Приложение 1. Документация по проведению предварительного отбора подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Камчатского края N 1-ПО/16

Приложение 1
к приказу Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Камчатского края
от 26 октября 2016 г. N 645

Извещение
о проведении предварительного отбора подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Камчатского края

Предмет и номер предварительного отбора	Предварительный отбор подрядных организаций для включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, в котором содержится информация о подрядных организациях, которые имеют право принимать участие в электронном аукционе на право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, либо у которых могут осуществляться закупки у единственной подрядной организации. Предварительный отбор проводится для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. N 1-ПО/16
Полное наименование, адрес органа по ведению реестра, адрес его электронной почты и номер телефона	Орган по ведению реестра квалифицированных подрядных организаций (далее - Орган по ведению РКПО) - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края. Информация об Органе по ведению РКПО: адрес: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пл. им. В.И. Ленина, д. 1 e-mail: tek1@kamgov.ru телефон: (4152) 42-01-42 сайт: http://www.kamgov.ru/minzkh/ Контактное лицо Органа по ведению РКПО по вопросам, касающимся организации и проведения предварительного отбора подрядных организаций: Ф.И.О.: Слонский Иван Владимирович Тел.: (4152) 42-03-36 e-mail: SotnikovaAS@kamgov.ru
Официальный сайт, на котором размещена документация о проведении предварительного отбора	Документация о проведении предварительного отбора размещена на сайте органа по ведению РКПО по адресу в информационно-коммуникационной сети "Интернет": http://www.kamgov.ru/minzkh/predvaritelnyj-otbor podradnyh-organizacij.
Адрес сайта оператора электронной площадки	Закрытое акционерное общество "Сбербанк - Автоматизированная система торгов" (ЗАО "Сбербанк - АСТ") Официальный сайт оператора электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru/GKH
Период действия результатов предварительного отбора	Период действия результатов предварительного отбора по настоящему извещению - в течение 3 лет с даты принятия решения о включении подрядной организации в реестр квалифицированных подрядных организаций.
Дата и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в предварительном отборе	Дата и время начала приема заявок: 27.10.2016 16 часов 00 минут (время местное). Дата и время окончания приема заявок: 15.11.2016 16 часов 00 минут (время местное).
Дата окончания рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе	Дата окончания рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе: 30.11.2016
Порядок подачи заявки участников предварительного отбора	Заявка на участие в предварительном отборе, а также все сведения и документы, которые входят в ее состав, подаются через оператора электронной площадки в виде электронного документа. Заявка на участие в предварительном отборе должна быть подписана усиленной неквалифицированной электронной подписью. Ключи усиленных неквалифицированных электронных подписей, должны быть созданы и выданы удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

Документация
по проведению предварительного отбора подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Камчатского края

1.	Предмет предварительного отбора	Предварительный отбор подрядных организаций для включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, в котором содержится информация о подрядных организациях, которые имеют право принимать участие в электронном аукционе на право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, либо у которых могут осуществляться закупки у единственной подрядной организации. Предварительный отбор проводится для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.
2.	Орган по ведению реестра	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
3.	Фактический (почтовый) адрес органа по ведению реестра	683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пл. им. В.И. Ленина, д. 1
4.	Юридический адрес органа по ведению реестра	683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пл. им. В.И. Ленина, д. 1
5.	Официальный сайт, на котором размещена документация о предварительном отборе	http://www.kamgov.ru/minzkh/predvaritelnyj-otbor-podradnyh-organizacij
6.	Нормативный правовой акт, определяющий порядок проведения предварительного отбора	Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" (далее по тексту - Положение). Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 21.10.2016 N 629 "О комиссии по проведению предварительного отбора подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме"
7.	Требования к оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Общие требования к выполнению работ (услуг): Обеспечить выполнение всех работ в полном соответствии с требованиями проектной документации (в случае если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности), Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", действующих государственных стандартов, строительных норм и правил, ведомственных строительных норм и других нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих правила выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, установленные в документации об электронном аукционе. Требования безопасности: Соблюдать технические, противопожарные, экологические и иные требования к работам, указанным в документации об электронном аукционе, требования нормативных правовых актов Российской Федерации в области строительства, технические регламенты, правила техники эксплуатации и безопасности (ПТЭ и ПТБ), СП, СНиП, ГОСТ, санитарные нормы и правила, и иные нормативные правовые и технические акты Российской Федерации и Камчатского края. Обеспечить режим работы в соответствии с нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Требования к исполнительной документации: Общий журнал работ вести согласно РД-11-05-2007; Акты освидетельствования скрытых работ и освидетельствования ответственных конструкций оформить согласно РД-11-02-2006; Исполнительные схемы выполнить согласно ГОСТ Р 51872-2002; Производить фотофиксацию скрытых работ и двухстадийную фотофиксацию "до" и "после" производства работ. Требования к сметной документации: Сметы по видам работ, акты формы КС-2 составляются с использованием: - территориальной сметно-нормативной базы Камчатского края (ред. 2014 г.); - МДС 81-35.2004 Методика по определению стоимости строительства; - МДС 81-34.2004 Методика по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним и письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 27.11.2012 N 2536-ИП/12/ГС; - МДС 81-25-2004 Методика по определению величины сметной прибыли и писем Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству N АП-5536/06 от 18.11.2004 и от 27.11.2012 N 2536-ИП/12/ГС; - Ежеквартально публикуемый "Вестник ценообразования и сметного нормирования" публикуемый отделом ценообразования Министерства строительства Камчатского края. - территориального сборника сметных цен на материалы, изделия и конструкции по Камчатскому краю (ТССЦ-2001); - МДС 13-1.99 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий; - приказа Минрегиона России от 01.06.2012 N 220 "О внесении изменений в Методику определения стоимости строительной продукции на территории РФ" (непредвиденные работы и затраты); - постановления Правительства РФ от 21.06.2010 N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства". При утрате силы указанных актов, применяются вновь принятые. Требования к материалам и оборудованию: Обеспечить соответствие применяемых при капитальном ремонте строительных материалов и оборудования требованиям государственных стандартов, технических условий, проектной документации (в случае если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности). Строительные материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта или другие документы, удостоверяющие качество. Заказчик имеет право осуществлять дополнительный контроль качества материалов, оборудования и работ самостоятельно или с привлечением сторонних организаций. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. Требование к графику выполнения работ (услуг): Работы должны проводиться в соответствии с прилагаемым к договору подряда календарным планом. Иные требования: Заказчиком в документации о проведении электронного аукциона могут быть установлены иные требования к оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
8.	Сведения о существенных условиях договора об оказании услуг, которые будут в дальнейшем установлены в документации об электронном аукционе	Предмет договора: Предметом договора является выполнение работ и (или) оказание услуг подрядчиком (исполнителем) по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, включающее один или несколько видов работ (услуг), предусмотренных ч. 1 ст. 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) и ст. 14 Закона Камчатского края от 02.12.2013 N 359 "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае". Цена договора: 1. Определяется по итогам проведения электронного аукциона. 2. Не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в документации о проведении электронного аукциона и извещении о проведении электронного аукциона. 3. Цена договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 10 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ (услуг). 4. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных договором об оказании услуг объемов работ (услуг). Порядок и сроки оплаты работ (услуг): Порядок и сроки оплаты работ (услуг) устанавливаются Заказчиком в документации о проведении электронного аукциона. Оплата выполненных (оказанных) работ (услуг) осуществляется с соблюдением положений ст. 190 ЖК РФ. Порядок и сроки выполнения работ (оказания услуг): Порядок и сроки выполнения работ (оказания услуг) устанавливаются Заказчиком в документации о проведении электронного аукциона. Порядок и сроки приемки выполненных работ (оказания услуг): 1. Порядок и сроки приемки выполненных работ (оказанных услуг) устанавливаются Заказчиком в документации о проведении электронного аукциона. 2. Для проверки соответствия качества и объемов выполненных работ (оказанных услуг), установленных договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Место выполнения работ (оказания услуг): Место выполнения работ (оказания услуг) устанавливается Заказчиком в документации о проведении электронного аукциона в пределах Камчатского края. Обеспечения исполнения договора: Исполнение договора обеспечивается способами, установленными в разделе IV Положения. Гарантийный срок: 1. Условия о гарантийном сроке определяются Заказчиком в документации о проведении электронного аукциона. 2. Срок предоставления гарантий на оказанные услуги и (или) выполненные работы устанавливается Заказчиком с соблюдением положений пункта 3 части 2 статьи 182 ЖК РФ. Ответственность заказчика и исполнителя: Условия договора, предусматривающие ответственность Подрядчика (исполнителя) и Заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, определяются Заказчиком в документации о проведении электронного аукциона.
9.	Ориентировочные адресные перечни многоквартирных домов, на выполнение капитального ремонта общего имущества в которых в дальнейшем будет проводиться электронный аукцион	Ориентировочные адресные перечни многоквартирных домов с указанием видов работ в разрезе календарных периодов утверждены постановлением Правительства Камчатского края от 12.02.2014 N 74-П "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014 - 2043 годы", и размещены на сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.kamgov.ru/minzkh/kapitalnyj-remont-mkd, а также на сайте регионального оператора - fkr.kamchatka.ru. Указанные ориентировочные перечни могут быть скорректированы в соответствии с требованиями ЖК РФ. Приказ Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 24.10.2016 N 636 "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2017 - 2019 годы"
10.	Требования к участникам предварительного отбора	1. Наличие у участника предварительного отбора свидетельства о допуске к работам, установленным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" (далее - приказ Минрегиона РФ N 624), при этом в состав разрешенной деятельности в обязательном порядке должен входить пункт 33. "Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3 Жилищно-гражданское строительство" (с указанием в таком свидетельстве стоимости работ по одному заключаемому договору по осуществлению организации указанных работ) раздела III Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Отсутствие у участника предварительного отбора задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, за исключением случаев, установленных пунктом 27 Положения; 3. Отсутствие у участника предварительного отбора за 3 года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в предварительном отборе, контракта на выполнение работ (оказание услуг), аналогичных предмету предварительного отбора, расторгнутого по решению суда или расторгнутого одной из сторон контракта в случае существенных нарушений участником предварительного отбора условий контракта. 4. Отсутствие процедуры проведения ликвидации в отношении участника предварительного отбора или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника предварительного отбора банкротом и об открытии конкурсного производства. 5. Неприостановление деятельности участника предварительного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату проведения предварительного отбора. 6. Отсутствие конфликта интересов, т.е. случаев, при которых руководитель заказчика, член комиссии по проведению предварительного отбора, должностное лицо заказчика, осуществляющее организационное сопровождение привлечения подрядных организаций, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иных органов управления юридического лица - участника предварительного отбора либо с физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками предварительного отбора, либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями или сестрами), усыновителями указанных физических лиц или усыновленными ими. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 7. Неприменение в отношении участника предварительного отбора - физического лица либо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника предварительного отбора уголовного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или административного наказания в виде дисквалификации. 8. Отсутствие сведений об участнике предварительного отбора в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 9. Отсутствие сведений об участнике предварительного отбора в реестре недобросовестных подрядных организаций, ведение которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном разделом VII Положения. 10. Невозможность для участника предварительного отбора являться юридическим лицом, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территории, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операции в отношении юридических лиц. 11. Наличие у участника предварительного отбора в штате минимального количества квалифицированного персонала, согласно приложению 3 к настоящей документации; 12. Наличие у участника предварительного отбора опыта выполнения работ не менее чем по 3 контрактам за последние 3 года, предшествующие дате подачи заявки на участие в предварительном отборе, по предмету предварительного отбора. При этом минимальный размер стоимости ранее выполненных работ устанавливается в размере 10 процентов указанной в свидетельстве саморегулируемой организации стоимости работ по заключаемому договору об оказании услуг.
11.	Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в предварительном отборе	1. Заявка на участие в предварительном отборе, а также все сведения и документы, которые входят в ее состав в соответствии с настоящим Положением, подаются через оператора электронной площадки в виде электронного документа. Заявка на участие в предварительном отборе должна быть подписана усиленной неквалифицированной электронной подписью. Ключи усиленных неквалифицированных электронных подписей, предназначенные для использования в целях настоящего раздела, должны быть созданы и выданы удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона "Об электронной подписи". 2. Заявка на участие в предварительном отборе должна содержать следующие сведения и документы об участнике предварительного отбора подавшем заявку: а) полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, об адресе юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника предварительного отбора, - для юридического лица; б) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя; в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки на участие в предварительном отборе, - для юридического лица; г) выписка из Единого государственного реестра предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки на участие в предварительном отборе, - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя; д) копии учредительных документов участника предварительного отбора - для юридического лица; е) нотариально заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства, полученный не ранее чем за 6 месяцев до дня подачи заявки на участие в предварительном отборе, - для иностранных лиц; ж) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника предварительного отбора; 3. Следующие документы, подтверждающие соответствие участника предварительного отбора требованиям, установленным пунктом 23 положения: а) копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к работам, установленным приказом Минрегиона РФ N 624 (далее - свидетельство саморегулируемой организации), при этом в состав разрешенной деятельности в обязательном порядке должен входить пункт 33. "Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3 Жилищно-гражданское строительство" (с указанием в таком свидетельстве стоимости работ по одному заключаемому договору по осуществлению организации указанных работ) раздела III Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. б) справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, полученная не ранее 1 января года, в котором подается заявка, или нотариально заверенная копия такой справки; в) расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федерал