданным жилищно-строительным кооперативам

сентябрь 2019 года

Получение прав застройщика

Заключение инвестиционного соглашения в рамках пункта "г" части 2 статьи 16 Закона Саратовской области "О земле"

октябрь 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Ввод объекта в эксплуатацию

4 квартал 2020 года

Получение разрешения на строительство

октябрь 2019 года

Выполнение строительных работ

ноябрь 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2019 года

Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги

RU 64538101-64 от 3 июля 2014 года до 30 июня (срок действия разрешения истек)

64:50:010512:55

184 кв.

50 процентов

173

183

145

46

ООО "Новый дом" ИНН 6455043376

31 января 2019 года

Не требуется

Рассмотрение Арбитражным судом вопроса передачи прав застройщика созданным жилищно-строительным кооперативам

сентябрь 2019 года

Получение прав застройщика

Заключение инвестиционного соглашения в рамках пункта "г" части 2 статьи 16 Закона Саратовской области "О земле"

октябрь 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Ввод объекта в эксплуатацию

4 квартал 2020 года

Получение разрешения на строительство

октябрь 2019 года

Выполнение строительных работ

ноябрь 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2019 года

г. Саратов, Заводской район, ул. Верхняя, б/н

N 64-RU 64304000-11-2018 до 19 августа 2019 года

64:48:020302:24

2466,56 кв.м

40 кв.

90 процентов

40

40

40

15

ООО "Автодом" ИНН: 6452940233

отсутствует

Не требуется

Корректировка проектной документации

сентябрь 2019 года

Получение прав застройщика

Заключение инвестиционного соглашения в рамках пункта "г" части 2 статьи 16 Закона Саратовской области "О земле"

октябрь 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Ввод объекта в эксплуатацию

4 квартал 2019 года".

Получение разрешения на строительство

октябрь 2019 года

Выполнение строительных работ

ноябрь 2019 года

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

декабрь 2019 года