Постановление местной администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 4 февраля 2016 г. N 17 "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство" (с изменениями и дополнениями)

Постановление местной администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
от 4 февраля 2016 г. N 17
"Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Земельным Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", местная администрация Майского муниципального района постановляет:

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Слова "Земельным Кодекса" следует читать: "Земельным Кодексом"

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство" на территории Майского муниципального района.

2. Отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства (А.П. Чубарь) разместить административный регламент на официальном сайте местной администрации Майского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации Майского муниципального района Н.В. Тимошенко.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава местной администрации Майского муниципального района

Кислицын А.Н.

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги "Продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство"
(утв. постановлением местной администрации Майского муниципального района
от 4 февраля 2016 г. N 17)

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги "Продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство" (далее - регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий при предоставлении муниципальной услуги, а также определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Предоставление муниципальной услуги "Продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство" на территории Майского муниципального района осуществляется в соответствии со следующими нормативными актами:

- Конституцией Российской Федерации;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 24.12.2004 N 190-ФЗ;

- Федеральным законом от 29 октября 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации";

- Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. N 136-ФЗ;

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (в последней редакции);

- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 2015 года N 117/пр "Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию";

- Положением об отделе строительства, архитектуры, территориального планирования, утвержденным постановлением главы местной администрации Майского муниципального района от 27.01.2010 года N 42;

- Решением Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 19.03.2008 г. N 119 "Об уполномоченном органе местного самоуправления осуществляющим контроль в сфере регулирования градостроительной деятельностью на территории Майского муниципального района"

Раздел 2. Требования к порядку исполнения и предоставления муниципальной услуги

2.1. Заявителями, имеющими право получить муниципальную услугу "Продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство" (далее - муниципальная услуга), могут выступать застройщики - физические или юридические лица, обеспечивающие на принадлежащих им земельных участках строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на территории Майского муниципального района (далее - заявитель);

2.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 2.1. настоящего регламента, могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке.

2.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги:

2.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется местной администрацией Майского муниципального района (далее - администрация) через отдел архитектуры, строительства и территориального планирования местной администрацией Майского муниципального района (далее - отдел) по адресу:

КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68, 2-й этаж, каб. N 36, телефон 2-27-26.

Адрес официального сайта местной администрации Майского муниципального района www.mayadmin-kbr.ru.

Адрес электронной почты местной администрации Майского муниципального района: E-mail: adminmaysk@list.ru.

График работы Отдела

понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00 ч.

Обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00 ч.,

Выходные дни: суббота, воскресенье.

Адрес федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)":www.gosuslugi.ru.

2.3.2. Заявитель, либо его представитель, может также обратиться за получением необходимой информации в Государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики" (далее - ГБУ "МФЦ") по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9;

график работы:

понедельник-пятница - с 9.00 ч. до 20.00 ч., без перерыва,

суббота - с 9.00 ч. до 14.00, выходной - воскресенье.

Телефон для справок в ГБУ "МФЦ": 8 (8662) 42-10-21;

Адрес электронной почты ГБУ "МФЦ": gbu@mail.mfckbr.ru

Адрес официального сайта ГБУ "МФЦ": МФЦКБР.РФ;

2.3.3. Информирование о процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться в устной и письменной форме. Информация о предоставлении муниципальной услуги является открытой, общедоступной и предоставляется бесплатно. По телефону, при личном обращении, либо письменном обращении, должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресовывается должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги, или же заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию;

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- выдача разрешения на продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство с внесенной в него записью о продлении срока строительства, или с внесенными изменениями;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги включает срок межведомственного взаимодействия органов власти и организаций в процессе предоставления муниципальной услуги и не может превышать 30 дней.

2.6. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.7. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:

- места информирования и ожидания должны соответствовать установленным санитарным требованиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов;

- места приема и предоставления консультаций должны соответствовать комфортным условиям для заявителя и оптимальным условиям работы для специалистов.

2.8. На информационном стенде размещаются график приема граждан, перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и образец заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги.

2.9. На официальном сайте местной администрации Майского муниципального района в сети "Интернет" и в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" размещается вся необходимая информация для получения муниципальной услуги.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Последовательность предоставления муниципальной услуги представлена блок-схемой (приложение N 3 к административному регламенту) и включает в себя следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- рассмотрение заявления и представленных документов, формирование и направление межведомственных запросов, подготовка проекта решения на продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешения на строительство объектов капитального строительства или отказа;

- выдача продленного, измененного разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство объектов капитального строительства или отказа в выдаче разрешения на продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешения на строительство объектов капитального строительства, с указанием причин отказа.

3.2. Основанием для получения муниципальной услуги является обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги с соответствующим заявлением и необходимыми документами в Местную администрацию Майского муниципального района, а также посредством почтовой связи или в электронной форме.

3.3. Заявление о продлении срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, подается заинтересованным лицом лично, либо почтовым отправлением с приложением необходимых документов, в том числе в электронной форме по электронной почте.

3.4. Заявление с прилагаемыми документами принимаются и регистрируются в день поступления должностными лицами администрации, ответственными за делопроизводство путем произведения записи в журнале регистрации входящей документации. Документы не прошедшие регистрацию к рассмотрению не принимаются.

3.5. В течение рабочего дня, следующего за днем регистрации, заявление с прилагаемыми документами докладываются главе местной администрации Майского муниципального района. Глава местной администрации Майского муниципального района направляет заявление заместителю главы, курирующему отдел архитектуры, строительства и территориального планирования. В трехдневный срок с момента регистрации обращения заместитель главы направляет поручение о рассмотрении начальнику отдела архитектуры, строительства и территориального планирования.

3.6. Начальник отдела, получивший на рассмотрение пакет представленных документов, в течение пяти дней проводит проверку на наличие и соответствие документов, прилагаемых к заявлению, в соответствии с настоящим регламентом.

3.7. В случае если заявитель не представил по собственной инициативе документы, получаемые по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия, ответственный за направление, прием и обработку межведомственных запросов формирует и направляет межведомственный запрос в соответствующий орган для получения необходимой информации.

3.8. По результатам экспертизы документов, при установлении соответствия представленных документов установленным требованиям, начальник отдела поручает ведущему специалисту отдела подготовку проекта решения на продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство по установленной форме, либо подготовку ответа об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство с указанием причин отказа.

3.9. Проект решения на продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство согласовывается с первым заместителем главы местной администрации, начальником Управления правовых и имущественных отношений и подписывается главой местной администрации Майского муниципального района.

3.10. Продленный срок действия указывается в оригиналах разрешений на строительство, один экземпляр которого возвращается заявителю, второй вместе с заявлением и копиями документов, приложенными к заявлению остается в архиве отдела.

3.11. Результатом выполнения административной услуги по внесению изменений в разрешение на строительство является выдача заявителю одного экземпляра решения о внесении изменений в разрешение на строительство. Второй экземпляр решения вместе с заявлением и копиями документов, приложенными к заявлению остается в архиве отдела.

3.12. В случае наличия оснований для отказа в соответствии с разделом 5 настоящего регламента заинтересованному лицу готовится отказ в продлении срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство и в течение 30 дней направляется уведомление об отказе с указанием причин отказа.

Раздел 4. Перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги

4.1. Перечень документов, необходимых для продления срока действия ранее выданного разрешения на строительство объекта капитального строительства:

1) заявление о продлении срока действия разрешения на строительство застройщик подает не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения в соответствии с пунктом 20 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ (приложение N 1 к настоящему административному регламенту):

2) копия паспорта заявителя;

3) оригинал ранее выданного разрешения на строительство;

4) правоустанавливающие документы на земельный участок;

5) градостроительный план земельного участка;

6) проект организации строительства, откорректированный на срок продления разрешения на строительство;

7) договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве в отношении каждого участника долевого строительства (если застройщиком привлекаются денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве, а также застройщик выбрал способ обеспечения исполнения обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве - страхование).

8) договор поручительства за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (если застройщиком привлекаются денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве, а также застройщик выбрал способ обеспечения исполнения обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве - поручительство банка).

9) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса);

4.2. Перечень документов, необходимых для продления срока действия ранее выданного разрешения на строительство объектов индивидуального жилищного строительства:

1) заявление о продлении срока действия разрешения на строительство застройщик подает не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения в соответствии с пунктом 20 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ (Приложение N 1);

2) копия паспорта заявителя;

3) оригинал ранее выданного разрешения на строительство;

4) правоустанавливающие документы на земельный участок;

5) градостроительный план земельного участка;

4.3. Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 6 пункта 4.1. и в подпунктах 1, 2, 3, пункта 4.2. представляются заявителем самостоятельно.

4.4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 4, 5, 7, 8, 9 пункта 4.1. и в подпунктах 4, 5 пункта 4.2. настоящего Административного регламента, запрашиваются органом местного самоуправления в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

4.5. Перечень документов необходимых для внесения изменений в ранее выданное разрешение на строительство объекта капитального строительства (на любом из следующих оснований):

4.5.1. После выдачи разрешения на строительство произошла смена правообладателя земельного участка;

4.5.2. После выдачи разрешения на строительство произошло изменение границ земельного участка путем объединения земельных участков;

4.5.3. После выдачи разрешения на строительство произошло изменение границ земельного участка путем раздела, перераспределения, выдела.

1) заявление о внесении изменений в разрешение на строительство (приложение N 2 к настоящему Административному регламенту);

2) копия паспорта;

3) оригинал ранее выданного разрешения на строительство;

4) правоустанавливающие документы на земельный участок;

5) постановление (распоряжение) об образовании земельных участков путем объединения или раздела, перераспределении, выдела;

6) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, в случае образования земельного участка путем раздела, перераспределения, выдела;

7) откорректированная проектная документация в части вносимых изменений;

8) положительное заключение государственной экспертизы откорректированной проектной документации (для объектов капитального строительства, определенных ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

9) постановление об изменении адреса (для внесения изменений в адрес).

10) уведомление о переходе прав на земельный участок (если основания внесения изменений в разрешение на строительство является смена правообладателя земельного участка);

11) уведомление об образовании земельного участка (если основанием внесения изменений в разрешение на строительство является изменение границ земельного участка путем объединения земельных участков, раздела, перераспределения, выдела);

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

4.7. Перечень документов, необходимых для внесения изменений в ранее выданное разрешение на строительство объектов индивидуального жилищного строительства:

1) заявление (приложение N 2 к настоящему административному регламенту);

2) оригинал ранее выданного разрешения на строительство;

3) правоустанавливающие документы на земельный участок;

4) постановление об образовании земельных участков путем объединения или раздела, перераспределении, выдела;

5) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, в случае образования земельного участка путем раздела, перераспределения, выдела;

6) откорректированная схема планировочной организации земельного участка;

7) постановление об изменении адреса (для внесения изменений в адрес).

4.8. Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 7, 8 пункта 4.6. и в подпунктах 1, 2, 6, пункта 4.7. представляются заявителем самостоятельно.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца и далее по тексту допущена опечатка. Имеются в виду подпункты пункта 4.5, а не пункта 4.6

4.9. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 4, 5, 6, 9, 10, 11 пункта 4.6. и в подпунктах 4, 5 пункта 3, 4, 5, 7. настоящего Административного регламента, запрашиваются органом местного самоуправления в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Слова "в подпунктах 4, 5 пункта 3, 4, 5, 7" следует читать: "в подпунктах 3, 4, 5, 7 пункта 4.7"

Раздел 5. Отказ в продлении срока действия разрешения на строительство, внесении изменений в разрешение на строительство

5.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги по продлению срока действия разрешения на строительство является:

5.1.1. Подача застройщиком заявления менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия разрешения на строительство;

5.1.2. Если строительство, реконструкция, объекта капитального строительства не начаты до истечения срока разрешения на строительство;

5.1.3. Непредставление документов, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 6 пункта 4.1. и в подпунктах 1, 2, 3, пункта 4.2. настоящего Административного регламента.

5.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги по внесению изменений в разрешение на строительство являются:

5.2.1. Отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1-4 части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в части 21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5.2.2. Недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка;

5.2.3. Несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации

5.2.4. Непредставление документов, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 7, 8 пункта 4.6. и в подпунктах 1, 2, 6, пункта 4.7. настоящего Административного регламента;

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

2.12.5. Несоответствие документов, представленных заявителем, требованиям установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае выдачи такого разрешения).

5.3. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги нет.

5.4. Оснований для приостановления муниципальной услуги нет.

Раздел 6. Формы контроля за исполнением административного регламента

6.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляет начальник отдела строительства, архитектуры и территориального планирования ответственный за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

6.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником отдела проверок по соблюдению и исполнению работниками отдела сроков исполнения муниципальной услуги и иных положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов. Ответственность за несоблюдение сроков исполнения несет непосредственно исполнитель.

6.3. Начальник отдела строительства, архитектуры и территориального планирования несет ответственность за организацию работы специалистов отдела, за соблюдение порядка рассмотрения, за неполное и некачественное предоставление муниципальной услуги.

6.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включающий в себя проведение проверок, выявление и нарушение прав заявителя, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц осуществляет первый заместитель главы местной администрации Майского муниципального района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности.

6.5. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителя, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.6. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях.

Раздел 7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействий) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги

7.1. Заявитель может обратиться с заявлением или жалобой на действия (бездействия) и решения должностного лица органа местного самоуправления, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги в администрацию к первому заместителю Главы администрации Майского муниципального района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности.

7.1.2. Заявитель имеет право подать жалобу на решение или действия (бездействие) ГБУ "МФЦ" и (или) их должностных лиц, государственных служащих при предоставлении государственных услуг в соответствии с законодательством.

7.2. В случае получения неудовлетворительного решения, принятого в ходе рассмотрения обращения, заинтересованное лицо имеет право обратиться к Главе администрации или в уполномоченные государственные органы.

7.3. В случае если обращение содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органов местного самоуправления, заинтересованному лицу дается ответ, разъясняющий порядок обращения в соответствующие органы государственной власти.

7.4. Обращение может быть как устным, так и письменным, в том числе в электронной форме по электронной почте: E-mail:. adminmaysk@list.ru или mfc@uslugikbr.ru.

При устном обращении прием заинтересованных лиц осуществляется в приемные дни первым заместителем главы местной администрации Майского муниципального района Ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

Письменное обращение должно содержать:

- наименование органа, в которое лицо направляет письменное обращение;

- фамилию, имя, отчество (в случае обращения индивидуального предпринимателя), либо полное наименование заинтересованного лица (в случае обращения юридического лица);

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

- предмет жалобы;

- причину несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействием);

- документы, подтверждающие изложенные обстоятельства;

- личную подпись обратившегося индивидуального предпринимателя либо руководителя юридического лица и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии.

7.5. Требования, предъявляемые к жалобе в электронной форме, аналогичны требованиям к жалобе в письменной форме.

В случае если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо администрации вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в местную администрацию Майского муниципального района.

7.6. Письменная жалоба и жалоба по электронной почте должны быть рассмотрены местной администрацией Майского муниципального района в течение 15 дней со дня их регистрации в местной администрации Майского муниципального района, в исключительных случаях, когда для проверки и решения поставленных в жалобе вопросов, требуется более длительный срок, допускается продление главой местной администрации Майского муниципального района сроков ее рассмотрения, но не более чем на 5 дней, о чем сообщается заявителю, подавшему жалобу, в письменной форме с указанием причин продления.

7.7. Заинтересованные лица вправе обжаловать нарушения положений Административного регламента, допущенные должностными лицами, ответственными за его выполнение в судебном порядке. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды общей юрисдикции и арбитражные суды, определяются законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.

7.8. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные (в том числе в электронной форме) и устные с согласия заявителя ответы.

Приложение N 1

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

"Продление срока действия разрешения

на строительство, внесение изменений

в разрешение на строительство"

Главе местной администрации

Майского муниципального района

__________________________________

Застройщик _________________________________________________________

                (ф.и.о. физического лица или полное наименование

                       организации - юридических лиц)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

             (почтовый индекс и адрес, телефон, факс,

              электронный адрес почты, Интернет-сайт)

Заявление
о продлении срока действия разрешения на строительство

Прошу продлить разрешение на строительство (реконструкцию, ) от

"______" _______________ 20______ г. N ________________________________,

срок действия которого установлен до "_______" ________________ 20______ г.

наименование объекта ________________________________________________

                              указать наименование объекта,

на земельном участке по адресу: _______________________________________

___________________________________________________________________

                /город, улица, номер участка/

площадью ________________ кв. м, кадастровый N ________________________

На срок до "_____" ________________________ 20____ г.

В связи с тем, что: ___________________________________________________

___________________________________________________________________

    /причины невыполнения условия об окончании срока строительства

               объекта капитального строительства/

___________________________________________________________________

Приложение на ____________ листах.

Застройщик

_________________ ____________________ _____________________________

М.П.   /должность/       /подпись/              /Ф.И.О./

Дата "_____" _______________ 20_____ г.

Приложение N 2

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

"Продление срока действия разрешения

на строительство, внесение изменений

в разрешение на строительство"

Главе местной администрации

Майского муниципального района

__________________________________

Застройщик _________________________________________________________

                (ф.и.о. физического лица или полное наименование

                       организации - юридических лиц)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

             (почтовый индекс и адрес, телефон, факс,

              электронный адрес почты, Интернет-сайт)

Заявление
о внесение изменений в разрешение на строительство

Прошу внести изменения в разрешение на строительство

от "____" _____________ 20____ г. N ____________________________________

наименование объекта ________________________________________________

                             /указать наименование объекта,

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

на земельном участке по адресу: _______________________________________

                                  /город, улица, номер участка/

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

площадью _____________ кв. м, кадастровый N ___________________________

В связи с тем, что ____________________________________________________

                       /указать причину внесения изменений/

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Приложение на ____________ листах.

Застройщик

_________________ ____________________ _____________________________

М.П.   /должность/       /подпись/              /Ф.И.О./

Дата "_____" _______________ 20_____ г.

Приложение N 3

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

"Продление срока действия разрешения

на строительство, внесение изменений

в разрешение на строительство"

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги "Продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство"

"Блок-схема предоставления муниципальной услуги "Продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство"