Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 31 мая 2017 г. N 4490

Муниципальная программа
"Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы"

Раздел I. Характеристика текущего состояния

До 01.01.2014 расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде, осуществлялись:

- по содержанию и благоустройству объектов городского хозяйства в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде на 2013 - 2015 годы", утвержденной постановлением Администрации города от 12.12.2012 N 9517;

- по капитальному ремонту и благоустройству жилищного фонда в рамках долгосрочной целевой адресной программы муниципального образования городского округа город Сургут "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ремонта муниципального жилищного фонда на 2009 - 2017 годы";

- по отлову, содержанию и утилизации безнадзорных и бродячих животных в рамках непрограммных расходов.

Основанием для разработки настоящей муниципальной программы является постановление Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут".

Правовое обоснование решения проблем настоящей программы представлено в паспорте муниципальной программы, утвержденном распоряжением Администрации города от 30.08.2013 N 3093 "О разработке муниципальной программы "Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы", содержит три подпрограммы:

- подпрограмма "Безопасная среда";

- подпрограмма "Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда";

- подпрограмма "Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячий животных".

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с:

- постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N 423-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы";

- постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N 420-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2016 - 2020 годах".

Реализация мероприятий настоящей программы направлена на создание комфортных условий проживания в многоквартирных домах, что соответствует вектору "ЖКХ" направления "Жизнеобеспечение" Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, утвержденной решением Думы города от 08.06.2015 N 718-V ДГ.

Муниципальная программа "Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" разработана для реализации мероприятий, направленных на решение конкретных задач по обеспечению комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде на территории города.

1. Подпрограмма "Безопасная среда".

На территории города 26 временных поселков, большую часть которых составляют одно- и двухэтажные деревянные, сборно-щитовые жилые дома, вагоны, балки, коттеджи. Всего во временных поселках по состоянию на 01.09.2016 расположено 873 жилых дома и строения, приспособленных для проживания, в которых проживают 3 620 семей.

Для обеспечения комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде выполняются следующие мероприятия:

- в целях обеспечения нормативного санитарного состояния городских территорий необходимо регулярно выполнять работы по ликвидации несанкционированных свалок, возникающих в районах застройки муниципального и бесхозяйного жилищного фонда;

- в поселках существует большая, чем в городе, вероятность пожара; надлежащее содержание пожарных водоемов во временных поселках города минимизирует очаги поражения строений огнем и сокращает время на ликвидацию пожара в случаях его возникновения;

- для бесперебойной и стабильной работы систем теплоснабжения в домах и строениях в ветхом жилищном фонде необходимо своевременное выполнение работ по промывке отопительных систем;

- существует большая вероятность подтопления жилых домов и строений в весенне-летний период, в связи с этим оборудованы водопропускные канавы, которые необходимо поддерживать в должном состоянии;

- работы по зимнему содержанию проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, проводятся с 2013 года по итогам конкурса, ранее работы проводились за счет субсидии;

- с 2015 года проводятся работы по летнему содержанию проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, что позволяет содержать внутрипоселковые дороги в надлежащем состоянии;

- в поселках города Сургута населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН, независимо от формы собственности жилищного фонда, оказывается услуга по подвозу чистой питьевой воды. До 2015 года по данному мероприятию управляющим организациям предоставлялась субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным водоснабжением, не соответствующим требованиям СаНПиН;

- в 2014 году в связи с отключением от теплоснабжения жилых домов (выходом из строя котельной) в поселке Лесном выполнялись работы по ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера.

В рамках подпрограммы управляющим организациям предоставляется субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках. За счет средств бюджета возмещается разница между стоимостью фактически приобретенного управляющей организацией объема тепловой энергии и теплоносителя для отопления и горячего водоснабжения населению, проживающему на территории временных поселков: Кедровый-1, Кедровый-2, Финский, База ОРСа, Лесной, и стоимостью этих услуг, предъявленных к оплате населению. С 2015 года количество поселков уменьшено до 2 (поселки Кедровый-1 и Лесной).

До 2014 года за счет средств бюджета управляющим организациям возмещались недополученные доходы за отопление мест общего пользования общежитий. В 2014 году от управляющих организаций не поступили обращения на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему в муниципальных и бесхозяйных общежитиях, в связи с чем с 2015 года данное мероприятие не финансируется.

2. Подпрограмма "Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда".

С введением с 01.03.2005 в действие Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов возложена на собственников помещений многоквартирных домов. В настоящее время граждане не имеют финансовой возможности осуществлять в полном объеме финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (далее - МКД).

Многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному ремонту МКД, ремонту муниципального жилищного фонда, отсутствие необходимых инвестиций и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и ремонту муниципального жилищного фонда привело к повышенному уровню износа домов, аварийности, низким потребительским свойствам жилищного фонда.

Техническое состояние жилищного фонда на момент передачи в муниципальную собственность не соответствовало нормативным характеристикам. Передавался в муниципальную собственность жилищный фонд от организаций разных форм собственности с недоремонтом свыше пяти лет. Капитальный ремонт жилищного фонда производился исходя из объемов бюджетного финансирования. План работ формировался с включением наиболее значимых конструктивных элементов: крыши, стыки стеновых панелей, инженерные внутридомовые системы.

Вследствие недостаточного бюджетного финансирования на проведение капитального ремонта конструктивов жилых зданий, учитывая продолжительность эксплуатации отдельных конструктивных элементов жилых зданий (согласно ВСН 58-88(Р), наличие большого количества крупнопанельных зданий серии 164, 112 и деревянного жилищного фонда, находящегося в эксплуатации более 25 лет, эксплуатируемого в суровых климатических условиях со среднегодовой амплитудой температур более 80°С, можно сделать вывод, что в городе имеет место "недоремонт" и, как следствие, обветшание жилищного фонда.

Проблемы, возникающие при ремонте общего имущества собственников помещений многоквартирных домов, муниципального жилищного фонда, необходимо решать программно-целевым методом, так как ремонт включает в себя:

- ремонт муниципального жилищного фонда;

- капитальный ремонт многоквартирных домов.

В Жилищный кодекс Российской Федерации (далее - ЖК РФ) внесены существенные изменения, касающиеся проведения капитального ремонта общего имущества собственников в многоквартирных домах. Согласно действующей редакции статьи 154 ЖК РФ в структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги включен взнос на капитальный ремонт.

Таким образом, в настоящее время решить проблему снижения физического износа конструктивных элементов жилых зданий, повышения качества проживания граждан возможно только объединением усилий всех уровней власти с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, местного бюджета и средств фонда капитального ремонта, сформированного из взносов на капитальный ремонт, уплаченных собственниками помещений в многоквартирном доме.

В силу требований жилищного законодательства Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры создан Югорский фонд капитального ремонта, деятельность которого направлена на организацию и обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

С 01.01.2014 в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N 423-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" предусмотрен механизм реализации предоставления мер государственной и муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта многоквартирных домов в форме субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов. В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 N 54-оз "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" и Программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.12.2013 N 568-п, муниципальным образованием предусмотрены средства местного бюджета на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

В рамках мероприятий, предусмотренных Программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.12.2013 N 568-п, запланировано до 2043 года выполнение работ по реализации мероприятий по содействию проведения капитального ремонта многоквартирных домов города, включенных в указанную Программу.

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.06.2014 N 202-п "О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2016 годы" разработан краткосрочный план реализации указанной Программы.

Программные мероприятия, связанные с финансированием за счет бюджетных средств, направлены на преодоление последствий недофинансирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение финансовой поддержки капитального ремонта домов, за счет средств различных источников, включая средства Югорского фонда капитального ремонта, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, местного бюджета, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляется управляющей организацией, что позволит привести в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий, обеспечивающих безопасность проживания граждан.

Дворовые территории многоквартирных домов эксплуатируются управляющими организациями в том техническом состоянии, в котором были приняты от застройщиков и ведомственных организаций. Поскольку зачастую на дворовых территориях отсутствовало элементарное благоустройство, работы по организации дворового пространства брали на себя обслуживающие организации.

Застраивались территории жилых микрорайонов организациями различных ведомств без учета единой вертикальной планировки. В итоге большинство дворовых территорий расположено ниже уровня дорог или вновь построенных объектов. Выполняемые по благоустройству работы, например, ямочный ремонт проездов, сводятся на нет паводком или не оправдывают себя, поскольку покрыты не просыхающими лужами. Поэтому благоустройству дворовых территорий предшествует обязательное выполнение проектно-изыскательских работ, в которых в первую очередь учитывается уровень вертикальной планировки и возможность отвода талых и дождевых вод.

На сегодняшний день благоустройство дворовых территорий не соответствует требованиям действующих нормативных документов, регламентирующих оснащенность дворовых территорий, что зачастую вызывает нарекания со стороны жителей.

В ремонтных работах нуждаются более 60% территорий с асфальтовым покрытием.

Согласно действующему законодательству бремя расходов на выполнение работ по ремонту и содержанию дворовой территории, как общего имущества в многоквартирном доме, возлагается на собственников помещений жилых домов.

Стоимость работ по благоустройству дворовых территорий не входит в плату за жилое помещение и услуги, предоставляемые жителям города управляющими организациями.

Таким образом, в настоящее время работы по ремонту объектов благоустройства, расположенных на земельных участках многоквартирных домов, могут быть выполнены:

- за счет средств собственников помещений многоквартирного дома;

- при условии софинансирования: средств собственников помещений многоквартирного дома и предоставляемых в виде субсидии бюджетных средств, в том числе средств муниципального образования городской округ город Сургут и средств Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- за счет средств иных источников, не запрещенных законодательством.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию в 2017 году основного мероприятия 2.3. "Организация и обеспечение условий для проведения благоустройства территорий, прилегающих к жилым домам" составляет 91 602,514 тыс. рублей. Распределение бюджетных средств по источникам финансирования соответствует приложению 1 к настоящей муниципальной программе.

В 2017 году организация и проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с приложением 2 к настоящей муниципальной программе.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий выполняются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В 2014 году проводились работы по демонтажу оборудования кабельной информационно-вещательной сети (далее - КИВС) с кровли многоквартирных домов.

3. Подпрограмма "Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных".

Городская экосистема характеризуется рядом особенностей, отличающих ее от естественной экосистемы, в том числе имеет особенности, связанные с наличием животных в городе, когда почти все доступные для животных ресурсы прямо или косвенно зависят от человеческой деятельности. Устойчивого состояния, высокого уровня благоприятных и комфортных условий проживания и сосуществования с животными в городе можно достичь лишь при осуществлении активной регулирующей функции и целенаправленного контроля над ситуацией.

В настоящее время на территории города сохраняется значительная численность безнадзорных и бродячих животных, прежде всего собак, что негативным образом сказывается на санитарно-эпидемиологической обстановке, а также снижает уровень безопасного и комфортного проживания горожан. Проблема вызвана неупорядоченным содержанием домашних животных, имеющих владельцев, следствием того, что животные зачастую попадают в руки случайных людей и быстро оказываются выброшенными на улицу. Часть животных, оказывающихся на улице, подвергается опасности и гибнет. Однако значительное число брошенных, потерянных или дичающих на вольном выгуле собак и кошек выживает и постоянно пополняет численность бездомных животных. Большая численность обездоленных домашних животных стала для общества острой социальной проблемой, затрагивающей безопасность, здоровье, окружающую среду, благополучие, духовное воспитание, условия жизни, работы и отдыха людей. В то же время в нашем обществе не сформирована культура содержания животных. В результате на улицы городов попадает большое количество невостребованных животных. Это обстоятельство создает комплекс проблем, от решения которых зависит обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, создание благоприятных и комфортных условий проживания населения.

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.04.2013 N 29-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных" органам местного самоуправления переданы полномочия по отлову, содержанию и утилизации безнадзорных и бродячих домашних животных.

Порядок отлова, содержания и регулирования численности безнадзорных и бродячих домашних животных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры утвержден постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.07.2001 N 366-п "Об утверждении "Правил содержания домашних животных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и других организационных мероприятий".

В целях предупреждения заболеваний общих для человека и животных, исключения условий распространения бешенства и других инфекций требуется осуществлять отлов безнадзорных животных на территории города. Значимость данного мероприятия состоит в ограждении населения от эпидемиологически опасных животных, больных особо опасной для жизни и здоровья человека инфекцией, стайных, агрессивных, бродячих животных в местах, где их пребывание недопустимо.

Отлов безнадзорных животных производится специализированной организацией по плановым выездам согласно утвержденному графику и поступившим заявкам. Прием заявок на отлов безнадзорных и бродячих домашних животных осуществляется, как в письменной, так и в устной форме, от организаций и граждан.

Динамика изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы представлена в приложении 1 к муниципальной программе.

Раздел II. Цели и задачи муниципальной программы

Задачи муниципальной программы	Обоснование соответствия задач целям программы, сроков реализации программы
Комплексная цель муниципальной программы: обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде на территории города
Цель подпрограммы 1 "Безопасная среда": создание и обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде
Задача 1. Организация комплекса мероприятий, обеспечивающих условия для комфортного и безопасного проживания в жилищном фонде	на сегодняшний день в жилищном фонде созданы условия для комфортного и безопасного проживания граждан. Однако необходим постоянный контроль и надлежащее выполнение комплекса мероприятий для поддержания созданных условий
Цель подпрограммы 2 "Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда": обеспечение продолжительного и безопасного функционирования жилых зданий и объектов благоустройства жилищного фонда
Задача 2. Обеспечение комплекса мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, общего имущества многоквартирных домов и благоустройству территорий многоквартирных домов	решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы путем проведения капитального ремонта и благоустройства позволит обеспечить выполнение поставленной цели муниципальной программы
Цель подпрограммы 3 "Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных": обеспечение условий для сокращения численности безнадзорных и бродячих животных
Задача 3. Защита населения от болезней, общих для человека и животных	выполнение программных мероприятий в течение срока реализации муниципальной программы путем отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных позволит обеспечить выполнение поставленной цели

Раздел III. Программные мероприятия, объем ассигнований
на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы

Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Раздел IV. Механизм реализации муниципальной программы,
система организации контроля за исполнением муниципальной программы

1. Механизм реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, а также система организации контроля осуществляется с применением единого подхода.

2. Куратором муниципальной программы является заместитель главы Администрации города, курирующий департамент городского хозяйства.

Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора по разработке и реализации муниципальной программы.

3. Выполнение мероприятий программы осуществляется:

3.1. В части подпрограммы 1 "Безопасная среда":

- путем реализации основного мероприятия 1.2. "Организация и обеспечение условий управляющим организациям для предоставления качественных коммунальных услуг" и мероприятия 1.1.3. "Промывка систем теплоснабжения в ветхом жилищном фонде" департаментом городского хозяйства Администрации города;

- путем реализации мероприятий 1.1.1 "Ликвидация несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозяйного жилищного фонда", 1.1.4. "Содержание водопропускных канав", 1.1.5. "Зимнее содержание проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания", 1.1.6. "Летнее содержание проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания" муниципальным казенным учреждением "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса";

- путем реализации мероприятия 1.1.2. "Содержание пожарных водоемов" муниципальным казенным учреждением "Казна городского хозяйства".

3.2. В части подпрограммы 2 "Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда":

- путем реализации основного мероприятия 2.1. "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" Югорским оператором;

- путем реализации основного мероприятия 2.2. "Организация и обеспечение условий для проведения капитального ремонта муниципальных жилых домов" муниципальным казенным учреждением "Казна городского хозяйства";

- путем реализации основного мероприятия 2.3. "Организация и обеспечение условий для проведения благоустройства территорий многоквартирных домов" муниципальном казенным учреждением "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса".

3.3. В части подпрограммы 3 "Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных" осуществляется муниципальным казенным учреждением "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса".

4. Мероприятия программы реализуются посредством предоставления:

- субсидий управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам (далее - управляющие организации);

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в установленном порядке муниципальным заказчиком с исполнителями мероприятий.

- компенсации управляющим организациям, осуществляющим обслуживание указанного жилищного фонда на основании открытого конкурса по отбору организаций для управления многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в собственности муниципального образования, и бесхозяйным жилищным фондом.

5. Администратор программы (департамент городского хозяйства) несет ответственность за:

- реализацию мероприятий муниципальной программы, за соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов по исполнению муниципальной программы;

- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;

- целевое использование средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

- качественное выполнение реализуемых программных мероприятий муниципальной программы;

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

- подготовку проектов постановлений о внесении изменений в муниципальную программу в установленный срок;

- подготовку и представление в департамент финансов не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информации о реализации муниципальной программы по состоянию на 01 июля, на 01 октября текущего года;

- подготовку и представление в департамент финансов до 05 февраля, следующего за отчетным финансовым годом, годового отчета об исполнении муниципальной программы по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут";

- организацию освещения целей и порядка реализации программы в средствах массовой информации и на официальном портале Администрации города.

6. Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом администраторов с учетом замены на период отсутствия.

Приложение 1
к муниципальной программе
"Комфортное
проживание в городе Сургуте
на 2014 - 2030 годы"

Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014-2030 годы"

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам																	Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. измер.	Значение показателя																	Итоговое значение показателя
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год			в том числе
																						2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Комплексная цель программы: обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде на территории города
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы																					доля выполненных мероприятий по обеспечению комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
																					доля возмещённых управляющим организациям средств за предоставленные коммунальные услуги населению (теплоснабжения, водоснабжения) (%)	99,3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
																					доля средств местного бюджета, перечисленных на ремонт многоквартирных домов, предусмотренных планом реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (%)	96,5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
																					доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда (%)	73	80	100	100	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	100
																					доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт, асфальтирование, приобретение и установка детских площадок, спортивных сооружений) (%)	91,5	100	100	100	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	100
																					доля выполненных заявок на отлов безнадзорных и бродячих животных от общего количества поступивших заявок (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма 1. "Безопасная среда"
Цель подпрограммы 1: создание и обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде
Задача 1. Организация комплекса мероприятий, обеспечивающих условия для комфортного и безопасного проживания в жилищном фонде.
Основное мероприятие 1.1. Создание условий по обеспечению комфортного и безопасного проживания в жилищном фонде	всего, в том числе	212 752 088,95	9 266 459	12 958 323	8 736 081,11	12 985 362,56	12 985 362,56	12 985 362,56	12 985 012,56	12 985 012,56	12 985 012,56	12 985 012,56	12 985 012,56	12 985 012,56	12 985 012,56	12 985 012,56	12 985 012,56	12 985 012,56	12 985 012,56	ДГХ
	за счет средств окружного бюджета	4 249 918,00	0	4 249 918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	208 502 170,95	9 266 459	8 708 405	8 736 081,11	12 985 362,56	12 985 362,56	12 985 362,56	12 985 012,56	12 985 012,56	12 985 012,56	12 985 012,56	12 985 012,56	12 985 012,56	12 985 012,56	12 985 012,56	12 985 012,56	12 985 012,56	12 985 012,56
Мероприятие 1.1.1 Ликвидация несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозяйного жилищного фонда	всего, в том числе	10 100 552,64	389348	347 561	330 000,28	645 260,24	645 260,24	645 260,24	645 260,24	645 260,24	645 260,24	645 260,24	645 260,24	645 260,24	645 260,24	645 260,24	645 260,24	645 260,24	645 260,24	ДГХ	объем ликвидированных несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозяйного жилищного фонда (куб м.)	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	18904
	за счет средств местного бюджета	10 100 552,64	389348	347 561	330 000,28	645 260,24	645 260,24	645 260,24	645 260,24	645 260,24	645 260,24	645 260,24	645 260,24	645 260,24	645 260,24	645 260,24	645 260,24	645 260,24	645 260,24
Мероприятие 1.1.2. Содержание пожарных водоемов	всего, в том числе	25 648 928,74	1750227	1 652 077	1 437 024,18	1 486 400,04	1 486 400,04	1 486 400,04	1 486 400,04	1 486 400,04	1 486 400,04	1 486 400,04	1 486 400,04	1 486 400,04	1 486 400,04	1 486 400,04	1 486 400,04	1 486 400,04	1 486 400,04	ДГХ	количество пожарных емкостей, находящихся на содержании (ед.)	19	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	за счет средств местного бюджета	25 648 928,74	1750227	1 652 077	1 437 024,18	1 486 400,04	1 486 400,04	1 486 400,04	1 486 400,04	1 486 400,04	1 486 400,04	1 486 400,04	1 486 400,04	1 486 400,04	1 486 400,04	1 486 400,04	1 486 400,04	1 486 400,04	1 486 400,04
Мероприятие 1.1.3. Промывка систем теплоснабжения в ветхом жилищном фонде	всего, в том числе	10 107 950,16	546221	557 975	558 080,00	603 262,44	603 262,44	603 262,44	603 262,44	603 262,44	603 262,44	603 262,44	603 262,44	603 262,44	603 262,44	603 262,44	603 262,44	603 262,44	603 262,44	ДГХ	количество домов, в которых проведены работы по промывке систем теплоснабжения в ветхом жилищном фонде (ед.)	165	160	160	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	2361
	за счет средств местного бюджета	10 107 950,16	546221	557 975	558 080,00	603 262,44	603 262,44	603 262,44	603 262,44	603 262,44	603 262,44	603 262,44	603 262,44	603 262,44	603 262,44	603 262,44	603 262,44	603 262,44	603 262,44
Мероприятие 1.1.4. Содержание водопропускных канав	всего, в том числе	32 489 154,02	968504	697 148	1 109 860,16	2 122 402,99	2 122 402,99	2 122 402,99	2 122 402,99	2 122 402,99	2 122 402,99	2 122 402,99	2 122 402,99	2 122 402,99	2 122 402,99	2 122 402,99	2 122 402,99	2 122 402,99	2 122 402,99	ДГХ	количество водопропускных канав, находящихся на содержании (ед.)	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	за счет средств местного бюджета	32 489 154,02	968504	697 148	1 109 860,16	2 122 402,99	2 122 402,99	2 122 402,99	2 122 402,99	2 122 402,99	2 122 402,99	2 122 402,99	2 122 402,99	2 122 402,99	2 122 402,99	2 122 402,99	2 122 402,99	2 122 402,99	2 122 402,99
Мероприятие 1.1.5. Зимнее содержание проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания	всего, в том числе	111 342 965,62	5247267	4 090 770	4 616 700,20	6 956 302,03	6 956 302,03	6 956 302,03	6 956 302,03	6 956 302,03	6 956 302,03	6 956 302,03	6 956 302,03	6 956 302,03	6 956 302,03	6 956 302,03	6 956 302,03	6 956 302,03	6 956 302,03	ДГХ	площадь проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, находящихся на зимнем содержании (кв м.)	90 760,70	87 462,05	81 205	81 205	81 205	81 205	81 205	81 205	81 205	81 205	81 205	81 205	81 205	81 205	81 205	81 205	81 205	81 205
	за счет средств местного бюджета	111 342 965,62	5247267	4 090 770	4 616 700,20	6 956 302,03	6 956 302,03	6 956 302,03	6 956 302,03	6 956 302,03	6 956 302,03	6 956 302,03	6 956 302,03	6 956 302,03	6 956 302,03	6 956 302,03	6 956 302,03	6 956 302,03	6 956 302,03
Мероприятие 1.1.6. Летнее содержание проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания	всего, в том числе	17 597 727,77	-	512 874	684 416,29	1 171 734,82	1 171 734,82	1 171 734,82	1 171 384,82	1 171 384,82	1 171 384,82	1 171 384,82	1 171 384,82	1 171 384,82	1 171 384,82	1 171 384,82	1 171 384,82	1 171 384,82	1 171 384,82	ДГХ	площадь проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, находящихся на летнем содержании (кв м.)	_	90760,70	91 454,4	91 454,4	91 454,4	91 454,4	91 454,4	91 454,4	91 454,4	91 454,4	91 454,4	91 454,4	91 454,4	91 454,4	91 454,4	91 454,4	91 454,4	91 454,4
	за счет средств местного бюджета	17 597 727,77	-	512 874	684 416,29	1 171 734,82	1 171 734,82	1 171 734,82	1 171 384,82	1 171 384,82	1 171 384,82	1 171 384,82	1 171 384,82	1 171 384,82	1 171 384,82	1 171 384,82	1 171 384,82	1 171 384,82	1 171 384,82
Мероприятие 1.1.7. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в жилищном фонде города	всего, в том числе	5 464 810,00	364892	5 099 918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ДГХ	количество ликвидированных чрезвычайных ситуаций (ед.)	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2
	за счет средств окружного бюджета	4 249 918,00	-	4 249 918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	1 214 892,00	364892	850 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.2. Организация и обеспечение условий управляющим организациям для предоставление качественных коммунальных услуг	всего, в том числе	144 680 964,84	11032938	7 672 328	6 755 019,64	8 515 762,80	8 515 762,80	8 515 762,80	8 515 762,80	8 515 762,80	8 515 762,80	8 515 762,80	8 515 762,80	8 515 762,80	8 515 762,80	8 515 762,80	8 515 762,80	8 515 762,80	8 515 762,80	ДГХ
	за счет средств местного бюджета	144 680 964,84	11032938	7 672 328	6 755 019,64	8 515 762,80	8 515 762,80	8 515 762,80	8 515 762,80	8 515 762,80	8 515 762,80	8 515 762,80	8 515 762,80	8 515 762,80	8 515 762,80	8 515 762,80	8 515 762,80	8 515 762,80	8 515 762,80
Мероприятие 1.2.1. Предоставление управляющим организациям субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему в поселках	всего, в том числе	115 064 454,70	6790374	6 146 250	5 582 482,50	6 896 096,30	6 896 096,30	6 896 096,30	6 896 096,30	6 896 096,30	6 896 096,30	6 896 096,30	6 896 096,30	6 896 096,30	6 896 096,30	6 896 096,30	6 896 096,30	6 896 096,30	6 896 096,30	ДГХ	количество поселков за теплоснабжение которых управляющим организациям предоставляется субсидия, (ед.)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	за счет средств местного бюджета	115 064 454,70	6 790 374	6 146 250	5 582 482,50	6 896 096,30	6 896 096,30	6 896 096,30	6 896 096,30	6 896 096,30	6 896 096,30	6 896 096,30	6 896 096,30	6 896 096,30	6 896 096,30	6 896 096,30	6 896 096,30	6 896 096,30	6 896 096,30
Мероприятие 1.2.2. Организация обеспечения граждан, проживающих в жилищном фонде с централизованной системой холодного водоснабжения, не соответствующего требованиям СаНПиН, питьевой водой	всего, в том числе	29 616 510,14	4242564	1 526 078	1 172 537,14	1 619 666,50	1 619 666,50	1 619 666,50	1 619 666,50	1 619 666,50	1 619 666,50	1 619 666,50	1 619 666,50	1 619 666,50	1 619 666,50	1 619 666,50	1 619 666,50	1 619 666,50	1 619 666,50	ДГХ	количество человек обеспеченных чистой питьевой водой, проживающих в жилищном фонде с централизованным водоснабжением, не соответствующем требованиям СаНПиН, (ед.)	907	864	824	761	761	761	761	761	761	761	761	761	761	761	761	761	761	761
	за счет средств местного бюджета	29 616 510,14	4242564	1 526 078	1 172 537,14	1 619 666,50	1 619 666,50	1 619 666,50	1 619 666,50	1 619 666,50	1 619 666,50	1 619 666,50	1 619 666,50	1 619 666,50	1 619 666,50	1 619 666,50	1 619 666,50	1 619 666,50	1 619 666,50
Всего по подпрограмме "Безопасная среда"	всего, в том числе	357 433 053,79	20 299 397,00	20 630 651	15 491 100,75	21 501 125,36	21 501 125,36	21 501 125,36	21 500 775,36	21 500 775,36	21 500 775,36	21 500 775,36	21 500 775,36	21 500 775,36	21 500 775,36	21 500 775,36	21 500 775,36	21 500 775,36	21 500 775,36
	за счет средств окружного бюджета	4 249 918,00	-	4 249 918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	353 183 135,79	20 299 397	16 380 733	15 491 100,75	21 501 125,36	21 501 125,36	21 501 125,36	21 500 775,36	21 500 775,36	21 500 775,36	21 500 775,36	21 500 775,36	21 500 775,36	21 500 775,36	21 500 775,36	21 500 775,36	21 500 775,36	21 500 775,36
Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда"
Цель подпрограммы 2: обеспечение продолжительного и безопасного функционирования жилых зданий и объектов благоустройства жилищного фонда
Задача 2. Обеспечение комплекса мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, общего имущества многоквартирных домов и благоустройству территорий многоквартирных домов.
Основное мероприятие 2.1. Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов	всего, в том числе	10 365 904 943,14	500 942 151	524 827 804	600 443 744,77	633 737 393,40	630 003 183,65	622 995 888,86	622 995 888,86	622 995 888,86	622 995 888,86	622 995 888,86	622 995 888,86	622 995 888,86	622 995 888,86	622 995 888,86	622 995 888,86	622 995 888,86	622 995 888,86	ДГХ	количество многоквартирных домов, на ремонт которых произведено перечисление средств местного бюджета, (ед.)	56	40	35	70	62	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	1043
	за счет средств местного бюджета	530 180 809,14	13 319 042	7 968 859	11 694 272,77	44 987 921,40	41 253 711,65	34 246 416,86	34 246 416,86	34 246 416,86	34 246 416,86	34 246 416,86	34 246 416,86	34 246 416,86	34 246 416,86	34 246 416,86	34 246 416,86	34 246 416,86	34 246 416,86
	за счет других источников (средства собственников МКД)	9 835 724 134,00	487 623 109	516 858 945	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00
Основное мероприятие 2.2. Организация и обеспечение условий для проведения капитального ремонта муниципальных жилых домов	всего, в том числе	13 177 899,87	8 894 277	1 932 861	1 186 400,19	1 164 361,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ДГХ	количество домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный ремонт, (ед.)	11	4	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
	за счет средств местного бюджета	13 177 899,87	8 894 277	1 932 861	1 186 400,19	1 164 361,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.3. Организация и обеспечение условий для проведения благоустройства территорий, прилегающих к жилым домам	всего, в том числе	366 342 097,95	114 793 923	3 116 231	102 500 000,00	91 602 524,21	33 112 360,29	21 217 059,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ДГХ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	88 923 794,61	0	0	48 020 000,00	40 903 794,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	258 524 753,34	95 900 373	3 116 231	54 480 000,00	50 698 729,60	33 112 360,29	21 217 059,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников (средства собственников МКД)	18 893 550,00	18 893 550	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.3.1. Благоустройство дворовых территорий	всего, в том числе	241 022 556,74	87 394 960	1 278 177	98 020 000,00	-	33 112 360,29	21 217 059,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ДГХ	количество многоквартирных домов, на территориях которых выполнен ремонт и асфальтирование,(ед.)	22	1*	30	0	12	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	48 020 000,00	0	0	48 020 000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	174 109 006,74	68 501 410	1 278 177	50 000 000,00	0	33 112 360,29	21 217 059,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников (средства собственников МКД)	18 893 550,00	18 893 550	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.3.2. Приобретение и установка детских площадок	всего, в том числе	21 748 750,40	20 057 154	45 638	0	1 645 958,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ДГХ	количество многоквартирных домов, на территориях которых установлены детские площадки, (ед.)	79	1*	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
	за счет средств местного бюджета	21 748 750,40	20 057 154	45 638	0	1 645 958,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.3.3. Приобретение и установка спортивных площадок	всего, в том числе	13 614 225,00	7 341 809	1 792 416	4 480 000,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ДГХ	количество спортивных сооружений установленных на территории многоквартирных домов, (ед.)	6	1*	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	за счет средств местного бюджета	13 614 225,00	7 341 809	1 792 416	4 480 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.4. Формирование современной городской среды. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	всего, в том числе	89 956 565,81				89 956 565,81															количество дворовых территорий, выполненных комплексным благоустройством (ед.)	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	40 903 794,61	0	0	0	40 903 794,61
	за счет средств местного бюджета	49 052 771,20	0	0	0	49 052 771,20
	за счет других источников (средства собственников МКД)	-
Основное мероприятие 2.5. Демонтаж оборудования кабельной информационно-вещательной сети (КИВС) с кровли многоквартирного дома	всего, в том числе	143 900,00	143 900	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ДГХ	количество многоквартирных домов, с кровли которых демонтировано оборудование кабельной информационной сети (КИВС) (ед.)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	за счет средств местного бюджета	143 900,00	143 900	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по подпрограмме "Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда"	всего, в том числе	10 745 568 840,96	624 774 251	529 876 896	704 130 144,96	726 504 279,29	663 115 543,94	644 212 948,31	622 995 888,86	622 995 888,86	622 995 888,86	622 995 888,86	622 995 888,86	622 995 888,86	622 995 888,86	622 995 888,86	622 995 888,86	622 995 888,86	622 995 888,86
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	88 923 794,61	0	0	48 020 000,00	40 903 794,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	802 027 362,35	118 257 592	13 017 951	67 360 672,96	96 851 012,68	74 366 071,94	55 463 476,31	34 246 416,86	34 246 416,86	34 246 416,86	34 246 416,86	34 246 416,86	34 246 416,86	34 246 416,86	34 246 416,86	34 246 416,86	34 246 416,86	34 246 416,86
	за счет других источников (средства собственников МКД)	9 854 617 684,00	506 516 659	516 858 945	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00
Подпрограмма 3. "Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных"
Цель подпрограммы 3: обеспечение условий для сокращения численности безнадзорных и бродячих животных.
Задача 3. Защита населения от болезней, общих для человека и животных
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных:	всего, в том числе	170 173 694,16	8 194 534	9 358 460	10 416 661,00	10 150 200,09	10 271 485,91	10 148 529,43	10 148 529,43	10 148 529,43	10 148 529,43	10 148 529,43	10 148 529,43	10 148 529,43	10 148 529,43	10 148 529,43	10 148 529,43	10 148 529,43	10 148 529,43	ДГХ	количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, (гол.)	2600	1760	2000	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	31560
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	16 800 400,00	803 200	947 200	1 092 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00
																					количество утилизированных безнадзорных и бродячих животных, (гол.)	2 600	1 760	2 000	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	31560
	за счет средств местного бюджета	153 373 294,16	7 391 334	8 411 260	9 324 661,00	9 153 200,09	9 274 485,91	9 151 529,43	9 151 529,43	9 151 529,43	9 151 529,43	9 151 529,43	9 151 529,43	9 151 529,43	9 151 529,43	9 151 529,43	9 151 529,43	9 151 529,43	9 151 529,43
Мероприятие 3.1.1. Субсидия на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных	всего, в том числе	169 675 594,16	8 165 234	9 329 160	10 387 361,00	10 120 900,09	10 242 185,91	10 119 229,43	10 119 229,43	10 119 229,43	10 119 229,43	10 119 229,43	10 119 229,43	10 119 229,43	10 119 229,43	10 119 229,43	10 119 229,43	10 119 229,43	10 119 229,43
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	16 302 300,00	773 900	917 900	1 062 700,00	967 700,00	967 700,00	967 700,00	967 700,00	967 700,00	967 700,00	967 700,00	967 700,00	967 700,00	967 700,00	967 700,00	967 700,00	967 700,00	967 700,00
	за счет средств местного бюджета	153 373 294,16	7 391 334	8 411 260	9 324 661,00	9 153 200,09	9 274 485,91	9 151 529,43	9 151 529,43	9 151 529,43	9 151 529,43	9 151 529,43	9 151 529,43	9 151 529,43	9 151 529,43	9 151 529,43	9 151 529,43	9 151 529,43	9 151 529,43
Мероприятие 3.1.2. Оплата труда муниципального служащего органов местного самоуправления, осуществляющего переданное отдельное государственное полномочие Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней от животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных (с учетом страховых взносов на оплату труда в государственные внебюджетные фонды)	всего, в том числе	498 100,00	29 300	29 300	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	498 100,00	29 300	29 300	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00
Всего по подпрограмме 3. "Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных"	всего, в том числе	170 173 694,16	8 194 534	9 358 460	10 416 661,00	10 150 200,09	10 271 485,91	10 148 529,43	10 148 529,43	10 148 529,43	10 148 529,43	10 148 529,43	10 148 529,43	10 148 529,43	10 148 529,43	10 148 529,43	10 148 529,43	10 148 529,43	10 148 529,43
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	16 800 400,00	803 200	947 200	1 092 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00
	за счет средств местного бюджета	153 373 294,16	7 391 334	8 411 260	9 324 661,00	9 153 200,09	9 274 485,91	9 151 529,43	9 151 529,43	9 151 529,43	9 151 529,43	9 151 529,43	9 151 529,43	9 151 529,43	9 151 529,43	9 151 529,43	9 151 529,43	9 151 529,43	9 151 529,43
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:	всего, в том числе	11 273 175 588,91	653 268 182	559 866 007	730 037 906,71	758 155 604,74	694 888 155,21	675 862 603,10	654 645 193,65	654 645 193,65	654 645 193,65	654 645 193,65	654 645 193,65	654 645 193,65	654 645 193,65	654 645 193,65	654 645 193,65	654 645 193,65	654 645 193,65
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	109 974 112,61	803 200,00	5 197 118,00	49 112 000,00	41 900 794,61	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00
	за счет средств местного бюджета	1 308 583 792,30	145 948 323	37 809 944	92 176 434,71	127 505 338,13	105 141 683,21	86 116 131,10	64 898 721,65	64 898 721,65	64 898 721,65	64 898 721,65	64 898 721,65	64 898 721,65	64 898 721,65	64 898 721,65	64 898 721,65	64 898 721,65	64 898 721,65
	- за счет других источников (средства собственников МКД)	9 854 617 684,00	506 516 659	516 858 945	588 749 472	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00	588 749 472,00
Объем ассигнований администратора - ДГХ	всего, в том числе	1 418 557 904,91	146 751 523,00	43 007 062,00	141 288 434,71	169 406 132,74	106 138 683,21	87 113 131,10	65 895 721,65	65 895 721,65	65 895 721,65	65 895 721,65	65 895 721,65	65 895 721,65	65 895 721,65	65 895 721,65	65 895 721,65	65 895 721,65	65 895 721,65
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	109 974 112,61	803 200,00	5 197 118,00	49 112 000,00	41 900 794,61	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00
	за счет средств местного бюджета	1 308 583 792,30	145 948 323,00	37 809 944,00	92 176 434,71	127 505 338,13	105 141 683,21	86 116 131,10	64 898 721,65	64 898 721,65	64 898 721,65	64 898 721,65	64 898 721,65	64 898 721,65	64 898 721,65	64 898 721,65	64 898 721,65	64 898 721,65	64 898 721,65

Примечание: * - завершение работ, начатых в 2014 году.

Приложение 2
к муниципальной
программе "Комфортное
проживание в городе Сургуте
на 2014 - 2030 годы"

Положение
по организации и проведению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

1. Общие положения

1.1. Организация и проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в целях реализации муниципальной программы "Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы", утвержденной настоящим постановлением, государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы", утвержденной Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N 423-п, Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169.

1.2. Для целей настоящего положения используются следующие понятия:

- минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов - работы по ремонту дворовых проездов, по обеспечению освещения дворовых территорий, по установке скамеек и урн для мусора;

- дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов - работы по оборудованию детских игровых и (или) спортивных площадок, по оборудованию автомобильных парковок, контейнерных площадок для бытовых отходов, по установке велосипедных парковок, по оборудованию площадок для выгула собак;

- заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

- софинансирование - долевое участие бюджетных средств (федеральных, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) и заинтересованных лиц;

- средства собственников помещений дома - средства собственников помещений дома, средства, полученные от использования (аренды) общего имущества в доме, или иные внебюджетные средства, источники которых не противоречат законодательству;

- адресный перечень дворовых территорий - перечень адресов многоквартирных домов, на территориях которых планируется выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- дизайн-проект благоустройства дворовой территории - текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта, подготовленного в зависимости от вида и состава планируемых работ в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде (изображение дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению) и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

- дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

- управляющая организация - организация, осуществляющая в соответствии с действующим законодательством управление, содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме - уполномоченный орган по открытию счетов для аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней видов работ, а также выполняющий функции строительного контроля и организатора отбора исполнителя работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- дирекция - муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" - уполномоченный орган, осуществляющий функции технического заказчика, проверку объема и качества выполняемых работ, принятие фактических объемов и затрат по благоустройству дворовых территорий, перечисление средств получателям субсидии;

- комиссия - общественная комиссия муниципального образования городской округ город Сургут по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" - уполномоченный орган, состав и положение о деятельности, которой, утверждены распоряжением Администрации города от 10.03.2017 N 339;

- контрольно-ревизионное управление - структурное подразделение Администрации города, осуществляющее проверку от лица главного распорядителя бюджетных средств;

- орган муниципального финансового контроля - Контрольно-счетная палата города, осуществляющая внешний финансовый контроль;

- департамент - департамент городского хозяйства - структурное подразделение Администрации города, ответственное за организацию работ по реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и осуществляющее подготовку проекта постановления Администрации города "Об утверждении плана выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов".

2. Порядок и условия проведения работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов

2.1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в план выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с приложением 1 к настоящему положению.

2.2. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории в план выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с приложением 2 к настоящему положению.

2.3. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в соответствии с приложением 3 к настоящему положению.

2.4. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ, соответствует приложению 4 к настоящему положению.

3. Выбор исполнителя работ по благоустройству дворовой территории
осуществляется в течении 30 дней от даты получения уведомления о включении указанного адреса в проект плана выполнения работ по итогам конкурса, организованного управляющей организацией в порядке, предусмотренном приложением 5 к настоящему положению

При этом, в условиях проведения конкурса управляющей организацией указывается, что договор с исполнителем работ управляющей организацией будет заключен в случае подтверждения предоставления бюджетных средств в виде субсидии на выполнение работ по указанному адресу и наличия протокола общего собрания заинтересованных лиц.

4. Управляющая организация при проведении работ осуществляет следующее:

4.1. Осуществляет открытие счетов для аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ.

4.2. Ведет реестр адресов дворовых территорий многоквартирных домов, составленный по заявкам заинтересованных лиц.

4.3. Разрабатывает рабочую документацию по выполнению работ.

4.4. Выполняет функции строительного контроля и организатора отбора исполнителя работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

4.5. Ведет учет затрат выполненных работ.

4.6. Составляет ежемесячно реестры выполненных и оплаченных подрядным организациям работ.

4.7. Осуществляет самостоятельно или с привлечением специализированных организаций технический надзор за качеством и сроками выполнения работ благоустройству, в том числе:

- соответствием предъявляемых к оплате объемов работ фактически выполненным объемам;

- соблюдением технологии проведения работ;

- качеством применяемых материалов;

- своевременностью устранения недостатков и дефектов, выявленных при осуществлении технического надзора;

- безопасностью выполнения работ по благоустройству для населения и окружающей среды.

4.8. Контролирует ведение исполнительной документации.

4.9. Организует приемку выполненных работ с оформлением соответствующих актов.

4.10. Отражает результаты выполненного благоустройства дворовой территории в срок до 30-и календарных дней после принятия выполненных работ:

- в техническом паспорте многоквартирного дома;

- в базе данных автоматизированной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (АИС ЖКХ) (при наличии в пользовании указанной базы);

- в исполнительной документации, разработанной в электронном виде и на бумажном носителе, и направляет ее в дирекцию для последующей ее передачи в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города.

4.11. Осуществляет хранение всей исполнительной документации по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе актов рабочей комиссии, и обеспечивает ее передачу в случае принятия собственниками помещений решения о смене управляющей организации или способа управления.

Приложение 1
к положению по организации
и проведению работ
по благоустройству
дворовых территорий
многоквартирных домов

Порядок
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в план выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

1. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, из утвержденного минимального перечня видов работ, а в случае их выполнения - из дополнительного перечня видов работ.

2. Минимальный перечень видов работ является исчерпывающим и не может быть расширен. Заинтересованные лица вправе выбирать какие из видов работ, входящих в минимальный перечень, они хотели бы сделать. Минимальный перечень видов работ является обязательным, без которого выполнение дополнительного перечня видов работ не допускается.

3. При реализации дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обязательным условием предоставления субсидий является финансовое и/или трудовое участие заинтересованных лиц.

4. В план выполнения работ по благоустройству подлежат включению дворовые территории исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

5. Дворовые территории, прошедшие отбор и не вошедшие в план выполнения работ на 2017 год в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, включаются в план выполнения работ на следующие годы в порядке очередности с учетом даты подачи заявки.

6. Для включения дворовой территории в план выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов заинтересованными лицами представляются в управляющую организацию, следующие документы:

6.1. Заявка в двух экземплярах по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку.

6.2. Заверенные копии протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, содержащих, в том числе, следующую информацию:

1) решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу;

2) перечень видов работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству;

3) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня видов работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);

4) форма и доля финансового и (или) трудового участия;

5) решение о порядке сбора денежных средств на софинансирование по видам работ;

6) решение о принятии в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность - для собственников зданий строений и сооружений), оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы;

7) обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы;

8) решение об определении лиц, которые от имени заинтересованных лиц уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, заключение договоров в рамках реализации муниципальной программы в целях обеспечения софинансирования (далее - представитель заинтересованных лиц);

9) нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовой территории, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ.

6.3. Схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии).

6.4. Копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии).

6.5. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий (при наличии).

7. Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых к ней документах, несут заинтересованные лица, представившие их.

8. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в управляющую организацию.

9. Поступившие заявки заинтересованных лиц регистрируются в день их поступления в журнале регистрации заявок с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени представления заявки, адреса многоквартирного дома, дворовая территория которого предлагается к благоустройству, фамилии, имени, отчества представителя. На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата и время представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается представителю.

10. Управляющая организация в срок до 10.03.2017 передает поступившие заявки в департамент для их рассмотрения комиссией.

11. Поступившие заявки составляются департаментом в срок до 01.04.2017 в единый реестр дворовых территорий для выполнения благоустройства в текущем году и публикуются на официальном сайте Администрации города.

12. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней документов установленным настоящим порядком требованиям, в том числе к составу и оформлению.

13. Формирование и утверждение адресного ранжирования дворовых территорий осуществляется в срок до 01.05.2017 в соответствии с критериями приоритетности выбора дворовых территорий согласно приложению 2 к настоящему порядку.

14. При равном количестве набранных баллов при ранжировании дворовых территорий учитывается дата и время подачи заявки.

15. На основании реестра и решений комиссии департамент составляет адресный перечень дворовых территорий для выполнения благоустройства в текущем году в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, который утверждается комиссией.

16. Департамент в течение десяти рабочих дней после даты утверждения адресного перечня доводит его до сведения управляющих организаций, обслуживающих включенные в перечень многоквартирные дома и размещает его на официальном портале Администрации города.

Утвержденный адресный перечень дворовых территорий для выполнения благоустройства в 2017 году в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств с визуализированным минимальным перечнем образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, соответствует приложению 3 к настоящему порядку.

17. В случае представления документов, оформленных с нарушением требований действующего законодательства и настоящего порядка, комиссия возвращает заявку представителю с указанием причин, явившихся основанием для возврата.

После устранения причины, явившейся основанием для возврата заявки, представитель вправе повторно направить предложение о включении дворовых территорий в муниципальную программу. В этом случае датой приема документов будет являться дата их повторной подачи.

Приложение 1
к порядку представления,
рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой
территории в план выполнения
работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов

В ________________________________________
(наименование управляющей организации)
от _______________________________________
(указывается Ф.И.О. представителя полностью)
проживающий(ая) по адресу:
__________________________________________
номер контактного телефона: ________________

Заявка
о включении дворовой территории в план выполнения работ по благоустройству на территории города Сургута в 2017 году

Прошу включить дворовую территорию многоквартирного дома

____________________________________________________________________

                          (указать адрес многоквартирного дома)

В план выполнения работ по благоустройству в 2017 году для благоустройства дворовой территории.

Приложение:

1. Оригинал протокола(ов) общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, решений собственников зданий и сооружений.

2. Схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии).

3. Копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии).

4. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий (при наличии).

Представитель	______________	__________________
	(подпись)	(Ф.И.О.)

Приложение 2
к порядку представления,
рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой
территории в план выполнения
работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов

Критерии
ранжирования (приоритетности отбора) многоквартирных домов для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий

Наименование показателя	Баллы
Комплексность:
Выполнение работ на дворовой территории, объединенной двумя и более многоквартирными домами	5
Выполнение работ на одной дворовой территории	3
Состав работ
Выполнение всех видов работ, предусмотренных минимальным и дополнительным перечнями работ	8
Выполнение нескольких видов работ, предусмотренных минимальным и дополнительным перечнями работ	6
Выполнение видов работ, предусмотренных минимальным перечнем	4
Величина доли (в %) финансовых средств заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня видов работ
0%	0
10%	5
12%	8
15%	10
более 15%	12
Величина доли (в %) финансовых средств заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня видов работ
0%	0
10%	3
12%	5
15%	10
более 15%	12
Участие заинтересованных лиц в выполнении работ
Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней видов работ	10
Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня видов работ	8
Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня видов работ	6
Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня видов работ	4
Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня видов работ	2
Наличие документов
Наличие проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы	5
Наличие дизайн - проекта на благоустройство дворовой территории	4
Наличие схемы выполнения работ	3

Приложение 3
к порядку представления,
рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой
территории в план выполнения
работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов

Адресный перечень
дворовых территорий для выполнения работ по благоустройству в 2017 году

Адрес	Вид работ	Перечень работ
Улица Энергетиков, 53 Улица Энергетиков, 55	минимальный перечень	ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора
	дополнительный перечень	оборудование детской площадки, спортивной площадки, автомобильных парковок
Проспект Пролетарский, 8 Проспект Пролетарский, 8/1 Проспект Пролетарский, 8/2	минимальный перечень	ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора
	дополнительный перечень	оборудование детской площадки, спортивной площадки, автомобильных парковок
Улица Ленинградская, 10А	минимальный перечень	ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн для мусора
	дополнительный перечень	оборудование детской площадки, автомобильных парковок
Улица Привокзальная, 26 Улица Привокзальная, 28	минимальный перечень	ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн для мусора
	дополнительный перечень	оборудование автомобильных парковок
Улица Островского, 10 Улица Островского, 12	минимальный перечень	ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн для мусора
	дополнительный перечень	оборудование детской площадки, автомобильных парковок
Проспект Ленина, 32	минимальный перечень	ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн для мусора
	дополнительный перечень	оборудование, автомобильной парковки
Улица 50 лет ВЛКСМ, 6Б	минимальный перечень	ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн для мусора
	дополнительный перечень	оборудование детской площадки, автомобильных парковок
Улица Республики, 72 Улица Республики, 74	минимальный перечень	ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн для мусора
	дополнительный перечень	оборудование автомобильной парковки

Минимальный перечень работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов*

Виды работ

Ремонт дворовых проездов

Обеспечение освещения дворовых территорий

Установка скамеек

"Скамья без спинки"

"Скамья без спинки 2"

"Скамья со спинкой"

Установка урн

"Урна металлическая"

"Урна для мусора"

"Урна уличная"

Примечание: *данный минимальный перечень носит рекомендательный характер и не является исчерпывающим.

Приложение 2
к положению по организации
и проведению работ
по благоустройству
дворовых территорий
многоквартирных домов

Порядок
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории

1. Разработка дизайн-проекта

1.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется управляющей организацией в течение 20-и дней со дня утверждения комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы.

1.2. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников жилья в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

2. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

2.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, управляющая организация уведомляет представителя собственников, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, что дворовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее - представитель собственников), о готовности дизайн-проекта в течение двух рабочих дней со дня его изготовления.

2.2. Представитель (уполномоченное лицо) собственников обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 10-и рабочих дней.

2.3. В целях максимального учета мнений граждан дизайн-проект размещается на официальном портале Администрации города для голосования собственников и жителей многоквартирного дома, с указанием конкретного срока окончания приема замечаний и предложений.

2.4 Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, согласованный представителем (уполномоченным лицом) собственников, утверждается комиссией в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у представителя собственников.

Приложение 3
к положению по организации
и проведению работ
по благоустройству
дворовых территорий
многоквартирных домов

Порядок
аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий

1. Термины и определения, применяемые в настоящем порядке:

- форма трудового участия - неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

- форма финансового участия - привлечение денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

2. Порядок трудового и/или финансового участия заинтересованных лиц.

2.1. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц условием для выполнения работ, входящих в минимальный перечень видов работ по благоустройству, не является обязательным и устанавливается по решению заинтересованных лиц.

2.2. При реализации дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обязательным условием предоставления субсидий является финансовое и/или трудовое участие заинтересованных лиц.

2.3. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.4. На собрании собственников, жителей многоквартирного(ых) домов обсуждаются условия о трудовом (не денежном) участии собственников, жителей многоквартирного(ых) домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах также включаются в протокол общего собрания собственников.

2.5. Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

- субботники;

- подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);

- участие в строительных работах - снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

- участие в озеленении территории - высадка растений, создание клумб, уборка территории;

- обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).

2.6. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются на официальном портале Администрации города, а также непосредственно в многоквартирных домах на информационных стендах.

2.7. В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет многоквартирного дома либо управляющая организация представляет в департамент соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, приложением к такому отчету фото-, видео материалов.

2.8. Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее 10% от фактических затрат на выполнение дополнительного и (или) минимального перечня видов работ.

2.9. Для целей финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве территории управляющая организация открывает счет в российской кредитной организации величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства, и размещает реквизиты на официальном портале Администрации города.

2.10. Заинтересованные лица, желающие финансово поучаствовать в благоустройстве дворовой территории, перечисляют денежные средства по реквизитам, с указанием в назначении платежа номера адреса многоквартирного дома.

2.11. Финансовое участие граждан может быть также организовано посредством сбора денежных средств физических лиц с ведением советующей ведомости представителем управляющей организации или товарищества собственников жилья многоквартирного дома, либо путем предоставления рассрочки платежа и включения необходимой суммы в ежемесячный платежный счет на оплату жилищно-коммунальных услуг.

2.12. Впоследствии уплаченные средства собственников жилья также вносятся на счет, открытый управляющей организацией с указанием в назначении платежа полного адреса многоквартирного дома.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. Информацию о суммах, поступивших (поступающих) денежных средств, управляющая организация размещает (обновляет) на официальном портале Администрации города еженедельно с указанием адресов многоквартирных домов.

3.2. Управляющая организация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес комиссии.

3.3. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями договора (соглашения) на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

3.4. Управляющая организация осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

4. Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляет контрольно - ревизионное управление Администрации города и орган муниципального финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством в рамках проверки целевого использования бюджетных средств на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

4.2. Управляющая организация обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение 4
к положению по организации
и проведению работ
по благоустройству
дворовых территорий
многоквартирных домов

Нормативная стоимость
(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ в 2017 году, составляет 3 895,53 рубля. Данная стоимость рассчитана в соответствии с действующими нормативными актами и на основании проверки достоверности сметной стоимости работ по объектам аналогам.

Для определения сметной стоимости благоустройства дворовых территорий применять сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных нормативов.

Сметные расчеты выполнять в программном комплексе "Гранд-смета", в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 с применением федеральных единичных расценок в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.07.2014 N 245-п с переводом в текущий уровень цен по индексам, разработанным Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, согласно приложению N 1 к приказу Региональной службы по тарифам и для оборудования по данным Министерства строительства России на момент проектирования.

Сметная стоимость определяется в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004).

Нормы накладных расходов принять по видам работ в соответствии с "Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним" МДС 81-34.2004.

Сметную прибыль принять согласно "Методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве" МДС81-25.2001 по видам строительных работ.

Для учета влияния условий производства ремонтных работ возможно применение поправочных коэффициентов. Обоснование по применению коэффициентов должны быть отражены проектными решениями.

Стоимость материальных ресурсов определять:

- согласно Федеральному сборнику сметных цен;

- по ценам поставщика (только в случае отсутствия или несоответствия уровня цен в ценниках с применением индексов пересчета текущему уровню стоимости).

Стоимость материальных ресурсов не должна превышать средний уровень текущих цен на аналогичные материалы в регионе. Цены поставщиков должны быть подтверждены первичными документами: прайс-листами или коммерческими предложениями. Расход материалов должен соответствовать нормативному (в соответствии с государственными элементными сметными нормами на строительные работы и строительными нормами и правилами) либо учитывать норму расхода в соответствии рекомендациями завода изготовителя.

В сметную стоимость благоустройства дворовых территорий не включать затраты на строительство временных зданий и сооружений, в связи с тем, что при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий титульные временные здания и сооружения не возводятся (перечень работ и затрат, относящихся к нетитульным зданиям и сооружениям согласно приложению 2 к ГСНр81-05-01-2001. Затраты, учитывающие нетитульные временные здания и сооружения, включающие складские помещения и навесы при объекте ремонта, кладовые, сооружения, приспособления, устройства по технике безопасности и прочее учтены в составе норм накладных расходов на ремонтно-строительные работы (раздел III приложения 6 к МДС81-34-2004).

Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость учесть в размере 18% от стоимости капитального ремонта в текущем уровне цен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Основной комплект сметной документации должен содержать:

- пояснительную записку к сметной документации (отразить следующую информацию: сведения о месте расположения объекта капитального строительства; перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на капитальный ремонт; обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для объекта капитального ремонта; другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта капитального ремонта, характерные для данного объекта);

- объектную смету;

- локальные сметы;

- смета на проектные работы.

Прайс-листы на детское игровое, спортивное и иное оборудование оборудования по текущим ценам с учетом предложений от трех поставщиков.

Приложение 5
к положению по организации
и проведению работ
по благоустройству
дворовых территорий
многоквартирных домов

Порядок
отбора подрядной организации на выполнение работ

1. Термины и определения, применяемые в настоящем порядке:

- отбор подрядной организации - способ определения подрядной организации для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий, обеспечивающий привлечение для выполнения указанных работ наиболее квалифицированной организации;

- заказчик - выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация;

- договор на выполнение работ - договор на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, заключаемый между заказчиком и подрядной организацией, определенной по итогам отбора подрядной организации;

- организатор отбора - уполномоченный орган по организации отбора подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома;

- конкурсная комиссия - временный орган, формируемый организатором отбора для рассмотрения, сопоставления и оценки предложений претендентов, пожелавших принять участие в конкурсе по отбору (далее - отбор) подрядных организаций для проведения работ по благоустройству дворовых территорий;

- участник отбора - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие право в соответствии с действующим законодательством осуществлять деятельность, составляющую предмет открытого конкурса, и соответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации, претендующие на заключение договора на выполнение работ;

- предмет отбора подрядной организации - право на заключение договора на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий;

- документация по отбору подрядной организации - документы, содержащие требования и критерии оценки участников отбора подрядной организации по их финансовому положению и квалификации, исходную информацию о технических, коммерческих и иных характеристиках объекта, условиях и процедурах отбора подрядной организации, основных условиях договора на выполнение работ;

- заявка на участие - заявка юридического лица или индивидуального предпринимателя на участие в отборе подрядной организации, соответствующая требованиям документации по отбору подрядной организации и содержащая предложения по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий;

- протокол конкурсной комиссии - протокол заседания конкурсной комиссии по отбору подрядной организации, индивидуального предпринимателя для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий.

1.1. Привлечение организатором отбора подрядных организаций, индивидуальных предпринимателей для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется путем проведения открытых конкурсов.

1.2. Членам конкурсной комиссии запрещается осуществлять действия, которые могут привести к ограничению конкуренции между участниками открытого конкурса. Одному или нескольким участникам открытого конкурса не могут быть созданы преимущественные условия, в том числе путем доступа к информации, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

1.3. В конкурсной документации устанавливается требование о внесении участником открытого конкурса денежных средств в качестве обеспечения конкурсной заявки на счет заказчика. При этом размер обеспечения конкурсной заявки не может превышать пяти процентов начальной (максимальной) цены договора подряда. Указанное требование в равной мере распространяется на всех участников соответствующего открытого конкурса.

После заключения договора подряда денежные средства, внесенные в качестве обеспечения конкурсной заявки на счет заказчика участниками открытого конкурса, возвращаются им организатором конкурса в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии.

1.4. В зависимости от вида работ и (или) услуг в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников открытого конкурса к открытому конкурсу.

2. Функции организатора открытого конкурса

Организатором отбора по проведению отбора подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определить обслуживающую управляющую организацию, которая:

2.1. Принимает решение о проведении открытого конкурса.

2.2. Определяет;

- предмет открытого конкурса;

- срок проведения открытого конкурса;

- место, дату, время начала и окончания приема конкурсных заявок.

2.2.3. Формирует и участвует в работе конкурсных комиссий по проведению открытого конкурса.

2.2.4. Разрабатывает конкурсную документацию.

2.2.5. Оформляет извещение о проведении открытого конкурса и публикует ее в соответствии с разделом 3 настоящего порядка.

2.2.6. Обеспечивает опубликование информации об открытом конкурсе в порядке, установленном разделом 3 настоящего порядка.

2.2.7. Вносит изменения в конкурсную документацию.

2.2.8. Осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок.

2.2.9. Проводит открытый конкурс, ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание и опубликование в соответствии с настоящим порядком.

2.2.10. Оповещает в письменном виде победителя открытого конкурса.

2.2.11. Заключает договор на выполнение работ с победителем открытого конкурса.

2.2.12. Направляет информацию о результатах конкурса в орган местного самоуправления.

2.2.13. Организует получение, возврат и удержание обеспечений конкурсных заявок.

2.2.14. Осуществляет контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с заключенным договором подряда и законодательством Российской Федерации.

2.1.15. Участвует в приемке выполненных работ и (или) оказанных услуг.

3. Порядок опубликования информации об открытом конкурсе

Организатор отбора публикует сообщение о проведении отбора подрядной организации на сайте управляющей организации, официальном портале Администрации города и в газете "Сургутские ведомости" не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявки на участие в отборе.

3.1. Сообщение о проведении отбора подрядной организации должно содержать следующие сведения:

- время, место проведения отбора подрядной организации, начальная цена;

- наименование заказчика организатора отбора подрядной организации;

- характеристику объекта с указанием вида работ;

- сроки выполнения работ;

- требования к участникам отбора;

- порядок получения документации по отбору;

- порядок, место и срок подачи заявок на участие;

- иную информацию, необходимость представления которой определил организатор отбора.

4. Конкурсная комиссия

4.1. Конкурсная комиссия формируется организатором открытого конкурса за 10 календарных дней, предшествующих публикации извещения о проведении открытого конкурса.

4.2. В состав конкурсной комиссии включаются представители организатора открытого конкурса, соответствующего органа местного самоуправления.

В состав конкурсной комиссии могут быть включены представитель собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме, определенном решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, представитель общественной организации, иные лица по решению организатора открытого конкурса.

4.3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:

- вскрытие конвертов с конкурсными заявками;

- рассмотрение, оценка и сопоставление конкурсных заявок;

- определение победителя открытого конкурса или принятие иного решения об итогах открытого конкурса в соответствии с настоящим порядком.

4.4. Конкурсная комиссия проводит свои заседания в порядке и в сроки, определенные соответствующей конкурсной документацией, а также настоящим порядком.

4.5. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель конкурсной комиссии, определяемый организатором открытого конкурса. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии ее заседание проводит заместитель председателя конкурсной комиссии, определяемый организатором открытого конкурса из числа членов конкурсной комиссии.

4.6. Решения конкурсной комиссии принимаются путем открытого голосования и считаются правомочными, если на ее заседании присутствует не менее чем 2/3 ее состава.

4.7. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии голос председателя конкурсной комиссии (а при его отсутствии - заместителя председателя конкурсной комиссии) является решающим.

4.8. Решения конкурсной комиссии отражаются в протоколе заседания конкурсной комиссии, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. В протоколе заседания конкурсной комиссии обязательно должны быть указаны особые мнения членов комиссии (при наличии). Протокол заседания конкурсной комиссии оформляется секретарем конкурсной комиссии в течение 5 календарных дней с даты заседания конкурсной комиссии.

4.9. Председатель конкурсной комиссии (заместитель председателя в случае отсутствия председателя конкурсной комиссии):

- возглавляет конкурсную комиссию;

- руководит деятельностью конкурсной комиссии;

- несет ответственность за соблюдение требований конкурсной документации и выполнение возложенных на конкурсную комиссию функций;

- осуществляет иные действия в соответствии с конкурсной документацией и настоящим порядком.

4.10. Члены конкурсной комиссии:

- участвуют в решении всех вопросов, входящих в функции конкурсной комиссии;

- участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;

- выполняют в установленные сроки поручения председателя конкурсной комиссии (заместителя председателя - в случае отсутствия председателя конкурсной комиссии), решения конкурсной комиссии.

4.11. Секретарь конкурсной комиссии:

- осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок;

- ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание и опубликование в порядке, установленном разделом 3 настоящего порядка;

- извещает членов конкурсной комиссии о дате ее заседания путем направления уведомлений не позднее чем за пять календарных дней до указанной даты;

- уведомляет в письменном виде участников открытого конкурса о принятом решении конкурсной комиссии в течение пяти календарных дней с момента принятия такого решения путем подготовки и направления уведомлений.

4.12. Члены конкурсной комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках открытого конкурса и сведений, содержащихся в конкурсных заявках, до опубликования результатов открытого конкурса. Члены конкурсной комиссии не вправе проводить переговоры с участниками открытого конкурса во время процедур проведения открытого конкурса за исключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.

5. Порядок подачи и рассмотрения конкурсных заявок, определения итогов открытого конкурса

5.1. Требования к порядку подачи конкурсных заявок, адрес, по которому происходит прием конкурсных заявок, а также даты начала и окончания приема конкурсных заявок (далее - срок подачи конкурсных заявок) указываются в конкурсной документации.

5.2. К конкурсной заявке прилагаются следующие документы:

5.2.1. Копии учредительных документов участника открытого конкурса (для юридических лиц).

5.2.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности. В случае если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, конкурсная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса (для юридических лиц). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника открытого конкурса, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица).

5.2.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса - индивидуального предпринимателя (доверенность, заверенная в установленном законодательством порядке).

5.2.4. Полученные не ранее чем за один месяц до дня публикации извещения о проведении открытого конкурса в соответствии с разделом 3 настоящего порядка:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц);

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).

5.2.5. Справка из налогового органа об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами.

5.2.6. Документы, копии документов или сведения, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса установленным в конкурсной документации требованиям и условиям:

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения конкурсной заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения, заверенная участником открытого конкурса);

- нотариально заверенные копии документов о наличии специальных квалификационных требований для допуска участников открытого конкурса к участию в открытом конкурсе в случае определения в конкурсной заявке таких требований;

- нотариально заверенная копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, в случае если предметом открытого конкурса является выполнение таких работ;

- документы, подтверждающие опыт работы персонала по строительным специальностям успешно завершенных объектов.

5.3. Конкурсные заявки, поданные участниками открытого конкурса, а также конверты с изменениями к ним регистрируются секретарем конкурсной комиссии с указанием даты и времени поступления.

5.4. Участник открытого конкурса вправе отозвать конкурсную заявку не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания конкурсной комиссии.

5.5. Конкурсные заявки, а также конверты с изменениями к ним хранятся в сейфе или в помещении организатора открытого конкурса с ограниченным доступом. Ответственность за сохранность представленной документации несет организатор открытого конкурса.

5.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками, рассмотрение, оценка и сопоставление поступивших конкурсных заявок, определение итогов открытого конкурса производятся на заседании конкурсной комиссии. Заседание конкурсной комиссии должно состояться не ранее чем через 15 и не позднее чем через 30 календарных дней после опубликования в средствах массовой информации извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации. Дата, время и место заседания конкурсной комиссии указываются в извещении о проведении открытого конкурса. Датой заседания конкурсной комиссии не может быть выходной или праздничный день. Заседание конкурсной комиссии проходит в пределах рабочего времени организатора открытого конкурса.

5.7. В случае внесения изменений в конкурсную документацию организатор открытого конкурса переносит дату заседания конкурсной комиссии, но не более чем на 10 календарных дней. В этом случае организатор открытого конкурса публикует объявление о переносе даты заседания конкурсной комиссии в том же источнике, в котором была размещена конкурсная документация, с указанием причин такого переноса и новой даты заседания конкурсной комиссии. Изменения в конкурсную документацию могут быть внесены не более одного раза, не позднее трех дней, предшествующих дате, с которой начинается прием конкурсных заявок, указанной в конкурсной документации.

5.8. Заседание конкурсной комиссии проходит непрерывно, за исключением времени, назначенного для отдыха, которое не может составлять более 60 минут. В случае если конкурсная комиссия в течение рабочего времени не рассмотрела назначенные вопросы, заседание конкурсной комиссии переносится на другой рабочий день.

5.9. Процедура вскрытия конвертов при проведении открытого конкурса является публичной, на ней могут присутствовать представители всех участников открытого конкурса.

5.10. Конкурсные заявки, поступившие с пропуском установленного в конкурсной документации срока подачи конкурсных заявок, не принимаются к рассмотрению.

5.11. Конверты с конкурсными заявками и конверты с изменениями к ним вскрываются в порядке их регистрации. Председатель конкурсной комиссии или секретарь конкурсной комиссии объявляет присутствующим на заседании конкурсной комиссии следующую информацию по каждой вскрытой конкурсной заявке

- наименование участника открытого конкурса;

- должность лица, подписавшего конкурсную заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия;

- наличие документа (или заверенной в установленном порядке его копии), подтверждающего обеспечение заявки;

- предлагаемые участником открытого конкурса условия (цена договора подряда, срок выполнения работ, квалификация участника открытого конкурса).

5.12. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших конкурсные заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации. Конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника открытого конкурса к участию в открытом конкурсе или об отказе в таком допуске, которое оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.

5.13. Для участия в открытом конкурсе не допускаются участники открытого конкурса:

- деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- имеющие просроченную задолженность перед каким-либо бюджетом бюджетной системы Российской Федерации или государственным внебюджетным фондом;

- находящиеся в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- находящиеся в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- не представившие документы, предусмотренные пунктом 5.2 настоящего порядка, в установленный конкурсной документацией срок подачи конкурсных заявок;

- не соответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации, а в случае если предметом открытого конкурса является выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, - не имеющие свидетельства о допуске к таким работам, выданное саморегулируемой организацией;

- имеющие в представленных с конкурсной заявкой документах сведения, которые не соответствуют конкурсной документации;

- не перечислившие денежные средства в качестве обеспечения конкурсной заявки на счет организатора отбора открытого конкурса.

5.14. В случае отказа в допуске к участию в открытом конкурсе секретарь конкурсной комиссии в течение 5 дней со дня принятия такого решения направляет участнику открытого конкурса письменное уведомление с указанием причин отказа.

5.15. Конкурсные заявки участников открытого конкурса, допущенных к участию в открытом конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией на основе балльной системы с целью сравнения условий, предложенных участниками открытого конкурса, и определения победителя открытого конкурса.

5.16. Для определения лучших условий для выполнения договора подряда, предложенных в конкурсных заявках, конкурсная комиссия осуществляет оценку конкурсных заявок по следующим критериям:

- цена договора подряда (максимальное количество баллов - 50), при этом цена договора подряда, предложенная в конкурсной заявке, может быть ниже не более чем на 10 процентов от цены договора подряда, установленной в конкурсной документации;

- срок выполнения работ (максимальное количество баллов - 20);

- квалификация участника открытого конкурса (максимальное количество баллов - 30).

- максимальное количество баллов по каждому критерию присваивается конкурсной заявке, содержащей лучшие условия по соответствующему критерию.

5.17. Оценка по критерию "Квалификация участника открытого конкурса" осуществляется по трем подкритериям:

- финансовая устойчивость участника конкурса - финансовая отчетность на последнюю отчетную дату (на 1 января предшествующего календарного года и на 1 апреля, на 1 июля, на 1 октября текущего календарного года) (форма 1, форма 2), расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности к форме 1; расшифровка основных средств к форме 1) (максимальное количество баллов - 10);

- опыт работы (количество успешно завершенных объектов за последний год по видам работ, в том числе не подтвержденных документально, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами) (максимальное количество баллов - 10);

- квалификация персонала (количество в штате квалифицированного персонала по строительным специальностям) (максимальное количество баллов - 10).

5.18. Общее максимальное количество баллов по 3 критериям - 100.

Чем меньше указанные в конкурсной заявке участника открытого конкурса значения показателей по критериям "Цена договора подряда", "Срок выполнения работ" относительно значений показателей по тем же критериям, указанных в конкурсных заявках других участников открытого конкурса, тем выше балл получает данный участник открытого конкурса. Чем больше указанные в конкурсной заявке участника открытого конкурса значения показателей по подкритериям "Финансовая устойчивость", "Опыт работы" и "Квалификация персонала" относительно значений показателей по тем же подкритериям, указанных в конкурсных заявках других участников открытого конкурса, тем выше балл получает данный участник открытого конкурса.

5.19. Ранжирование конкурсных заявок производится по количеству полученных баллов. Первый номер присваивается конкурсной заявке, набравшей наибольшее количество баллов; далее порядковые номера присваиваются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает конкурсная заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация участника открытого конкурса", затем по критерию "Цена договора подряда", затем - "Срок выполнения работ". При равном количестве баллов по всем критериям приоритет получает конкурсная заявка, поданная раньше.

5.20. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших конкурсных заявок в день заседания определяет победителя и принимает решение об итогах открытого конкурса.

5.21. Конкурсная комиссия принимает решение о признании открытого конкурса несостоявшимся в следующих случаях:

- если к объявленному сроку вскрытия конвертов с конкурсными заявками не поступило ни одной конкурсной заявки;

- если всем участникам открытого конкурса отказано в допуске к участию в открытом конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок;

- если к открытому конкурсу допущена только одна конкурсная заявка на участие в открытом конкурсе.

5.22. Протокол заседания конкурсной комиссии с решением конкурсной комиссии об итогах открытого конкурса, а также с решением конкурсной комиссии о признании открытого конкурса несостоявшимся должен быть составлен в течение пяти календарных дней со дня заседания конкурсной комиссии и размещен на официальном сайте организатора открытого конкурса и на официальном портале Администрации города в 5-дневный срок со дня подписания протокола заседания конкурсной комиссии.

5.23. Уведомление о принятом конкурсной комиссией решении об итогах открытого конкурса, а также о признании открытого конкурса несостоявшимся оформляется и направляется секретарем конкурсной комиссии участникам открытого конкурса в течение пяти дней со дня принятия такого решения.

5.24. Договор подряда заключается организатором открытого конкурса с победителем открытого конкурса.

Организатор открытого конкурса не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня опубликования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с подпунктом 5.22 протокола заседания конкурсной комиссии с решением конкурсной комиссии об итогах открытого конкурса обязан передать победителю открытого конкурса проект договора подряда, который составляется путем включения условий, предложенных участником открытого конкурса в конкурсной заявке.

5.25. Если победитель открытого конкурса уклонился от заключения договора подряда, - не заключил такой договор в течение 10 рабочих дней со дня направления ему проекта договора, в этом случае заключается договор подряда с участником открытого конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй номер.

5.26. Если участник открытого конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй номер, уклонился от заключения договора подряда, - не заключил такой договор в течение 10 рабочих дней со дня направления ему проекта договора, то проводится повторный открытый конкурс.

5.27. В случае если к открытому конкурсу допущена только одна конкурсная заявка, открытый конкурс признается несостоявшимся и договор подряда заключается с участником открытого конкурса, подавшим эту конкурсную заявку. Организатор открытого конкурса не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня опубликования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с подпунктом 5.22 протокола заседания конкурсной комиссии обязан передать такому участнику открытого конкурса проект договора подряда, который составляется путем включения условий, предложенных участником открытого конкурса в конкурсной заявке. В случае уклонения такого участника открытого конкурса от заключения договора подряда проводится повторный открытый конкурс.

5.28. Результаты конкурса, а также действия организатора конкурса могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. Подаваемая участником отбора заявка (приложение 1 к настоящему порядку) на участие должна содержать следующую информацию:

- фирменное наименование (наименование) претендента на участие в конкурсе, сведения об организационно-правовой форме;

- юридический и почтовый адрес, номер контактного телефона (факс), адрес электронной почты;

- предложение о сроках о выполнения работ;

- предложение о цене договора подряда;

- об опыте работы и квалификации сотрудников организации, состоящих в штате;

- информацию о финансовой устойчивости претендента на участие в конкурсе,

- сведения подтверждающие, что в отношении претендента не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом, а также сведения о том, что его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. К заявке на участие прилагаются документы, содержащие информацию:

- о государственной регистрации участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

- о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий;

- об основных направлениях деятельности участника отбора;

- о наличии квалифицированных работников;

- об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;

- о наличии предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ;

- о наличии производственной базы (уровень технической оснащенности);

- о текущей загрузке участника отбора (наличие заключенных договоров на выполнение соответствующих видов работ);

- об основных фондах (балансовый отчет участника отбора за последний отчетный период);

- о наличии задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за последние три года;

- о субподрядчиках, которых участник отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также о наличии у них лицензий на выполнение соответствующих видов работ;

- об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника отбора.

8. По мере подачи заявок на участие конкурсная комиссия рассматривает их соответствие требованиям, установленным документацией по отбору подрядной организации.

9. Конкурсная комиссия.

9.1. Конкурсная комиссия формируется организатором отбора за 10 календарных дней, предшествующих публикации извещения о проведении открытого конкурса.

9.2. В состав конкурсной комиссии могут быть включены представители Администрации города, собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме, общественной организации, иные лица по решению организатора отбора.

9.3 Заседание конкурсной комиссии проводит председатель конкурсной комиссии, определяемый организатором отбора. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии ее заседание проводит заместитель председателя конкурсной комиссии, определяемый организатором отбора из числа членов конкурсной комиссии.

9.4. Решения конкурсной комиссии принимаются путем открытого голосования и считаются правомочными, если на ее заседании присутствует не менее чем 2/3 ее состава.

9.5. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии голос председателя конкурсной комиссии (а при его отсутствии - заместителя председателя конкурсной комиссии) является решающим.

9.6. Решения конкурсной комиссии отражаются в протоколе заседания конкурсной комиссии, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. В протоколе заседания конкурсной комиссии обязательно должны быть указаны особые мнения членов конкурсной комиссии (при наличии).

9.7. Члены конкурсной комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках обора и сведений, содержащихся в конкурсных заявках, до опубликования результатов отбора. Члены конкурсной комиссии не вправе проводить переговоры с участниками отбора во время процедур проведения отбора, за исключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.

10. После окончания приема заявок на участие конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в целях определения победителя отбора подрядной организации в течение трех дней.

Конкурсная комиссия проводит оценку заявок на участие на основе системы показателей, указанных в документации по отбору подрядной организации (приложение 2 к настоящему порядку).

Общее максимальное количество баллов по четырем критериям определяется в соответствии с таблицами 1, 2, 3, 4 приложения 2 к настоящему порядку.

11. Победителем в отборе подрядной организации признается участник отбора, заявка на участие, которого, по оценке конкурсной комиссии, наиболее соответствует документации по отбору подрядной организации. Победителю отбора подрядной организации присваивается порядковый номер. Остальным участникам отбора по мере соответствия их заявок на участие требованиям документации по отбору подрядной организации присваиваются номера в порядке возрастания.

12. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если не подано ни одной заявки на участие либо все поданные заявки на участие не подлежат рассмотрению. После этого заказчик имеет право самостоятельно заключить договор с подрядной организацией, соответствующей требованиям документации по отбору подрядной организации и на определенных в ней условиях.

13. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если на момент рассмотрения и оценки поданных заявок на участие конкурсной комиссии будет представлена только одна заявка на участие, соответствующая требованиям документации по отбору подрядной организации. После этого заказчик вправе заключить с единственным участником отбора договор на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома на условиях поданной им заявки на участие.

14. Заказчик и подрядная организация, выигравшая конкурс, подписывают протокол заседания конкурсной комиссии об отборе подрядной организации в день проведения заседания конкурсной комиссии, который имеет силу договора.

15. В протоколе заседания конкурсной комиссии об отборе подрядной организации указываются:

- выполняемые работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (краткое описание);

- наименования и адреса всех участников отбора подрядной организации, подавших заявки на участие;

- перечень участников отбора, заявки которых конкурсной комиссией не рассматривались, и причины не рассмотрения таких заявок;

- определение соответствия требованиям документации по отбору подрядной организации поданных заявок на участие и обоснование данного решения;

- наименование победителя отбора подрядной организации.

16. После утверждения протокола заседания конкурсной комиссии об отборе подрядной организации его копии предоставляются участникам отбора по их требованию.

17. Организатор отбора в трехдневный срок после утверждения протокола заседания конкурсной комиссии об отборе подрядной организации направляет победителю отбора уведомление с предложением о заключении договора на выполнение работ.

18. Договор на выполнение (приложение 3 к настоящему порядку) заключается в срок, установленный документацией по отбору.

19. Если победитель отбора в установленный документацией по отбору срок не заключает с заказчиком договор на выполнение работ, заказчик вправе предложить заключить договор на выполнение работ с другим участником отбора подрядной организации, заявка на участие которого по своему соответствию требованиям документации по отбору подрядной организации признана следующей за заявкой на участие победителя отбора.

Приложение 1
к порядку отбора
подрядной организации
на выполнение работ

Заявка
на участие в отборе подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома

Полное и сокращенное наименование участника отбора

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Прежнее наименование участника отбора (если оно было изменено) и дата

смены наименования

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Дата, место и орган регистрации участника отбора

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Банковские реквизиты

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Дата

Подпись руководителя

МП

Приложение 2
к порядку отбора
подрядной организации
на выполнение работ

Ведомость
оценки предложения подрядной организации

Ф.И.О. члена конкурсной комиссии

____________________________________________________________________

Наименование организации ____________________________________________

Адрес многоквартирного дома__________________________________________

Дата проведения отбора ______________________________________________

N п/п	Критерии отбора	Максимальное количество баллов*	Набранное количество баллов	Примечания и рекомендации**
1.	Квалификационный состав специалистов участника отбора
2.	Наличие производственной базы (техническая оснащенность)
3.	Цена договора
4.	Сроки выполнения работ

Примечания: *цена договора, предложенная участником открытого конкурса, не может быть ниже более чем на 10% от начальной (максимальной) цены договора, установленной конкурсной документацией.

Критерий оценивается по предложенной в заявке участника открытого конкурса цене договора;

**в примечаниях рекомендуется учитывать стаж и опыт работы по годам в сфере благоустройства (асфальтирования) дворовых территорий.

Итоговая ведомость
оценки предложения подрядной организации

Адрес многоквартирного дома ______________________________________

Дата проведения отбора ___________________________________________

Ф.И.О. члена конкурсной комиссии	Количество баллов, выставленных каждым членом конкурсной комиссии			Комментарии
	наименование участника 1	наименование участника 2	наименование участника 3
Общая сумма баллов, выставленных членами конкурсной комиссии
Количество набранных баллов*

* Общая сумма баллов, выставленная всеми членами конкурсной комиссии / на число членов конкурсной комиссии = Количество набранных баллов.

Подписи членов конкурсной комиссии:

__________________________________     ____________________

__________________________________     ____________________

__________________________________     ____________________

__________________________________     ____________________

__________________________________     ____________________

Таблица 1

Балльная оценка
ранжированных заявок по критерию "Цена договора"

Критерий	Максимальное количество баллов	Результат ранжирования заявок	Присваиваемое количество баллов
Цена договора	40	1	40
		2	30
		3	20
		4	10
		5 и более	0

Таблица 2

Балльная оценка
ранжированных заявок по критерию "Срок выполнения работ"

Критерий	Максимальное количество баллов	Результат ранжирования заявок	Присваиваемое количество баллов
Срок выполнения работ	30	1	30
		2	25
		3	20
		4	10
		5 и более	0

Таблица 3

Начисление штрафных санкций
по подкритериям критерия "Квалификационный состав специалистов участника отбора"

Критерий	Максимальное количество баллов	Подкритерии	Показатель подкритерия (ед.)	Количество штрафных баллов
Квалификационный состав специалистов участника отбора	20	опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)	2 и более	0
			1	5
			0	10
		квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет	0
			2 и более с опытом работы более 5 лет	5
			в остальных случаях	10
		соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)	0	0
			1	5
			2 и более	10
		сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года	0	0
			1	5
			2 и более	10

Примечания: *под успешно завершенными объектами понимаются объекты благоустройства, превышение стоимости и сроков выполнения работ, на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда;

**под объектом-аналогом понимается объект благоустройства, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ;

***под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее пяти лет.

Таблица 4

Балльная оценка
ранжированных заявок по критерию "Наличие производственной базы"

Критерий	Максимальное количество баллов	Результат ранжирования заявок	Присваиваемое количество баллов
Наличие производственной базы	10	1	10
		2	5
		3	0

Приложение 3
к порядку отбора
подрядной организации
на выполнение работ

Форма примерного договора
подряда на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

"____" ___________ 20__ года

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________,

                     (полное наименование заказчика)

в лице ______________________________________________________________, действующего на основании ___________________ (далее - Заказчик) с одной стороны и ___________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

в лице ________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________ (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем "Стороны" заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по благоустройству ____________________ (далее - работы) территории многоквартирного дома (далее - объект), расположенного по адресу: ____________________________, в соответствии с технической, проектной и сметной документацией, прилагаемой к настоящему Договору.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет_____________ рублей (указывается цена предложения победителя отбора или конкурса и стоимость работ цифрой и прописью), в том числе НДС __________ рублей (если подрядная организация освобождена от уплаты НДС, то делается запись "не облагается").

Стоимость по видам работ составляет:

_________________________________________________________ рублей,

                                 (вид работ)

__________________________________________________________рублей;

                                 (вид работ)

__________________________________________________________рублей.

                                 (вид работ)

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с настоящим Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _________ N __________ от "___" _______20__ г. (указывается протокол об итогах конкурса на право заключения договора).

2. Обеспечение исполнения обязательств подрядчика

2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору является ______________ (указывается способ обеспечения: банковская гарантия, залог денежных средств или иные способы обеспечения обязательств, предусмотренные законодательством) на сумму ______________ рублей (не менее 10% общей стоимости Договора, в случае если им предусмотрена выплата аванса, то не менее размера авансового платежа). Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания настоящего Договора Сторонами.

2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является _____________ (указывается в соответствии с выбранным Заказчиком вариантом обеспечения исполнения обязательств) на сумму _________ рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении благоустройства по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по благоустройству территории объекта по всем видам работ.

3. Порядок оплаты работ

3.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере _____% от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, в сумме ______________________ рублей выплачивается в течение 7 рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами (если благоустройство включает небольшое количество видов и объемов работ, не требует длительного времени их выполнения (до двух месяцев), авансовый платеж Подрядчику в Договоре может не предусматриваться).

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании исполнительной документации, предоставленной в полном объеме (проекта производства работ, с приложением календарного графика выполнения работ, актов освидетельствования скрытых работ сертификатов, соответствия (декларации о соответствии) применяемых материалов, технических паспортов, подтверждающих качество и срок годности материалов, протокола испытания вырубки асфальтобетона, актов и исполнительных схем на выполнение демонтажных работ, документов, подтверждающих вывоз строительного мусора с приложением транспортной схемы. Надлежащим образом оформленных журналов КС-6, КС-6а. Исполнительная документация представляется в двух экземплярах в бумажном исполнении и на электронном носителе.), акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

Платежи на расчетный счет Подрядчика осуществляются по мере поступления денежных средств из бюджета муниципального образования городской округ город Сургут в виде субсидий, выделенных Заказчику на осуществление мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и средств собственников.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок начала работ: не позднее "____" ___________20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора.

4.2. Срок окончания работ: не позднее "____" __________20___года.

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.

5. Заказчик

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1. Передать Подрядчику по акту объект в течение ________ дней со дня подписания Договора Сторонами.

5.1.2. Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2, справки по форме КС-3, исполнительную документацию.

5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. Подрядчик

6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:

6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1 настоящего Договора.

6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4. Разместить за свой счет на ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, Ф.И.О. Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации.

6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ.

6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2 настоящего Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

7. Выполнение работ

7.1. Заказчик назначает представителя на выполнение функции технического надзора.

Полномочным представителем Заказчика является

________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:

____________________________________________________________________

          (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6. Участие в работе приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и (или) записываются в журнал производства работ.

7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19.04.2004 N 70 "Организация строительства".

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, - документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

8. Сдача и приемка объектов в эксплуатацию

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) - "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий" (в ред. Изменений N 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 (пяти) дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируются перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2. Гарантийный срок составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2 (двух) дней с даты, получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг, которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

10. Ответственность сторон

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору.

10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (одного процента) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора (пункты 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение двух дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пяти десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6. Указанные в настоящем разделе штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11. Внесение изменений в техническую документацию

11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется.

11.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1 дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.3. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 11.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме, с предоставлением обосновывающих документов, подтверждающих наступление форс-мажорных обстоятельств.

12.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продлились более _____________ (указать срок), то любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом другую Сторону за ___________ (указать количество) календарных дней. В этом случае Стороны обязаны произвести взаиморасчеты в течение 14 (четырнадцати) календарных дней.

12.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

13. Порядок расторжения договора

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае нарушений Подрядчиком следующих условий Договора:

13.1.1. Если в течение 10 (десяти) дней с даты, подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора.

13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10 (десяти) дней с установленной в пункте 4.1 настоящего Договора даты начала Работ.

13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении настоящего Договора в соответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет за ________ (указать количество) календарных дней Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

13.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 (десяти) дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 (десяти) дней.

14. Разрешение споров

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

15. Особые условия

15.1.___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(рекомендуется указывать, что календарные сроки выполнения работ и сроки завершения отдельных этапов работ определяются календарным планом работ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком; оплата Подрядчиком за использование поставляемых энергоресурсов на возводимые временные здания и сооружения осуществляется за счет собственных средств; обязанность Подрядчика по страхованию объекта строительства в соответствии со ст. 742 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

16. Прочие условия

16.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 10-дневный срок со дня таких изменений.

16.3. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: один экземпляр Заказчику, один экземпляр Подрядчику.

16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

17. Приложения к настоящему договору

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

(указывается техническая и сметная документация по каждому виду работ)

18. Адреса и реквизиты сторон

18.1. Заказчик: ____________________________________________________

Местонахождение: _________________________________________________

Реквизиты: _______________________________________________________

18.2. Подрядчик: ___________________________________________________

Местонахождение: _________________________________________________

Реквизиты: _______________________________________________________

Подписи сторон

Заказчик	Подрядчик
"_____"____________ 20____г.	"_____"___________ 20____ г.
М.П.	М.П.