Приложение N 2. Договор на оказание услуг (выполнение работ) по проектированию и корректировке 3D-моделей изделий по готовым чертежам, изготовлению прототипов изделий и (или) малых партий изделий

Приложение N 2
к Порядку предоставления услуг
субъектам малого и среднего предпринимательства
Центром прототипирования Владимирской области

            ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

     по проектированию и разработке конструкторской документации,

 проектированию и корректировке 3D-моделей изделий по готовым чертежам,

    изготовлению прототипов изделий и (или) малых партий изделий N

г. Владимир                                         "_" __________20__ г.

     Общество  с  ограниченной ответственностью "Центр прототипирования",

именуемое  в дальнейшем "Исполнитель", в лице  __________,   действующего

на основании Устава,  с одной стороны, и ________________, именуемое (ый)

в дальнейшем "Заказчик",  в    лице ________________,   действующего   на

основании с другой стороны _____________,  совместно именуемые "Стороны",

с  согласия Микрокредитной  компании  "Фонд  содействия  развитию  малого

и среднего предпринимательства  во  Владимирской  области",  именуемая  в

дальнейшем "Фонд"    в    лице    _______________,     действующего    на

основании  Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

                            1. Предмет договора

     1.1. По   настоящему    договору   Исполнитель  обязуется  выполнить

обусловленные  Техническим  заданием  (Приложением  1 к Договору) работы,

указанные  в  п. 1.2  Договора,  а  Заказчик  обязуется  принять работы и

оплатить их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

     1.2.  Содержание,  объем,  стоимость и сроки выполнения работ (далее

по    тексту  -  Работы)  согласовываются  сторонами  в  Программе  работ

(Приложение N 2 к Договору).

                          2. Срок действия договора

     2.1.  Договор  вступает  в силу с момента его подписания Сторонами и

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

                       3. Права и обязанности сторон

     3.1. Исполнитель обязуется:

     3.1.1.   Выполнить  Работы  в  соответствии  с  условиями  Договора,

Техническим  заданием,  Программой  работ  и  передать  результат Работ в

предусмотренный Договором и Программой работ срок.

     3.1.2.  За  3  (три)  рабочих  дня  до окончания выполнения работ по

этапу  (Работ) уведомить Заказчика о готовности результата Работ по этапу

(Работ).

     3.1.3.  Своими  силами  и за свой счет устранять допущенные по своей

вине  в выполненных Работах недостатки, которые могут повлечь отступления

от    технико-экономических    параметров,  предусмотренных  в  настоящем

договоре и приложениях к нему, и повлиять на качество Работ.

     3.1.4.  Информировать  Заказчика  в  течение  3-х (трех) календарных

дней  об  обнаруженной  невозможности  получить ожидаемый результат Работ

или  о  нецелесообразности  продолжения  Работ  и  приостановить  Работы.

Вопрос  о  целесообразности  продолжения  работ Стороны обязаны совместно

рассмотреть  в  течение  5-ти (пяти) календарных дней с момента получения

Заказчиком соответствующего уведомления от Подрядчика.

     3.1.5.  Не  использовать  в своих целях результаты Работ, а также не

передавать их третьим лицам.

     3.1.6.    Выполнять   работу  в  сроки,  согласованные  сторонами  в

Программе работ.

     3.2. Исполнитель вправе:

     3.2.1.  Привлекать к выполнению работ по настоящему Договору третьих

лиц.

     3.2.2.  Запрашивать  и получать от Заказчика информацию, необходимую

для выполнения Работ по настоящему договору.

     3.3. Заказчик обязуется:

     3.3.1.  Принять  результат  Работ  в  сроки  и  в  порядке,  которые

предусмотрены Договором и приложениями к нему.

     3.3.2.  Передавать  Исполнителю  необходимую  для  выполнения  Работ

информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения запроса.

     3.3.3.  В течение 5 (пяти) календарных дней с момента информирования

Исполнителем    о   нецелесообразности  продолжения  Работ,  совместно  с

последним  рассмотреть вопрос о внесении изменений в Программу работ либо

принять решение о прекращении Работ.

     3.4. Заказчик вправе:

     3.4.1.  Проверять ход и качество Работ, не вмешиваясь в деятельность

Исполнителя.

                     4. Сроки выполнения работ

     4.1.  Сроки  выполнения  Работ согласовываются сторонами в Программе

работ   (Приложение  N 2  к  Договору),  являющейся  неотъемлемой  частью

Договора.

     4.2.   Сроки  начала  и  окончания  Работ  по  Договору  переносятся

Исполнителем  в  одностороннем  порядке  на  период  просрочки выполнения

Заказчиком    встречных    обязательств,    предусмотренных  Договором  и

затрудняющих выполнение работ.

     4.3.   Датой  исполнения  обязательств  по  отдельным  этапам  Работ

является  дата  подписания  Сторонами актов сдачи-приемки соответствующих

этапов  Работ  (в  случае  выполнения  работ  по нескольким актам). Датой

исполнения  всех  обязательств  по  Договору  считается  дата  подписания

Сторонами  акта  сдачи-приемки  по  последнему  этапу  Работ  при условии

выполнения обязательств по всем этапам Работ.

                       5. Права на результат работ

     5.1.  Исключительное право на результат Работ принадлежит Заказчику.

При    этом    Подрядчик  не  вправе  использовать  результат  Работ  для

собственных  нужд  на  условиях  безвозмездной простой (неисключительной)

лицензии.

                    6. Стоимость работ и порядок расчетов

     6.1.   Стоимость  Работ  по  Договору  согласовывается  Сторонами  в

Программе работ.

     6.2.  Заказчик  оплачивает  стоимость  каждого этапа работ в порядке

100%  предварительной  оплаты  путем  перечисления  денежных  средств  на

расчетный счет Исполнителя.

                     7. Порядок сдачи и приемки работ

     7.1.  Приемка  каждого  этапа  Работ производится в месте нахождения

Исполнителя  и  подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи - приемки

выполненных работ, который оформляется в следующем порядке:

     7.1.1.  Исполнитель  по  завершении  выполнения  Работ (этапа Работ)

представляет Заказчику:

     -  Акт  сдачи  -  приемки  выполненных  работ  (2  (два) экземпляра)

(приложение N 3 к Договору);

     - Счет-фактуру по выполненным работам (1 (один) экземпляр);

     -  Техническую  документацию и изделия, выполненные в соответствии с

Техническим заданием.

     7.1.2.  Заказчик  обязан  в  течение  5  (пяти)  рабочих дней со дня

получения    извещения   о  завершении  выполнения  этапа  работ  (Работ)

осмотреть  и  принять  выполненные  Работы (результат Работ), подписать 2

(два)  экземпляра акта приемки-сдачи работ, по одному для каждой Стороны,

или  направить  Подрядчику  мотивированный  отказ  от приемки Работ путем

направления его по почте либо нарочно.

     7.1.3.  В  случае  отказа  Заказчика  от приемки Работ по причине их

несоответствия  Техническому  заданию,  Сторонами  в  течение 5-ти (пяти)

рабочих   дней  со  дня  получения  Исполнителем  мотивированного  отказа

составляется  двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков

их  выполнения.  Необходимые доработки производятся в указанном случае за

счет Исполнителя.

     7.2.  При  досрочном  выполнении  Исполнителем Работ Заказчик услуги

обязан принять выполненные работы досрочно.

                      8. Ответственность сторон

     8.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение  своих  обязательств  по Договору в соответствии с действующим

законодательством РФ.

     8.2.  Стороны  договорились, что расчеты на условиях предварительной

оплаты,  аванса,  рассрочки  или  отсрочки  оплаты  в  рамках  настоящего

договора  не  являются  коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ и

основанием для начисления процентов в соответствии со статьей 317.1 ГКРФ.

             9. Основания и порядок расторжения договора

     9.1.  Договор  может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в

одностороннем  порядке  по  письменному  требованию  одной  из  Сторон по

основаниям,    предусмотренным    настоящим    договором   и  действующим

законодательством РФ.

     9.2.  Расторжение  Договора  в  одностороннем  порядке  производится

только  по  письменному  требованию  Сторон не менее чем за 30 (тридцати)

календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

                       10. Конфиденциальность

     10.1.  Стороны  обязуются  не распространять третьим лицам сведения,

относящиеся  к  деловой  или  коммерческой  тайне  другой  Стороны,  и не

использовать их для целей, не связанных с исполнением Договора.

     10.2.  Не являются Конфиденциальной информацией сведения или данные,

носящие  общеизвестный  характер  и являющиеся публично доступными, в том

числе        наименование        заказчика-юридического      лица,    ФИО

заказчика-индивидуального  предпринимателя,  их ИНН, ОРГН/ОГРНИП, а также

информация  о  виде  и  объемах  работ  по настоящему Договору, сроках их

выполнения.

     После  заключения  настоящего  Договора  указанная  информация может

размещаться    в    информационных    базах   данных  и/или  передаваться

государственным  органам  или в другие институты развития, использоваться

при  формировании  отчетности  о  деятельности  исполнителя и согласующей

Договор Стороны.

                         11. Рассмотрение споров

     11.1.   Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,

вытекающих  из  настоящего  договора,  является  для Сторон обязательным.

11.2.  Претензии  направляются  Сторонами нарочным либо заказным почтовым

отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату.

     11.3.  Срок  рассмотрения претензии составляет 5 (пяти) рабочих дней

со дня получения последней адресатом.

     11.4.  Споры из Договора разрешаются в Арбитражном суде Владимирской

области.

                              12. Форс-мажор

     12.1.   Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или

частичное    неисполнение    обязательств  по  Договору  в  случае,  если

неисполнение   обязательств  явилось  следствием  действий  непреодолимой

силы,  а  именно:  пожара,  наводнения, землетрясения, забастовки, войны,

действий  органов государственной власти или других независящих от Сторон

обстоятельств.

     12.2.    Сторона,   которая  не  может  выполнить  обязательства  по

Договору,  должна своевременно, но не позднее 3-х (трех) календарных дней

после  наступления  обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить

другую  Сторону,  с  предоставлением  обосновывающих документов, выданных

компетентными органами.

     12.3.  Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является

форс-мажорным обстоятельством.

                          13. Прочие условия

     13.1.   Вся  переписка  по  предмету  Договора,  предшествующая  его

заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.

     13.2.  Настоящий  договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах

на русском языке по одному для каждой из Сторон.

     13.3.  Об  изменении  адресов  и  реквизитов, указанных в разделе 15

Договора,  Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в течение 3-х

календарных дней со дня изменения.

     13.4.  Все  вопросы,  которые  не урегулированы настоящим Договором,

стороны    разрешают   в  соответствии  с  действующим  законодательством

Российской Федерации.

                        14. Список приложений

     14.1. Приложение N 1 - Техническое задание

     14.2. Приложение N 2 - Программа работ

     14.3. Приложение N 3 - Акт сдачи-приемки выполненных работ

                      15. Адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:	ЗАКАЗЧИК:
ООО "Центр Прототипирования" Адрес местонахождения: 600007, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 57, корпус литер ЕЕ1, оф. 31 ИНН 3328004643/КПП332801001 ОГРН 1153328002629 Р/сч 40702810202000014538 в ПАО "Промсвязьбанк" Ярославский филиал г. Ярославль К/сч 30101810300000000760 БИК 047888760 Тел. 77-87-16 e-mail: info@protocenter.ra
МП	МП

Согласовано:

Микрокредитная компания "Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области"
Адрес местонахождения: г. Владимир, ул ИНН 3328999318 КПП 332901001 ОГРН 1123300001285 Р/счет 40701810100440002962 Орловский АКБ "Связь-Банк" г. Орел Корсчет 30101810300000000740 БИК 045402740 Эл. адрес: fsrmsp@.vandex.ru Тел. (4922)77-87-16 ___________________________________ МП	Кремлевская, 5-А филиал ПАО