Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
к постановлению
Администрации города Вологды
от 1 августа 2016 г. N 930
См. данную форму в редакторе MS-Word
"Утверждена
постановлением
Администрации города Вологды
от 9 января 2014 года N 3
Форма(1)
Муниципальный контракт(2) N___________
на ___________________________________
г. Вологда "__" ______ 20__ года
_________________________________________________________________________
________________________, действующее от имени муниципального образования
"Город Вологда", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________,
действующего на основании ______________________________________________,
с одной стороны, и _____________________, в лице _______________________,
действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем "Поставщик
(Подрядчик, Исполнитель)", с другой стороны, заключили настоящий
муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.
1. Предмет контракта
1.1. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязуется поставить
(выполнить, оказать)______________________________________ (далее - Товар
(работы, услуги)), в соответствии с ____________________________, в сроки
и на условиях, предусмотренные в контракте, а Заказчик обязуется принять
и оплатить поставленный Товар (выполненные работы, оказанные услуги).
1.2. Предусмотренные настоящим контрактом Товары (работы, услуги)
поставляются (выполняются, оказываются) в соответствии с условиями
проведенного _______________________, победителем которого стал Поставщик
(Подрядчик, Исполнитель) (протокол __________ от "___" _______ 20___ г.).
1.3. Количество Товара (объем работы, услуги): ____________________.
1.4. Сроки поставки Товара (выполнения работы, оказания услуги): ___
________________________________________________________________________.
1.5. Место поставки Товара (выполнения работы, оказания услуги): ___
________________________________________________________________________.
1.6. Муниципальному образованию, от имени которого заключен
настоящий контракт, принадлежит исключительное право использовать
произведение архитектуры, градостроительства или садово-паркового
искусства, созданное в ходе выполнения настоящего контракта, путем
разработки проектной документации объекта капитального строительства
на основе указанного произведения, а также путем реализации произведения
архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства.(3)
1.7. Заказчик гарантирует оплату поставленного Товара (выполненной
работы, оказанной услуги) за счет средств ______________________________.
1.8. ...
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1.
...
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Многократно использовать проектную документацию объекта
капитального строительства, разработанную на основе произведения
архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, без
согласия автора произведения архитектуры, градостроительства или
садово-паркового искусства.(4)
2.2.2. ...
2.3. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязан:
2.3.1. К исполнению контракта привлекать субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в объеме _____________________
(указать процент от цены контракта).(5)
2.3.2. Предоставлять Заказчику информацию о всех соисполнителях,
субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком
(Подрядчиком, Исполнителем), цена которого или общая цена которых
составляет более чем десять процентов цены контракта.(6)
...
2.4. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе:
...
3. Порядок поставки (выполнения, оказания)
и приемки товара (работы, услуги)
3.1. Поставка Товара (выполнение работы, оказание услуги)
осуществляется __________________________________________________________
________________________________________________________________________.
3.2. Заказчик осуществляет приемку поставленного Товара (выполненной
работы (ее результатов), оказанной услуги) в части соответствия его
количества, комплектности (объема) требованиям, установленным контрактом.
3.4. Приемка осуществляется в следующем порядке: ___________________
в течение ___________ дней с ___________________________________________.
3.5. Результат приемки оформляется в следующем порядке: ____________
в течение ___________ дней с ____________________________.
3.6. С даты приемки результатов выполнения проектных и (или)
изыскательских работ исключительные права на результаты выполненных
проектных и (или) изыскательских работ принадлежат муниципальному
образованию, от имени которого выступает Заказчик.(7)
3.7. Результатом выполненной работы по настоящему контракту является
проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных
изысканий.(8)
3.8. Проектная документация и (или) документ, содержащий результаты
инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных
и (или) изыскательских работ по настоящему контракту при наличии
положительного заключения экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий.(9)
3.9. Результатом выполненной работы по настоящему контракту является
построенный и (или) реконструированный объект капитального строительства,
в отношении которого получено заключение органа государственного
строительного надзора о соответствии построенного и (или)
реконструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов, и заключение федерального государственного экологического
надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.(10)
3.10. Заказчик в течение десяти рабочих дней с даты приемки объекта
капитального строительства и представления Подрядчиком имеющихся у него
документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации для получения заключения органа государственного
строительного надзора о соответствии построенного и (или)
реконструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов, и заключения федерального государственного экологического
надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, направляет представленные документы
в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской
Федерации на выдачу указанных заключений. Заказчик в течение десяти
рабочих дней с даты получения соответствующего заключения (заключений)
и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, направляет документы
в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию.(11)
...
4. Качество товара (работы, услуги).
Гарантийные обязательства
4.1.
...
5. Цена контракта и порядок расчетов.
Банковское сопровождение контракта
5.1. Цена настоящего контракта составляет ___________ (____________)
рублей(-я) ___ копеек(-йка).
5.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок
исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством.
5.3. Оплата Товара (работы, услуги) осуществляется в следующем
порядке: ____________________ в течение ________ дней с ________________.
или
5.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется поэтапно:
____________________________________________________________________.(12)
(в соответствии с графиком оплаты выполненных по контракту работ
с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ)
5.4. Сумма, подлежащая уплате физическому лицу, за исключением
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой
лица, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой
контракта.
5.5. Условия банковского сопровождения контракта: __________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________.(13)
6. Обеспечение исполнения контракта(14)
(положения настоящего раздела не применяются
при заключении контракта с участником закупки,
который является государственным или
муниципальным казенным учреждением)
6.1. Размер обеспечения исполнения контракта составляет ____________
_____ (____________________________________) рублей(-я) ___ копеек(-йка).
6.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением
банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям
статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с последующими
изменениями), или внесением денежных средств на указанный Заказчиком
счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ
обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки,
с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской
гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один
месяц.
6.3. В случае, если Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем)
в качестве обеспечения исполнения контракта были внесены денежные
средства на расчетный счет Заказчика, указанный в документации о закупке,
возврат указанных денежных средств осуществляется Заказчиком в течение
_________________________ дней с _______________________________________.
6.4. В ходе исполнения контракта Поставщик (Подрядчик, Исполнитель)
вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта,
уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных
контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения
контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения
контракта.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе потребовать уплаты
неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая
пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа
составляет ______________ (________________) рублей(-я) ____ копеек(-йка)
(____________________________________ процентов (-а) цены контракта)(15).
7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком,
Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику
(Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком
(Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом
срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере
________________________________________________________________________.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком,
Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом. Штраф устанавливается контрактом в размере
_________________ (______________) рублей(-я) ________ копеек(-йка) (____
процентов (-а) цены контракта).(16)
7.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или
по вине другой стороны.
7.4. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) за неисполнение условия
о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей
из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций несет гражданско-правовую ответственность
в соответствии с действующим законодательством.(17)
7.5. За непредоставление информации, указанной в п. 2.3.2 настоящего
контракта Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) несет ответственность
в форме взыскания пени в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком (Подрядчиком,
Исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с частью 24
статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с последующими
изменениями). Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки
исполнения такого обязательства.(18)
7.6. Стороны несут и иную ответственность, не оговоренную
в настоящем контракте, но предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если докажут,
что неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы. В этом случае срок выполнения обязательств продлевается на время
действия указанных обстоятельств.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения
обязательств, обязана не позднее 10 дней с момента наступления
обстоятельств непреодолимой силы, в письменной форме уведомить другую
сторону с указанием предполагаемого срока прекращения указанных
обстоятельств.
9. Порядок разрешения споров
Все споры и разногласия стороны будут стремиться урегулировать путем
переговоров, а если такое урегулирование становится невозможным, то спор
подлежит разрешению в Арбитражном суде Вологодской области.
10. Расторжение контракта
10.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по
решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от
исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
10.2. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон
настоящий контракт прекращает свое действие со дня, когда стороны
достигли соглашения о расторжении заключенного между ними настоящего
контракта.
10.3. Заказчик вправе (не вправе) принять решение об одностороннем
отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения
отдельных видов обязательств.
10.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что
Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что
позволило ему стать победителем определения Поставщика (Подрядчика,
Исполнителя).(19)
10.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта в случаях(20)
1) если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик
(Подрядчик, Исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют
установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией
о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару
или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии и (или)
соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему
стать победителем определения Поставщика (Подрядчика, Исполнителя);
2) если в ходе исполнения заключенного в соответствии с пунктом 47
части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с последующими
изменениями) контракта на поставку товара, производство которого создано
или модернизировано и (или) освоено на территории Российской Федерации
в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, такой
специальный инвестиционный контракт расторгнут;(21)
3) если в ходе исполнения заключенного в соответствии с пунктом 48
части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с последующими
изменениями) контракта на поставку товара, производство которого создано
или модернизировано и (или) освоено на территории субъекта Российской
Федерации в соответствии с государственным контрактом, заключенным
согласно статье 111.4 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с последующими
изменениями), такой государственный контракт расторгнут.(22)
10.5. Расторжение настоящего контракта в одностороннем порядке
осуществляется в соответствии с требованиями статьи 95 Федерального
закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (с последующими изменениями).
10.6. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом
стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе
потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба,
непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием
для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.(23)
11. Срок действия контракта
Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения и
действует до фактического исполнения сторонами, в полном объеме своих
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
12. Прочие условия
12.1. Изменение условий настоящего контракта осуществляется по
письменному соглашению сторон путем заключения дополнительного
соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта,
в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
12.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
сторон.(24)
13. Юридические адреса и реквизиты сторон
Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) Заказчик".
______________________________
(1) Данная форма контракта может применяться заказчиками до разработки и
утверждения типовых контрактов, типовых условий контракта федеральными
органами исполнительной власти, Государственной корпорацией по атомной
энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической
деятельности "Роскосмос" осуществляющими нормативно-правовое
регулирование в соответствующей сфере деятельности.
(2) Примерная форма проекта муниципального контракта разработана для
органов местного самоуправления или муниципальных казенных учреждений.
(3) Данный пункт указывается при заключении контракта, предметом которого
являются создание произведения архитектуры, градостроительства или
садово-паркового искусства и (или) разработка на его основе проектной
документации объектов капитального строительства.
(4) Данный пункт указывается при заключении контракта, предметом которого
являются создание произведения архитектуры, градостроительства или
садово-паркового искусства и (или) разработка на его основе проектной
документации объектов капитального строительства.
(5) Если данное требование было установлено заказчиком в извещении об
осуществлении закупки в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального
закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (с последующими изменениями).
(6) Данная обязанность устанавливается, если начальная (максимальная)
цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает
размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации
от 4 сентября 2013 года N 775 "Об установлении размера начальной
(максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы,
услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность
поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику
дополнительную информацию" (с последующими изменениями).
(7) Данный пункт указывается в случае заключения контракта, предметом
которого является выполнение проектных и (или) изыскательских работ.
(8) Данный пункт указывается в случае заключения контракта, предметом
которого в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
является выполнение проектных и (или) изыскательских работ.
(9) Данный пункт указывается в случае, если в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является
обязательным.
(10) Данный пункт указывается при заключении контракта, предметом
которого являются строительство, реконструкция объекта капитального
строительства.
(11) Данный пункт указывается в случае заключения контракта, предметом
которого являются строительство и (или) реконструкция объектов
капитального строительства.
(12) Данное условие указывается при заключении контракта, предметом
которого являются строительство и (или) реконструкция объектов
капитального строительства.
(13) Данный пункт указывается в случаях, установленных в соответствии со
статьей 35 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с последующими
изменениями).
(14) Данный раздел указывается в случае, если в соответствии со
статьей 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с последующими
изменениями) заказчиком должно быть установлено требование обеспечения
исполнения контракта.
(15) Указывается в соответствии с постановление Правительства Российской
Федерации от 25 ноября 2013 года N 1063 "Об утверждении Правил
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного контрактом".
(16) Указывается в соответствии с постановление Правительства Российской
Федерации от 25 ноября 2013 года N 1063 "Об утверждении Правил
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного контрактом"
(17) Указывается в случае, если данная обязанность прописана
в пункте 2.3.1 контракта.
(18) Указывается в случае, если данная обязанность прописана
в пункте 2.3.2 контракта.
(19) В такой редакции пункт 10.4 указывается в контрактах до 01 сентября
2016 года.
(20) В такой редакции пункт 10.4 указывается в контрактах с 01 сентября
2016 года.
(21) Данный пункт указывается в случае заключения контракта
в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 Федерального закона
от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (с последующими изменениями).
(22) Данный пункт указывается в случае заключения контракта
в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 Федерального закона
от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (с последующими изменениями).
(23) Данный пункт указывается, если заказчик в пункте 10.3 контракта
предусмотрит право принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта.
(24) В данном виде пункт применим при заключении контракта в письменной
форме.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Вологды от 1 августа 2016 г. N 930 "О внесении изменений в постановление Администрации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.