Распоряжение Администрации г. Тюмени от 7 ноября 2016 г. N 348-рк "О внесении изменений в распоряжение Администрации города Тюмени от 19.06.2008 N 513-рк"

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2016 N 47-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный Кодекс Российской Федерации", руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени:

внести в распоряжение Администрации города Тюмени от 19.06.2008 N 513-рк "Об утверждении Регламента действий заказчиков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств по муниципальным контрактам, гражданско-правовым договорам" (с изменениями, внесенными распоряжениями Администрации города Тюмени от 11.04.2011 N 181-рк, от 02.10.2012 N 536-рк, от 22.04.2013 N 241-рк, от 18.11.2013 N 690-рк, от 23.06.2014 N 366-рк, от 20.10.2014 N 752-рк, от 23.06.2015 N 423-рк, от 25.04.2016 N 161-рк) следующие изменения:

в абзаце втором пункта 2.2 приложения к распоряжению слова "10 рабочих дней с даты окончания срока, указанного им в претензии" заменить словами "30 календарных дней с даты истечения (окончания) срока, указанного им в претензии, но не ранее истечения в соответствии с процессуальным законодательством срока, истечение которого требуется для передачи спора на разрешение суда (в рамках соблюдения досудебного порядка урегулирования спора)";

в абзаце втором пункта 2.4 приложения к распоряжению слова "10 рабочих дней с даты окончания срока, указанного заказчиком" заменить словами "30 календарных дней с даты истечения (окончания) срока, указанного заказчиком, но не ранее истечения в соответствии с процессуальным законодательством срока, истечение которого требуется для передачи спора на разрешение суда (в рамках соблюдения досудебного порядка урегулирования спора)";

в абзаце втором пункта 2.6 приложения к распоряжению слова "10 рабочих дней с даты истечения установленного срока" заменить словами "30 календарных дней с даты истечения (окончания) срока, указанного им в претензии, но не ранее истечения в соответствии с процессуальным законодательством срока, истечение которого требуется для передачи спора на разрешение суда (в рамках соблюдения досудебного порядка урегулирования спора)";

в абзаце четвертом пункта 2.6.1 приложения к распоряжению слова "10 рабочих дней с даты окончания срока, указанного заказчиком" заменить словами "30 календарных дней с даты истечения (окончания) срока, указанного им в претензии, но не ранее истечения в соответствии с процессуальным законодательством срока, истечение которого требуется для передачи спора на разрешение суда (в рамках соблюдения досудебного порядка урегулирования спора)";

пункт 2.7 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:

"2.7. В случае если поставщик (подрядчик, исполнитель) в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации в одностороннем порядке отказался от исполнения своих обязательств по заключенному контракту (договору), заказчик, в течение 5 рабочих дней с даты получения от поставщика (подрядчика, исполнителя) письменного отказа, направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) дополнительное соглашение о расторжении контракта (договора), требование о возврате перечисленных заказчиком сумм аванса (при его наличии) и претензию об оплате неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями контракта (договора), устанавливающими ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) за нарушение условий контракта (договора), по форме, указанной в приложении 2 к Регламенту. Заказчиком устанавливается срок, исчисляемый в календарных днях, для подписания дополнительного соглашения о расторжении контракта (договора) и оплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) возврата перечисленных заказчиком сумм аванса (соразмерно выполненному обязательству), но не более 30 календарных дней с даты направления.

При неподписании поставщиком (подрядчиком, исполнителем) дополнительного соглашения и (или) неоплате неустойки (штрафа, пени) и (или) невозврате перечисленных заказчиком сумм аванса, направленных в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, заказчик в течение 30 календарных дней с даты истечения (окончания) срока, указанного заказчиком, но не ранее истечения в соответствии с процессуальным законодательством срока, истечение которого требуется для передачи спора на разрешение суда (в рамках соблюдения досудебного порядка урегулирования спора), направляет в суд исковое заявление о расторжении контракта (договора) и (или) о взыскании неустойки (штрафа, пени) и (или) о взыскании перечисленных заказчиком сумм аванса.";

в пункте 3.3 приложения к распоряжению слова "10 рабочих дней с даты истечения срока, указанного в пункте 3.2 Регламента" заменить словами "30 календарных дней с даты истечения (окончания) срока, указанного в пункте 3.2 Регламента, но не ранее истечения в соответствии с процессуальным законодательством срока, истечение которого требуется для передачи спора на разрешение суда (в рамках соблюдения досудебного порядка урегулирования спора)";

в абзаце втором пункта 4.5 приложения к распоряжению слова "10 рабочих дней с даты окончания срока, указанного им в претензии об оплате неустойки (пени, штрафа)" заменить словами "30 календарных дней с даты истечения (окончания) срока, указанного им в претензии, но не ранее истечения в соответствии с процессуальным законодательством срока, истечение которого требуется для передачи спора на разрешение суда (в рамках соблюдения досудебного порядка урегулирования спора)";

в приложении 4 к Регламенту слова "10 рабочих дней с даты окончания срока, установленного заказчиком для подписания соглашения о расторжении контракта (договора), и (или) оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензии и требовании";

в приложении 5 к Регламенту слова "10 рабочих дней с даты окончания срока, установленного заказчиком для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензии и требовании" заменить словами "30 календарных дней с даты истечения (окончания) срока, указанного заказчиком в претензии, требовании, но не ранее истечения в соответствии с процессуальным законодательством срока, истечение которого требуется для передачи спора на разрешение суда (в рамках соблюдения досудебного порядка урегулирования спора)".

И.о.Главы Администрации города

О.П. Векшина