Распоряжение Комитета по конкурентной политике Московской области
от 28 июня 2019 г. N 30-01-25/19
"Об утверждении рекомендованных форм документаций о закупке"
В соответствии с подпунктом 12.28 пункта 12 Положения о Комитете по конкурентной политике Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 03.10.2013 N 785/44 "О формировании Комитета по конкурентной политике Московской области", постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд":
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Рекомендованную форму конкурсной документации (открытый конкурс в электронной форме).
1.2. Рекомендованную форму конкурсной документации (конкурс с ограниченным участием в электронной форме).
1.3. Рекомендованную форму документации об электронном аукционе.
1.4. Рекомендованную форму документации о проведении запроса предложений в электронной форме.
1.5. Рекомендованную форму извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.
2. Отделу сопровождения информационных систем и развития единой автоматизированной системы управления закупками в трехдневный срок с даты подписания настоящего распоряжения обеспечить размещение утвержденных настоящим распоряжением рекомендованных форм в единой автоматизированной системе управления закупками Московской области.
3. Управлению организационного обеспечения, бюджетного учета и финансовой отчетности в трехдневный срок с даты подписания настоящего распоряжения обеспечить его размещение на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Распоряжения Комитета по конкурентной политике Московской области от 12.10.2018 N 27-01-32/18 "Об утверждении рекомендованных форм конкурсных документаций, документации об электронном аукционе, документации о проведении запроса предложений в электронной форме, извещения о проведении запроса котировок в электронной форме", от 15.03.2019 N 30-01-12/19 "О внесении изменений в распоряжение Комитета по конкурентной политике Московской области" от 12.10.2018 N 27-01-32/18 "Об утверждении рекомендованных форм конкурсных документаций, документации об электронном аукционе, документации о проведении запроса предложений в электронной форме, извещения о проведении запроса котировок в электронной форме" признать утратившими силу.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2019.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по конкурентной политике Московской области Фатина М.В.
Председатель Комитета |
Е.Н. Волкова |
Утверждена
распоряжением Комитета
по конкурентной политике
Московской области
от 28 июня 2019 г. N 30-01-25/19
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ФОРМА
конкурсной документации открытого конкурса в электронной форме
"Утверждено"
__________________ (Ф.И.О.,
должность лица, утвердившего
конкурсную документацию)
"___" _____________ 20___ г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения ___________________________________________________________________ на
(государственного/муниципального контракта либо гражданско-правового договора (указать нужное)
_______________________________________________________
(указать объект закупки (предмет контракта)
Специализированная организация: ________________________________________
(если привлекается - указать наименование, если не привлекается - строку исключить)
Московская область, ________.
(указать год)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Законодательное регулирование
1.1. Настоящая конкурсная документация (далее - документация) подготовлена на основе положений Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), другими федеральными законами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, правовыми актами Московской области, регулирующими отношения в указанной сфере в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг.
2. Заказчик, уполномоченный орган, оператор электронной площадки, специализированная организация
2.1. Заказчик, указанный в части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации, проводит открытый конкурс в электронной форме в соответствии с положениями документации.
2.2. Уполномоченный орган, указанный в части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации, осуществляет возложенные на него в установленном порядке полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении открытого конкурса в электронной форме.
2.3. Оператор электронной площадки, указанный в части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации, обеспечивает проведение открытого конкурса в электронной форме на электронной площадке, указанной в части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации, в порядке, установленном Законом N 44-ФЗ.
3. Информационное обеспечение открытого конкурса в электронной форме
3.1. Информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС), размещается в ней средствами Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ), если иное прямо не установлено Законом N 44-ФЗ.
3.2. Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме размещается заказчиком в ЕИС средствами ЕАСУЗ не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе.
3.3. Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме в любых средствах массовой информации или разместить это извещение на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при условии, что такое опубликование или такое размещение осуществляется наряду с предусмотренным пунктом 3.2 документации размещением. Сведения о таких средствах массовой информации и сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии) также указываются в части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации.
3.4. Обмен информацией, связанной с проведением открытого конкурса в электронной форме между участником закупки, заказчиком (уполномоченным органом/специализированной организацией), оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.
3.5. Электронные документы участника закупки, заказчика (уполномоченного органа/специализированной организации), оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - усиленная электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, заказчика (уполномоченного органа/специализированной организации), оператора электронной площадки.
4. Участники открытого конкурса в электронной форме
4.1. В открытом конкурсе в электронной форме может принять участие участник закупки, зарегистрированный в ЕИС (с учетом положений статьи 112 Закона N 44-ФЗ) и получивший аккредитацию на электронной площадке, с учетом положений части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации.
5. Расходы на участие в открытом конкурсе в электронной форме
5.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на участие и участием в открытом конкурсе в электронной форме, а также заключением контракта.
5.2. Заказчик/специализированная организация/уполномоченный орган не имеют обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. Отмена открытого конкурса в электронной форме
6.1. Заказчик вправе отменить открытый конкурс в электронной форме не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме.
6.2. В течение 1 (одного) часа с момента размещения в ЕИС извещения об отмене открытого конкурса в электронной форме оператор электронной площадки возвращает заявки участникам закупки с одновременным уведомлением в форме электронного документа участника закупки об отмене открытого конкурса в электронной форме. В случае отмены открытого конкурса в электронной форме заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об отмене открытого конкурса в электронной форме вносит соответствующие изменения в план-график закупок 1.
6.3. По истечении срока отмены открытого конкурса в электронной форме в соответствии с пунктом 6.1 документации и до заключения контракта заказчик вправе отменить открытый конкурс в электронной форме только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
6.4. Решение об отмене открытого конкурса в электронной форме размещается в ЕИС средствами ЕАСУЗ в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Открытый конкурс в электронной форме считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в ЕИС.
6.5. Извещение об отмене открытого конкурса в электронной форме размещается средствами ЕАСУЗ в ЕИС в день принятия решения об отмене открытого конкурса в электронной форме.
7. Запрет на проведение переговоров с участником открытого конкурса в электронной форме
7.1. При проведении открытого конкурса в электронной форме какие-либо переговоры заказчика/уполномоченного органа/специализированной организации/членов комиссий с участником закупки в отношении заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, в том числе заявки, поданной таким участником, не допускается до выявления победителя открытого конкурса в электронной форме.
7.2. При проведении открытого конкурса в электронной форме проведение переговоров заказчика/уполномоченного органа/специализированной организации с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником открытого конкурса в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом конкурсе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.
II. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
8. Порядок предоставления документации
8.1. Документация размещается в ЕИС средствами ЕАСУЗ одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме.
8.2. Документация доступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы.
9. Порядок разъяснения положений документации
9.1. Любой участник открытого конкурса в электронной форме, зарегистрированный в ЕИС (с учетом положений статьи 112 Закона N 44-ФЗ) и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить оператору электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, на которой планируется проведение открытого конкурса в электронной форме, запрос о даче разъяснений положений документации. При этом участник открытого конкурса в электронной форме вправе направить не более чем 3 (три) запроса о даче разъяснений положений документации в отношении данного открытого конкурса в электронной форме. В течение 1 (одного) часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику без указания сведений об участнике закупки, направившем данный запрос.
9.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в пункте 9.1 документации запроса в ЕИС средствами ЕАСУЗ размещаются разъяснения положений документации с указанием предмета запроса при условии, что указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме.
9.3. Разъяснения положений документации не должны изменять ее суть.
10. Внесение изменений в документацию
10.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в документацию не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме.
10.2. Изменение объекта закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме не допускаются.
10.3. В течение 1 (одного) дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме. При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме продлевается таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС таких изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме этот срок составлял не менее чем 10 (десять) рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных Законом N 44-ФЗ.
10.4. Участники закупки самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в документацию.
10.5. Заказчик/ уполномоченный орган/ специализированная организация не несут ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию и размещенными надлежащим образом в соответствии с Законом N 44-ФЗ.
III. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
11. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме
11.1. Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме состоит из двух частей и предложения участника открытого конкурса в электронной форме о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги 2.
11.2. Требования к содержанию заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, в том числе к описанию предложения участника открытого конкурса в электронной форме, указаны в части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации.
12. Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме
12.1. При подготовке заявки участниками открытого конкурса в электронной форме должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
12.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников открытого конкурса в электронной форме, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.
12.3. Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме заполняется участником закупки в соответствии с настоящей инструкцией.
12.4. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться заверенным в соответствии с законодательством Российской Федерации переводом соответствующих документов на русский язык.
IV. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
13. Срок, место и порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме
13.1. Подача заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме осуществляется только лицами, зарегистрированными в ЕИС (с учетом положений статьи 112 Закона N 44-ФЗ) и аккредитованными на электронной площадке.
13.2. Участник открытого конкурса в электронной форме вправе подать заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных в части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме.
13.3. Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме направляется участником открытого конкурса в электронной форме оператору электронной площадки в форме трех электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные в части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации, и предложение участника открытого конкурса в электронной форме о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги. Указанные электронные документы подаются одновременно.
13.4. В течение 1 (одного) часа с момента получения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме оператор электронной площадки обязан присвоить данной заявке идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику открытого конкурса в электронной форме, подавшему данную заявку, ее получение с указанием присвоенного такой заявке идентификационного номера.
13.5. В течение 1 (одного) часа с момента получения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме оператор электронной площадки возвращает данную заявку подавшему ее участнику такого конкурса в случае:
1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 6 статьи 24.1 Закона N 44-ФЗ;
2) подачи одним участником открытого конкурса в электронной форме двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме;
3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме;
4) получения данной заявки от участника открытого конкурса в электронной форме с нарушением положений части 9 статьи 24.2 Закона N 44-ФЗ;
5) подачи участником закупки заявки, содержащей предложение о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги, превышающее начальную (максимальную) цену контракта, начальную сумму цен единиц товаров, работ, услуг или равное нулю;
6) наличия в предусмотренном Законом N 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица 3.
13.6. При установлении заказчиком в части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации требования к обеспечению заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме оператор электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента получения от банка информации об отсутствии на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения данной заявки при совокупности следующих условий:
1) на специальном счете участника закупки отсутствуют незаблокированные денежные средства в размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона N 44-ФЗ, отсутствует информация о банковской гарантии, выданной участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме.
13.7. Одновременно с возвратом заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона N 44-ФЗ, частью 11 статьи 54.4 Закона N 44-ФЗ оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника открытого конкурса в электронной форме, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.
13.8. Участник открытого конкурса в электронной форме, подавший заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме, вправе отозвать данную заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
V. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПОБЕДИТЕЛЬ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ИЛИ ИНОЙ ЕГО УЧАСТНИК, С КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ КОНТРАКТ, ДОЛЖЕН ПОДПИСАТЬ КОНТРАКТ, УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ИЛИ ДАННОГО УЧАСТНИКА УКЛОНИВШИМИСЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
14. Сроки и порядок заключения контракта
14.1. В течение 5 (пяти) дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель открытого конкурса в электронной форме подписывает усиленной электронной подписью проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта (если данное требование установлено), либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ. В случае, если при проведении открытого конкурса в электронной форме цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на 25 (двадцать пять) процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги победитель открытого конкурса в электронной форме одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона N 44-ФЗ, или обеспечение исполнения контракта в размере, предусмотренном документацией, и информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона N 44-ФЗ, а также обоснование предложенной победителем цены контракта, суммы цен единиц товара, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара (за исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить), документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц товара 4.
14.2. В течение 5 (пяти) дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель открытого конкурса в электронной форме, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя открытого конкурса в электронной форме. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем 1 (один) раз. При этом победитель открытого конкурса в электронной форме, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о проведении открытого конкурса в электронной форме и своей заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме, с указанием соответствующих положений данных документов.
14.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения победителем электронной процедуры на электронной площадке в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС доработанный проект контракта либо повторно размещает в ЕИС и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя открытого конкурса в электронной форме. При этом размещение в ЕИС и на электронной площадке заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя открытого конкурса в электронной форме допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ.
14.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения заказчиком в ЕИС и на электронной площадке документов, предусмотренных частью 5 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ, победитель открытого конкурса в электронной форме размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.
14.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя открытого конкурса в электронной форме, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме, документации обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.
14.6. С момента размещения в ЕИС предусмотренного частью 7 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.
14.7. Контракт может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней с даты размещения в ЕИС указанных в части 12 статьи 54.7, части 13 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ протоколов.
14.8. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме, заявке победителя открытого конкурса в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого конкурса в электронной форме, либо по цене за единицу товара, работы, услуги и максимальному значению цены контракта. При этом цена единицы товара, работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному победителем открытого конкурса в электронной форме, с которым заключается контракт.
14.9. Блокирование денежных средств на специальном счете победителя в целях обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме прекращается в сроки, установленные частью 8 статьи 44 Закона N 44-ФЗ. Возврат банковской гарантии, предоставленной победителем открытого конкурса в электронной форме для целей обеспечения его заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, заказчиком лицу или гаранту, предоставившим банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
14.10. Победитель открытого конкурса в электронной форме (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Закона N 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона N 44-ФЗ (в случае снижения цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги на 25 (двадцать пять) процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги). При этом заказчик не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем признания победителя открытого конкурса в электронной форме уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.
14.11. В случае, если победитель открытого конкурса в электронной форме признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником открытого конкурса в электронной форме, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем открытого конкурса в электронной форме, и в проект контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о проведении открытого конкурса в электронной форме, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий 5 (пяти) дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения контракта. При этом заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в открытого конкурса в электронной форме.
14.12. Участник открытого конкурса в электронной форме, признанный победителем открытого конкурса в электронной форме в соответствии с частью 14 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены статьей 83.2 Закона N 44-ФЗ, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель открытого конкурса в электронной форме обязан предоставить обеспечение исполнения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Закона N 44-ФЗ, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Открытый конкурс в электронной форме признается не состоявшейся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта.
14.13. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные статьей 83.2 Закона N 44-ФЗ сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных статьей 83.2 Закона N 44-ФЗ сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на 30 (тридцать) дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.
VI. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (5)
При возникновении противоречия между положениями частей I - V документации и части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации, применяются положения части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации.
N |
Наименование |
Информация |
1. |
Наименование заказчика, контактная информация |
Наименование заказчика: Место нахождения: Почтовый адрес: Адрес электронной почты: Номер контактного телефона: Ответственное должностное лицо: |
2. |
Наименование уполномоченного органа (уполномоченного учреждения), контактная информация |
Наименование уполномоченного органа (уполномоченного учреждения): Место нахождения: Почтовый адрес: Адрес электронной почты: Номер контактного телефона: Ответственное должностное лицо: |
3. |
Наименование специализированной организации, контактная информация |
Наименование специализированной организации: Место нахождения: Почтовый адрес: Адрес электронной почты: Номер контактного телефона: Ответственное должностное лицо: |
4. |
Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
Открытый конкурс в электронной форме |
5. |
Идентификационный код закупки |
|
5.1 |
Указание на соответствующую часть статьи 15 Закона N 44-ФЗ 6 |
|
6. |
Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок |
www.zakupki.gov.ru |
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
________________ |
|
Сведения о средствах массовой информации или сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в которых извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовано или размещено дополнительно (при наличии) |
__________________ |
|
7. |
Краткое изложение условий контракта |
Наименование и описание объекта закупки: ______________________________________ 7; Информация о количестве и месте доставки товара _______________________________ 8; Информация о месте выполнения работы ________________________; 9 Информация о месте оказания услуги ________________________; 10 Срок поставки товара _____________;.8 Срок завершения работы _________________.9; График оказания услуг ___________________.10; |
7.1. |
Изображение поставляемого товара, позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку, окончательное предложение 11 |
|
7.2. |
Информация о месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмотра участниками закупки образца или макета товара, на поставку которого заключается контракт 12 |
|
7.3. |
Международные непатентованные наименования лекарственных средств (при отсутствии таких наименований химические, группировочные наименования) 13 |
|
8. |
Условия контракта |
В соответствии с проектом __________________________________ (государственного/муниципального - указать один вариант) контракта |
9. |
Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с _____________ .(поставщиком/подрядчиком/исполнителем) 14 |
Рубль Российской Федерации |
10. |
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта |
Применяется/не применяется |
11. |
Начальная (максимальная) цена контракта |
________________ руб. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы, в том числе расходы на ______________________________ (например, материалы, транспортные услуги, монтаж оборудования, страхование, услуги субподрядных организаций, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей) 15. Неучтенные затраты _______ (поставщика/подрядчика/исполнителя) по контракту, связанные с исполнением контракта, но не включенные в цену контракта, не подлежат оплате заказчиком. |
Ориентировочное значение цены контракта 16 |
_____________________________ руб. |
|
Формула цены |
______________________________ |
|
Максимальное значение цены контракта 17 |
_____________________________ руб. |
|
Начальная цена единицы ____________________ (товара/работы/услуги - выбрать вариант) |
______________________________ руб. |
|
Начальная сумма цен указанных единиц |
______________________________ руб. |
|
Максимальное значение цены контракта 18 |
______________________________ руб. |
|
12. |
Сроки и порядок оплаты ____________________ .(товара/работ/услуг - выбрать вариант) |
В соответствии с проектом __________________________________ (государственного / муниципального - указать один вариант) контракта 19 |
Размер аванса 20 |
|
|
13. |
Источник финансирования |
Бюджет __________________ КБК: _____________________ ОКПД2: __________________ ОКВЭД2 __________________ Код КОЗ: __________________ |
14. |
Обоснование _____________ (начальной (максимальной) цены контракта/начальных цен единиц товара/работы/ услуги - выбрать один вариант, учитывая объект закупки) |
Указывается ссылка на соответствующую часть документации |
Метод определения ________________ (начальной (максимальной) цены контракта/начальных цен единиц товара/работы/услуги - выбрать один вариант, учитывая объект закупки) |
|
|
15. |
Ограничение участия в открытом конкурсе в электронной форме, установленное в соответствии с Законом N 44-ФЗ |
|
16. |
Единые требования к участникам закупки, установленные Законом N 44-ФЗ, а также заказчиком. |
1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим __________________________________________, (поставку товара/выполнение работы/оказание услуги выбрать один вариант) являющихся объектом закупки, а именно: _____________________________________ 2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим данному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с ____________________________________________ (поставкой товара/выполнением работы/оказанием услуги указать нужное), являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 8. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 9. участник закупки не является офшорной компанией; 10. отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. |
17. |
Требование к участнику закупки об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки |
Установлено/Не установлено |
18. |
Преимущества, предоставляемые при участии в открытом конкурсе в электронной форме учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы |
Представляются/Не предоставляются |
Процент предоставляемых преимуществ | ||
19. |
Преимущества, предоставляемые при участии в открытом конкурсе в электронной форме организациям инвалидов |
Представляются/Не предоставляются |
Процент предоставляемых преимуществ | ||
20. 1 |
Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами в соответствии со статьей 14 Закона N 44-ФЗ |
|
21. |
Требование к участнику открытого конкурса в электронной форме, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций |
Установлено/не установлено |
Объем привлечения _____ % | ||
22. 1 |
Требования к содержанию заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, в том числе к описанию предложения участника открытого конкурса в электронной форме |
Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме состоит из двух частей и предложения участника открытого конкурса в электронной форме о __________________________________________ (цене контракта/сумме цен единиц товара, работы, услуги - выбрать вариант) 1. Первая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме должна содержать: 1.1. согласие участника открытого конкурса в электронной форме на ____________________________________________ (поставку товара, выполнение работы или оказание услуги - указать в зависимости от объекта закупки) на условиях, предусмотренных документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 1.2. предложение участника открытого конкурса в электронной форме о качественных, функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки. При этом отсутствие указанного предложения не является основанием для принятия решения об отказе участнику закупки в допуске к участию в открытом конкурсе в электронной форме 21; 1.3. при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар: а) наименование страны происхождения товара 22; б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией, и указание на товарный знак (при наличии) 23. В первой части заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме не допускается указание сведений об участнике открытого конкурса в электронной форме, подавшем заявку на участие в таком конкурсе, а также сведений о предлагаемой этим участником открытого конкурса в электронной форме цене контракта. При этом первая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется. 2. Вторая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме должна содержать: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника открытого конкурса в электронной форме, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника открытого конкурса в электронной форме или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника открытого конкурса в электронной форме (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса в электронной форме; 2) копии документов, подтверждающих соответствие _______________________________ (товара, работы или услуги - указать в зависимости от объекта) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно _______________________________ 24; 3) документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса в электронной форме требованиям к участникам такого конкурса, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с подпунктом 1 пункта 16 части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации, а именно ___________, или копии таких документов, а также декларацию о соответствии участника открытого конкурса в электронной форме требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2 - 8, 10 пункта 16 части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); 4) документы, подтверждающие право участника открытого конкурса в электронной форме на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Закона N 44-ФЗ, в случае, если участник открытого конкурса в электронной форме заявил о получении указанных преимуществ, или копии этих документов; 5) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона N 44-ФЗ, а именно___________ 25, или копии этих документов; 6) документы, подтверждающие квалификацию участника открытого конкурса в электронной форме 26; 7) декларацию о принадлежности участника открытого конкурса в электронной форме к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям 27 (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки). |
23. |
Начало срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме |
С момента размещения извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме |
24. |
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме 28 |
"__" _______ 20__ года в ___ ч. ___ мин. (время московское). |
25. |
Даты начала и окончания срока предоставления участникам открытого конкурса в электронной форме разъяснений положений документации |
Дата начала срока предоставления разъяснений положений документации: "__" _______ 20__ года; Дата окончания срока предоставления разъяснений положений документации: "__" _______ 20__ года. |
26. |
Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме |
"__" _______ 20__ года в ___ ч. ___ мин. (время московское). |
27. |
Дата подачи участниками открытого конкурса в электронной форме окончательных предложений о цене контракта |
"___" ________ 20__ года |
28. |
Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме. |
"__" _______ 20__ года в ___ ч. ___ мин. (время московское). |
29. |
Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме в соответствии с Законом N 44-ФЗ |
Указывается соответствующая часть документации |
30. |
Обеспечение заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме |
Требуется/Не требуется |
30.1 |
Размер обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме 29 |
Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме: ____% от ________________ .(начальной (максимальной) цены контракта, максимального значения цены контракта - выбрать вариант), что составляет: __________ руб., НДС не облагается. |
30.2 |
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, а также условия банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме |
Требование об обеспечении заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме. Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме осуществляется участником закупки. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых установлен Правительством Российской Федерации. Подачей заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в вышеуказанном размере обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме. При этом в случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона N 44-ФЗ, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме не осуществляется. Участник закупки в случае предоставления обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме в виде банковской гарантии одновременно с подачей заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме направляет оператору электронной площадки посредством аппаратно-программного комплекса электронной площадки информацию об уникальном номере реестровой записи из реестра банковских гарантий, предусмотренного статьей 45 Закона N 44-ФЗ. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона N 44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, должен составлять не менее чем 2 (два) месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Закона N 44-ФЗ случаях; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 44 Закона N 44-ФЗ; 6) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. Банковская гарантия должна включать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. |
31. |
Обеспечение исполнения контракта |
Установлено/Не установлено |
31.1. |
Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта 30 |
Сумма обеспечения исполнения контракта предусмотрена в следующем размере: ____ % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: _________ руб., НДС не облагается 31. 1. Если при проведении открытого конкурса в электронной форме начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем 15 (пятнадцать) миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена ___________________________________________ (цена контракта, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта/сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц - выбрать вариант), контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в 1,5 (полтора) раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) 32. 1. Если при проведении открытого конкурса в электронной форме начальная (максимальная) цена контракта составляет 15 (пятнадцать) миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена _________________________________________ (цена контракта, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта/ сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц - выбрать вариант), контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в 1,5 (полтора) раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации. 2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение 3 (трех) лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 (трех) контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем 20 (двадцать) процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме и документации. 2.1. Участник закупки, предложивший ___________________________________________ (цену контракта/сумму цен единиц товара - выбрать один вариант) на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже ___________________________________________, (начальной (максимальной) цены контракта/ начальной суммы цен единиц товара - выбрать один вариант ) наряду с требованиями, предусмотренными подпунктом 1 пункта 31.1 части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации, обязан представить заказчику обоснование предлагаемых ___________________________________________, (цены контракта/суммы цен единиц товара - выбрать один вариант) которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара 33, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой _______________________________ 34 (цене/сумме цен единиц товара - выбрать один вариант) 3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона N 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона N 44-ФЗ. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона N 44-ФЗ; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Закона N 44-ФЗ; 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Банковская гарантия должна включать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. В ходе исполнения контракта ______________________________________ (поставщик/подрядчик/исполнитель - выбрать один вариант) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ. Обеспечение исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона N 44-ФЗ, не требуется в случае: 1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии 35. |
31.2. |
Особенности предоставления обеспечения исполнения контракта субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями 36 |
Участник закупки, с которым заключается контракт, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона N 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение 3 (трех) лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 (трех) контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме и документации. |
31.3. |
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, реквизиты для оформления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта |
|
32. |
Информация о банковском сопровождении контракта |
|
33. |
Возможность Заказчика изменить условия контракта в соответствии с Законом N 44-ФЗ |
Предусмотрена/Не предусмотрена |
34. |
Право заказчика при заключении контракта по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта. |
Предусмотрено 37 / Не предусмотрено |
35. |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта |
Ф.И.О. _____________________ Тел. ________________________ |
36. |
Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта |
Допускается в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Закона N 44-ФЗ |
37. |
Право заключения контракта с несколькими участниками закупки |
Предусмотрено/Не предусмотрено 38 |
38. |
Информация о возможности заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 34 Закона N 44-ФЗ, с несколькими участниками закупки на выполнение составляющих объект закупки двух и более поисковых научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями контракта, указанными в документации 39 |
|
39. |
Требования к гарантии качества ____________________, (товара/работы/услуги - выбрать один вариант) а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара 40. |
|
40. |
Требование обеспечения гарантийных обязательств 41, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению гарантийных обязательств |
Размер обеспечения гарантийных обязательств: ____________________ руб. Срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств ___________________________ 42. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона N 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона N 44-ФЗ. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона N 44-ФЗ; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Закона N 44-ФЗ; 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Банковская гарантия должна включать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. ___________________________________________ .(Поставщик/Подрядчик/Исполнитель - выбрать один вариант.) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. |
41. |
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств, реквизиты для оформления банковской гарантии в качестве обеспечения гарантийных обязательств |
|
42. |
Дополнительные требования к содержанию документации при осуществлении закупок: 1) на оказание услуг специализированного депозитария и доверительного управления средствами пенсионных накоплений устанавливаются статьей 19 Федерального закона от 24.07.2002 N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации"; 2) на оказание услуг специализированного депозитария, оказываемых уполномоченному федеральному органу, и доверительного управления устанавливаются статьей 24 Федерального закона от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих"; 3) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, устанавливаются федеральным законом, регулирующим отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 43 |
|
VII. ПРОЕКТ КОНТРАКТА
Проект государственного (муниципального) контракта
VIII. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
При составлении описания объекта закупки должны использоваться показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.
Техническая часть.
IX. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА/НАЧАЛЬНЫХ ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА/ РАБОТЫ/ УСЛУГИ 44
X. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ВЕЛИЧИНЫ ЗНАЧИМОСТИ ЭТИХ КРИТЕРИЕВ, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
___________________________________
1 С 01.10.2019 данный пункт дополняется словами (при необходимости).
2 Здесь и далее по тексту: в случае если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить. При этом положения документации, касающиеся применения начальной (максимальной) цены контракта, применяются к максимальному значению цены контракта, если документацией и/или Законом N 44-ФЗ не установлено иное.
3 При условии установления заказчиком требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ.
4 При заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).
5 В части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации содержится информация для данного конкретного открытого конкурса в электронной форме, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части I - V документации.
6 Пункт 5.1 включается при осуществлении закупки в соответствии с частями 4 - 6 статьи 15 Закона N 44-ФЗ. При этом при осуществлении закупки в соответствии с частями 5 и 6 статьи 15 Закона N 44-ФЗ к извещению должны быть приложены копии договоров (соглашений), указанных в данных частях.
7 Описание объекта закупки осуществляется в соответствии с требованиями статьи 33 Закона N 44-ФЗ.
8 Положение включается, если объектом закупки является товар.
9 Положение включается, если объектом закупки является работа.
10 Положение включается, если объектом закупки является услуга.
11 Включается при наличии в документации требования о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого заключается контракт.
12 Включается при наличии требования о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается контракт.
13 Если объектом закупки являются лекарственные средства.
14 Здесь и далее необходимо выбрать один вариант в зависимости от объекта закупки (товар - поставщик, работа - подрядчик, услуга - исполнитель).
15 Указывается состав расходов в зависимости от объекта закупки.
16 Указывается в случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 Закона N 44-ФЗ.
17 Указывается в случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 Закона N 44-ФЗ.
18 Данные положения включаются в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить.
19 В случае, если контрактом предусматривается выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, допускается оплата такого контракта исходя из фактически выполненного объема данных работ, но не превышающего объема работ, подлежащих выполнению в соответствии с контрактом.
В случае если в документации указывается формула цены и максимальное значение цены контракта или начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта в данном пункте должно быть указание на то, что оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме и документации.
20 Указывается, если предусмотрена выплата аванса. Размер аванса устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Следует учитывать, что с 01.10.2019 в случае, если проектом контракта предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса, в него включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента от размера цены соответствующего этапа. Выплата аванса при исполнении контракта с участником закупки, указанным в частях 1 или 2 статьи 37 Закона N 44-ФЗ, не допускается.
21 Указанный подпункт включается при установлении в документации критерия, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 32 Закона N 44-ФЗ (качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки).
22 В случае установления заказчиком в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме, документации условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Закона N 44-ФЗ.
23 Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме в случае отсутствия в документации указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации.
24 В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге - указывается перечень предоставляемых документов. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром
25 В случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов. При отсутствии в заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме документов, предусмотренных настоящим подпунктом, или копий этих документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.
26 Отсутствие этих документов не является основанием для признания заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме не соответствующей требованиям документации.
27 В случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона N 44-ФЗ.
28 Указанная дата не может приходиться на нерабочий день.
29 Указанный пункт включается в случае установления требования об обеспечении заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме.
30 В случаях, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 54.3 Закона N 44-ФЗ также указывается размер и условия обеспечения исполнения каждого контракта, исходя из общей начальной (максимальной) цены пропорционально количеству указанных контрактов с учетом требований части 6 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.
31 В случае установления ограничения в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Закона N 44-ФЗ, указывается как процент от цены, по которой заключается контракт.
32 В документации должен остаться только один подпункт 1 данного пункта.
33 За исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить.
34 Включается, если открытый конкурс в электронной форме проводится на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо).
35 Заполняется в зависимости от объекта закупки.
36 Данный подпункт включается в случае, если заказчиком установлено ограничение участия в открытом конкурсе в электронной форме в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ.
37 При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником открытого конкурса в электронной форме, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме.
38 Если объектом закупки является поставка технических средств реабилитации инвалидов, создание нескольких произведений литературы или искусства, выполнение научно-исследовательских работ либо оказание услуг в сфере образования или услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе по предоставлению путевок.
39 С указанием количества указанных контрактов. В этом случае в качестве начальной (максимальной) цены контракта указывается начальная (максимальная) цена одного контракта. При этом начальная (максимальная) цена всех контрактов на выполнение поисковых научно-исследовательских работ является одинаковой и их общая начальная (максимальная) цена равняется сумме начальных (максимальных) цен всех таких контрактов
40 Данное требование устанавливается заказчиком при необходимости. Выбрать варианты, исходя из объекта закупки. При этом в случае определения поставщика машин и оборудования заказчик устанавливает требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено технической документацией на товар. В случае определения поставщика новых машин и оборудования заказчик устанавливает требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром.
41 В случае установления заказчиком требований к гарантийным обязательствам (пункт 39 части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации).
42 Следует учитывать, что в случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.
43 Указанный пункт включается и заполняется, исходя из объекта закупки.
44 Выбрать вариант
Утверждена
распоряжением Комитета
по конкурентной политике
Московской области
от 28 июня 2019 N 30-01-25/19
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ФОРМА
конкурсной документации конкурса с ограниченным участием в электронной форме
"Утверждено"
__________________ (Ф.И.О.,
должность лица, утвердившего
конкурсную документацию)
"___" _____________ 20___ г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Конкурс с ограниченным участием в электронной форме на право заключения ____________________________________________________________ на
(государственного/муниципального контракта либо гражданско-правового договора (указать нужное)
_______________________________________________________
(указать объект закупки (предмет контракта)
Специализированная организация: ________________________________________
(если привлекается - указать наименование, если не привлекается - строку исключить)
Московская область, ______
(указать год)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Законодательное регулирование
1.1. Настоящая конкурсная документация (далее - документация) подготовлена на основе положений Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), другими федеральными законами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, правовыми актами Московской области, регулирующими отношения в указанной сфере в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг.
2. Заказчик, уполномоченный орган, оператор электронной площадки, специализированная организация
2.1. Заказчик, указанный в части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации, проводит конкурс с ограниченным участием в электронной форме в соответствии с положениями документации.
2.2. Уполномоченный орган, указанный в части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации, осуществляет возложенные на него в установленном порядке полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме.
2.3. Оператор электронной площадки, указанный в части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации, обеспечивает проведение конкурса с ограниченным участием в электронной форме на электронной площадке, указанной в части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации, в порядке, установленном Законом N 44-ФЗ.
3. Информационное обеспечение конкурса с ограниченным участием в электронной форме
3.1. Информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС), размещается в ней средствами Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ), если иное прямо не установлено Законом N 44-ФЗ.
3.2. Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме размещается заказчиком в ЕИС средствами ЕАСУЗ не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе.
3.3. Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме в любых средствах массовой информации или разместить это извещение на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при условии, что такое опубликование или такое размещение осуществляется наряду с предусмотренным пунктом 3.2 документации размещением. Сведения о таких средствах массовой информации и сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии) также указываются в части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации.
3.5. Обмен информацией, связанной с проведением конкурса с ограниченным участием в электронной форме между участником закупки, заказчиком (уполномоченным органом/специализированной организацией), оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.
3.6. Электронные документы участника закупки, заказчика (уполномоченного органа/специализированной организации), оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - усиленная электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, заказчика (уполномоченного органа/специализированной организации), оператора электронной площадки.
4. Участники конкурса с ограниченным участием в электронной форме в электронной форме
4.1. В конкурсе с ограниченным участием в электронной форме может принять участие участник закупки, зарегистрированный в ЕИС (с учетом положений статьи 112 Закона N 44-ФЗ) и получивший аккредитацию на электронной площадке, с учетом положений части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации.
5. Расходы на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме
5.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на участие и участием в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, а также заключением контракта.
5.2. Заказчик/специализированная организация/уполномоченный орган не имеют обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. Отмена конкурса с ограниченным участием в электронной форме
6.1. Заказчик вправе отменить конкурс с ограниченным участием в электронной форме не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме.
6.2. В течение 1 (одного) часа с момента размещения в ЕИС извещения об отмене конкурса с ограниченным участием в электронной форме оператор электронной площадки возвращает заявки участникам закупки с одновременным уведомлением в форме электронного документа участника закупки об отмене конкурса с ограниченным участием в электронной форме. В случае отмены конкурса с ограниченным участием в электронной форме заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об отмене конкурса с ограниченным участием в электронной форме вносит соответствующие изменения в план-график закупок 1.
6.3. По истечении срока отмены конкурса с ограниченным участием в электронной форме в соответствии с пунктом 6.1 документации и до заключения контракта заказчик вправе отменить конкурс с ограниченным участием в электронной форме только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
6.4. Решение об отмене конкурса с ограниченным участием в электронной форме размещается в ЕИС средствами ЕАСУЗ в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Конкурс с ограниченным участием в электронной форме считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в ЕИС.
6.5. Извещение об отмене конкурса с ограниченным участием в электронной форме размещается средствами ЕАСУЗ в ЕИС в день принятия решения об отмене конкурса с ограниченным участием в электронной форме.
7. Запрет на проведение переговоров с участником конкурса с ограниченным участием в электронной форме
7.1. При проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме какие-либо переговоры заказчика/уполномоченного органа/специализированной организации/членов комиссий с участником закупки в отношении заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, в том числе заявки, поданной таким участником, не допускается до выявления победителя конкурса с ограниченным участием в электронной форме.
7.2. При проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме проведение переговоров заказчика/уполномоченного органа/специализированной организации с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником конкурса с ограниченным участием в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.
II. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
8. Порядок предоставления документации
8.1. Документация размещается в ЕИС средствами ЕАСУЗ одновременно с размещением извещения о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме.
8.2. Документация доступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы.
9. Порядок разъяснения положений документации
9.1. Любой участник конкурса с ограниченным участием в электронной форме, зарегистрированный в ЕИС (с учетом положений статьи 112 Закона N 44-ФЗ) и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить оператору электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, на которой планируется проведение конкурса с ограниченным участием в электронной форме, запрос о даче разъяснений положений документации. При этом участник конкурса с ограниченным участием в электронной форме вправе направить не более чем 3 (три) запроса о даче разъяснений положений документации в отношении данного конкурса с ограниченным участием в электронной форме. В течение 1 (одного) часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику без указания сведений об участнике закупки, направившем данный запрос.
9.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в пункте 9.1 документации запроса в ЕИС средствами ЕАСУЗ размещаются разъяснения положений документации с указанием предмета запроса при условии, что указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурса с ограниченным участием в электронной форме.
9.3. Разъяснения положений документации не должны изменять ее суть.
10. Внесение изменений в документацию
10.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в документацию не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме.
10.2. Изменение объекта закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме не допускаются.
10.3. В течение 1 (одного) дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме продлевается таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС таких изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме этот срок составлял не менее чем 10 (десять) рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных Законом N 44-ФЗ.
10.4. Участники закупки самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в документацию.
10.5. Заказчик/уполномоченный орган/специализированная организация не несут ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию и размещенными в соответствии с требованиями Закона N 44-ФЗ.
III. Подготовка заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме
11. Требования к содержанию и составу заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме
11.1. Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме состоит из двух частей и предложения участника конкурса с ограниченным участием в электронной форме в электронной форме о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги 2.
11.2. Требования к содержанию заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, в том числе к описанию предложения участника конкурса с ограниченным участием в электронной форме, указаны в части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации.
12. Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме
12.1. При подготовке заявки участниками конкурса с ограниченным участием в электронной форме должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
12.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников конкурса с ограниченным участием в электронной форме, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.
12.3. Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме заполняется участником закупки в соответствии с настоящей инструкцией.
12.4. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться заверенным в соответствии с законодательством Российской Федерации переводом соответствующих документов на русский язык.
IV. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
13. Срок, место и порядок подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме
13.1. Подача заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме осуществляется только лицами, зарегистрированными в ЕИС (с учетом положений статьи 112 Закона N 44-ФЗ) и аккредитованными на электронной площадке.
13.2. Участник конкурса с ограниченным участием в электронной форме вправе подать заявку на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных в части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме.
13.3. Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме направляется участником конкурса с ограниченным участием в электронной форме оператору электронной площадки в форме трех электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные в части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации, и предложение участника конкурса с ограниченным участием в электронной форме о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги. Указанные электронные документы подаются одновременно.
13.4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме оператор электронной площадки обязан присвоить данной заявке идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику конкурса с ограниченным участием в электронной форме, подавшему данную заявку, ее получение с указанием присвоенного такой заявке идентификационного номера.
13.5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме оператор электронной площадки возвращает данную заявку подавшему ее участнику такого конкурса в случае:
1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 6 статьи 24.1 Закона N 44-ФЗ;
2) подачи одним участником конкурса с ограниченным участием в электронной форме двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме;
3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме;
4) получения данной заявки от участника конкурса с ограниченным участием в электронной форме с нарушением положений части 9 статьи 24.2 Закона N 44-ФЗ;
5) подачи участником закупки заявки, содержащей предложение о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги, превышающее начальную (максимальную) цену контракта, начальную сумму цен единиц товаров, работ, услуг или равное нулю;
6) наличия в предусмотренном Законом N 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица 3.
13.6. При установлении заказчиком в части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации требования к обеспечению заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме оператор электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента получения от банка информации об отсутствии на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения данной заявки при совокупности следующих условий:
1) на специальном счете участника закупки отсутствуют незаблокированные денежные средства в размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона N 44-ФЗ, отсутствует информация о банковской гарантии, выданной участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме.
13.7. Одновременно с возвратом заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона N 44-ФЗ, частью 11 статьи 54.4 Закона N 44-ФЗ оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника конкурса с ограниченным участием в электронной форме, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.
13.8. Участник конкурса с ограниченным участием в электронной форме в электронной форме, подавший заявку на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, вправе отозвать данную заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
V. Срок, в течение которого победитель конкурса с ограниченным участием в электронной форме или иной его участник, с которым заключается контракт, должен подписать контракт, условия признания победителя конкурса с ограниченным участием в электронной форме или данного участника уклонившимися от заключения контракта
14. Сроки и порядок заключения контракта
14.1. В течение 5 (пяти) дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель конкурса с ограниченным участием в электронной форме подписывает усиленной электронной подписью проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта (если данное требование установлено), либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ. В случае, если при проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на 25 (двадцать пять) процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги победитель конкурса с ограниченным участием в электронной форме одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона N 44-ФЗ, или обеспечение исполнения контракта в размере, предусмотренном документацией, и информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона N 44-ФЗ, а также обоснование предложенной победителем конкурса с ограниченным участием цены контракта, суммы цен единиц товара, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара (за исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить), документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц товара 4.
14.2. В течение 5 (пяти) дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель конкурса с ограниченным участием в электронной форме, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя конкурса с ограниченным участием в электронной форме. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем 1 (один) раз. При этом победитель конкурса с ограниченным участием в электронной форме, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме и своей заявке на участие в конкурса с ограниченным участием в электронной форме, с указанием соответствующих положений данных документов.
14.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения победителем электронной процедуры на электронной площадке в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС доработанный проект контракта либо повторно размещает в ЕИС и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя конкурса с ограниченным участием в электронной форме. При этом размещение в ЕИС и на электронной площадке заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя конкурса с ограниченным участием в электронной форме допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ.
14.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения заказчиком в ЕИС и на электронной площадке документов, предусмотренных частью 5 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ, победитель конкурса с ограниченным участием в электронной форме размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.
14.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя конкурса с ограниченным участием в электронной форме, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме, документации обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.
14.6. С момента размещения в ЕИС предусмотренного частью 7 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.
14.7. Контракт может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней с даты размещения в ЕИС указанных в части 12 статьи 54.7, части 13 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ протоколов.
14.8. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и извещении о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме, заявке победителя конкурса с ограниченным участием в электронной форме, по цене, предложенной победителем конкурса с ограниченным участием в электронной форме, либо по цене за единицу товара, работы, услуги и максимальному значению цены контракта. При этом цена единицы товара, работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в извещении о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному победителем конкурса с ограниченным участием в электронной форме, с которым заключается контракт.
14.9. Блокирование денежных средств на специальном счете победителя конкурса с ограниченным участием в электронной форме в целях обеспечения заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме прекращается в сроки, установленные частью 8 статьи 44 Закона N 44-ФЗ. Возврат банковской гарантии, предоставленной победителем конкурса с ограниченным участием в электронной форме для целей обеспечения его заявки на участие в конкурса с ограниченным участием в электронной форме, заказчиком лицу или гаранту, предоставившим банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
14.10. Победитель конкурса с ограниченным участием в электронной форме (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Закона N 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона N 44-ФЗ (в случае снижения цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги на 25 (двадцать пять) процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги). При этом заказчик не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем признания победителя конкурса с ограниченным участием в электронной форме уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.
14.11. В случае, если победитель конкурса с ограниченным участием в электронной форме признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такой процедуры, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем конкурса с ограниченным участием в электронной форме, и в проект контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий 5 (пяти) дней с даты признания победителя конкурса с ограниченным участием в электронной форме уклонившимся от заключения контракта. При этом заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме.
14.12. Участник конкурса с ограниченным участием в электронной форме, признанный победителем конкурса с ограниченным участием в электронной форме в соответствии с частью 14 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены статьей 83.2 Закона N 44-ФЗ, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель конкурса с ограниченным участием в электронной форме обязан предоставить обеспечение исполнения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Закона N 44-ФЗ, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Конкурс с ограниченным участием в электронной форме признается не состоявшимся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта.
14.13. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные статьей 83.2 Закона N 44-ФЗ сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных статьей 83.2 Закона N 44-ФЗ сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на 30 (тридцать) дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.
VI. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 5
При возникновении противоречия между положениями частей I - V документации и части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации, применяются положения части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации.
N |
Наименование |
Информация |
1. |
Наименование заказчика, контактная информация |
Наименование заказчика: Место нахождения: Почтовый адрес: Адрес электронной почты: Номер контактного телефона: Ответственное должностное лицо: |
2. |
Наименование уполномоченного органа (уполномоченного учреждения), контактная информация |
Наименование уполномоченного органа (уполномоченного учреждения): Место нахождения: Почтовый адрес: Адрес электронной почты: Номер контактного телефона: Ответственное должностное лицо: |
3. |
Наименование специализированной организации, контактная информация |
Наименование специализированной организации: Место нахождения: Почтовый адрес: Адрес электронной почты: Номер контактного телефона: Ответственное должностное лицо: |
4. |
Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
Конкурс с ограниченным участием в электронной форме |
5. |
Идентификационный код закупки |
|
5.1 |
Указание на соответствующую часть статьи 15 Закона N 44-ФЗ 6 |
|
6. |
Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок |
www.zakupki.gov.ru |
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
________________ |
|
Сведения о средствах массовой информации или сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в которых извещение о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме опубликовано или размещено дополнительно |
__________________ |
|
7. |
Краткое изложение условий контракта |
Наименование и описание объекта закупки: ______________________________________ 7; Информация о количестве и месте доставки товара _______________________________ 8; Информация о месте выполнения работы ________________________; 9 Информация о месте оказания услуги ________________________; 10 Срок поставки товара _____________ 8; Срок завершения работы _________________ 9; График оказания услуг ___________________ 10; |
7.1. |
Изображение поставляемого товара, позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку, окончательное предложение 11 |
|
7.2. |
Информация о месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмотра участниками закупки образца или макета товара, на поставку которого заключается контракт 12 |
|
7.3. |
Международные непатентованные наименования лекарственных средств (при отсутствии таких наименований химические, группировочные наименования) 13 |
|
8. |
Условия контракта |
В соответствии с проектом __________________________________ (государственного/муниципального - указать один вариант) контракта |
9. |
Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с _____________ (поставщиком/подрядчиком/исполнителем) 14 |
Рубль Российской Федерации |
10. |
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта |
Применяется/не применяется |
11. |
Начальная (максимальная) цена контракта |
________________ руб. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы, в том числе расходы на ______________________________ (например, материалы, транспортные услуги, монтаж оборудования, страхование, услуги субподрядных организаций, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей) 15. Неучтенные затраты ________________________ (поставщика/подрядчика/исполнителя - выбрать вариант) по контракту, связанные с исполнением контракта, но не включенные в цену контракта, не подлежат оплате заказчиком. |
Ориентировочное значение цены контракта 16 |
_____________________________ руб. |
|
Формула цены |
______________________________ |
|
Максимальное значение цены контракта 17 |
______________________________руб. |
|
Начальная цена единицы ____________________ (товара/работы/услуги - выбрать вариант) |
______________________________ руб. |
|
Начальная сумма цен указанных единиц |
______________________________руб. |
|
Максимальное значение цены контракта 18 |
______________________________ руб. |
|
12. |
Сроки и порядок оплаты ____________________ (товара/работ/услуг - выбрать вариант |
В соответствии с проектом __________________________________ (государственного/муниципального - указать один вариант) контракта 19 |
Размер аванса 20 |
|
|
13. |
Источник финансирования |
Бюджет __________________. КБК: __________________ ОКПД2: __________________ ОКВЭД2 ___________________ Код КОЗ: ___________________ |
14. |
Обоснование _____________ (начальной (максимальной) цены контракта/начальных цен единиц товара/работы/ услуги - выбрать один вариант, учитывая объект закупки) |
Указывается ссылка на соответствующую часть документации |
Метод определения _____________ (начальной (максимальной) цены контракта/начальных цен единиц товара/работы/ услуги - выбрать один вариант, учитывая объект закупки) |
|
|
15. |
Ограничение участия в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, установленное в соответствии с Законом N 44-ФЗ |
Установлено____________________ 21 /Не установлено |
16. |
Единые требования к участникам закупки, установленные Законом N 44-ФЗ, а также заказчиком. |
1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим __________________________________________ (поставку товара/выполнение работы/оказание услуги выбрать один вариант) , являющихся объектом закупки, а именно: _____________________________________ 2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим данному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с ____________________________________________ (поставкой товара/выполнением работы/оказанием услуги - выбрать один вариант), являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 8. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 9. участник закупки не является офшорной компанией; 10. отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. |
17. |
Требование к участнику закупки об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки |
Установлено/Не установлено |
18. |
Дополнительные требования к участникам закупки, установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона N 44-ФЗ |
|
19. |
Преимущества, предоставляемые при участии в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы |
Представляются/Не предоставляются |
Процент предоставляемых преимуществ | ||
20. |
Преимущества, предоставляемые при участии в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме организациям инвалидов |
Представляются/Не предоставляются |
Процент предоставляемых преимуществ | ||
21. 1 |
Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами в соответствии со статьей 14 Закона N 44-ФЗ |
|
22. |
Требование к участнику конкурса с ограниченным участием в электронной форме, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций |
Установлено/не установлено |
Объем привлечения _____ % | ||
23. 1 |
Требования к содержанию заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, в том числе описанию к описанию предложения участника конкурса с ограниченным участием в электронной форме |
1. Первая часть заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме должна содержать: 1.1. согласие участника конкурса с ограниченным участием в электронной форме на ____________________________________________ (поставку товара/выполнение работы/оказание услуги - выбрать один вариант) на условиях, предусмотренных документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения конкурса с ограниченным участием в электронной форме (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 1.2. предложение участника конкурса с ограниченным участием в электронной форме о качественных, функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки. При этом отсутствие указанного предложения не является основанием для принятия решения об отказе участнику закупки в допуске к участию в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме 22; 1.3. при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар: а) наименование страны происхождения товара 23; б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией, и указание на товарный знак (при наличии) 24. В первой части заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме не допускается указание сведений об участнике конкурса с ограниченным участием в электронной форме, подавшем заявку на участие в таком конкурсе, а также сведений о предлагаемой этим участником конкурса с ограниченным участием в электронной форме цене контракта. При этом первая часть заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется. 2. Вторая часть заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме должна содержать: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса с ограниченным участием в электронной форме, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника конкурса с ограниченным участием в электронной форме или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника конкурса с ограниченным участием в электронной форме (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника конкурса с ограниченным участием в электронной форме; 2) копии документов, подтверждающих соответствие _______________________________ (товара/работы/услуги - указать один вариант) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно_______________________________ 25; 3) документы, подтверждающие соответствие участника конкурса с ограниченным участием в электронной форме требованиям к участникам такого конкурса, установленным заказчиком в документации в соответствии с подпунктом 1 пункта 16 части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации, а именно ___________, или копии таких документов, документы, подтверждающие соответствие участника конкурса с ограниченным участием в электронной форме требованиям к участникам такого конкурса, установленным заказчиком в документации в соответствии с пунктом 18 части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации, а именно ___________, а также декларацию о соответствии участника конкурса с ограниченным участием в электронной форме требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2 - 8, 10 пункта 16 части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); 4) документы, подтверждающие право участника конкурса с ограниченным участием в электронной форме на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Закона N 44-ФЗ, в случае, если участник конкурса с ограниченным участием в электронной форме заявил о получении указанных преимуществ, или копии этих документов; 5) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона N 44-ФЗ , а именно___________ 26, или копии этих документов; 6) документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса с ограниченным участием в электронной форме 27; 7) декларацию о принадлежности участника конкурса с ограниченным участием в электронной форме в электронной форме к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям 28 (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки). |
24. |
Начало срока подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме |
С момента размещения извещения о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме |
25. |
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме 29 |
"__" _______ 20__ года в ___ ч. ___ мин. (время московское). |
26. |
Даты начала и окончания срока предоставления разъяснений участникам конкурса с ограниченным участием в электронной форме |
Дата начала срока предоставления разъяснений положений документации: "__" _______ 20__ года; Дата окончания срока предоставления разъяснений положений документации: "__" _______ 20__ года. |
27. |
Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме |
"__" _______ 20__ года в ___ ч. ___ мин. (время московское). |
28. |
Дата подачи участниками конкурса с ограниченным участием в электронной форме окончательных предложений о цене контракта |
"___" ________ 20__ года |
29. |
Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме |
"__" _______ 20__ года в ___ ч. ___ мин. (время московское). |
30. |
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме в соответствии с Законом N 44-ФЗ |
Указывается соответствующая часть документации |
31. |
Обеспечение заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме |
Требуется/Не требуется |
31.1 |
Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме 30 |
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме: ____% от ________________ .(начальной (максимальной) цены контракта, максимального значения цены контракта - выбрать вариант), что составляет: __________ руб., НДС не облагается. |
31.2. |
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, а также условия банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме |
Требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме. Обеспечение заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме осуществляется участником закупки. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых установлен Правительством Российской Федерации. Подачей заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в вышеуказанном размере обеспечения заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме. При этом в случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона N 44-ФЗ, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме не осуществляется. Участник закупки в случае предоставления обеспечения заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме в виде банковской гарантии одновременно с подачей заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме направляет оператору электронной площадки посредством аппаратно-программного комплекса электронной площадки информацию об уникальном номере реестровой записи из реестра банковских гарантий, предусмотренного статьей 45 Закона N 44-ФЗ. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона N 44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, должен составлять не менее чем 2 (два) месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Закона N 44-ФЗ случаях; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 44 Закона N 44-ФЗ; 6) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. Банковская гарантия должна включать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. |
32. |
Обеспечение исполнения контракта |
Установлено/Не установлено |
32.1. |
Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта 31 |
Сумма обеспечения исполнения контракта предусмотрена в следующем размере: ____ % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: _________руб., НДС не облагается 32. 1. Если при проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем 15 (пятнадцать) миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена ___________________________________________ .(цена контракта, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта/ сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц - выбрать вариант) , контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в 1,5 (полтора) раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) 33. 1. Если при проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме начальная (максимальная) цена контракта составляет 15 (пятнадцать) миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена _________________________________________ (цена контракта, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта/ сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц - выбрать вариант) , контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в 1,5 (полтора) раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации. 2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение 3 (трех) лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 (трех) контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем 20 (двадцать) процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме и документации. 2.1. Участник закупки, предложивший ___________________________________________ (.цену контракта/сумму цен единиц товара - выбрать один вариант) на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже ___________________________________________, .(начальной (максимальной) цены контракта/ начальной суммы цен единиц товара - выбрать один вариант ) наряду с требованиями, предусмотренными подпунктом 1 пункта 32.1 части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации, обязан представить заказчику обоснование предлагаемых ___________________________________________, (цены контракта/ суммы цен единиц товара - выбрать один вариант) которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара 34, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой _______________________________ 35 (цене/сумме цен единиц товара - выбрать один вариант) 3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона N 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона N 44-ФЗ. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона N 44-ФЗ; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Закона N 44-ФЗ; 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Банковская гарантия должна включать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. В ходе исполнения контракта ______________________________________ (поставщик/подрядчик/исполнитель - выбрать один вариант) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ. Обеспечение исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона N 44-ФЗ, не требуется в случае: 1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии 36. |
32.2. |
Особенности предоставления обеспечения исполнения контракта субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями 37 |
Участник закупки, с которым заключается контракт, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона N 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение 3 (трех) лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 (трех) контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме и документации. |
32.3. |
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, реквизиты для оформления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта |
|
33. |
Информация о банковском сопровождении контракта |
|
34. |
Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с Законом N 44-ФЗ |
Предусмотрена/Не предусмотрена |
35. |
Право заказчика при заключении контракта по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта |
Предусмотрена 38 / Не предусмотрена |
36. |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта |
Ф.И.О. _____________________ Тел. __________________________ |
37. |
Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта |
Допускается в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Закона N 44-ФЗ |
38. |
Требования к гарантии качества ____________________, (товара/работы/услуги - выбрать один вариант) а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара 39. |
|
39. |
Требование обеспечения гарантийных обязательств 40, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению гарантийных обязательств |
Размер обеспечения гарантийных обязательств: ____________________ руб. Срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств ___________________________ 41. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона N 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона N 44-ФЗ. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона N 44-ФЗ; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Закона N 44-ФЗ; 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Банковская гарантия должна включать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. ___________________________________________ (Поставщик/Подрядчик/Исполнитель - выбрать один вариант) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. |
40. |
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств, реквизиты для оформления банковской гарантии в качестве обеспечения гарантийных обязательств |
|
41. |
Право заключения контракта с несколькими участниками закупки |
Предусмотрено/Не предусмотрено 42 |
VII. ПРОЕКТ КОНТРАКТА
Проект государственного (муниципального) контракта.
VIII. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
При составлении описания объекта закупки должны использоваться показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.
Техническая часть.
IX. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА/НАЧАЛЬНЫХ ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА/ РАБОТЫ/ УСЛУГИ 43
X. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ВЕЛИЧИНЫ ЗНАЧИМОСТИ ЭТИХ КРИТЕРИЕВ, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
___________________________________
1 С 01.10.2019 данный пункт дополняется словами (при необходимости).
2 Здесь и далее по тексту: в случае если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить. При этом положения документации, касающиеся применения начальной (максимальной) цены контракта, применяются к максимальному значению цены контракта, если документацией и/или Законом N 44-ФЗ не установлено иное.
3 При условии установления заказчиком требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ.
4 При заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).
5 В части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации содержится информация для данного конкретного конкурса с ограниченным участием в электронной форме, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части I - V документации.
6 Пункт 5.1 включается при осуществлении закупки в соответствии с частями 4 - 6 статьи 15 Закона N 44-ФЗ. При этом при осуществлении закупки в соответствии с частями 5 и 6 статьи 15 Закона N 44-ФЗ к извещению должны быть приложены копии договоров (соглашений), указанных в данных частях.
7 Описание объекта закупки осуществляется в соответствии с требованиями статьи 33 Закона N 44-ФЗ.
8 Положение включается, если объектом закупки является товар.
9 Положение включается, если объектом закупки является работа.
10 Положение включается, если объектом закупки является услуга.
11 Включается при наличии в документации требования о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого заключается контракт.
12 Включается при наличии требования о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается контракт.
13 Если объектом закупки являются лекарственные средства.
14 Здесь и далее необходимо выбрать один вариант в зависимости от объекта закупки (товар - поставщик, работа - подрядчик, услуга - исполнитель).
15 Указывается состав расходов в зависимости от объекта закупки.
16 Указывается в случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 Закона N 44-ФЗ.
17 Указывается в случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 Закона N 44-ФЗ.
18 Данные положения включаются в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить.
19 В случае если в документации указывается формула цены и максимальное значение цены контракта или начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта в данном пункте должно быть указание на то, что оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме и документации.
20 Указывается, если предусмотрена выплата аванса. Размер аванса устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Следует учитывать, что с 01.10.2019 в случае, если проектом контракта предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса, в него включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента от размера цены соответствующего этапа. Выплата аванса при исполнении контракта с участником закупки, указанным в частях 1 или 2 статьи 37 Закона N 44-ФЗ, не допускается.
21 В случае установления ограничения - указать основание.
22 Указанный подпункт включается при установлении в документации критерия, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 32 Закона N 44-ФЗ (качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки).
23 В случае установления заказчиком в извещении о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме, документации условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Закона N 44-ФЗ.
24 Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме в случае отсутствия в документации указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации.
25 В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге - указывается перечень предоставляемых документов. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.
26 В случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов. При отсутствии в заявке на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме документов, предусмотренных настоящим подпунктом, или копий этих документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.
27 Отсутствие этих документов не является основанием для признания заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме не соответствующей требованиям документации.
28 В случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона N 44-ФЗ.
29 Указанная дата не может приходиться на нерабочий день.
30 Указанный пункт включается в случае установления требования об обеспечении заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме.
31 В случаях, если документацией предусмотрено право заключения контракта с несколькими участниками закупки, также указывается размер и условия обеспечения исполнения каждого контракта, исходя из общей начальной (максимальной) цены пропорционально количеству указанных контрактов с учетом требований части 6 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.
32 В случае установления ограничения в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Закона N 44-ФЗ, указывается как процент от цены, по которой заключается контракт.
33 В документации должен остаться только один подпункт 1 данного пункта.
34 За исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить.
35 Включается, если конкурс с ограниченным участием в электронной форме проводится на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо).
36 Заполняется в зависимости от объекта закупки.
37 Данный подпункт включается в случае, если заказчиком установлено ограничение участия в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ.
38 При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником конкурса с ограниченным участием в электронной форме, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме.
39 Данное требование устанавливается заказчиком при необходимости. Выбрать варианты, исходя из объекта закупки. При этом в случае определения поставщика машин и оборудования заказчик устанавливает требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено технической документацией на товар. В случае определения поставщика новых машин и оборудования заказчик устанавливает требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром.
40 В случае установления заказчиком требований к гарантийным обязательствам (пункт 39 части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации).
41 Следует учитывать, что в случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.
42 Если объектом закупки оказание услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе по предоставлению путевок.
43 Выбрать вариант
Утверждена
распоряжением Комитета
по конкурентной политике
Московской области
от 28 июня 2019 N 30-01-25/19
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ФОРМА
документации об электронном аукционе
"Утверждено"
__________________ (Ф.И.О.,
должность лица, утвердившего
документацию об электронном аукционе)
"___" _____________ 20___ г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
Электронный аукцион на право заключения ____________________________ на
(государственного/муниципального контракта либо гражданско-правового договора (указать нужное)
_______________________________________________________
(указать объект закупки (предмет контракта)
Специализированная организация: _________________________________________
(если привлекается - указать наименование, если не привлекается - строку исключить)
Московская область, ______
(указать год)
I. Общие положения
1. Законодательное регулирование
1.1. Настоящая документация об электронном аукционе (далее - документация) подготовлена на основе положений Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), другими федеральными законами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, правовыми актами Московской области, регулирующими отношения в указанной сфере в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг.
2. Заказчик, уполномоченный орган, оператор электронной площадки, специализированная организация
2.1. Заказчик, указанный в части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА" документации, проводит электронный аукцион в соответствии с положениями документации.
2.2. Уполномоченный орган, указанный в части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА" документации, осуществляет возложенные на него в установленном порядке полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении электронного аукциона
2.3. Оператор электронной площадки, указанный в части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА" документации, обеспечивает проведение электронного аукциона на электронной площадке, указанной в части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА" документации, в порядке, установленном Законом N 44-ФЗ.
3. Информационное обеспечение электронного аукциона
3.1. Информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС, единая информационная система), размещается в ней средствами Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ), если иное прямо не установлено Законом N 44-ФЗ.
3.2. Извещение о проведении электронного аукциона размещается в ЕИС в следующие сроки:
- не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе:
- если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 300 (триста) миллионов рублей;
- если начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капительного строительства не превышает 2 (два) миллиарда рублей;
- не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе:
- если начальная (максимальная) цена контракта превышает 300 (триста) миллионов рублей;
- если начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капительного строительства превышает 2 (два) миллиарда рублей.
3.3. Заказчик вправе опубликовать извещение о проведении электронного аукциона в любых средствах массовой информации или разместить это извещение в электронных средствах массовой информации при условии, что такое опубликование или такое размещение не может осуществляться вместо предусмотренного пунктом 3.2 документации размещения. Сведения о таких средствах массовой информации (при наличии) также указываются в части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА" документации.
3.4. Обмен информацией, связанной с проведением электронного аукциона между участником закупки, заказчиком (уполномоченным органом/специализированной организацией), оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.
3.5. Электронные документы участника закупки, заказчика (уполномоченного органа/специализированной организации), оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - усиленная электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, заказчика (уполномоченного органа/специализированной организации), оператора электронной площадки.
4. Участники электронного аукциона
4.1. В электронном аукционе может принять участие участник закупки, зарегистрированный в ЕИС (с учетом положений статьи 112 Закона N 44-ФЗ) и аккредитованный на электронной площадке, с учетом положений части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА" документации.
4.2. Подача заявок на участие в электронном аукционе, в отношении участников которого в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ установлены дополнительные требования, осуществляется только участниками закупки, электронные документы (или их копии) которых размещены в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Закона N 44-ФЗ оператором электронной площадки в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.
5. Расходы на участие в электронном аукционе
5.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на участие и участием в электронном аукционе, а также заключением контракта.
5.2. Заказчик/специализированная организация/уполномоченный орган не имеют обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. Отмена электронного аукциона
6.1. Заказчик вправе отменить электронный аукцион не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
6.2. В течение 1 (одного) часа с момента размещения в ЕИС извещения об отмене электронного аукциона оператор электронной площадки возвращает заявки участникам закупки с одновременным уведомлением в форме электронного документа участника закупки об отмене электронного аукциона. В случае отмены электронного аукциона заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об отмене электронного аукциона вносит соответствующие изменения в план-график закупок 3.
6.3. По истечении срока отмены электронного аукциона в соответствии с пунктом 6.1 документации и до заключения контракта заказчик вправе отменить электронный аукцион только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
6.4. Решение об отмене электронного аукциона размещается в ЕИС средствами ЕАСУЗ в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Электронный аукцион считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в ЕИС.
6.5. Извещение об отмене электронного аукциона размещается средствами ЕАСУЗ в ЕИС в день принятия решения об отмене электронного аукциона.
7. Запрет на проведение переговоров с участником электронного аукциона
7.1. При проведении электронного аукциона какие-либо переговоры заказчика/уполномоченного органа/специализированной организации/членов комиссий с участником закупки в отношении заявок на участие в электронном аукционе, в том числе заявки, поданной таким участником, не допускается до выявления победителя электронного аукциона.
7.2. При проведении электронного аукциона проведение переговоров заказчика/уполномоченного органа/специализированной организации с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в электронном аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.
II. Документация об электронном аукционе
8. Порядок предоставления документации
8.1. Документация размещается в ЕИС средствами ЕАСУЗ одновременно с размещением извещения о проведении электронного аукциона.
8.2. Документация доступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы.
9. Порядок разъяснения положений документации
9.1. Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в ЕИС (с учетом положений статьи 112 Закона N 44-ФЗ) и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации. При этом участник аукциона вправе направить не более чем 3 (три) запроса о даче разъяснений положений документации. В течение 1 (одного) часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику/уполномоченному органу/специализированной организации.
9.2. В течение 2 (двух) дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса, указанного в пункте 9.1 документации, в ЕИС средствами ЕАСУЗ размещаются разъяснения положений документации с указанием предмета запроса, но без указания участника электронного аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику/уполномоченному органу/специализированной организации не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
9.3. Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.
10. Внесение изменений в документацию
10.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации вправе принять решение о внесении изменений в документацию не позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
10.2. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок, поданных участниками закупок, не допускаются.
10.3. В течение 1 (одного) дня с даты принятия заказчиком указанного решения изменения, внесенные в документацию, размещаются заказчиком/уполномоченным органом/специализированной организацией в ЕИС средствами ЕАСУЗ.
10.4. В случае внесения изменений в документацию срок подачи заявок на участие в электронном аукционе продлевается. С дня размещения в ЕИС изменений, внесенных в документацию, до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе такой срок должен составлять не менее чем 15 (пятнадцать) дней или, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 300 (триста) миллионов рублей либо начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капительного строительства не превышает 2 (два) миллиарда рублей, не менее чем 7 (семь) дней.
10.5. Участники закупки самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в документацию.
10.6. Заказчик/уполномоченный орган/специализированная организация не несут ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию и размещенными в соответствии с требованиями Закона N 44-ФЗ.
III. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
11. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе
11.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Содержание заявки на участие в электронном аукционе указано в части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА" документации.
12. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе
12.1. При подготовке заявки участниками электронного аукциона должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
12.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников электронного аукциона, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.
12.3. Заявка на участие в электронном аукционе заполняется участником закупки в соответствии настоящей инструкцией.
12.4. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться заверенным в соответствии с законодательством Российской Федерации переводом соответствующих документов на русский язык.
IV. МЕСТО И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
13. Срок, место и порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе
13.1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в ЕИС (с учетом положений статьи 112 Закона N 44-ФЗ) и аккредитованными на электронной площадке. При этом подача заявок на участие в электронном аукционе, в отношении участников которого в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ установлены дополнительные требования, осуществляется только участниками закупки, электронные документы (или их копии) которых размещены в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Закона N 44-ФЗ оператором электронной площадки в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.
13.2. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных в части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА" документации даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
13.3. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные в части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА" документации. Указанные электронные документы подаются одновременно.
13.4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику электронного аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера.
13.5. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.
13.6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику электронного аукциона в случае:
1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 6 статьи 24.1 Закона N 44-ФЗ;
2) подачи одним участником электронного аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в электронном аукционе;
3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе;
4) получения данной заявки от участника электронного аукциона с нарушением положений части 9 статьи 24.2 Закона N 44-ФЗ;
5) наличия в предусмотренном Законом N 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии установления такого требования в части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА" документации;
6) отсутствия в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, электронных документов (или их копий) участника закупки, предусмотренных перечнем, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Закона N 44-ФЗ, либо несоответствия таких документов (или их копий) требованиям, установленным в извещении о проведении электронного аукциона в соответствии с пунктом 6 части 5 статьи 63 Закона N 44-ФЗ 4.
13.7. При установлении заказчиком в части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА" документации требования к обеспечению заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента получения от банка информации об отсутствии на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения данной заявки при совокупности следующих условий:
1) на специальном счете участника закупки отсутствуют незаблокированные денежные средства в размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона N 44-ФЗ, отсутствует информация о банковской гарантии, выданной участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.
13.8. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона N 44-ФЗ, частью 11 статьи 66 Закона N 44-ФЗ оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника электронного аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Закона N 44-ФЗ, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в электронном аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.
13.9. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
13.10. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в электронном аукционе, и информации, содержащейся в первой и второй частях данной заявки, а также информации, содержащейся в электронных документах (их копиях), подтверждающих соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям, установленным заказчиком в части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА" документации в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ, до размещения на электронной площадке протокола проведения такого аукциона.
V. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПОБЕДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА ИЛИ ИНОЙ УЧАСТНИК, С КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ КОНТРАКТ ПРИ УКЛОНЕНИИ ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА, ДОЛЖЕН ПОДПИСАТЬ КОНТРАКТ, УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА ИЛИ ИНОГО УЧАСТНИКА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА УКЛОНИВШИМИСЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
14. Сроки и порядок заключения контракта
14.1. В течение 5 (пяти) дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель электронного аукциона подписывает усиленной электронной подписью проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта (если данное требование установлено), либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на 25 (двадцать пять) процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги победитель электронного аукциона одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона N 44-ФЗ, или обеспечение исполнения контракта в размере, предусмотренном документацией, и информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона N 44-ФЗ, а также обоснование предложенной победителем цены контракта, суммы цен единиц товара, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара (за исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить), документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц товара 5.
14.2. В течение 5 (пяти) дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем 1 (один) раз. При этом победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о проведении электронного аукциона и своей заявке на участие в электронном аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.
14.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона на электронной площадке в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без подписи заказчика размещает в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС доработанный проект контракта либо повторно размещается в ЕИС и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронного аукциона. При этом размещение в ЕИС и на электронной площадке проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ.
14.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения в ЕИС и на электронной площадке документов, предусмотренных частью 5 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ, победитель электронного аукциона размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.
14.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении электронного аукциона, документации обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.
14.6. С момента размещения в ЕИС предусмотренного частью 7 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.
14.7. Контракт может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней с даты размещения в ЕИС указанных в части 8 статьи 69 Закона N 44-ФЗ, части 13 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ протоколов.
14.8. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и извещении о проведении электронного аукциона, заявке победителя электронного аукциона, по цене, предложенной победителем, либо по цене за единицу товара, работы, услуги и максимальному значению цены контракта. При этом цена единицы товара, работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в извещении о проведении электронного аукциона, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному победителем электронного аукциона, с которым заключается контракт.
14.9. Блокирование денежных средств на специальном счете победителя в целях обеспечения заявки на участие электронном аукционе прекращается в сроки, установленные частью 8 статьи 44 Закона N 44-ФЗ. Возврат банковской гарантии, предоставленной победителем электронного аукциона для целей обеспечения его заявки на участие в электронном аукционе, заказчиком лицу или гаранту, предоставившим банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
14.10. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона N 44-ФЗ, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной этим участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.
14.11. Победитель электронного аукциона (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Закона N 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона N 44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги на 25 (двадцать пять) процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги). При этом заказчик не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.
14.12. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем электронного аукциона, и в проект контракта, прилагаемый к документации, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий 5 (пяти) дней с даты признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта. При этом заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.
14.13. Участник электронного аукциона, признанный победителем электронного аукциона в соответствии с частью 14 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены статьей 83.2 Закона N 44-ФЗ, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением о проведении электронного аукциона и (или) документацией об электронном аукционе, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона N 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Закона N 44-ФЗ, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Электронный аукцион признается не состоявшимся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта.
14.14. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные статьей 83.2 Закона N 44-ФЗ сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных статьей 83.2 Закона N 44-ФЗ сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на 30 (тридцать) дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.
VI. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕТРОННОГО АУКЦИОНА 6
При возникновении противоречия между положениями частей I - V документации и части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА" документации, применяются положения части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА" документации.
N |
Наименование |
Информация |
1. |
Наименование заказчика, контактная информация |
Наименование заказчика: Место нахождения: Почтовый адрес: Адрес электронной почты: Номер контактного телефона: Ответственное должностное лицо: |
2. |
Наименование уполномоченного органа (уполномоченного учреждения), контактная информация |
Наименование уполномоченного органа (уполномоченного учреждения): Место нахождения: Почтовый адрес: Адрес электронной почты: Номер контактного телефона: Ответственное должностное лицо: |
3. |
Наименование специализированной организации, контактная информация |
Наименование специализированной организации: Место нахождения: Почтовый адрес: Адрес электронной почты: Номер контактного телефона: Ответственное должностное лицо: |
4. |
Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
Электронный аукцион |
5. |
Идентификационный код закупки |
|
5.1 |
Указание на соответствующую часть статьи 15 Закона N 44-ФЗ 7 |
|
6. |
Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок |
www.zakupki.gov.ru |
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
________________ |
|
Сведения о средствах массовой информации или электронных средствах массовой информации, в которых извещение о проведении электронного аукциона опубликовано или размещено дополнительно |
__________________ |
|
7. |
Краткое изложение условий контракта |
Наименование и описание объекта закупки: ______________________________________ 8; Информация о количестве и месте доставки товара _______________________________ 9; Информация о месте выполнения работы ________________________; 10 Информация о месте оказания услуги ________________________; 11 Сроки поставки товара _____________; 9 Сроки завершения работы _________________ 10; График оказания услуг ___________________ 11; |
7.1. |
Изображение поставляемого товара, позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку 12 |
|
7.2. |
Информация о месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмотра участниками закупки образца или макета товара, на поставку которого заключается контракт 13 |
|
7.3. |
Международные непатентованные наименования лекарственных средств (при отсутствии таких наименований химические, группировочные наименования) 14 |
|
7.4. |
Проектная документация на __________________ (строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства) 15, утвержденная в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности 16 |
Указывается ссылка на соответствующую часть документации |
8. |
Условия контракта |
В соответствии с проектом __________________________________ (государственного/муниципального - указать один вариант) контракта |
9. |
Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с ________________ (поставщиком/подрядчиком/исполнителем) 17 |
Рубль Российской Федерации |
10. |
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта |
Применяется/не применяется |
11. |
Начальная (максимальная) цена контракта |
________________ руб. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы, в том числе расходы на ______________________________ (например, материалы, транспортные услуги, монтаж оборудования, страхование, услуги субподрядных организаций, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей) 18. Неучтенные затраты (поставщика/подрядчика/исполнителя) по контракту, связанные с исполнением контракта, но не включенные в цену контракта, не подлежат оплате заказчиком. |
Ориентировочное значение цены контракта 19 |
_____________________________ руб. |
|
Формула цены |
______________________________ |
|
Максимальное значение цены контракта 20 |
______________________________руб. |
|
Начальная цена единицы ____________________ (товара/работы/услуги - выбрать вариант) |
______________________________ руб. |
|
Начальная сумма цен указанных единиц |
______________________________ руб. |
|
Максимальное значение цены контракта 21 |
______________________________ руб. |
|
12. |
Сроки и порядок оплаты ____________________ (товара/работ/услуг - выбрать вариант) |
___________________________________ 22 |
Размер аванса 23 |
|
|
13. |
Источник финансирования |
Бюджет __________________. КБК: ______________________ ОКПД2: ___________________ ОКВЭД2: __________________ Код КОЗ:___________________ |
14. |
Обоснование _____________ (начальной (максимальной) цены контракта/начальных цен единиц товара/работы/услуги - выбрать один вариант, учитывая объект закупки) |
Указывается ссылка на соответствующую часть документации |
Метод определения _____________ (начальной (максимальной) цены контракта/начальных цен единиц товара/работы/услуги - выбрать один вариант, учитывая объект закупки) |
|
|
15. |
Ограничение участия в электронном аукционе, установленное в соответствии с Законом N 44-ФЗ |
|
16. |
Единые требования к участникам закупки, установленные Законом N 44-ФЗ, а также заказчиком |
1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим __________________________________________, (поставку товара/ выполнение работы/оказание услуги выбрать один вариант) являющихся объектом закупки, а именно: _____________________________________; 2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим данному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с ___________________________________________ (поставкой товара/выполнением работы/оказанием услуги указать нужное), являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 8. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 9. участник закупки не является офшорной компанией; 10. отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. |
17. |
Требование к участнику закупки об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки |
Установлено/Не установлено |
18. |
Дополнительные требования к участникам закупки, установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона N 44-ФЗ |
Установлено/Не установлено. |
В случае установления указать требования и основание их установления. | ||
Перечень документов, которые должны быть представлены участниками электронного аукциона для подтверждения своего соответствия указанным требованиям 24 |
|
|
19. |
Дополнительные требования к участникам закупки, установленные в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ |
Установлено/Не установлено. |
В случае установления указать требования и основание их установления. | ||
Перечень документов, которые должны быть представлены участниками электронного аукциона для подтверждения своего соответствия указанным требованиям 25 |
|
|
20. |
Преимущества, предоставляемые при участии в электронном аукционе учреждениям и предприятиям уголовно исполнительной системы |
Представляются/Не предоставляются |
Процент предоставляемых преимуществ | ||
21. |
Преимущества, предоставляемые при участии в электронном аукционе организациям инвалидов |
Представляются/Не предоставляются |
Процент предоставляемых преимуществ | ||
22. |
Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами в соответствии со статьей 14 Закона N 44-ФЗ |
|
23. |
Требование к участнику электронного аукциона, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций |
Установлено/не установлено |
Объем привлечения _____ % | ||
24. |
Документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе |
Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 26: 1) согласие участника электронного аукциона на ___________________________________________ (поставку товара/выполнение работы/ оказание услуги - указать в зависимости от объекта закупки) на условиях, предусмотренных документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 2) наименование страны происхождения товара 27; 3) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации, и указание на товарный знак (при наличии) 28. 1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе (такое согласие дается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки) 29. 2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт 30. 3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона; 2) документы (или их копии), подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 16 части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА" документации, а именно: _______________________________, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным подпунктами 2 - 8 пункта 16 части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА" документации (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); 3) копии документов, подтверждающих соответствие _______________________________ (товара, работы или услуги - указать в зависимости от объекта) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно _______________________________ 31; 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Закона N 44-ФЗ (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов; 6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона N 44-ФЗ, а именно ____________________, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. 32 7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки) 33. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 24 части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА" документации документов и информации, не допускается. |
25. |
Начало срока подачи заявок на участие в электронном аукционе |
С момента размещения извещения о проведении электронного аукциона |
26. |
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе |
"__" _______ 20__ года в ___ ч. ___ мин. (время московское). |
27. |
Дата начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации |
Дата начала срока предоставления разъяснений положений документации: "__" _______ 20__ года; Дата окончания срока предоставления разъяснений положений документации: "__" _______ 20__ года. |
28. |
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе в соответствии с частью 2 статьи 67 Закона N 44-ФЗ 34. |
"__" _______ 20__ года. |
29. |
Дата проведения электронного аукциона |
"___" ________ 20__ года 35 Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки. |
30. |
Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе |
Требуется/Не требуется |
30.1 |
Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе 36 |
Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе: ____% от ________________ (начальной (максимальной) цены контракта, максимального значения цены контракта - выбрать вариант), что составляет: __________ руб., НДС не облагается. |
30.2 |
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе, а также условия банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе |
Требование об обеспечении заявки на участие в электронном аукционе в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в электронном аукционе. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в электронном аукционе осуществляется участником закупки. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок на участие в электронном аукционе, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых установлен Правительством Российской Федерации. Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в вышеуказанном размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. При этом в случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона N 44-ФЗ, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе не осуществляется. Участник закупки в случае предоставления обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в виде банковской гарантии одновременно с подачей заявки на участие в электронном аукционе направляет оператору электронной площадки посредством аппаратно-программного комплекса электронной площадки информацию об уникальном номере реестровой записи из реестра банковских гарантий, предусмотренного статьей 45 Закона N 44-ФЗ. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона N 44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, должен составлять не менее чем 2 (два) месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Закона N 44-ФЗ случаях; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 44 Закона N 44-ФЗ; 6) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. Банковская гарантия должна включать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. |
31. |
Обеспечение исполнения контракта |
Установлено/Не установлено |
31.1. |
Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта 37 |
Сумма обеспечения исполнения контракта предусмотрена в следующем размере: ____ % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: _________руб., НДС не облагается 38. 1. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем 15 (пятнадцать) миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена ___________________________________________ (цена контракта, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта/сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц - выбрать вариант), контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в 1,5 (полтора) раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) 39. 1. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет 15 (пятнадцать) миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена _________________________________________ (цена контракта, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта/сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц - выбрать вариант), контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в 1,5 (полтора) раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации. 2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение 3 (трех) лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 (трех) контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем 20 (двадцать) процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона и документации. 2.1. Участник закупки, предложивший ___________________________________________ (.цену контракта/сумму цен единиц товара - выбрать один вариант) на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже ___________________________________________, (начальной (максимальной) цены контракта/начальной суммы цен единиц товара - выбрать один вариант наряду с требованиями, предусмотренными подпунктом 1 пункта 31.1 части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА" документации, обязан представить заказчику обоснование предлагаемых _____________________________, (цены контракта/суммы цен единиц товара - выбрать один вариант) которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара 40, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой _______________________________ 41 (цене/ сумме цен единиц товара - выбрать один вариант) 3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона N 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона N 44-ФЗ. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона N 44-ФЗ; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Закона N 44-ФЗ; 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Банковская гарантия должна включать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. В ходе исполнения контракта ______________________________________ .(поставщик/подрядчик/исполнитель - выбрать один вариант) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ. Обеспечение исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона N 44-ФЗ, не требуется в случае: 1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии 42. |
31.2. |
Особенности предоставления обеспечения исполнения контракта субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями 43 |
Участник закупки, с которым заключается контракт, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона N 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение 3 (трех) лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 (трех) контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона и документации. |
31.3 |
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, реквизиты для оформления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта |
|
32. |
Информация о банковском сопровождении контракта |
|
33. |
Возможность Заказчика изменить условия контракта в соответствии с Законом N 44-ФЗ |
|
34. |
Право заказчика при заключении контракта по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта. |
Предусмотрено 44 / Не предусмотрено |
35. |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта |
Ф.И.О. _____________________ Тел. __________________________ |
36. |
Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта |
Допускается в соответствии с положениями частей 8-25 статьи 95 Закона N 44-ФЗ |
37. |
Право заключения контракта с несколькими участниками закупки |
Предусмотрено/Не предусмотрено 45 |
38. |
Возможные виды и объемы работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту 46 |
|
39. |
Требования к гарантии качества ____________________, (товара/работы/услуги - выбрать один вариант) а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара 47. |
|
40. |
Требование обеспечения гарантийных обязательств 48, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению гарантийных обязательств |
Размер обеспечения гарантийных обязательств:____________________ руб. Срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств ___________________________ 49. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона N 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона N 44-ФЗ. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона N 44-ФЗ; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Закона N 44-ФЗ; 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Банковская гарантия должна включать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. ___________________________________________ (Поставщик/Подрядчик/Исполнитель - выбрать один вариант.) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. |
41. |
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств, реквизиты для оформления банковской гарантии в качестве обеспечения гарантийных обязательств |
|
VII. ПРОЕКТ КОНТРАКТА
Проект государственного (муниципального) контракта
VIII. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
При составлении описания объекта закупки должны использоваться показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.
Техническая часть.
IX. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА/НАЧАЛЬНЫХ ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА/ РАБОТЫ/ УСЛУГИ 50
X. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 51
___________________________________
1 Выбрать вариант.
2 Включается, если объектом закупки является строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, за исключением случая, если подготовка проектной документации в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности не требуется, а также случаев осуществления закупки в соответствии с частями 16 и 16.1 статьи 34 Закона N 44-ФЗ, при которых предметом контракта является в том числе проектирование объекта капитального строительства. Включение проектной документации в документацию является надлежащим исполнением требований пунктов 1 - 3 части 1 статьи 33 Закона N 44-ФЗ.
3 С 01.10.2019 данный пункт дополняется словами (при необходимости).
4 При проведении электронного аукциона, в отношении участников которого заказчиком установлены дополнительные требования в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ.
5 При заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).
6 В части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА" документации содержится информация для данного конкретного электронного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части I - V документации.
7 Пункт 5.1 включается при осуществлении закупки в соответствии с частями 4 - 6 статьи 15 Закона N 44-ФЗ. При этом при осуществлении закупки в соответствии с частями 5 и 6 статьи 15 Закона N 44-ФЗ к извещению должны быть приложены копии договоров (соглашений), указанных в данных частях.
8 Описание объекта закупки осуществляется с учетом требований, предусмотренных статьей 33 Закона N 44-ФЗ.
9 Положение включается, если объектом закупки является товар.
10 Положение включается, если объектом закупки является работа.
11 Положение включается, если объектом закупки является услуга.
12 Включается при наличии в документации требования о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого заключается контракт.
13 Включается при наличии требования о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается контракт.
14 Если объектом закупки являются лекарственные средства.
15 Указывается в зависимости от объекта закупки.
16 Включается, если объектом закупки является строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, за исключением случая, если подготовка проектной документации в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности не требуется, а также случаев осуществления закупки в соответствии с частями 16 и 16.1 статьи 34 Закона N 44-ФЗ, при которых предметом контракта является в том числе проектирование объекта капитального строительства. Включение проектной документации в документацию является надлежащим исполнением требований пунктов 1 - 3 части 1 статьи 33 Закона N 44-ФЗ.
17 Здесь и далее необходимо выбрать один вариант в зависимости от объекта закупки (товар - поставщик, работа - подрядчик, услуга - исполнитель).
18 Указывается состав расходов в зависимости от объекта закупки.
19 Указывается в случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 Закона N 44-ФЗ.
20 Указывается в случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 Закона N 44-ФЗ.
21 Данные положения включаются в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить. При этом положения документации, касающиеся применения начальной (максимальной) цены контракта, применяются к максимальному значению цены контракта, если документацией и/или Законом N 44-ФЗ не установлено иное.
22 В случае, если контрактом предусматривается выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, допускается оплата такого контракта исходя из фактически выполненного объема данных работ, но не превышающего объема работ, подлежащих выполнению в соответствии с контрактом.
В случае если в документации указывается формула цены и максимальное значение цены контракта или начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта в данном пункте должно быть указание на то, что оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении о проведении электронного аукциона и документации.
23 Указывается, если предусмотрена выплата аванса. Размер аванса устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Следует учитывать, что с 01.10.2019 в случае, если проектом контракта предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса, в него включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента от размера цены соответствующего этапа. Выплата аванса при исполнении контракта с участником закупки, указанным в частях 1 или 2 статьи 37 Закона N 44-ФЗ, не допускается.
24 Данные документы (их копии) не включаются участником электронного аукциона в состав второй части заявки. Такие документы (их копии) направляются заказчику оператором электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств такой площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона N 44-ФЗ одновременно со вторыми частями заявок на участие в таком аукционе из числа документов (их копий), размещенных в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Закона N 44-ФЗ в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.
25 См. сноску 24.
26 Данный вариант не применяется в случае, когда в документацию включена проектная документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства (пункт 7.4 части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА" документации).
27 Указанный пункт включается при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар и в случае установления заказчиком условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Закона N 44-ФЗ.
28 Указанный пункт включается при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар. Информация, предусмотренная указанным пунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации.
29 Данный вариант применяется только в случае, когда в документацию включена проектная документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства (пункт 7.4 части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА" документации).
30 Данный пункт не включается в случае, когда в документацию включена проектная документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства (пункт 7.4 части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА" документации).
31 В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге - указывается перечень предоставляемых документов. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром
32 В случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Закона N 44-ФЗ.
33 В случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона N 44-ФЗ.
34 Данный вариант не применяется в случае, когда в документацию включена проектная документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства (пункт 7.4 части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА" документации). Участник закупки, первая часть заявки на участие в электронном аукционе которого в соответствии с подпунктом 1 пункта 24 части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА" документации содержит согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, и заявка которого не возвращена оператором электронной площадки в соответствии с частью 11 статьи 66 Закона N 44-ФЗ, считается допущенным к участию в электронном аукционе.
35 Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе. При этом электронный аукцион в случае включения в документацию о закупке проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства (пункт 7.4 части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА" документации) проводится через четыре часа после окончания срока подачи заявок на участие в указанном электронном аукционе.
36 Указанный пункт включается в случае установления требования об обеспечении заявки на участие в электронном аукционе.
37 В случаях, если документацией предусмотрено право заключения контракта с несколькими участниками закупки, также рекомендуется указывать размер и условия обеспечения исполнения каждого контракта, исходя из общей начальной (максимальной) цены пропорционально количеству указанных контрактов с учетом требований части 6 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.
38 В случае установления ограничения в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Закона N 44-ФЗ, указывается как процент от цены, по которой заключается контракт.
39 В документации должен остаться только один подпункт 1 данного пункта.
40 За исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить.
41 Включается, если электронный аукцион проводится на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо).
42 Заполняется в зависимости от объекта закупки.
43 Данный подпункт включается в случае, если заказчиком установлено ограничение участия в электронном аукционе в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ.
44 При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении электронного аукциона.
45 Если объектом закупки является поставка технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования или услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению.
46 Если объектом закупки является строительство, реконструкция объектов капитального строительства на территории Российской Федерации. Устанавливается в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 N 570 "Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории Российской Федерации, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом".
47 Данное требование устанавливается заказчиком при необходимости. Выбрать варианты, исходя из объекта закупки. При этом в случае определения поставщика машин и оборудования заказчик устанавливает требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено технической документацией на товар. В случае определения поставщика новых машин и оборудования заказчик устанавливает требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром.
48 В случае установления заказчиком требований к гарантийным обязательствам (пункт 39 части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА" документации).
49 Следует учитывать, что в случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.
50 Выбрать вариант
51 Включается, если объектом закупки является строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, за исключением случая, если подготовка проектной документации в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности не требуется, а также случаев осуществления закупки в соответствии с частями 16 и 16.1 статьи 34 Закона N 44-ФЗ, при которых предметом контракта является в том числе проектирование объекта капитального строительства. Включение проектной документации в документацию является надлежащим исполнением требований пунктов 1 - 3 части 1 статьи 33 Закона N 44-ФЗ.
Утверждена
распоряжением Комитета
по конкурентной политике
Московской области
от 28 июня 2019 N 30-01-25/19
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ФОРМА
документации о проведении запроса предложений в электронной форме
"Утверждено"
__________________ (Ф.И.О.,
должность лица, утвердившего
документацию о проведении
запроса предложений
в электронной форме)
"___" _____________ 20___ г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
о проведении запроса предложений в электронной форме на
право заключения ________________________________________________________ на
(государственного/муниципального контракта либо гражданско-правового договора (указать нужное)
_______________________________________________________
(указать объект закупки (предмет контракта)
Специализированная организация: _________________________________________
(если привлекается - указать наименование, если не привлекается - строку исключить)
Московская область, ______
(указать год)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Законодательное регулирование
1.1. Настоящая документация о проведении запроса предложений в электронной форме (далее - документация) подготовлена на основе положений Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), другими федеральными законами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, правовыми актами Московской области, регулирующими отношения в указанной сфере в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг.
2. Заказчик, уполномоченный орган, оператор электронной площадки, специализированная организация
2.1. Заказчик, указанный в части VI. "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации, проводит запрос предложений в электронной форме в соответствии с положениями документации.
2.2. Уполномоченный орган, указанный в части VI. "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации, осуществляет возложенные на него в установленном порядке полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении запроса предложений в электронной форме.
2.3. Оператор электронной площадки, указанный в части VI. "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации, обеспечивает проведение запроса предложений в электронной форме на электронной площадке, указанной в части VI. "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации, в порядке, установленном Законом N 44-ФЗ.
3. Информационное обеспечение запроса предложений в электронной форме
3.1. Информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС), размещается в ней средствами Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ), если иное прямо не установлено Законом N 44-ФЗ.
3.2. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме размещается в ЕИС средствами ЕАСУЗ не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения запроса предложений в электронной форме.
3.3. Наряду с размещением извещения о проведении запроса предложений в электронной форме заказчик вправе направить приглашения принять участие в таком запросе лицам, способным осуществить __________________________________________________________________, (поставки товаров/выполнение работ/оказание услуг - указать в зависимости от объекта закупки) являющихся объектами закупок. В этом случае заказчик обязан направить приглашения принять участие в запросе предложений в электронной форме лицам, с которыми в течение 18 (восемнадцати) месяцев, предшествующих проведению такого запроса, заказчиком заключались контракты в отношении тех же объектов закупок, при условии, что указанные контракты не были расторгнуты в связи с нарушением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий указанных контрактов в соответствии с положениями Закона N 44-ФЗ. В случае проведения запроса предложений в электронной форме в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 83.1 Закона N 44-ФЗ заказчик обязан направить приглашения принять участие в запросе предложений в электронной форме только лицам, которые являлись участниками закупок на право заключения контракта, расторжение которого осуществлено в соответствии с положениями части 9 или 15 статьи 95 Закона N 44-ФЗ, и в отношении заявок которых при осуществлении данных закупок не принято решение об отклонении в связи с несоответствием таких заявок требованиям Закона N 44-ФЗ, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения запроса предложений в электронной форме.
3.4. Обмен информацией, связанной с проведением запроса предложений в электронной форме между участником закупки, заказчиком (уполномоченным органом/специализированной организацией), оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.
3.5. Электронные документы участника закупки, заказчика (уполномоченного органа/специализированной организации), оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - усиленная электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, заказчика (уполномоченного органа/специализированной организации), оператора электронной площадки.
4. Расходы на участие в запросе предложений в электронной форме
4.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на участие и участием в запросе предложений в электронной форме, а также заключением контракта.
4.2. Заказчик/специализированная организация/уполномоченный орган не имеют обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5. Отмена запроса предложений в электронной форме
5.1. С момента размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений в электронной форме заказчик не вправе отменять проведение такого запроса.
6. Запрет на проведение переговоров с участником запроса предложений в электронной форме
6.1. При проведении запроса предложений в электронной форме какие-либо переговоры заказчика/уполномоченного органа/специализированной организации/членов комиссий с участником закупки в отношении заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, в том числе заявки, поданной таким участником, не допускается до выявления победителя запроса предложений в электронной форме.
6.2. При проведении запроса предложений в электронной форме проведение переговоров заказчика/уполномоченного органа/специализированной организации с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участниками запроса предложений в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в запросе предложений в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.
II. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
7. Порядок предоставления документации, порядок внесения изменений в документацию
7.1. Утвержденная заказчиком документация о проведении запроса предложений в электронной форме размещается в ЕИС средствами ЕАСУЗ одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений в электронной форме.
7.2. Документация доступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы.
7.3. С момента размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений в электронной форме заказчик не вправе вносить изменения в извещение о проведении такого запроса, документацию о проведении такого запроса.
III. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
8. Срок, место подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. Требования к содержанию, в том числе составу, форме заявок на участие в запросе предложений в электронной форме и инструкция по их заполнению
8.1. Для участия в запросе предложений в электронной форме участники такого запроса до даты и времени, которые установлены в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме и части VI. "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации, подают заявки на участие в таком запросе.
8.2. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки, адрес электронной площадки которого указан в части VI. "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации.
8.3. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме должна содержать документы и информацию, указанные в пункте 22 части VI. "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации.
8.4. Требования к форме заявок на участие в запросе предложений в электронной форме содержится в части IX. "ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации.
8.5. При подготовке заявки на участие в запросе предложений участниками запроса предложений в электронной форме должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
8.6. Сведения, которые содержатся в заявках участников запроса предложений в электронной форме, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.
8.7. Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться заверенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации переводом соответствующих документов на русский язык.
8.8. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме должна быть подписана усиленной электронной подписью участника такого запроса или лица, уполномоченного участником запроса предложений в электронной форме.
9. Порядок подачи заявок участников запроса предложений, порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений в электронной форме
9.1. Участник запроса предложений в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в таком запросе.
9.2. В течение 1 (одного) часа с момента получения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса, подавшему данную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера.
9.3. В течение 1 (одного) часа с момента получения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме оператор электронной площадки возвращает данную заявку подавшему ее участнику такого запроса в случае:
1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 6 статьи 24.1 Закона N 44-ФЗ;
2) подачи одним участником запроса предложений в электронной форме двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком запросе;
3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме;
4) получения данной заявки от участника запроса предложений в электронной форме с нарушением положений части 9 статьи 24.2 Закона N 44-ФЗ;
5) подачи участником закупки заявки, содержащей предложение о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги 1, превышающих начальную (максимальную) цену контракта, начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги или равных нулю;
6) наличия в предусмотренном Законом N 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица 2.
9.4. Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе предложений в электронной форме в соответствии с частью 18 статьи 44 Закона N 44-ФЗ 3, частью 13 статьи 83.1 Закона N 44-ФЗ оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника такого запроса, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений настоящего Закона N 44-ФЗ, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в запросе предложений в электронной форме оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.
9.5. Участник запроса предложений в электронной форме, подавший заявку на участие в таком запросе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
10. Порядок проведения запроса предложений в электронной форме
10.1. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, оператор электронной площадки направляет заказчику заявки на участие в таком запросе, а также информацию и электронные документы участников запроса предложений в электронной форме, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Закона N 44-ФЗ.
10.2. Участники запроса предложений в электронной форме, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным извещением о проведении запроса предложений в электронной форме и (или) документацией, или предоставившие недостоверную информацию, а также в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона N 44-ФЗ 4, отстраняются комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений, и их заявки не оцениваются. Не подлежит отстранению участник в связи с отсутствием в его заявке на участие в запросе предложений в электронной форме документов, предусмотренных пунктом 4 части 9 статьи 83.1 Закона N 44-ФЗ, а также пунктом 5 части 9 статьи 83.1 Закона N 44-ФЗ (за исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Закона N 44-ФЗ). Основания, по которым участник запроса предложений в электронной форме был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса предложений в электронной форме.
10.3. Все заявки участников запроса предложений в электронной форме оцениваются комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений на основании критериев, указанных в части VI. "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации, фиксируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений в электронной форме. В указанный протокол включаются информация о заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе предложений в электронной форме.
10.4. Не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме в ЕИС размещается выписка из протокола проведения запроса предложений в электронной форме, содержащая перечень отстраненных от участия в запросе предложений в электронной форме участников с указанием оснований отстранения, условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, без указания на участника запроса предложений в электронной форме, который направил такую заявку.
10.5. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента размещения выписки из протокола проведения запроса предложений в электронной форме в соответствии с пунктом 10.4 документации все участники запроса предложений в электронной форме или участник запроса предложений в электронной форме, подавший единственную заявку на участие в таком запросе, вправе направить окончательное предложение. При этом окончательное предложение участника такого запроса, содержащее условия исполнения контракта, не может ухудшать условия, содержащиеся в поданной указанным участником заявке на участие в таком запросе. При несоблюдении участником запроса предложений в электронной форме данного требования окончательное предложение указанного участника отклоняется и окончательным предложением считается предложение, первоначально поданное указанным участником.
10.6. Если участник запроса предложений в электронной форме не направил окончательное предложение в срок, установленный пунктом 10.5 документации, окончательными предложениями признаются поданные заявки на участие в запросе предложений в электронной форме.
10.7. Рассмотрение окончательных предложений осуществляется на следующий рабочий день после даты окончания срока для направления окончательных предложений, его результаты фиксируются в итоговом протоколе.
10.8. Выигравшим окончательным предложением является окончательное предложение, которое в соответствии с критериями, указанными в части VI. "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации, наилучшим образом соответствует установленным заказчиком требованиям к _________________________________________________________________ (товарам, работам, услугам - выбрать в зависимости от объекта закупки). В случае, если в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим окончательным предложением признается окончательное предложение, которое поступило раньше. В итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в окончательных предложениях участников запроса предложений в электронной форме, принятое на основании результатов оценки окончательных предложений решение о присвоении таким окончательным предложениям порядковых номеров и условия победителя запроса предложений в электронной форме. Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений в электронной форме размещаются в ЕИС и на электронной площадке в день подписания итогового протокола.
V. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПОБЕДИТЕЛЬ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ДОЛЖЕН ПОДПИСАТЬ КОНТРАКТ, УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ УКЛОНИВШИМСЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
11. Сроки и порядок заключения контракта
11.1. По результатам запроса предложений в электронной форме контракт заключается с победителем такого запроса в порядке, установленном статьей 83.2 Закона N 44-ФЗ.
11.2. В течение 5 (пяти) дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель запроса предложений в электронной форме подписывает усиленной электронной подписью проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта 5, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ.
11.3. В течение 5 (пяти) дней с даты размещения в ЕИС проекта контракта победитель запроса предложений в электронной форме, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя запроса предложений в электронной форме. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель запроса предложений в электронной форме, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о проведении запроса предложений в электронной форме и своей заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, с указанием соответствующих положений данных документов.
11.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения победителем запроса предложений в электронной форме на электронной площадке в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС доработанный проект контракта либо повторно размещает в ЕИС и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя запроса предложений в электронной форме. При этом размещение в ЕИС и на электронной площадке проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ.
11.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения в ЕИС и на электронной площадке документов, предусмотренных частью 5 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ, победитель запроса предложений в электронной форме размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракт 6 и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.
11.6. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя запроса предложений в электронной форме, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении запроса предложений в электронной форме, документации обеспечения исполнения контракта 7 заказчик обязан разместить в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.
11.7. С момента размещения в ЕИС предусмотренного пунктом 11.6 документации и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.
11.8. Контракт может быть заключен не ранее чем через 7 (семь) дней с даты размещения в ЕИС указанного в части 23 статьи 83.1 Закона N 44-ФЗ протокола.
11.9. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и извещении о проведении запроса предложений в электронной форме, заявке победителя запроса предложений в электронной форме, по цене, предложенной победителем запроса предложений в электронной форме, либо по цене за единицу товара, работы, услуги и максимальному значению цены контракта. При этом цена единицы товара, работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному победителем запроса предложений в электронной форме, с которым заключается контракт.
11.10. Победитель запроса предложений в электронной форме (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Закона N 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ. При этом не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем признания победителя запроса предложений в электронной форме уклонившимся от заключения контракта, заказчик составляет и размещает в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.
11.11. В случае, если победитель запроса предложений в электронной форме признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником запроса предложений в электронной форме, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем запроса предложений в электронной форме, и в проект контракта, прилагаемый к документации, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий 5 (пяти) дней с даты признания победителя запроса предложений в электронной форме уклонившимся от заключения контракта.
11.12. Участник запроса предложений в электронной форме, признанный победителем запроса предложений в электронной форме в соответствии с частью 14 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены статьей 83.2 Закона N 44-ФЗ, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта 8. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ 9. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Запрос предложений в электронной форме признается не состоявшимся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта.
11.13. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные статьей 83.2 Закона N 44-ФЗ сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных статьей 83.2 Закона N 44-ФЗ сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на 30 (тридцать) дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.
VI. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 10
При возникновении противоречия между положениями частей I - V документации и части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", применяются положения части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
N |
Наименование |
Информация |
1. |
Наименование заказчика, контактная информация |
Наименование заказчика: Место нахождения: Почтовый адрес: Адрес электронной почты: Номер контактного телефона: Ответственное должностное лицо: |
2. |
Наименование уполномоченного органа (уполномоченного учреждения), контактная информация |
Наименование уполномоченного органа (уполномоченного учреждения): Место нахождения: Почтовый адрес: Адрес электронной почты: Номер контактного телефона: Ответственное должностное лицо: |
3. |
Наименование специализированной организации, контактная информация |
Наименование специализированной организации: Место нахождения: Почтовый адрес: Адрес электронной почты: Номер контактного телефона: Ответственное должностное лицо: |
4. |
Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
Запрос предложений в электронной форме |
5. |
Идентификационный код закупки |
|
5.1 |
Указание на соответствующую часть статьи 15 Закона N 44-ФЗ 11 |
|
6. |
Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок |
www.zakupki.gov.ru |
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
________________ |
|
7. |
Краткое изложение условий контракта |
Наименование и описание объекта закупки: ______________________________________ 12; Информация о количестве и месте доставки товара _______________________________ 13; Информация о месте выполнения работы ________________________; 14 Информация о месте оказания услуги ________________________; 15 Срок поставки товара _____________; 13 Срок завершения работы _________________ 14; График оказания услуг ___________________ 15 |
7.1. |
Изображение поставляемого товара, позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку, окончательное предложение 16 |
|
7.2. |
Информация о месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмотра участниками закупки образца или макета товара, на поставку которого заключается контракт 17 |
|
7.3. |
Международные непатентованные наименования лекарственных средств (при отсутствии таких наименований химические, группировочные наименования) 18 |
|
8. |
Условия контракта |
В соответствии с проектом __________________________________ (государственного/муниципального - выбрать один вариант) контракта |
9. |
Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с _____________ (поставщиком/подрядчиком/исполнителем) 19 |
Рубль Российской Федерации |
10. |
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта |
Применяется/не применяется |
11. |
Начальная (максимальная) цена контракта |
________________ руб. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы, в том числе расходы на ______________________________ (например, материалы, транспортные услуги, монтаж оборудования, страхование, услуги субподрядных организаций, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей) 20. Неучтенные затраты ______________ (поставщика/подрядчика/исполнителя) по контракту, связанные с исполнением контракта, но не включенные в цену контракта, не подлежат оплате заказчиком. |
Ориентировочное значение цены контракта 21 |
_____________________________ руб. |
|
Формула цены |
______________________________ |
|
Максимальное значение цены контракта 22 |
______________________________руб. |
|
Начальная цена единицы ____________________ (товара/работы/услуги - выбрать вариант) |
______________________________ руб. |
|
Начальная сумма цен указанных единиц |
______________________________руб. |
|
Максимальное значение цены контракта 23 |
______________________________ руб. |
|
12. |
Сроки и порядок оплаты ____________________ (товара/работ/услуг - выбрать вариант) |
В соответствии с проектом __________________________________ (государственного/муниципального - указать один вариант) контракта 24 |
Размер аванса 25 |
|
|
13. |
Источник финансирования |
Бюджет __________________. КБК: ____________________ ОКПД2: _________________ ОКВЭД2: ________________ Код КОЗ:____________ |
14. |
Обоснование _____________ (начальной (максимальной) цены контракта/начальных цен единиц товара/работы/услуги - выбрать один вариант, учитывая объект закупки) |
Указывается ссылка на соответствующую часть документации |
Метод определения ________________ (начальной (максимальной) цены контракта/начальных цен единиц товара/работы/услуги - выбрать один вариант, учитывая объект закупки) |
|
|
15. |
Ограничение участия в запросе предложений в электронной форме, установленное в соответствии с Законом N 44-ФЗ |
|
16. |
Единые требования к участникам закупки, установленные Законом N 44-ФЗ, а также заказчиком. |
1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим __________________________________________, (поставку товара/выполнение работы/оказание услуги - выбрать один вариант) являющихся объектом закупки, а именно: _____________________________________ 2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим данному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с ____________________________________________, (поставкой товара/выполнением работы/оказанием услуги - указать нужное) являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 8. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 9. участник закупки не является офшорной компанией; 10. отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. |
17. |
Требование к участнику закупки об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки. |
Установлено/Не установлено |
18. |
Требование к участнику запроса предложений в электронной форме, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций |
Установлено/не установлено |
Объем привлечения _____ % | ||
19. |
Преимущества, предоставляемые при участии в запросе предложений в электронной форме учреждениям и предприятиям уголовно исполнительной системы |
Представляются/Не предоставляются |
Процент предоставляемых преимуществ | ||
20. |
Преимущества, предоставляемые при участии в запросе предложений в электронной форме организациям инвалидов |
Представляются/Не предоставляются |
Процент предоставляемых преимуществ | ||
21. |
Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами в соответствии со статьей 14 Закона N 44-ФЗ |
|
22. |
Требования к содержанию, в том числе составу заявок на участие в запросе предложений в электронной форме |
Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника запроса предложений в электронной форме, адрес электронной почты, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника запроса предложений в электронной форме или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника запроса предложений в электронной форме (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса предложений в электронной форме; 2) документы (или их копии), подтверждающие соответствие ___________________________________________, (товара/работы/услуги - указать в зависимости от объекта) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно ______________________ 26; 3) документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений в электронной форме требованиям к участникам запроса предложений в электронной форме, установленным заказчиком в подпункте 1 пункта 16 части VI. "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации, а именно __________________, или копии таких документов, а также декларацию о соответствии участника запроса предложений в электронной форме требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2 - 8 пункта 16 части VI. "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); 4) документы, подтверждающие право участника запроса предложений в электронной форме на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Закона N 44-ФЗ (в случае, если участник запроса предложений в электронной форме заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов; 5) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона N 44-ФЗ, а именно __________________, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме документов, предусмотренных настоящим подпунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами 27; 6) документы, подтверждающие квалификацию участника запроса предложений в электронной форме, а именно _____________________, или копии таких документов. При этом отсутствие указанных документов не является основанием для признания заявки на участие в запросе предложений в электронной форме не соответствующей требованиям Закона N 44-ФЗ; 7) предложение участника запроса предложений в электронной форме об условиях исполнения контракта в соответствии с требованиями, указанными в документации; 8) декларацию о принадлежности участника запроса предложений в электронной форме к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки) 28). Требовать от участника запроса предложений в электронной форме предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных пунктом 22 части VI. "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации документов и информации, не допускается. |
23. |
Начало срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме |
С момента размещения извещения о проведении запроса предложений в электронной форме |
24. |
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме |
"__" _______ 20__ года в ___ ч. ___ мин. (время московское). |
25. |
Дата окончания срока рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме |
"__" _______ 20__ года. |
26. |
Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки таких заявок в соответствии с Законом N 44-ФЗ |
Указывается ссылка на соответствующую часть документации |
27. |
Обеспечение заявок на участие в запросе предложений в электронной форме 29 |
Не требуется согласно положениям статьи 44 Закона N 44-ФЗ, за исключением случая заключения контракта в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 83.1 Закона N 44-ФЗ. |
27.1 |
Размер обеспечения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме |
Размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме: ____% от ________________ (начальной (максимальной) цены контракта/максимального значения цены контракта - выбрать вариант), что составляет: __________ руб., НДС не облагается. |
27.2. |
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, а также условия банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме |
Требование об обеспечении заявки на участие в запросе предложений в электронной форме в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений в электронной форме может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме осуществляется участником закупки. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых установлен Правительством Российской Федерации. Подачей заявки на участие в запросе предложений в электронной форме участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в вышеуказанном размере обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме. При этом в случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона N 44-ФЗ, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме не осуществляется. Участник закупки в случае предоставления обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме в виде банковской гарантии одновременно с подачей заявки на участие в запросе предложений в электронной форме направляет оператору электронной площадки посредством аппаратно-программного комплекса электронной площадки информацию об уникальном номере реестровой записи из реестра банковских гарантий, предусмотренного статьей 45 Закона N 44-ФЗ. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона N 44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, должен составлять не менее чем 2 (два) месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Закона N 44-ФЗ случаях; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 44 Закона N 44-ФЗ; 6) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. Банковская гарантия должна включать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. |
28. |
Обеспечение исполнения контракта |
Установлено/Не установлено |
28.1 |
Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта 30 |
Сумма обеспечения исполнения контракта предусмотрена в следующем размере: ____ % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: _________руб., НДС не облагается 31. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона N 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона N 44-ФЗ. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона N 44-ФЗ; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Закона N 44-ФЗ; 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Банковская гарантия должна включать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. В ходе исполнения контракта ______________________________________ (поставщик/подрядчик/исполнитель - выбрать один вариант) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ. Обеспечение исполнения контракта не требуется в случае: 1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии 32. |
28.2. |
Особенности предоставления обеспечения исполнения контракта субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями 33 |
Участник закупки, с которым заключается контракт, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение 3 (трех) лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 (трех) контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме и документации. |
28.3. |
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, реквизиты для оформления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта |
|
29. |
Информация о банковском сопровождении контракта 34 |
|
30. |
Информация о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом _____________________ (количество товара/объем работы/услуги) 35 при заключении контракта либо в ходе его исполнения в соответствии со статьей 95 Закона N 44-ФЗ |
Предусмотрена/Не предусмотрена |
31. |
Право заказчика при заключении контракта по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта. |
Предусмотрено 36 / Не предусмотрено |
32. |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта |
Ф.И.О. _____________________ Тел. _______________________ |
33. |
Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта |
Допускается в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Закона N 44-ФЗ |
34. |
Право заключения контракта с несколькими участниками закупки |
Предусмотрено/Не предусмотрено |
35. |
Требования к гарантии качества ____________________, (товара/работы/услуги - выбрать один вариант) а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара 37. |
|
36. |
Требование обеспечения гарантийных обязательств 38, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению гарантийных обязательств |
Размер обеспечения гарантийных обязательств:____________________ руб. Срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств ___________________________ 39. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона N 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона N 44-ФЗ. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона N 44-ФЗ; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Закона N 44-ФЗ; 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Банковская гарантия должна включать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. ___________________________________________ (Поставщик/Подрядчик/Исполнитель - выбрать один вариант) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. |
37. |
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств, реквизиты для оформления банковской гарантии в качестве обеспечения гарантийных обязательств |
|
VII. ПРОЕКТ КОНТРАКТА
Проект государственного (муниципального) контракта
VIII. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
При составлении описания объекта закупки должны использоваться показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.
Техническая часть.
IX. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
X. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА/НАЧАЛЬНЫХ ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА/ РАБОТЫ/ УСЛУГИ 40
XI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ВЕЛИЧИНЫ ЗНАЧИМОСТИ ЭТИХ КРИТЕРИЕВ, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ТАКИХ ЗАЯВОК В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ N 44-ФЗ
___________________________________
1 Здесь и далее по тексту: в случае если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить. При этом положения документации, касающиеся применения начальной (максимальной) цены контракта, применяются к максимальному значению цены контракта, если документацией и/или Законом N 44-ФЗ не установлено иное.
2 При условии установления заказчиком в части VI. "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ.
3 В случае проведения запроса предложений в электронной форме в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 83.1 Закона N 44-ФЗ.
4 В случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Закона N 44-ФЗ.
5 Если данное требование установлено в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме и (или) документации.
6 Если данное требование установлено в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме и (или) документации.
7 Если данное требование установлено в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме и (или) документации.
8 Если данное требование установлено в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме и (или) документации.
9 Если данное требование установлено в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме и (или) документации.
10 В части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации содержится информация для данного конкретного запроса предложений в электронной форме, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения частей I - V документации.
11 Пункт 5.1 включается при осуществлении закупки в соответствии с частями 4 - 6 статьи 15 Закона N 44-ФЗ. При этом при осуществлении закупки в соответствии с частями 5 и 6 статьи 15 Закона N 44-ФЗ к извещению о проведении запроса предложений в электронной форме должны быть приложены копии договоров (соглашений), указанных в данных частях.
12
13
14
15 Положение включается, если объектом закупки является услуга.
16 Включается при наличии в документации требования о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого заключается контракт.
17 Включается при наличии требования о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается контракт.
18 Если объектом закупки являются лекарственные средства.
19 Здесь и далее необходимо выбрать один вариант в зависимости от объекта закупки (товар - поставщик, работа - подрядчик, услуга - исполнитель).
20 Указывается состав расходов в зависимости от объекта закупки.
21 Указывается в случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 Закона N 44-ФЗ.
22 Указывается в случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 Закона N 44-ФЗ.
23 Данные положения включаются в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить.
24 В случае, если контрактом предусматривается выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, допускается оплата такого контракта исходя из фактически выполненного объема данных работ, но не превышающего объема работ, подлежащих выполнению в соответствии с контрактом.
В случае если в документации указывается формула цены и максимальное значение цены контракта или начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта в данном пункте должно быть указание на то, что оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме и документации.
25 Указывается, если предусмотрена выплата аванса. Размер аванса устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Следует учитывать, что с 01.10.2019 в случае, если проектом контракта предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса, в него включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента от размера цены соответствующего этапа. Выплата аванса при исполнении контракта с участником закупки, указанным в частях 1 или 2 статьи 37 Закона N 44-ФЗ, не допускается.
26 Если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге. При этом не допускается требовать представления таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.
27 В случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Закона N 44-ФЗ.
28 В случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона N 44-ФЗ.
29 Пункты 27.1 - 27.2 включаются в случае установления требования об обеспечении заявки на участие в запросе предложений в электронной форме.
30 Если установлено в соответствии с требованиями статьи 96 Закона N 44-ФЗ.
31 В случае установления ограничения в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Закона N 44-ФЗ, указывается как процент от цены, по которой заключается контракт.
32 Заполняется в зависимости от объекта закупки.
33 Данный подпункт включается в случае, если заказчиком установлено ограничение участия в запросе предложений в электронной форме в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ.
34 Указывается в соответствии с положениями пункта 2 части 4 статьи 83.1 Закона N 44-ФЗ.
35 Указать в зависимости от объекта закупки.
36 При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником запроса предложений в электронной форме, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме.
37 Данное требование устанавливается заказчиком при необходимости. Выбрать варианты, исходя из объекта закупки. При этом в случае определения поставщика машин и оборудования заказчик устанавливает требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено технической документацией на товар. В случае определения поставщика новых машин и оборудования заказчик устанавливает требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром.
38 В случае установления заказчиком требований к гарантийным обязательствам (пункт 35 части VI "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации).
39 Следует учитывать, что в случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.
40 Выбрать вариант
Утверждена
распоряжением Комитета
по конкурентной политике
Московской области
от 28 июня 2019 N 30-01-25/19
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ФОРМА
извещения о проведении запроса котировок в электронной форме
"Утверждено"
__________________ (Ф.И.О.,
должность лица, утвердившего
извещение о проведении
запроса котировок
в электронной форме)
"___" _____________ 20___ г.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения _________________________________________ на
(государственного/муниципального контракта либо гражданско-правового договора (указать нужное)
_______________________________________________________
(указать объект закупки (предмет контракта)
Специализированная организация: ________________________________________
(если привлекается - указать наименование, если не привлекается - строку исключить)
Московская область, ______
(указать год)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Законодательное регулирование
1.1. Настоящее извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (далее - извещение) подготовлено на основе положений Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), другими федеральными законами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, правовыми актами Московской области, регулирующими отношения в указанной сфере в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг.
2. Заказчик, уполномоченный орган, оператор электронной площадки, специализированная организация
2.1. Заказчик, указанный в части V. "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" извещения, проводит запрос котировок в электронной форме в соответствии с положениями извещения.
2.2. Уполномоченный орган, указанный в части V. "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" извещения, осуществляет возложенные на него в установленном порядке полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении запроса котировок в электронной форме.
2.3. Оператор электронной площадки, указанный в части V. "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" извещения, обеспечивает проведение запроса котировок в электронной форме на электронной площадке, адрес которой указан в части V. "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" извещения, в порядке, установленном Законом N 44-ФЗ.
3. Информационное обеспечение запроса котировок в электронной форме
3.1. Информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС, единая информационная система), размещается в ней средствами Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ), за исключением случаев прямо предусмотренных Законом N 44-ФЗ.
3.2. Обмен информацией, связанной с проведением запроса котировок в электронной форме между участником закупки, заказчиком (уполномоченным органом/специализированной организацией), оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.
3.3. Электронные документы участника закупки, заказчика (уполномоченного органа/специализированной организации), оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - усиленная электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, заказчика (уполномоченного органа/специализированной организации), оператора электронной площадки.
4. Участники запроса котировок в электронной форме
4.1. В запросе котировок в электронной форме может принять участие участник закупки, зарегистрированный в ЕИС (с учетом положений статьи 112 Закона N 44-ФЗ) и получивший аккредитацию на электронной площадке, с учетом положений части V. "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" извещения.
5. Расходы на участие в запросе котировок в электронной форме
5.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на участие и участием в запросе котировок в электронной форме, а также заключением контракта.
5.2. Заказчик/специализированная организация/уполномоченный орган не имеют обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. Отмена запроса котировок в электронной форме
6.1. Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме не позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.
6.2. В течение 1 (одного) часа с момента размещения в ЕИС извещения об отмене запроса котировок в электронной форме оператор электронной площадки возвращает заявки участникам закупки с одновременным уведомлением в форме электронного документа участника закупки об отмене запроса котировок в электронной форме. В случае отмены запроса котировок в электронной форме заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об отмене запроса котировок в электронной форме вносит соответствующие изменения в план-график закупок 1.
6.3. По истечении срока отмены запроса котировок в электронной форме в соответствии с пунктом 6.1 извещения и до заключения контракта заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
6.4. Решение об отмене запроса котировок в электронной форме размещается в ЕИС средствами ЕАСУЗ в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Запрос котировок в электронной форме считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в ЕИС.
6.5. Извещение об отмене запроса котировок в электронной форме размещается в ЕИС средствами ЕАСУЗ в день принятия решения об отмене запроса котировок в электронной форме.
7. Запрет на проведение переговоров с участником запроса котировок в электронной форме
7.1. При проведении запроса котировок в электронной форме какие-либо переговоры заказчика/уполномоченного органа/специализированной организации/членов комиссий с участником закупки в отношении заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в том числе заявки, поданной таким участником, не допускается до выявления победителя запроса котировок в электронной форме.
7.2. При проведении запроса котировок в электронной форме проведение переговоров заказчика/уполномоченного органа/специализированной организации с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником запроса котировок в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в запросе котировок в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.
II. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
8. Порядок предоставления извещения
8.1. Извещение в электронной форме размещается в ЕИС средствами ЕАСУЗ не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.
8.2. Извещение доступно для ознакомления в ЕИС без взимания платы.
9. Внесение изменений в извещение
9.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.
9.2. Изменение объекта закупки не допускается.
9.3. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия указанного решения данные изменения размещаются в ЕИС средствами ЕАСУЗ в порядке, установленном для размещения извещения. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме продлевается таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме этот срок составлял не менее чем 5 (пять) рабочих дней.
9.4. Участники закупки самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение.
9.5. Заказчик/уполномоченный орган/специализированная организация не несут ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и размещенными надлежащим образом в соответствии с Законом N 44-ФЗ.
III. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
10. Срок, место подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Содержание заявки на участие в запросе котировок в электронной форме
10.1. Для участия в запросе котировок в электронной форме участники такого запроса с момента размещения извещения до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, которые установлены в части V. "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" извещения, подают заявки на участие в таком запросе.
10.2. Если запрос котировок в электронной форме признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным частью 14 статьи 82.3, частью 9 статьи 82.4 Закона N 44-ФЗ, заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме на 4 (четыре) рабочих дня.
10.3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки, адрес электронной площадки которого указан в части V. "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" извещения.
10.4. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из предложений участника запроса котировок в электронной форме о _______________ (предлагаемых товаре/работе/услуге) 2, а также о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги 3. Содержание заявки на участие в запросе котировок в электронной форме указано в части V. "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" извещения.
10.5. При подготовке заявки на участие в запросе котировок в электронной форме участниками запроса котировок в электронной форме должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
10.6. Сведения, которые содержатся в заявках участников запроса котировок в электронной форме, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.
10.7. Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться заверенным в соответствии с законодательством Российской Федерации переводом соответствующих документов на русский язык.
11. Порядок подачи заявок участников запроса котировок в электронной форме, порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе котировок в электронной форме
11.1. Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется только лицами, зарегистрированными в ЕИС (с учетом положений статьи 112 Закона N 44-ФЗ) и аккредитованными на электронной площадке.
11.2. Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в таком запросе.
11.3. В течение 1 (одного) часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера.
11.4. В течение 1 (одного) часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме оператор электронной площадки возвращает указанную заявку подавшему ее участнику запроса котировок в электронной форме в случае:
1) подачи заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 6 статьи 24.1 Закона N 44-ФЗ;
2) подачи одним участником запроса котировок в электронной форме двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки данным участником не отозваны. В указанном случае данному участнику возвращаются все заявки на участие в таком запросе;
3) получения заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе;
4) получения заявки от участника такого запроса с нарушением положений части 9 статьи 24.2 Закона N 44-ФЗ;
5) подачи участником такого запроса заявки, не содержащей предложение о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги или содержащей предложение о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги, превышающих начальную (максимальную) цену контракта, начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги или равных нулю;
6) наличия в предусмотренном Законом N 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица 4.
11.5. Возврат заявок на участие в запросе котировок в электронной форме оператором электронной площадки по иным основаниям, за исключением оснований, указанных в пункте 11.4 извещения, не допускается.
11.6. Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе котировок в электронной форме в соответствии с пунктом 11.4 извещения оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника такого запроса, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Закона N 44-ФЗ, которые были нарушены.
11.7. В течение 1 (одного) часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме оператор электронной площадки обеспечивает направление заказчику всех заявок, поданных на участие в таком запросе, а также информации и электронных документов участников запроса котировок в электронной форме, предусмотренных частью 11 статьи 24.1 Закона N 44-ФЗ.
11.8. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в таком запросе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
11.9. При продлении срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме в случаях, указанных в пункте 10.2 извещения, участник запроса котировок в электронной форме, заявка на участие в таком запросе которого была отклонена котировочной комиссией, вправе подать заявку на участие в таком запросе после продления срока подачи заявок на участие в таком запросе.
IV. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПОБЕДИТЕЛЬ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ИЛИ ИНОЙ УЧАСТНИК ТАКОГО ЗАПРОСА, С КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ КОНТРАКТ ПРИ УКЛОНЕНИИ ПОБЕДИТЕЛЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА, ДОЛЖЕН ПОДПИСАТЬ КОНТРАКТ, УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ИЛИ ИНОГО УЧАСТНИКА ТАКОГО ЗАПРОСА УКЛОНИВШИМИСЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
12. Сроки и порядок заключения контракта
12.1. В течение 5 (пяти) дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель запроса котировок в электронной форме подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта 5, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ.
12.2. В течение 5 (пяти) дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель запроса котировок в электронной форме, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя запроса котировок в электронной форме. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем 1 (один) раз. При этом победитель запроса котировок в электронной форме, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению и своей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, с указанием соответствующих положений данных документов.
12.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения победителем запроса котировок в электронной форме на электронной площадке в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС доработанный проект контракта либо повторно размещает в ЕИС и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя запроса котировок в электронной форме. При этом размещение в ЕИС и на электронной площадке заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя запроса котировок в электронной форме допускается при условии, что такой победитель запроса котировок в электронной форме разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ.
12.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения заказчиком в ЕИС и на электронной площадке документов, предусмотренных частью 5 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ, победитель запроса котировок в электронной форме размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта 6, и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.
12.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя запроса котировок в электронной форме, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения обеспечения исполнения контракт 7 заказчик обязан разместить в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.
12.6. С момента размещения в ЕИС предусмотренного частью 7 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.
12.7. Контракт может быть заключен не ранее чем не ранее чем через 7 (семь) дней с даты размещения в ЕИС указанного в части 8 статьи 82.4 Закона N 44-ФЗ протокола.
12.8. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении, заявке победителя запроса котировок в электронной форме, по цене, предложенной победителем запроса котировок в электронной форме, либо по цене за единицу товара, работы, услуги и максимальному значению цены контракта. При этом цена единицы товара, работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в извещении, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному победителем запроса котировок в электронной форме, с которым заключается контракт.
12.9. Победитель запроса котировок в электронной форме (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Закона N 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ. При этом заказчик не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем признания победителя запроса котировок в электронной форме уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.
12.10. В случае, если победитель запроса котировок в электронной форме признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником запроса котировок в электронной форме, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем запроса котировок в электронной форме, и в проект контракта, прилагаемый к извещению, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий 5 (пяти) дней с даты признания победителя запроса котировок в электронной форме уклонившимся от заключения контракта.
12.11. Участник запроса котировок в электронной форме, признанный победителем запроса котировок в электронной форме в соответствии с частью 14 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены статьей 83.2 Закона N 44-ФЗ, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта 8. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗи (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта 9 в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Запрос котировок в электронной форме признается не состоявшимся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта.
12.12. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные статьей 83.2 Закона N 44-ФЗ сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных статьей 83.2 Закона N 44-ФЗ сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на 30 (тридцать) дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.
V. Информационная карта запроса котировок в электронной форме 10
При возникновении противоречия между положениями частей I - IV извещения и части V "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" извещения, применяются положения части V "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" извещения.
N |
Наименование |
Информация |
1. |
Наименование заказчика, контактная информация |
Наименование заказчика: Место нахождения: Почтовый адрес: Адрес электронной почты: Номер контактного телефона: Ответственное должностное лицо: |
2. |
Наименование уполномоченного органа (уполномоченного учреждения), контактная информация |
Наименование уполномоченного органа (уполномоченного учреждения): Место нахождения: Почтовый адрес: Адрес электронной почты: Номер контактного телефона: Ответственное должностное лицо: |
3. |
Наименование специализированной организации, контактная информация |
Наименование специализированной организации: Место нахождения: Почтовый адрес: Адрес электронной почты: Номер контактного телефона: Ответственное должностное лицо: |
4. |
Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
Запрос котировок в электронной форме |
5. |
Идентификационный код закупки |
|
5.1 |
Указание на соответствующую часть статьи 15 Закона N 44-ФЗ 11 |
|
6. |
Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок |
www.zakupki.gov.ru |
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
________________ |
|
7. |
Краткое изложение условий контракта |
Наименование и описание объекта закупки: ______________________________________ 12; Информация о количестве и месте доставки товара _______________________________ 13; Информация о месте выполнения работы ________________________; 14 Информация о месте оказания услуги ________________________; 15 Срок поставки товара _____________; 13 Срок завершения работы _________________ 14; График оказания услуг ___________________ 15; |
8. |
Условия контракта |
В соответствии с проектом __________________________________ (государственного/муниципального - указать один вариант) контракта |
9. |
Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с __________________ поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 16 |
Рубль Российской Федерации |
10. |
Порядок применения официального курса к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта |
Применяется/не применяется |
11. |
Начальная (максимальная) цена контракта |
________________ руб. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы, в том числе расходы на ______________________________ (например, материалы, транспортные услуги, монтаж оборудования, страхование, услуги субподрядных организаций, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей) 17. Неучтенные затраты (поставщика/подрядчика/исполнителя) по контракту, связанные с исполнением контракта, но не включенные в цену контракта, не подлежат оплате заказчиком. |
Ориентировочное значение цены контракта 18 |
_____________________________ руб. |
|
Начальная цена единицы ____________________ (товара/работы/услуги - выбрать вариант) |
______________________________ руб. |
|
Начальная сумма цен указанных единиц |
______________________________ руб. |
|
Максимальное значение цены контракта 19 |
______________________________ руб. |
|
12. |
Сроки и порядок оплаты ____________________ (товара/работ/услуг - выбрать вариант) |
В соответствии с проектом __________________________________ (государственного/муниципального - указать один вариант) контракта 20 |
Размер аванса 21 |
|
|
13. |
Источник финансирования |
Бюджет __________________. КБК: __________________ ОКПД2: __________________ ОКВЭД2: ___________________ Код КОЗ: ___________________ |
14. |
Обоснование _____________ (начальной (максимальной) цены контракта/начальных цен единиц товара/работы/услуги - выбрать один вариант, учитывая объект закупки) |
Указывается ссылка на соответствующую часть извещения |
Метод определения _____________ (начальной (максимальной) цены контракта/начальных цен единиц товара/работы/услуги - выбрать один вариант, учитывая объект закупки) |
|
|
15. |
Ограничение участия в запросе котировок в электронной форме, установленное в соответствии с Законом N 44-ФЗ |
|
16. |
Требования, предъявляемые к участникам запроса котировок в электронной форме, и исчерпывающий перечень информации и электронных документов, которые должны быть представлены участниками такого запроса в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ |
1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим __________________________________________, (поставку товара/выполнение работы/оказание услуги выбрать один вариант) являющихся объектом закупки, а именно: _____________________________________ 22; 2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим данному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с ____________________________________________ (поставкой товара/выполнением работы/оказанием услуги указать нужное), являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 8. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 9. участник закупки не является офшорной компанией; 10. отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. |
17. |
Требование к участнику запроса котировок в электронной форме об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки |
Установлено/Не установлено |
18. |
Преимущества, предоставляемые при участии в запросе котировок в электронной форме учреждениям и предприятиям уголовно исполнительной системы |
Представляются/Не предоставляются |
Процент предоставляемых преимуществ | ||
19. |
Преимущества, предоставляемые при участии в запросе котировок в электронной форме организациям инвалидов |
Представляются/Не предоставляются |
Процент предоставляемых преимуществ | ||
20. 1 |
Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами в соответствии со статьей 14 Закона N 44-ФЗ |
|
21. |
Требование к участнику запроса котировок в электронной форме, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций |
Установлено/не установлено |
Объем привлечения _____ % | ||
22. 1 |
Содержание заявки на участие в запросе котировок в электронной форме |
Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию: 1) согласие участника запроса котировок в электронной форме на ___________________________________________ (поставку товара,/выполнение работы/оказание услуги - указать один вариант) на условиях, предусмотренных извещением и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 2) 23 документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона N 44-ФЗ, а именно ______________________ или копии таких документов 24. В случае, если указанными нормативными правовыми актами предусмотрено предоставление декларации о стране происхождения товара или о стране происхождения и производителе товара, такая декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. При отсутствии в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме документов, предусмотренных настоящим подпунктом, такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами; 3) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным извещением, и указание на товарный знак (при наличии) 25; 4) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника такого запроса, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника запроса котировок в электронной форме или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника запроса котировок в электронной форме (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок в электронной форме; 5) декларация участника запроса котировок в электронной форме, которая предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки: а) о соответствии участника запроса котировок в электронной форме требованиям, установленным пунктами 1 - 8 пункта 16 части V "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" извещения; б) о праве участника запроса котировок в электронной форме на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Закона N 44-ФЗ в случае, если участник запроса котировок в электронной форме заявил о получении указанных преимуществ (при необходимости); в) о принадлежности участника запроса котировок в электронной форме к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (при необходимости) 26. |
23. |
Начало срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме |
С момента размещения извещения в ЕИС |
24. |
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме |
"__" _______ 20__ года в ___ ч. ___ мин. (время московское). |
25. |
Обеспечение исполнения контракта 27 |
Установлено/Не установлено |
25.1. |
Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта 28 |
Сумма обеспечения исполнения контракта предусмотрена в следующем размере: ____ % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: _________руб., НДС не облагается 29. 1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона N 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона N 44-ФЗ. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона N 44-ФЗ; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Закона N 44-ФЗ; 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Банковская гарантия должна включать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. В ходе исполнения контракта ______________________________________ (поставщик/подрядчик/исполнитель - выбрать один вариант) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ. Обеспечение исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона N 44-ФЗ, не требуется в случае: 1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии 30. |
25.2. |
Особенности предоставления обеспечения исполнения контракта субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями 31 |
Участник закупки, с которым заключается контракт, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение 3 (трех) лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 (трех) контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении. |
25.3. |
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, реквизиты для оформления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта |
|
26. |
Информация о банковском сопровождении контракта 32 |
|
27. |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта |
Ф.И.О. _____________________ Тел. ________________________ |
28. |
Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта |
Допускается в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Закона N 44-ФЗ |
29. |
Право заключения контракта с несколькими участниками закупки |
Предусмотрено/Не предусмотрено |
VI. ПРОЕКТ КОНТРАКТА
Проект государственного (муниципального) контракта
VII. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
При составлении описания объекта закупки должны использоваться показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в извещении должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.
Техническая часть.
VIII. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА/НАЧАЛЬНЫХ ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА/ РАБОТЫ/ УСЛУГИ 33
___________________________________
1 С 01.10.2019 данный пункт дополняется словами (при необходимости).
2 Указывается в зависимости от объекта закупки.
3 Здесь и далее по тексту: в случае если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить. При этом положения извещения, касающиеся применения начальной (максимальной) цены контракта, применяются к максимальному значению цены контракта, если извещением и/или Законом N 44-ФЗ не установлено иное.
4 При условии установления заказчиком в части V. "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" извещения требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ.
5 Если данное требование установлено в части V. "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" извещения.
6 Если данное требование установлено в части V. "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" извещения.
7 ФОРМЕ" извещения.
8 Если данное требование установлено в части V. "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" извещения.
9 Если данное требование установлено в части V. "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" извещения.
10 В части V "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" извещения содержится информация для данного конкретного запроса котировок в электронной форме, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части I - IV извещения.
11 Пункт 5.1 включается при осуществлении закупки в соответствии с частями 4 - 6 статьи 15 Закона N 44-ФЗ. При этом при осуществлении закупки в соответствии с частями 5 и 6 статьи 15 Закона N 44-ФЗ к извещению должны быть приложены копии договоров (соглашений), указанных в данных частях.
12 Описание объекта закупки осуществляется в соответствии с требованиями статьи 33 Закона N 44-ФЗ.
13 Положение включается, если объектом закупки является товар.
14 Положение включается, если объектом закупки является работа.
15 Положение включается, если объектом закупки является услуга.
16 Здесь и далее необходимо выбрать один вариант в зависимости от объекта закупки (товар - поставщик, работа - подрядчик, услуга - исполнитель).
17 Указывается состав расходов в зависимости от объекта закупки.
18 Указывается в случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 Закона N 44-ФЗ.
19 Данные положения включаются в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить. При этом положения документации, касающиеся применения начальной (максимальной) цены контракта, применяются к максимальному значению цены контракта, если документацией и/или Законом N 44-ФЗ не установлено иное.
20 В случае, если контрактом предусматривается выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, допускается оплата такого контракта исходя из фактически выполненного объема данных работ, но не превышающего объема работ, подлежащих выполнению в соответствии с контрактом.
В случае если в документации указывается формула цены и максимальное значение цены контракта или начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта в данном пункте должно быть указание на то, что оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.
21 Указывается, если предусмотрена выплата аванса. Размер аванса устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Следует учитывать, что с 01.10.2019 в случае, если проектом контракта предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса, в него включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента от размера цены соответствующего этапа.
22 Указываются требования предъявляемые к участникам запроса котировок в электронной форме в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ и исчерпывающий перечень информации и электронных документов, которые должны быть представлены участниками такого запроса в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ.
23 Указанный подпункт включается при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар.
24 В случае закупки товаров, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов.
25 Указанный подпункт включается при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар. Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в случае отсутствия в извещении указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении
26 В случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи Закона N 44-ФЗ.
27 В случае установления требования обеспечения исполнения контракта включаются пункты 25.1 - 25.3 части V. "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" извещения.
28 В случаях, если извещением предусмотрено право заключения контракта с несколькими участниками закупки, также рекомендуется указывать размер и условия обеспечения исполнения каждого контракта, исходя из общей начальной (максимальной) цены пропорционально количеству указанных контрактов с учетом требований части 6 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.
29 В случае установления ограничения в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Закона N 44-ФЗ, указывается как процент от цены, по которой заключается контракт.
30 Заполняется в зависимости от объекта закупки.
31 Данный подпункт включается в случае, если заказчиком установлено ограничение участия в запросе котировок в электронной форме в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ.
32 Указывается в соответствии с положениями пункта 2 части 2 статьи 82.2 Закона N 44-ФЗ.
33 Выбрать вариант
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Комитета по конкурентной политике Московской области от 28 июня 2019 г. N 30-01-25/19 "Об утверждении рекомендованных форм документаций о закупке"
Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 июля 2019 г.
Текст распоряжения опубликован на сайте Комитета по конкурентной политике Московской области (http://zakaz-mo.mosreg.ru) 15 июля 2019 г.
Распоряжением Комитета по конкурентной политике Московской области от 17 декабря 2019 г. N 30-01-51/19 настоящее распоряжение признано утратившим силу с 17 декабря 2019 г.