Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 сентября 2011 г. N 18АП-8411/11

г. Челябинск

15 сентября 2011 г.

N 18АП-8411/2011 Дело N А76-4283/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 08 августа 2011 г.

Полный текст постановления изготовлен 15 сентября 2011 г.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ширяевой Е.В.,

судей Румянцева А.А., Мальцевой Т.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания

Касьяновой Ю.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" на решение Арбитражного суда Челябинской области от 28.06.2011 по делу N А76-4283/2011 (судья Тиунова Т.В.), при участии от ОАО "Челябинский металлургический комбинат" - представителя Айферта Андрея Александровича (доверенность N 50-16-19 от 02.07.2010);

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество ПК "Корпорация "Монтажспецстрой" (далее - истец, ОАО ПК "Корпорация "Монтажспецстрой") обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к открытому акционерному обществу "Челябинский металлургический комбинат" (далее - ответчик, податель апелляционной жалобы, ОАО "ЧМК") о взыскании 6 468 536,80 руб., в том числе 6 249 794,04 руб. основного долга и неустойки в размере 218 742,80 руб.

В судебном заседании 24.05.2011 представителем истца заявлено и судом в порядке ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации удовлетворено ходатайство об увеличении исковых требований в части взыскания неустойки до 312 489,70 руб. (том 5, л.д.71-72).

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 28.06.2011 исковые требования удовлетворены частично.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции изменить в части выводов о незаключенности договора, признать договор генерального подряда N 480у/08 от 09.07.2008 заключенным, исковые требования ОАО ПК "Корпорация "Монтажспецстрой" о взыскании с ОАО "ЧМК" неустойки в размере 312 489,70 руб. оставить без рассмотрения в связи с несоблюдением досудебного порядка урегулирования спора.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ответчик ссылается на то, что суд первой инстанции, удовлетворив исковые требования истца частично, сделал неверный вывод о незаключенности договора генерального подряда N 480у/08 от 09.07.2008. Податель апелляционной жалобы считает, что договор генерального подряда N480у/08 от 09.07.2008 заключен, поскольку начальный и конечный сроки выполнения работ сторонами согласованы.

При подаче апелляционной жалобы ответчиком заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств: графика производства и финансирования работ к Договору генерального подряда N 480у/08 от 09.07.2008 г. "ККЦ. Реконструкция. Установка блюмовой МНЛЗ N 5"., приложения N 6 о формировании стоимости отдельных видов работ к договору N 480у/08 от 09.07.2008 г., приложения N 19 о формировании стоимости отдельных видов работ к договору N 480у/08 от 09.07.2008 г., приложения N 18 о формировании стоимости отдельных видов работ к договору N480у/08 от 09.07.2008 г., приложения N 17 о формировании стоимости отдельных видов работ к договору N480у/08 от 09.07.2008 г., приложения N16 о формировании стоимости отдельных видов работ к договору N480у/08 от 09.07.2008 г., приложения N15 о формировании стоимости отдельных видов работ к договору N480у/08 от 09.07.2008 г., приложения N13 о формировании стоимости отдельных видов работ к договору N480у/08 от 09.07.2008 г., приложения N12 о формировании стоимости отдельных видов работ к договору N480у/08 от 09.07.2008 г., приложения N11 о формировании стоимости отдельных видов работ к договору N480у/08 от 09.07.2008 г., приложения N10 о формировании стоимости отдельных видов работ к договору N480у/08 от 09.07.2008 г., приложения N9 о формировании стоимости отдельных видов работ к договору N480у/08 от 09.07.2008 г., приложения N7 о формировании стоимости отдельных видов работ к договору N480у/08 от 09.07.2008 г., решения N56-13-07/0810/174/223 о проведении выездной налоговой проверки от 07.12.2010, требования N56-13-06/01 о представлении документов (информации).

Согласно ч.2 ст. 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными.

Согласно п.26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" принятие дополнительных доказательств судом апелляционной инстанции не может служить основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции; в то же время непринятие судом апелляционной инстанции новых доказательств при наличии к тому оснований, предусмотренных в ч.2 ст. 268 Кодекса, может в силу ч.3 ст. 288 Кодекса являться основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции, если это привело или могло привести к вынесению неправильного постановления.

Руководствуясь указанными положениями и учитывая то, что в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции вопрос о заключенности (незаключенности) спорного договора судом не исследовался, пояснения представителей сторон, а также дополнительные документы по данному вопросу судом не истребовались, суд апелляционной инстанции удовлетворил заявленное ходатайство.

Истец отзыв на апелляционную жалобу не представил.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом; в судебное заседание явился представитель ответчика.

В соответствии с ч.3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствие представителя истца, надлежащим образом извещенного о времени и месте проведения судебного заседания.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном гл. 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, 09.07.2008 между ОАО "Челябинский металлургический комбинат" и ОАО ПК "Корпорация "Монтажспецстрой" был подписан договор генерального подряда N 480у/08, согласно которому ОАО ПК "Корпорация "Монтажспецстрой" приняло на себя обязательства осуществить определенные Договором монтажно-строительные работы собственным иждивением, а именно выполнять по заданию заказчика строительно-монтажные работы объектов в соответствии с ПСД; обеспечивать строительство материалами и оборудованием согласно приложения N 1; выполнять демонтаж установленного ранее на объектах оборудования заказчика; монтаж оборудования; обеспечивать и осуществление контроля за соблюдением хода и выполнения работ; выполнять пуско-наладочные работы; принимать участие во вводе объектов в эксплуатацию; а заказчик (ОАО "Челябинский металлургический комбинат") принял на себя обязательства создавать генподрядчику необходимые условия для выполнения работ; принимать результат выполненных работ, оплачивать работы в объеме, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором (т.1 л.д.20-43).

Кроме того, между истцом и ответчиком были подписаны: приложения к договору N 1, 3, спецификации N 1, 2, дополнительное соглашение N 5 том 1 л.д.20-45, том 5 л.д.120 - 123).

В подтверждение факта выполнения работ по договору истцом представлены справка о стоимости выполненных работ и затрат N 26-11-СВ от 17.11.2009 на сумму 802 725,68 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 3 от 17.11.2009 на сумму 802 725,68 руб., акт о приемке выполненных работ N 3 от 17.11.2009 на сумму 680 276,00 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 4 от 05.11.2009 на сумму 88 938,96 руб., акт о приемке выполненных работ N 188 от 05.11.2009 на сумму 135 382,00 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 25-11-СВ от 16.11.2009 на сумму 19 241 508,34 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 16.11.2009 на сумму 18 226 844,04 руб., акт о приемке выполненных работ N 1 от 12.11.2009 на сумму 15 446 478 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 2 от 16.11.2009 на сумму 1 014 664,30 руб., акт о приемке выполненных работ от 12.11.2009 на сумму 859 885 руб., акт N 00000010 от 16.11.2009 на сумму 106 594,12 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 24-10-СВ от 30.10.2009 на сумму 43 911 546,50 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 30.10.2009 на сумму 18 955 667,50 руб., акт о приемке выполненных работ от 23.10.2009 на сумму 16 064 125 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 31.10.2009 на сумму 4 931 080,76 руб., акт о приемке выполненных работ N 183 от 23.10.2009 на сумму 1 835 649 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 2 от 30.10.2009 на сумму 24 955 879 руб., акт о приемке выполненных работ N 2 от 23.10.09 на сумму 21 149 050 руб., акт и приемке выполненных работ N 182 от 23.10.09 на сумму 2 343 233 руб. (т.1 л.д. 63-100), отчет об использовании материалов (том 1 л.д. 101, 102, 103, 115, 116, 117), акт N 00000009 от 30.10.2009 на сумму 246 553,92 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 23-09-СВ от 30.09.2009 на сумму 26 025 528,94 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 30.09.2009 на сумму 26 025 528,94 руб., акт о приемке выполненных работ N 1 от 24.09.2009 на сумму 22 055 533 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 23-09-СВ от 30.09.2009 на сумму 26 025 528,94 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 30.09.2009 на сумму 26 025 528,94 руб., акт о приемке выполненных работ N 1 от 24.09.09 на сумму 22 055 533 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 30.09.2009 на сумму 2 883 528,24 руб., актом N 153 от 25.09.2009 на сумму 3 457 284 руб., справка о стоимости

выполненных работ и затрат от 30.09.2009 на сумму 301 793,26 руб., акт о приемке выполненных работ N 9 от 30.09.2009 на сумму 301 793,26 руб., актN 00000008 от 30.09.2009 на сумму 144 175,94 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 22-08-СВ от 31.08.2009 на сумму 10 948 671,30 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 31.08.2009 на сумму 10 948 671,30 руб., акт о приемке выполненных работ N 1 от 25.08.2009 на сумму 9 278 535 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 21-06-СВ от 29.06.2009 на сумму 2 692 296,26 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 29.06.2009 на сумму 2 692 296,26 руб., акт о приемке выполненных работ N 1 от 24.06.09 на сумму 2 281 607 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 20-05-СВ от 29.05.2009 на сумму 1 295 518,46 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 29.05.2009 на сумму 509 085,04 руб., акт о приемке выполненных работ N 1 от 22.05.2009 на сумму 420 004 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 2 от 29.05.2009 на сумму 47 018,28 руб., акт о приемке выполненных работ N 2 от 22.05.2009 на сумму 7 949 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 3 от 29.05.2009 на сумму 739 415,14 руб., акт о приемке выполненных работ N 3 от 22.05.2009 на сумму140 079 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 19-05-СВ от 28.05.2009 на сумму 9 680 598,46 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 4 от 28.05.2009 на сумму 9 680 598,46 руб., акт о приемке выполненных работ N 4 от 22.05.2009 на сумму 8 203 897 руб. (т.1 л.д. 104-114, 118-150), справка о стоимости выполненных работ и затрат N 18-04-СВ от 30.04.2009 на сумму 21 550 888,70 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 3 от 28.04.2009 на сумму 20 167 641,96 руб., акт о приемке выполненных работ N 3 от 24.04.2009 на сумму 17 091 222 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 6 от 30.04.2009 на сумму 1 383 246,74 руб., акт о приемке выполненных работ N 6 от 24.04.2009 на сумму 285 913 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 17-04-СВ от 29.04.2009 на сумму 126 474,76 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 28.04.2009 на сумму 12 390,00 руб., акт о приемке выполненных работ N 1 от 23.04.2009 на сумму 2 561 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 2 от 28.04.2009 на 114 084,76 руб., акт о приемке выполненных

работ N 2 от 23.04.2009 на сумму 23 581 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 26-03-СВ от 31.03.2009 на сумму 8 974 320,08 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 31.03.2009 на сумму 8 974 320,08 руб., акт о приемке выполненных работ N 1 от 25.03.09 на сумму 7 605 356 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 15-11-СВ от 25.12.2008 на сумму 764 111,36 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 24.12.2008 на сумму 764 11,36 руб., акт о приемке выполненных работ N 1 от 22.12.2008 на сумму 194 784,51 руб., справка о компенсации стоимости материалов по акту N 1 декабрь 2008 г.., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 14-11-СВ от 15.11.2008 на сумму 5 325 139,40 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 10 от 15.11.2008 на сумму 887 723,44 руб., акт о приемке выполненных работ N 9 от 10.11.08 на сумму 149 430 руб., справка о компенсации стоимости материалов N 9 за ноябрь 2008 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 11 от 15.11.2008 на сумму 154 831,34 руб., акт о приемке выполненных работ N 13 от 10.11.2008 на сумму 33 943 рублей, справка о компенсации стоимости материалов N 13 за ноябрь 2008 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 12 от 15.11.2008 на сумму 138 595,72 руб., акт о приемке выполненных работ N 17 от 10.11.2008 на сумму 53 931 руб., справка о компенсации стоимости материалов N 17 за ноябрь 2008 г.., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 13 от 15.11.2008 на сумму 966 126,18 руб., акт о приемке выполненных работ N 18 от 10.11.2008 на сумму 149 850 руб., справка о компенсации стоимости материалов N 18 за ноябрь 2008 г.., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 14 от 15.11.2008 на сумму 1 313 204,30 руб., акт о приемке выполненных работ N 19 от 10.11.2008 на сумму 220 942 руб., справка о компенсации стоимости материалов N 19 за ноябрь 2008 г.., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 15 от 15.11.2008 на сумму 679 722,48 руб., акт о приемке выполненных работ N 20 от 10.11.2008 на сумму 114 993 руб., справка о компенсации стоимости материалов N 20 за ноябрь 2008 г.., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 16 от 15.11.2008 на сумму 117 570,48 руб., акт о приемке выполненных работ N 24 от 10.11.2008 на сумму 27 250 руб., справка о компенсации стоимости материалов N 24 за ноябрь 2008 г.., справка о стоимости выполненных

работ и затрат N 17 от 15.11.2008 на сумму 982 600,16 руб., акт о приемке выполненных работ N 21 от 10.11.2008 на сумму 154 492 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 18 от 15.11.2008 на сумму 84 765,30 руб., акт о приемке выполненных работ N 25 от 10.11.2008 на сумму 17 341 руб., справка о компенсации материалов N 25 за ноябрь 2008 г.., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 13-11-СВ от 15.11.2008 на сумму 10 902 227,68 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 5 от 15.11.2008 на сумму 4 360 481,14 руб., акт о приемке выполненных работ N 1 от 10.11.2008 на сумму 676 165 руб., справка о компенсации стоимости материалов N 1 за ноябрь 2008 г.., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 6 от 15.1.2008 на сумму 728 447,04 руб., акт о приемке выполненных работ N 2 от 10.11.2008 на сумму 113 321 руб., справка о компенсации стоимости материалов N 2 за ноябрь 2008 г.., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 7 от 15.11.2008 на сумму 718 766,32 руб., акт о приемке выполненных работ N 3 от 10.11.2008 на сумму 183 729 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 8 от 15.11.2008 на сумму 1 334 925,74 руб., акт о приемке выполненных работ N 5 от 10.11.2008 на сумму 18 392 руб., справка о компенсации стоимости выполненных материалов N 5 за ноябрь 2008 г.., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 9 от 15.11.2008 на 3759 607,44 руб., акт о приемке выполненных работ N 8 от 10.11.2008 на сумму 656 586 руб., справка о компенсации стоимости материалов N 8 за ноябрь 2008 г.., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 12-11-СВ от 15.11.2008 на сумму 391 903,96 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 4 от 15.11.2008 на сумму 391 903,96 руб., акт о приемке выполненных работ N 16 от 10.11.2008 на сумму 62 830 руб., справка о компенсации стоимости материалов N 16 за ноябрь 2008 г.., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 11-11-Св от 15.11.2008 на сумму 719 304,40 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 15.11.2008 на сумму 163 623,52 руб., акт о приемке выполненных работ N 1а от 10.11.2008 на сумму 72 498 руб., справка о компенсации стоимости материалов N 1а за ноябрь 2008 г.., справка о стоимости

выполненных работ и затрат N 2 от 15.11.2008 на сумму 152 377,54 руб., акт о приемке выполненных работ N 6 от 10.11.2008 на сумму 19 447 руб., справка о компенсации стоимости материалов N 6Б за ноябрь 2008 г.., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 3 от 15.11.2008 на сумму 403 103,34 руб. (т.2 л.д. 1-150), акт о приемке выполненных работ N 14 от 10.11.2008 на сумму 67 897 руб., справка о компенсации стоимости материалов N 14 за ноябрь 2008 г.., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 10-10-2008 на сумму 6 766 982,58 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 6а от 30.10.2008 на сумму 398 506,06 руб., акт о приемке выполненных работ N 6а от 25.10.2008 на сумму 64 489 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 14 от 30.10.2008 на сумму 5 941 946,64 руб., акт о приемке выполненных работ N 14 от 25.10.2008 на сумму 990 764 руб., справка о компенсации стоимости материалов N 14 за октябрь 20008г., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 27 от 30.10.2008 на сумму 426 529,88 руб., акт о приемке выполненных работ N 27 от 25.10.2008 на сумму 69 558 руб., справка о компенсации стоимости материалов N 27 за октябрь 2008 г.., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 9-10-СВ от 30.10.2008 на сумму 19 996428,68 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 1а от 30.10.2008 на сумму 442 376,10 руб., актом выполненных работ N 1а от 27.10.2008 на сумму 69 086 руб., справка о компенсации стоимости материалов N 1а за октябрь 2008 г.., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 3 от 30.10.2008 на сумму 6 226 062,32 руб., акт о приемке выполненных работ N 3 от 25.10.2008 на сумму 1 049 689 руб., справка о компенсации стоимости материалов N 3 за октябрь 2008 г.., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 5 от 30.10.2008 на сумму 312 177,26 . акт о приемке выполненных работ N 5 от 25.10.2008 на сумму 106 692 руб., справка о компенсации стоимости материалов N 5 за октябрь 2008 г.., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 6 от 30.10.2008 на сумму 15 347,08 руб., акт о приемке выполненных работ N 6 от 25.10.2008 на сумму 2 768 руб., справка о компенсации стоимости материалов N 6 за октябрь 2008 г..,

справка о стоимости выполненных работ и затрат N 12 от 30.10.2008 на сумму 7 478 356,20 руб., акт о приемке выполненных работ N 12 от 25.10.2008 на сумму 1 262 411 рублей, справка о компенсации стоимости материалов N 12 за октябрь 2008 г.., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 14а от 30.10.2008 на сумму 1 889 516,30 рублей, акт о приемке выполненных работ N 14а от 30.10.2008 на сумму 419 864 рублей, справка о компенсации стоимости материалов N 14а за октябрь 2008 г.., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 22 от 30.10.2008 на сумму 1 842 817,80 рублей, акт о приемке выполненных работ N 22 от 25.10.2008 на сумму 309 961 рублей, справка о компенсации стоимости материалов N 22 за октябрь 2008 г.., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 24 от 30.10.2008 на сумму 1 772 331,68 рублей, акт о приемке выполненных работ N 24 от 25.10.2008 на сумму 298 117 рублей, справка о компенсации стоимости материалов N 24 за октябрь 2008 г.., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 26 от 30.10.2008 на сумму 17 443,94 рублей, акт о приемке выполненных работ N 26 от 25.10.2008 на сумму 3 137 рублей, справка о компенсации стоимости материалов N 26 за октябрь 2008 г.., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 8-10-СВ от 30.10.2008 на сумму 391 191,24 рублей, справка о стоимости выполненных работ и затрат N 16 от 30.10.2008 на сумму 101 667,62 рублей, акт о приемке выполненных работ N 16 от 25.10.08 на сумму 981 рублей, справка о компенсации стоимости материалов N 16 за октябрь 2008 г.., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 21 от 30.10.2008 на сумму 76 954,88 рублей, акт о приемке выполненных работ N 21 от 25.10.2008 на сумму 12 538 рублей, справка о компенсации стоимости материалов N 21 за октябрь 2008 г.., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 28 от 30.10.2008 на сумму 212 568,74 рублей, акт о приемке выполненных работ N 28 от 25.10.2008 на сумму 32 701 рублей, справка о компенсации стоимости материалов N 28 , справка о стоимости выполненных работ и затрат N 7-10-СВ от 30.10.2008 на сумму 34 339 024,24 рублей, справка о стоимости выполненных работ и затрат N 7 от 30.10.2008 на сумму 338 591,56 рублей, акт о приемке выполненных работ N 7 от 25.10.2008 на сумму 51 212 рублей, справка о компенсации стоимости

материалов N 7 за октябрь 2008 г.., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 8 от 30.10.2008 на сумму 228 142,38 рублей, акт о приемке выполненных работ N 8 от 25.10.2008 на сумму 45 224 рублей, справка о компенсации стоимости материалов N 8 за октябрь 2008 г.., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 11 от 30.10.2008 на сумму 26 193 893,70 рублей, акт о приемке выполненных работ N 11 от 25.10.2008 на сумму 4 392 760 рублей, справка о компенсации стоимости материалов N 11 за октябрь 2008 г.., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 15 от 30.10.2008 на сумму 283 037,16 рублей, акт о приемке выполненных работ N 15 от 24.10.2008 на сумму 57 075 рублей, справка о компенсации стоимости материалов N 15 за октябрь 2008 г.., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 25 от 30.10.2008 на сумму 7 295 359,44 рублей, акт о приемке выполненных работ N 25 от 25.10.2008 на сумму 182 099 рублей, справка о стоимости выполненных работ и затрат N 6-10-СВ от 30.10.2008 на сумму 7 783 292,98 рублей, справка о стоимости выполненных работ и затрат N 2а от 30.10.2008 на сумму 186 558,00 рублей, акт о приемке выполненных работ N 2а от 27.10.2008 на сумму 31 323 рублей (т.3 л.д.1-150), ведомость по компенсации стоимости материалов (том 4 л.д. 1-3, 8-9, 13-14, 20-24, 28-31, 36-37, 41-45, 50-52, 59-60, 85-87, 103-106, 111-112, 118-120, 126-128, 133-134, 140-142, 147-148), справка о стоимости выполненных работ и затрат N 3а от 30.10.2008 на сумму 70404,70 рублей, акт о приемке выполненных работ N 3а от 27.10.2008 на сумму 9912 рублей (том 4 л.д. 4-6), справка о стоимости выполненных работ и затрат N 4 от 30.10.2008 на сумму 1620410,22 рублей, акт о приемке выполненных работ N 4 от 25.10.2008 на сумму 273351 рублей (том 4 л.д. 10-12), справка о стоимости выполненных работ и затрат N 9 от 30.10.2008 на сумму 2022006,70 рублей, акт о приемке выполненных работ N 9 от 25.10.2008 на сумму 1671 рублей (том 4 л.д. 16-19), справка о стоимости выполненных работ и затрат N 10 от 30.10.2008 на сумму 1781423,58 рублей, акт о приемке выполненных работ N 10 от 25.10.2008 на сумму 315790 рублей (том 4 л.д. 25-27), справка о стоимости выполненных работ и затрат N 13 от 30.10.2008 на сумму 2066521,02 рублей, акт о приемке выполненных работ N 13 от 25.10.2008 на сумму 346988 рублей (том 4 л.д. 32-34), справка о стоимости выполненных работ и затрат N 19 от

30.10.2008 на сумму 35968,76 рублей, актом о приемке выполненных работ N 19 от 24.10.2008 на сумму 8574 рублей, справкой о стоимости выполненных работ и затрат N 5-10-СВ от 30.10.2008 на сумму 7549835,88 рублей, актом о приемке выполненных работ N 1 от 25.10.2008 на сумму 369085 рублей, справкой о стоимости выполненных работ и затрат N 2 от 30.10.2008 на сумму 4536620,92 рублей, акт о приемке выполненных работ N 2 от 24.10.2008 на сумму 755929 рублей, справка о стоимости выполненных работ и затрат N 8а от 30.10.2008 на сумму 253438,04 рублей, акт о приемке выполненных работ N 8а от 31.10.2008 на сумму 44193 рубля, справка о стоимости выполненных работ и затрат N 9а от 30.10.2008 на сумму 315884,82 рублей, акт о приемке выполненных работ N 9а от 31.10.2008 на сумму 55082 рублей, справка о стоимости выполненных работ и затрат N 19 от 30.10.2008 на сумму 193314,68 рублей, акт о приемке выполненных работ N 19а от 23.10.2008 на сумму 33709 рублей, справка о стоимости выполненных работ и затрат N 20а от 30.10.2008 на сумму 23374,62 рублей, акт о приемке выполненных работ N 20а от 23.10.2008 на сумму 4076 рублей, справка о стоимости выполненных работ и затрат N 26а от 30.10.2008 на сумму 68972,18 рублей, акт о приемке выполненных работ N 26а от 25.10.2008 на сумму 51093 рублей, справка о стоимости выполненных работ и затрат N 2 от 30.09.2008 на сумму 922064,98 рублей, N 5а от 29.09.2008 на сумму 222068,92 рублей, акт о приемке выполненных работ N 5а от 30.09.2008 на сумму 38723 рубля, справка о стоимости выполненных работ и затрат N 6а от 29.09.2008 на сумму 333817,28 рублей, акт о приемке выполненных работ N 6а от 30.09.2008 на сумму 58209 рублей, справка о стоимости выполненных работ и затрат N 8 от 29.09.2008 на сумму 262230,22 рублей, акт о приемке выполненных работ N 8 от 25.09.2008 на сумму 43912 рублей (том 4 л.д. 38-40, 46-50, 54-57, 61-63, 65-84), справка о стоимости выполненных работ и затрат N 9 от 29.09.2008 на сумму 75200,22 рублей, акт о приемке выполненных работ N 9 от 24.09.2008 на сумму 2178 рублей, справка о стоимости выполненных работ и затрат N 11 от 29.09.2008 на сумму 28748,34 рублей, акт о приемке выполненных работ N 11 от 24.09.2008 на сумму 2610 рублей, справка о стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 30.09.2008 на сумму

51988655,94 рублей, N 1 от 29.09.2008 на сумму 587768,62 рублей, акт о приемке выполненных работ N 1 от 29.09.2008 на сумму 96871 рубль, справка о стоимости выполненных работ и затрат N 2 от 29.09.2008 на сумму 5711870,24 рублей, акт о приемке выполненных работ N 2 от 25.09.2008 на сумму 964909 рублей, справка о стоимости выполненных работ и затрат N 3 от 29.09.2008 на сумму 1377392,76 рублей, акт о приемке выполненных работ N 3 от 30.09.2008 на сумму 228815 рублей, справка о стоимости выполненных работ и затрат N 4 от 29.09.2008 на сумму 36649907,92 рублей, акт о приемке выполненных работ N 4 от 25.09.2008 на сумму 6211899 рублей, справка о стоимости выполненных работ и затрат N от 29.09.2008 на сумму 36649907,92 рублей, акт о приемке выполненных работ N4 от 25.09.2008 на сумму 6211899 рублей, справка о стоимости выполненных работ и затрат N5 от 29.09.2008 на сумму 2356391,56 рублей, акт о приемке выполненных работ N54 от 25.09.2008 на сумму 399310 рублей, справка о стоимости выполненных работ и затрат N6 от 29.09.2008 на сумму 3968708,16 рублей, акт о приемке выполненных работ N6 от 25.09.2008 на сумму 661687 рублей, справка о стоимости выполненных работ и затрат N7 от 29.09.2008 на сумму 1336616,68 рублей, акт о приемке выполненных работ N7 от 25.09.2008 на сумму 225402 рубля, справка о стоимости выполненных работ и затрат N2 от 31.08.2008 на сумму 9655862,12 рублей, N4 от 29.08.2008 на сумму 5331293,10 рублей (том 4 л.д. 92-101, 107-109, 113-116, 121-124, 129-131, 135-138, 143-145, 148, 149), акт о приемке выполненных работ N4 от 25.08.2008 на сумму 901 077 рублей (том 5 л.д. 1-3), ведомость по компенсации стоимости материалов (том 5 л.д. 4-6, 11-13, 23-24, 28-30), справка о стоимости выполненных работ и затрат N5 от 29.08.2008 на сумму 4324569,02 рублей, акт о приемке выполненных работ N5 от 25.08.2008 на сумму 733928 рублей, справка о стоимости выполненных работ и затрат N1 от 31.08.2008 на сумму 1528489,40 рублей, справка о стоимости выполненных работ и

затрат N2 от 29.08.2008 на сумму 402703,32 рублей, акт о приемке выполненных работ N2 от 29.08.2008 на сумму 68198 рублей, справка о стоимости выполненных работ и затрат N3 от 29.08.2008 на сумму 743377,58 рублей, акт о приемке выполненных работ N32 от 29.08.2008 на сумму 126362 рубля (том 5 л.д. 7-10, 15, 16, 17-17-18,19-22, 25-27).

10.06.2010 истец обратился к ответчику с претензией от 31.05.2010 (т.1, л.д.12), в которой просил оплатить кредиторскую задолженность, что подтверждается почтовой квитанцией (т.1, л.д.13). 20.10.2010 в адрес ответчика была направлена телеграмма с просьбой о проведении переговоров по вопросу сверки расчетов и определения порядка оплаты ОАО "ЧМК" своей задолженности.

Ссылаясь на неисполнение ответчиком обязанности по оплате стоимости выполненных работ, истец обратился с иском в суд.

Частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции, признав договор генерального подряда от 09.07.2008 N 480у/08 незаключенным ввиду несогласования сторонами сроков выполнения робот, отказал в удовлетворении исковых требований в части взыскания 218 742, 80 руб. неустойки, вместе с тем, исходя из совокупности представленных в дело доказательств, пришел к выводу о том, что факт выполнения работ подрядчиком на общую сумму 6 249 794, 04 руб. нашел свое подтверждение.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводом суда первой инстанции о незаключенности договора исходя из следующего.

Спорные правоотношения сторон возникли из обязательств по договору строительного подряда, положения о котором урегулированы & 1 и 3 гл. 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу п.1 ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии со ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В силу положения п.1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации условие о сроках выполнения работ по договору подряда определено в качестве существенного условия договора данного вида. Иного положениями Гражданского кодекса, предусматривающими строительный подряд, не установлено.

Признавая подписанный сторонами договор генерального подряда N 480у/08 от 09.07.2008 незаключенным, суд первой инстанции исходил из отсутсвия согласования сторонами сроков выполнения работ.

Вместе с тем, как разъяснено в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.05.2010 N 1404/2010 по делу N А40-45987/09, а также указано в определении Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 08.12.2010 по делу N ВАС-13970/2010, требования гражданского законодательства об определении периода выполнения работ по договору подряда как существенного условия этого договора установлены с целью недопущения неопределенности в правоотношениях сторон. Однако, если подрядчик выполнил работы, а заказчик их принял, то неопределенности в отношении срока производства работ отсутствует. Следовательно, в этом случае сроки работ должны считаться согласованными, а договор - заключенным.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации также указал, что содержащееся в рассматриваемом постановлении толкование правовых норм является обязательным и подлежит применению при рассмотрении арбитражными судами аналогичных дел.

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.05.2010 N 1404/2010 опубликовано на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 16.06.2010, то есть до момента принятия оспариваемого решения, которое изготовлено Арбитражным судом Челябинской области в полном объеме 28.06.2011.

Доказательств, свидетельствующих о том, что какая-либо из сторон возражала против заключенности договора генерального подряда N 480у/08 от 09.07.2008 до предъявления иска истцом о взыскании задолженности, в деле не имеется.

Кроме того, суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводом суда первой инстанции о том, что спорный договор не содержит сроков исполнения работ, поскольку условия договора позволяют определить как начало, так и окончание его исполнения.

Так, в п. 6.1 вышеуказанного Договора сторонами согласован начальный срок выполнения работ, а именно с даты подписания договора генерального подряда N 480у/08 от 09.07.2008.

Пунктом 6.3. Договора установлен конечный срок выполнения работ - срок пуска в эксплуатацию объекта "ККЦ. Реконструкция. Установка блюмовой МНЛЗ-5" - февраль 2010.

Кроме того, в п.6.2 Договора указано, что сроки выполнения отдельных видов работ указываются в "Приложениях формирования стоимости отдельных видов работ".

Согласование сторонами сроков выполнения работ подтверждаются также представленными в материалы дела и приобщенными судом апелляционной инстанции согласно ч.2 ст. 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дополнительными доказательствами: приложением N 5 - "График производства и финансирования работ к договору генерального подряда N 480у/08 от 09.07.2008", в котором отражены все сроки реализации контракта, приложениями к договору - "Приложения формирования стоимости отдельных видов работ к договору от 09.07.2008 г.. N 480у/08", в которых указаны сроки выполнения отдельных этапов работы, приложением N3, являющимся неотъемлемой частью договора, которым определены сроки всех основных этапов выполнения работ; приложениями формирования стоимости отдельных видов работ, которыми определены сроки выполнения отдельных видов работ.

Как установлено судом апелляционной инстанции и подтверждается материалами дела, договор генерального подряда от 09.07.2008 N 480у/08 сторонами оформлен, подписан, стороны приступили к его исполнению, осуществив приемку выполненных работ.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что договор строительного подряда N 480у/08 от 09.07.2008 является заключенным, а условия о начальном и конечном сроках выполнения работ сторонам согласованными, в связи с чем они приступили к его исполнению.

Суд апелляционной инстанции также полагает, что по смыслу п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации вопрос о незаключенности договора целесообразно обсуждать до его исполнения, поскольку неопределенность договора может повлечь невозможность его исполнения в будущем. Однако если договор исполнен, либо исполняется и имеются данные, позволяющие определенно установить существенные условия договора, договор не может быть признан незаключенным.

В соответствии с ч. 5 ст.4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации право на обращение в арбитражный суд возникает у лица после соблюдения претензионного (досудебного) порядка урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен законом или договором.

Как следует из материалов дела, в соответствии с п. 15.14 договора генерального подряда N 480у/08 от 09.07.2008 стороны установили, что все споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, решаются путем переговоров между сторонами (т.1, л.д.38).

Пунктом 15.15 спорного договора установлен обязательный досудебный порядок разрешения споров. Ответ на претензию должен быть дан заявителю не позднее 20 календарных дней от даты ее получения. При неполучении ответа в указанный срок или отказа в удовлетворении претензии, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту ответчика.

В качестве доказательства соблюдения установленного договором претензионного порядка разрешения споров истец ссылается на письмо/претензию от 31.05.2010 (т.1, л.д.12). Однако в данном письме заявлены требования о погашении суммы основного долга по договору генерального подряда. Требований об уплате неустойки, предусмотренной п. 15.2 договора в письме/претензии от 31.05.2010 истцом не заявлено.

Так как в нарушение условий спорного договора и ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истцом в материалы дела не представлены доказательства, свидетельствующие о соблюдении претензионного порядка разрешения спора в части заявления требований о взыскании договорной неустойки, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что оснований для удовлетворения исковых требований в части взыскания 312 489 руб. 70 коп. пеней подлежат оставлению без рассмотрения в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Что касается взыскания с ответчика суммы основного долга, то исследовав представленные сторонами доказательства в совокупности, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что требования истца в этой части обоснованно удовлетворены в полном объёме.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании ч. 4 ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

Поскольку доводы апелляционной жалобы ответчика нашли своё подтверждение, жалоба удовлетворена в полном объёме, а ответчик при подаче апелляционной жалобы уплатил государственную пошлину в сумме 2 000 руб., следовательно, с истца в пользу ответчика подлежит взысканию в счёт возмещения расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе 2 000 руб. (ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации).

Руководствуясь ст. 176, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Челябинской области от 28.06.2011 по делу N А76-4283/2011 изменить.

Изложить резолютивную часть в следующей редакции:

"Исковые требования открытого акционерного общества ПК "Корпорация "Монтажспецстрой" удовлетворить частично.

Взыскать с открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" в пользу открытого акционерного общества ПК "Корпорация "Монтажспецстрой" 6 249 794 руб. 04 коп. долга.

Исковые требования в части взыскания 312 489 руб. 70 коп. пеней оставить без рассмотрения.

Взыскать с открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" в доход федерального бюджета 53 454 руб. 08 коп. государственной пошлины по иску".

Взыскать с открытого акционерного общества ПК "Корпорация "Монтажспецстрой" в пользу открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" 2000 руб. госпошлину по апелляционной жалобе.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

Е.В. Ширяева

Судьи

А.А. Румянцев Т.В. Мальцева