Приложение N 25. Типовой контракт на выполнение работ по строительству объектов (на 3 года)

Приложение N 25
к приказу
министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Тульской области
от 27.12.2017 N 109

Типовой контракт

Контракт N __
на выполнение работ по строительству объекта (3 года):

_____________________________________________________________

г. Тула

"__" ___________ 20___ г.

____________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице

______________, действующего на основании ______________ от ______, с одной

стороны и ____________________________________ (указать полное наименование

исполнителя (с указанием его организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) исполнителя - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), являясь в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" субъектом малого предпринимательства (или в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" социально ориентированной некоммерческой организацией) <1>, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее по тексту - Федеральный закон N 44-ФЗ) (идентификационный код закупки __________________) заключили настоящий контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить подрядные работы по строительству объекта:

"___________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ______________________________________"

по адресу: ________________________________________, в соответствии с проектной документацией и выполненной на ее основе проектной документацией (приложение N 1 к контракту), техническим заданием (приложение N 7 к контракту), в сроки, установленные настоящим контрактом, соблюдая промежуточные сроки и общий срок строительства объекта, установленные Графиком производства работ (приложение N 2 к контракту) и Графиком оплаты выполненных работ (приложение N 3 к контракту), а Заказчик - принять и оплатить работы, выполненные Подрядчиком, в соответствии с требованиями контракта.

ГАРАНТ:

По-видимому в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "Приложение N 6 к настоящему контракту"

1.2. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами весь комплекс работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта в соответствии с условиями контракта и передать его Заказчику.

1.3. Результатом выполненных работ по контракту является построенный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. Подрядчик ознакомлен с проектной документацией на строительство объекта и не имеет к ней замечаний.

1.5. Заказчик обязуется обеспечить контроль за осуществлением Подрядчиком работ и приемку в эксплуатацию объекта, а также принять и оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями контракта.

2. Цена и порядок расчетов <*>

2.1. Цена контракта составляет __________ (_______) рублей, в том числе НДС <2> ________% ____________ рублей.

2.2. Цена настоящего контракта включает стоимость работ, оборудования, материалов, изделий, страхования, уплату всех налогов, сборов, отчислений, других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортных и иных расходов Подрядчика.

2.3. Указанная цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

<3> Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения контракта.

<4> По предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему выполняемых работ исходя из установленной в контракте цены работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы объема работы.

2.4. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком по каждому этапу строительства, предусмотренному Графиком производства работ и Графиком оплаты выполненных работ, на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) дней <5> со дня подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2), акта сдачи-приемки этапа выполненных работ, представления справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры <6>, выставленного Подрядчиком, а по завершении всего строительства объекта - акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).

2.5. Расчеты за выполненные работы между Подрядчиком и Заказчиком производятся с применением к стоимости работ в актах приемки выполненных работ (форма КС-2) понижающего коэффициента, определенного по результатам аукциона.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены настоящего контракта на начальную (максимальную) цену контракта, указанную в документации об электронном аукционе.

2.6. Расчеты Заказчика с Подрядчиком за выполненные работы производятся по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в контракте счет подрядчика, несет Подрядчик.

2.7. Избрание формы проведения взыскания неустойки (штрафа, пени) по контракту (уменьшение сумм, причитающихся к выплате Подрядчику, либо обращение в банк с требованием осуществления выплат по банковской гарантии) является правом Заказчика.

2.8. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту окончательный расчет с Подрядчиком Заказчик производит на основании итогового акта сверки расчетов, подписанного всеми Сторонами контракта, который включает в себя рассчитанные в соответствии с условиями настоящего контракта пени, штрафы, подлежащие взысканию с Подрядчика, и служит основанием для вычета их путем уменьшения суммы окончательного расчета.

2.9. В случае если Подрядчиком не подписан итоговый акт сверки расчетов, Заказчик при окончательном расчете с Подрядчиком в бесспорном порядке производит удержание (зачет) суммы неустойки (пени, штрафы), рассчитанных и подлежащих оплате Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего контракта, путем уменьшения суммы окончательного расчета по представленным актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) на сумму неустоек.

2.10. В случае выявления при сдаче объекта в эксплуатацию незначительных недоделок, скрытых дефектов Заказчик вправе перенести срок окончательных расчетов до момента полного устранения недоделок и подписания акта об устранении недоделок.

2.11. Для органов власти и казенных учреждений:

Источник финансирования - бюджет Тульской области _______________;

для бюджетных учреждений:

Источник финансирования - средства бюджетного учреждения.

2.12. Для органов власти и казенных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КБК ______ в сумме _________.

Вариант 2: по КБК ______, в том числе: за счет денежных средств, полученных из ____;

для бюджетных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КВР _______.

Вариант 2: по КВР _______, в том числе: за счет денежных средств, полученных из ... в сумме _____, ... в сумме _______, ...".

2.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта сдачи-приемки (этапа) выполненных работ либо акта приемки законченного строительством объекта, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по контракту.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы и осуществить строительство объекта в сроки, установленные контрактом и Графиком производства работ (приложение N 2 к настоящему контракту).

3.2. Дата начала работ - дата передачи Заказчиком по акту строительной площадки, но не позднее 10 дней с даты заключения контракта.

Дата окончания работ - не позднее "__" __________ 20__ года.

3.3. Сроки отдельных этапов строительства определяются Графиком производства работ (приложение N 2).

3.4. В случае заключения настоящего контракта на срок более чем три года Заказчик обязан обеспечить заключение графика исполнения контракта (если цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей).

3.5. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные контрактом, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены контракта, а также изменения сроков оплаты, предусмотренных настоящим контрактом, при досрочно выполненных работах.

4. Требования охраны труда, техники безопасности
и охраны окружающей среды

4.1. При выполнении своих обязательств по настоящему контракту Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнять все требования положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, а также настоящего контракта, относящихся к охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, включая требования в отношении оценки воздействия на окружающую среду.

4.1.2. Принимать все необходимые меры предосторожности для защиты здоровья и обеспечения безопасности всех людей, включая своих работников, работников Заказчика и населения, которые могут подвергаться воздействию в ходе выполнения Подрядчиком работ.

4.1.3. Выполнять работы безопасным образом и содержать строительную площадку в надлежащем состоянии согласно требованиям положений (в том числе рекомендуемых), действующих в Российской Федерации, нормативных документов и правил, правилам и положениям по охране труда, здоровья и окружающей среды при ведении работ.

4.2. Не позднее чем через ___ (___) рабочих дней с даты вступления в силу контракта представить на утверждение Заказчику план поддержания техники безопасности, план по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды при ведении работ по контракту (ОТБОС). План по ОТБОС должен соответствовать требованиям положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил.

4.3. Если Заказчик не утверждает план по ОТБОС, то Подрядчик обязан внести изменения в план по ОТБОС, с тем чтобы удовлетворять требованиям Заказчика. Затем Подрядчик обязан повторно предоставить Заказчику план по ОТБОС для утверждения в течение периода времени, указанного Заказчиком.

4.4. Подрядчик обязан выполнить требования плана по ОТБОС и не вправе вносить в них правки без предварительного письменного утверждения Заказчика.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Осуществлять приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, установленном контрактом.

5.1.2. Участвовать в установленном порядке в мероприятиях по вводу объекта в эксплуатацию.

5.1.3. Осуществлять контроль за строительством объекта и сроками выполнения работ в соответствии с утвержденной проектной документацией, условиями контракта и требованиями положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил.

5.1.4. Передать Подрядчику на период строительства объекта:

- документацию в объеме, необходимом для начала производства работ на объекте, и по мере необходимости для выполнения этапов работ, указанных в Графике производства работ (приложение N 2) и Графике оплаты выполненных работ (приложение N 3);

- строительную площадку по акту передачи строительной площадки (по форме приложения N 5);

ГАРАНТ:

По-видимому в тексте предыдущуго абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "Приложение N 4"

- проект организации строительства (ПОС) в составе проектной документации;

- ордер на производство земляных работ;

- получить технические условия.

5.1.5. Совместно с Подрядчиком обеспечить отключение и демонтаж оборудования и строений на строительной площадке, а также допуск в строения, через которые проходят проектные инженерные коммуникации.

5.1.6. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.

5.1.7. Провести экспертизу выполненных работ для проверки их соответствия условиям контракта в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

5.1.8. <7> Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

5.1.9. Перечислить денежные средства, внесенные Подрядчиком на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком), при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по контракту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Подрядчиком своих обязательств, по банковским реквизитам, указанным в настоящем контракте.

5.1.10. Заказчик в течение 10 рабочих дней с даты приемки объекта капитального строительства (по форме акта КС-11) и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, направляет представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанного заключения.

5.1.11. Заказчик в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего заключения, указанного в п. 5.1.10 настоящего контракта, и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

5.1.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. При выявлении в период выполнения работ нарушений положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил выдавать Подрядчику письменное распоряжение на устранение нарушений, требовать принятия незамедлительных мер по устранению нарушений. В случае игнорирования распоряжения, грубого нарушения положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил представитель Заказчика имеет право приостановить производство работ (с фиксацией в общем журнале работ) до устранения выявленных замечаний.

5.2.2. Проводить строительный контроль производимых и произведенных работ. Участвовать в еженедельных производственных и иных совещаниях Подрядчика.

5.2.3. Проводить контроль качества содержания строительной площадки и производства работ.

5.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.2.5. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

5.2.6. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, осуществить оплату выполненных Подрядчиком работ за вычетом всех своевременно не выплаченных Подрядчиком неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены разделом 11 настоящего контракта.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Раздел 11 в настоящем контракте отсутствует

5.2.7. Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством.

5.3. Подрядчик обязан:

5.3.1. Выполнить работы профессиональным образом, максимально безопасно, экономически эффективно и с учетом требований охраны окружающей среды, в соответствии с требованиями положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, с требованиями, установленными настоящим контрактом.

5.3.2. Подрядчик обязан в течение ________ календарных дней, исчисленных с даты заключения настоящего контракта, разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР), составленный в соответствии с требованиями положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, который в обязательном порядке должен включать в себя в том числе, но не ограничиваясь:

- Технологические карты;

- Схемы операционного контроля качества;

- График поставки оборудования и материалов;

- Механизацию строительства, включающую в себя: схему организации движения, схемы освещения, водоснабжения, отопления, канализации, а также схему расположения временных зданий и сооружений, график использования машин и механизмов.

5.3.3. Выполнить работы и сдать законченный строительством объект в сроки, предусмотренные в Графике производства работ (приложение N 2).

5.3.4. Выполнить все работы по настоящему контракту собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков, имеющих соответствующие допуски к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с требованиями проектной документации, положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, а также с надлежащим качеством.

Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение поставок и работ по настоящему контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности, а также за соблюдение привлеченными субподрядчиками положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, включая, но не ограничиваясь, норм и правил в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности.

5.3.5. Принять от Заказчика строительную площадку по акту передачи строительной площадки.

Подрядчик обязан до начала любых работ по настоящему контракту оградить строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями нормативных документов.

При въезде на площадку следует установить информационные щиты с указанием наименования объекта, названия застройщика (технического заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номера телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа госстройнадзора (в случаях, когда надзор осуществляется) или местного самоуправления (органа администрации муниципального образования), курирующего работы по настоящему контракту, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.

Наименование и номер телефона Подрядчика наносят также на щитах инвентарных ограждений мест работ вне стройплощадки, мобильных зданиях и сооружениях, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных барабанах и т.п.

Подрядчик обязан оборудовать строительную площадку устройствами или бункерами для сбора мусора, а также пунктами очистки или мойки колес транспортных средств на выездах, а на линейных объектах - в местах, указанных органом местного самоуправления.

5.3.6. Получить технические условия и осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в соответствии с ПОС, ППР и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с условиями на присоединение и разработанной проектной документацией.

5.3.7. Выполнять на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической и санитарной безопасности во время проведения работ по настоящему контракту. При этом Подрядчик обязан назначить ответственных представителей для осуществления контроля за соблюдением работниками Подрядчика (субподрядчика) требований по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической и санитарной безопасности во время проведения работ по настоящему контракту.

Подрядчик обязан устранить выявленные Заказчиком, осуществляющим строительный контроль и/или соответствующими инспектирующими организациями нарушения или отклонения в работах по настоящему контракту от проектной и рабочей документации, положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, включая, но не ограничиваясь, нормы и правила в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности, при этом не нарушая даты завершения соответствующих работ и/или даты завершения работ в полном объеме по настоящему контракту.

Разрабатывать и осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения несчастных случаев, повреждения оборудования, пожаров и возгораний или нанесения ущерба окружающей среде в соответствии с требованиями положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, проектной документации и требованиями Заказчика.

5.3.8. Представлять Заказчику отчет о любых происшествиях (авариях, травмах, несчастных случаях), возникших при выполнении работ по настоящему контракту, в течение 1 (одного) дня с даты происшествия.

5.3.9. Обеспечить выполнение работ необходимыми материально-техническими ресурсами и строительной техникой.

5.3.10. Все поставляемые Подрядчиком для выполнения работ оборудование, материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. В случае отсутствия вышеуказанных документов Заказчик вправе отказаться от подписания актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), акта сдачи-приемки этапа выполненных работ, в которых указаны работы, выполненные с применением таких оборудования, материалов, изделий и конструкций.

5.3.11. Известить Заказчика, а также организации, осуществляющие авторский надзор и строительный контроль, за ____ дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком, осуществляющим строительный контроль, скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

Акты освидетельствования скрытых работ составляются в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технологического обеспечения, утвержденными Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128.

5.3.12. В случае неявки представителя Заказчика, осуществляющего строительный контроль, в указанный Подрядчиком срок составить односторонний акт.

5.3.13. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его испытании в присутствии представителя Заказчика. При положительных результатах испытаний оборудования Заказчик и Подрядчик подписывают акт о проведении испытаний инженерной системы (оборудования), подтверждающий соответствие показателей работы оборудования характеристикам, указанным в проектной документации, и условиям контракта.

5.3.14. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе производства работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемых работ либо создающих невозможность их завершения в срок.

5.3.15. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектной и рабочей документацией, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, выданными техническими условиями, требованиями положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил;

- соблюдение технологии производства строительно-монтажных работ;

- осуществление входного контроля качества материалов, конструкций и изделий с занесением результатов контроля в журнал входного контроля качества;

- своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

5.3.16. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными субподрядчиками.

5.3.17. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

5.3.18. Нести расходы по содержанию объекта до даты оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

5.3.19. Обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в том числе всего имущества, материалов, конструкций, изделий и оборудования, строительной техники, бытовых помещений, и пропускной режим на стройплощадку, в том числе в бытовые помещения.

5.3.20. К моменту приемки объекта передать Заказчику по акту приема-передачи, полный пакет исполнительной документации в 2 экземплярах (оригинала) и иных документов, относящихся к деятельности Подрядчика, необходимый для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в том числе оригиналы: исполнительных чертежей наружных коммуникаций, согласованных с соответствующими специализированными организациями, со штампом ОПС, актов скрытых и иных работ по указанным коммуникациям, технических паспортов на все технологическое оборудование, изделий, материалов и конструкций, изготавливаемых по отдельным заказам, а также 2 экземпляра копий, заверенных Подрядчиком, сертификатов качества на материалы, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов и иных документов, подтверждающих качество строительной продукции.

5.3.21. Подрядчик обязан разработать и передать Заказчику до ввода объекта в эксплуатацию инструкции по эксплуатации инженерных систем и технологического оборудования и иной инженерной инфраструктуры объекта.

5.3.22. Нести ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения работ материалов, оборудования, изделий и т.д., а также нести затраты на проведение индивидуальных и комплексных испытаний до передачи объекта Заказчику.

5.3.23. После получения от Заказчика ордера на производство работ нести ответственность перед компетентными государственными (муниципальными) органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения работ как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядчиков.

5.3.24. Обеспечить до сдачи объекта Заказчику уборку объекта.

5.3.25. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта, приложениях к нему.

5.3.26. Содержать строительную площадку в соответствии с требованиями положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил.

5.3.27. Вывезти в течение ____ (_______) календарных дней, исчисленных с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11), за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины и технику, материалы, временные сооружения и другое имущество.

5.3.28. Обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе временных зданий и сооружений, бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.

5.3.29. С начала выполнения работ и вплоть до передачи объекта в установленном порядке Заказчику Подрядчик несет полную ответственность за охрану объекта, в том числе всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники.

5.3.30. <8> Подрядчик, в соответствии с условиями контракта, обязан привлекать субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - по тексту субподрядчики, соисполнители) в объеме ____% процентов от цены настоящего контракта (объем привлечения устанавливается Заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены контракта).

5.3.31. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.

5.3.32. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в п. 5.3.31 настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

5.3.33. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

5.3.34. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

5.3.35. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 5.3.31 - 5.3.33 настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.

5.3.36. <9> Подрядчик, в соответствии с условиями контракта, обязан представлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены настоящего контракта. Указанная информация представляется Заказчику в течение 10 календарных дней с момента заключения Подрядчиком договора с субподрядчиком.

5.3.37. Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему контракту, виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, предусмотренных в документации о закупке, Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 N 570, определенные по предложению Подрядчика, которые должны составлять в совокупном стоимостном выражении _______% (не менее 15% (пятнадцати)) от цены контракта и указаны в приложении N 6 к настоящему контракту.

5.4. Подрядчик вправе:

5.4.1. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

5.4.2. Обращаться к Заказчику с запросами в целях надлежащего исполнения обязательств по контракту.

5.4.3. <10> В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

5.4.4. Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством.

6. Право собственности

6.1. После подписания акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) расходы по содержанию объекта несет Подрядчик до момента получения Заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

6.2. До сдачи объекта Заказчику по акту приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) и получения Заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

6.3. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект или отдельную часть его, а также проектную документацию на его строительство или отдельной его части никакой третьей стороне.

7. Сдача и приемка работ

7.1. Результаты работ, выполненных Подрядчиком, подтверждаются и оформляются актами о приемке выполненных работ (форма N КС-2), актами сдачи-приемки этапа выполненных работ, справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) в следующем порядке:

7.1.1. Подрядчик обязан до ___ (_____) числа текущего месяца представить Заказчику в 4 экземплярах акт о приемке выполненных работ (форма N КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3), акт сдачи-приемки этапа выполненных работ, подписанные со стороны Подрядчика, а также 2 экземпляра исполнительной документации (оригинала) на фактически выполненные работы в отчетном периоде.

При приемке выполненной работы (отдельного этапа) Заказчик обязан провести экспертизу для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

В случае проведения экспертизы силами Заказчика в акте сдачи-приемки выполненных работ проставляется запись о проведении экспертизы, отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

7.1.2. Заказчик в течение _____ (____) рабочих дней (включая проведение экспертизы) рассматривает и подписывает представленные документы или направляет мотивированный отказ. В случае если Подрядчиком не была представлена надлежащим образом оформленная документация, указанная в п. 7.1.1 контракта, и/или качество предъявляемых к подтверждению работ не удовлетворяет установленным требованиям, и/или предъявленные к подтверждению работы не соответствуют фактически выполненным объемам работ, Заказчик в указанный в настоящем пункте срок направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ в приемке указанных работ и требование об устранении выявленных в ходе приемки нарушений (недостатков и/или дефектов).

Повторное согласование Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма N КС-2), акта сдачи-приемки этапа выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) на предъявляемый Подрядчиком к подтверждению объем работ производится после устранения последним причин отказа в первоначальной приемке работ в установленном настоящим контрактом порядке.

7.1.3. После подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма N КС-2), акта сдачи-приемки этапа выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) в порядке, установленном п. 7.1.1 - 7.1.2 контракта, работы считаются подтвержденными Заказчиком и подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего контракта.

7.2. Подтверждением этапов выполнения работ, установленных Графиком производства работ, являются акты о приемке выполненных работ (форма N КС-2), акты сдачи-приемки этапа выполненных работ, подписанные Сторонами по настоящему контракту без замечаний.

7.3. Приемка результатов работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в следующем порядке:

7.3.1. Подрядчик не позднее чем за ____ (______) рабочих дней до даты окончания работ согласно Графику производства работ (приложение N 2) и Графику оплаты выполненных работ (приложение N 3) в полном объеме обязан письменно известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных в полном объеме работ по контракту.

7.3.2. Комиссия, созданная Заказчиком, в течение _______ (_______) рабочих дней с даты начала приемки проводит проверку качества и объемов выполненных подрядчиком работ, а также их соответствие действующему на территории Российской Федерации законодательству.

7.3.3. В случае если в ходе проведения процедуры сдачи-приемки работ будут выявлены недостатки (дефекты) работ, невыполненные работы, которые не позволяют производить безопасную эксплуатацию результатов выполненных работ и объекта, Заказчик составляет акт о недостатках (дефектах), в котором указываются перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), объем работ, подлежащий выполнению Подрядчиком, а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. В любом случае установленный Сторонами в акте о недостатках (дефектах) срок устранения выявленных нарушений при выполнении работ не может превышать _______ (______) рабочих дней. Подрядчик должен принять все меры по устранению недостатков (дефектов), выявленных комиссией в ходе приемки результатов выполненных в полном объеме работ, в установленные актом о недостатках (дефектах) сроки.

7.3.4. В случае если при проведении процедуры приемки результатов работ, выполненных в полном объеме, комиссией будут выявлены недостатки (дефекты), которые не позволяют производить безопасную эксплуатацию объекта, а равно если на момент сдачи-приемки работ Подрядчиком не будут завершены какие-либо виды работ, предусмотренных проектной и рабочей документацией, и которые заведомо не могут быть устранены и/или выполнены Подрядчиком в указанный в п. 7.3.3 контракта срок, Заказчик вправе отказаться от подписания акта приемки законченного строительством объекта (форма N КС-11). В этом случае работы не будут считаться принятыми.

7.3.5. В случае отказа, уклонения Подрядчика от подписания акта о недостатках (дефектах), выявленных комиссией, Заказчик самостоятельно составляет такой акт, в котором указывается срок устранения выявленных недостатков (дефектов) и который подписывается всеми членами комиссии. Составленный и подписанный таким образом акт о недостатках (дефектах) должен быть доставлен Подрядчику способом, фиксирующим его получение (в любом случае отправление акта о недостатках (дефектах) заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем контракте, будет считаться надлежащей доставкой). В случае если Подрядчик в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения акта о недостатках (дефектах) не представит Заказчику письменный отказ от его подписания с обязательным изложением причин такого отказа или подписанный Подрядчиком экземпляр такого акта, будет считаться, что Подрядчик согласился с выводами комиссии по приемке выполненных работ, содержащимися в представленном Заказчиком акте о недостатках (дефектах), и в этом случае Подрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению выявленных нарушений, указанных в акте о недостатках (дефектах), а также выплатить все причитающиеся Заказчику в связи с нарушением срока окончания работ неустойки (штрафы, пени) или возместить в полном объеме убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные Заказчику ненадлежащим выполнением работ по настоящему контракту, а также нарушением срока окончания работ, установленного настоящим контрактом.

7.3.6. При отказе Подрядчика исправить выявленные недостатки (дефекты) либо неполучения Заказчиком письменного ответа Подрядчика в течение срока, установленного в пункте 7.3.5 контракта, Заказчик вправе удержать стоимость данных работ из причитающихся Подрядчику платежей.

7.3.7. Повторная процедура сдачи-приемки работ проводится в порядке, установленном в п. 7.3 контракта, по письменному извещению Заказчика Подрядчиком об устранении выявленных в ходе приемки работ недостатков (дефектов), зафиксированных в акте о недостатках (дефектах), и готовности сдать результат работ Заказчику.

7.3.8. После устранения всех замечаний Подрядчиком Стороны подписывают акт приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11).

7.4. Право собственности на результат работ, включая строительные/отделочные материалы и оборудование, используемые для выполнения работ, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных по контракту работ, строительных/отделочных материалов и оборудования, переходит от Подрядчика к Заказчику с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11) и получения Заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а в случае досрочного расторжения контракта - с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных до даты расторжения контракта работ на общую сумму принятых работ по контракту.

8. Гарантии качества работ

Гарантии производителя

8.1. Подрядчик приложит все усилия для получения Заказчиком от каждого изготовителя оборудования, предоставленного Подрядчиком, гарантии, соответствующей гарантийным обязательствам Подрядчика по данному контракту.

8.2. Все гарантии изготовителей оборудования должны быть прямо осуществимы Заказчиком при условии, что в течение гарантийного срока Подрядчик за свой счет несет ответственность за осуществление таких гарантий.

Гарантийный срок

8.3. В дополнение ко всем гарантийным обязательствам по настоящему контракту Подрядчик настоящим гарантирует:

- возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока;

- бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных Подрядчиком, при эксплуатации объекта в гарантийный срок;

- качество всех работ, смонтированного Подрядчиком оборудования, конструкций, систем, установок, механизмов, инженерных сетей;

- достижение объектом указанных в проектной и рабочей документации показателей и возможность нормальной эксплуатации объекта в период гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них;

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.

8.4. Гарантийный срок на результат выполненных работ, материалов, конструкций, изделий и оборудования, смонтированного на объекте, устанавливается с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) и составляет:

8.4.1. на строительно-монтажные и общестроительные работы - 5лет;

8.4.2. на материалы и оборудование - срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего материала или оборудования, но не менее гарантийного срока, указанного в п. 8.4.1 настоящего контракта.

8.5. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования), или материалы, конструкции и изделия имеют недостатки и дефекты, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его субподрядчиками и поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям контракта, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляют акт о недостатках (дефектах), где кроме прочего определяются даты устранения недостатков (дефектов).

8.6. Для участия в составлении акта о недостатках (дефектах), фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения о выявленных недостатках (дефектах) направить своего представителя, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).

8.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках (дефектах) Заказчик подписывает акт о недостатках (дефектах) в одностороннем порядке, в котором указывается срок устранения выявленных недостатков (дефектов) и который подписывается всеми членами комиссии. Составленный и подписанный таким образом акт о недостатках (дефектах) должен быть доставлен Подрядчику способом, фиксирующим его получение (в любом случае, отправление акта о недостатках (дефектах) заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем контракте, будет считаться надлежащей доставкой). В случае если Подрядчик в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения акта о недостатках (дефектах) не представит Заказчику письменный отказ от его подписания с обязательным изложением причин такого отказа или подписанный Подрядчиком экземпляр такого акта, будет считаться, что Подрядчик согласился с выводами комиссии, изложенными в акте о недостатках (дефектах), и в этом случае Подрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению выявленных нарушений, указанных в акте о недостатках (дефектах), а также выплатить все причитающиеся Заказчику неустойки (штрафы) или возместить в полном объеме убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные Заказчику по настоящему контракту, а также нарушением срока, установленного настоящим контрактом.

8.8. Подрядчик обязуется за свой счет устранить все недостатки (дефекты), указанные в акте о недостатках (дефектах), в установленные в акте сроки.

В случае обнаружения недостатков (дефектов) в одном и том же оборудовании или узлах оборудования, или материалов, конструкций и изделий Подрядчик за свой счет обязан заменить оборудование (узлы оборудования) или материалы, конструкции и изделия, в которых обнаружены недостатки, в срок, определяемый актом о недостатках (дефектах).

8.9. Ущерб, нанесенный по вине Подрядчика или его субподрядчиков (поставщиков) оборудованию и/или материалам, и/или конструкциям, и/или изделиям, и/или объекту в период строительства и/или гарантийного срока, возмещается за счет Подрядчика в полном объеме.

8.10. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

9. Обеспечение исполнения контракта

9.1. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в форме: __________________________________ на сумму ____________ руб. (_______ рублей _______ копеек), эквивалентную ______% от начальной (максимальной) цены контракта (заполняется Заказчиком в период подготовки проекта контракта с учетом применения статьи 37 Федерального закона N 44-ФЗ).

9.2. При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных средств:

9.2.1. Внесение денежных средств осуществляется Подрядчиком на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

9.2.2. Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных им на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по контракту не позднее 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком своих обязательств. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам Подрядчика, указанным в настоящем контракте.

9.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств Заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Заказчику по контракту. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в собственность Заказчика.

9.3. При выборе способа обеспечения в виде банковской гарантии:

9.3.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковскую гарантию, выданную банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий, в целях налогообложения.

9.3.2. Банковская гарантия, представляемая Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

9.3.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе (в случае оформления на нескольких листа- обязательно наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта) или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

9.3.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком (принципалом) предусмотренных контрактом обязательств;

2) обязательства Подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5) срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 1 (один) месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае представления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, представляемых Заказчиком (бенефициаром) банку банковской гарантии;

8) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии (условие включается в случае, если оно было предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке);

9) права Заказчика (бенефициара) представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

10) права Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством, с предварительным извещением об этом гаранта;

11) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

9.3.5. Запрещается включение в условия банковской гарантии:

1) требования о представлении Заказчиком (бенефициаром) гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение Подрядчиком (принципалом) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

2) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту Заказчиком уведомления о нарушении Подрядчиком условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством);

3) требований о представлении Заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

4) требований о представлении Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не предусмотренных подпунктом 7 пункта 9.3.4 контракта.

9.4. Случаями, когда Заказчик (бенефициар) получает право требования выплаты денежных средств по Представленному Подрядчиком (принципалом) обеспечению исполнения контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности (взыскание пеней, штрафов, возмещение убытков) Подрядчика (принципала) перед Заказчиком (бенефициаром) вследствие нарушения им обязательств по контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по контракту, в том числе неисполнение обязательств по возврату (погашению) авансовых платежей, предусмотренных контрактом.

Письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, оформляется согласно приложению N 5 к контракту.

9.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

10. Ответственность сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

10.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.3. Подрядчик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества Заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

10.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

10.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10.5.2.2 - 10.5.2.3 настоящего контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

10.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

10.5.2.4. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом (Пункт 10.5.2.4 включается в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к Подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 N 1466)).

10.5.2.5. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ (Пункт 10.5.2.5 включается в проект контракта в случае, если при осуществлении закупки применяется Постановление Правительства РФ от 15.05.2017 N 570).

10.5.3. За непредставление Подрядчиком информации, указанной в пункте 5.3.36 настоящего контракта, с Подрядчика взыскивается пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства (Пункт 10.5.3 включается в проект контракта в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 N 775).

В случае осуществления закупки среди СМП (СОНО) в соответствии со статьей 30 Федерального закона N 44-ФЗ:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.5.2.4. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ (Пункт 10.5.2.4 включается в проект контракта в случае, если при осуществлении закупки применяется Постановление Правительства РФ от 15.05.2017 N 570).

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или представить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям контракта не относятся.

14.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего контракта Сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

14.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую Сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

14.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

14.5. В случае когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех Сторон альтернативных способов исполнения контракта.

15. Порядок урегулирования споров

15.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

15.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

15.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

16. Срок действия контракта

16.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты заключения.

16.2. Настоящий контракт действует до ________ 20__ г. (срок действия контракта включает срок выполнения работ, период приемки результатов выполненных работ, в том числе экспертизы результатов исполнения обязательств по контракту, и оплаты за выполненные работы).

17. Особые условия

17.1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 30 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков (два и более раз) выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на 30 дней (несоблюдение Подрядчиком установленных графиком производства работ и стоимости этапов сроков выполнения работ);

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства более чем на 30 дней;

- аннулирования лицензий (допусков) на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

- отступление Подрядчика в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок либо являются существенными и неустранимыми;

- существенное нарушение Подрядчиком требований к качеству оборудования, материалов, используемых в строительстве, а именно: обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- <11> если Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

17.2. Подрядчик предоставляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

17.3. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

17.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

17.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным доступным способом, оговоренным Сторонами, с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в контракте.

Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо информации о получении уведомления датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления.

17.6. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

17.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

17.8. Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его неотъемлемыми частями:

1) Проектная документация;

2) График производства работ;

3) График оплаты выполненных работ;

4) Форма "Акт передачи строительной площадки";

5) Форма "Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии";

6) Техническое задание;

7) Виды и объемы работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту;

8) форма "Акт сдачи-приемки этапа выполненных работ".

18. Реквизиты и юридические адреса сторон

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

___________________________

"__" __________ 20__ г.

М.П.

___________________________

"__" __________ 20__ г.

--------------------------------

<1> Данный текст включается в случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона N 44-ФЗ.

<2> Для Подрядчика с общим режимом налогообложения.

<3> Данный абзац включается в проект контракта в случае, если такая возможность изменения условий контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

<4> Данный абзац включается в проект контракта в случае, если такая возможность изменения условий контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

<*> Данная статья контракта может быть изложена в другой редакции исходя из особенностей конкретного объекта.

<5> В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ - 15 (пятнадцати) рабочих дней.

<6> Для Подрядчика с общим режимом налогообложения.

<7> Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ.

<8> Пункты 5.3.30 - 5.3.35 включаются в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к Подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 N 1466).

<9> Пункт 5.3.36 включается в проект контракта в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 N 775.

<10> Пункт 5.4.3 включается в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к Подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 N 1466).

<11> Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ.

<< Приложение N 24. Информационная карта типового контракта на выполнение работ по строительству объектов		Приложение >> N 1. Проектно-сметная документация
	Содержание Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 27 декабря 2017 г. N 109 "Об...

Приложение N 25. Типовой контракт на выполнение работ по строительству объектов (на 3 года)

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

Приложение N 1. Проектно-сметная документация

Приложение N 2. График производства работ

Приложение N 3. График оплаты выполненных работ для строительства объекта

Приложение N 4. Акт передачи строительной площадки

Приложение N 5. Форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

Приложение N 6. Техническое задание на выполнение работ по строительству объекта

Приложение N 7. Виды и объемы работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту

Приложение N 8. Акт сдачи-приемки этапа выполненных работ

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.