Приложение N 4. Государственный контракт на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ прикладного характера

Приложение N 4

к Положению о порядке проведения конкурса

на выполнение научно-исследовательских,

опытно-конструкторских и технологических

работ по заказам Минсельхозпрода России

за счет бюджетных источников

Государственный контракт N
на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ прикладного характера

г.Москва "___" ________ г.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ______ заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации _________________________________________________________________________ ___________________________

(Ф.И.О. заместителя Министра, имеющего право подписи контрактов)

ГАРАНТ:

Указом Президента РФ 17 мая 2000 г. N 867 Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ преобразовано в Министерство сельского хозяйства РФ

действующего на основании Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации с одной стороны, и __________________ _________________________________________________________________________

(полное наименование организации)

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________________________

(должность, Ф.И.О.)

____________________________________________________________________ _____ действующего на основании ____________________________, с другой стороны,

(устава, положения, и т.п.)

именуемые в дальнейшем "Стороны" заключили настоящий государственный контракт (далее контракт) по итогам _____________________________________ _________________________________________________________________________

(на основании какого решения заключается контракт)

о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями настоящего контракта и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить следующую работу: _________________________________________________________________________ ____________________

____________________________________________________________________ _____ ___________________________

(наименование работы)

1.2. Работы, предусмотренные контрактом, должны быть выполнены в

срок с "__"__________ г. по "__"__________ г.

1. Требования к работам и технико-экономические параметры определяются согласованным сторонами техническим заданием (Приложение N 1).

1.4. Содержание и сроки выполнения отдельных этапов (элементов, частей) работы определяются календарным планом (Приложение N 2).

2. Стоимость работ и порядок финансирования

2.1. За выполненную работу, указанную в п.1.1. настоящего контракта, Заказчик уплачивает Исполнителю ______________________________________ рублей ________________________________________________ рублей,

(сумма прописью)

в том числе по годам: в г. - ________________ рублей ________________________________________ рублей

(сумма прописью)

согласно прилагаемым к настоящему контракту протоколу согласования стоимости работ (Приложение N 3) и смете расходов (Приложение N 4), составляемой ежегодно.

2.2. Заказчик осуществляет выплату аванса в размере до 50% от сметной стоимости выполнения работы, выполняемой в текущем году.

2.3. Заказчик производит все платежи по контракту после поступления финансовых средств из федерального бюджета.

2.4. Промежуточные платежи Заказчик производит на основании протоколов приемки комиссий и актов сдачи-приемки, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы с зачетом выплаченного аванса.

Окончательный расчет производится после сдачи и приемки всей работы с зачетом оставшейся части аванса, а также доработки темы, если она имела место.

2.5. При изменении объемов выделяемых бюджетных средств Стороны согласовывают новые календарные планы и сроки выполнения работ.

3. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ

3.1. Порядок выполнения работ по настоящему контракту определяется настоящим разделом, техническим заданием и календарным планом.

3.2. Сдача и приемка отдельных этапов работы проводятся в сроки указанные в календарном плане. Исполнитель в течение 5 дней после наступления контрольного срока представляет Заказчику документы, подтверждающие выполнение работ по этапу.

3.3. Заказчик в течение 10 дней письменно сообщает Исполнителю результаты рассмотрения представленных отчетных документов.

3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненной работы, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и с указанием сроков их выполнения.

3.5. В случае досрочного выполнения работы Заказчик вправе принять их досрочно.

3.6. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив в известность Заказчика в 5-дневный срок после приостановления работ.

В этом случае Стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности прекращения или возможных направлениях продолжения работ.

Прекращение работ по контракту наступает с момента решения вопроса о нецелесообразности продолжения работ.

3.7. По завершению работы Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки, прилагая к нему комплект научной, технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и календарным планом, и протокол комиссии по приемке выполненных работ.

3.8. В порядке контроля за ходом выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику или по его требованию третьим лицам необходимую документацию, относящуюся к работам по контракту, и создает условия для проверки хода выполнения работ и произведенных расходов по контракту.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Стороны имеют право использовать результаты работ, в том числе способные к правовой охране, в пределах и на условиях, предусмотренных контрактом и дополнительными соглашениями.

4.2. Права и обязанности сторон в отношении использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, в ходе выполнения работ по настоящему контракту определяются действующим законодательством и условиями заключаемых с правообладателями договоров.

4.3. Имущественные права на программы для ЭВМ и базы данных, созданные в рамках настоящего контракта, принадлежат ____________________ _________________________________________________________________________ (Заказчику, Исполнителю или становятся объектом совместного владения)

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Отказаться от приемки работ и требовать возмещения убытков, если вследствие нарушения Исполнителем конечного срока работы, предусмотренного пунктом 1.2. настоящего контракта, выполнение работ по настоящему контракту утратило для Заказчика интерес.

4.4.2. В случае несоблюдения Исполнителем начального или промежуточного срока (если он предусмотрен календарным планом) расторгнуть контракт и требовать возмещения убытков, если окончание работы к обусловленному сроку становится явно невозможным.

4.4.3. Отказаться от оплаты работ, результат которых не соответствует требованиям настоящего контракта и требовать возмещения понесенных убытков.

4.4.4. Требовать возмещения убытков, в случае передачи Заказчику полученных по контракту результатов, нарушающих исключительные права третьих лиц.

4.5. Заказчик обязуется:

4.5.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения работ информацию, а также оказывать ему консультативную и иную помощь.

4.5.2. Принять результаты работ, выполненных в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.6. Исполнитель вправе с письменного согласия Заказчика привлекать к исполнению контракта третьих лиц (субподрядчик).

4.7. Исполнитель обязуется:

4.7.1. Выполнить работу в соответствии с условиями раздела 1 настоящего контракта.

4.7.2. Не заключать на время действия настоящего контракта договоров с другими заказчиками на выполнение работ, относящихся к предмету настоящего контракта и использованию результатов этих работ.

4.7.3. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование.

4.7.4. По требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устранять допущенные по вине Исполнителя в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступление от технико-экономических параметров предусмотренных в техническом задании.

4.7.5. Представлять Заказчику или по его указанию соответствующим органам исполнительной власти необходимую информацию, относящуюся к работам по контракту, а также создавать условия для проверки хода выполнения работ.

4.7.6. Гарантировать Заказчику передачу полученных по контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.

4.7.7. Незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех созданных при реализации контракта объектах интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий.

4.7.8. Зарегистрировать НИОКР во Всероссийском научно-техническом информационном центре в соответствии с Положением о государственной регистрации и учете НИОКР, утвержденным приказом Миннауки России от 17 ноября 1997 г. N 125, после получения экспертного заключения об отсутствии конфиденциальной информации.

5. Ответственность сторон

5.1. Заказчик и Исполнитель несут ответственность за нарушение условий контракта в пределах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Ответственность виновного за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, определяется действующим законодательством.

5.3. Исполнитель, привлекший к исполнению контракта третьих лиц, несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием третьих лиц в исполнении контракта.

6. Конфиденциальность

6.1. Стороны обязуются не раскрывать содержание контракта, не публиковать в открытой печати, а также не предоставлять информацию о ходе его исполнения, полученных результатах другим лицам без предварительного письменного соглашения.

6.2. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой Стороны, выраженного в письменной форме.

7. Права сторон на результаты работы

7.1. Порядок и условия владения результатами работ, в том, числе способных к правовой охране, определяются дополнительным соглашением, заключаемым Сторонами.

7.2. Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на создаваемые объекты интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий, а также право на конфиденциальную информацию о результатах научно-технической деятельности, полученных при реализации контракта, принадлежит Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик.

7.3. Использование объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий для обеспечения федеральных государственных нужд осуществляется, как правило, на основе безвозмездной неисключительной лицензии, предоставляемой Заказчиком.

7.4. Для целей, не связанных с обеспечением федеральных государственных нужд, права на объекты интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий, а также конфиденциальная информация о результатах научно-технической деятельности могут передаваться Заказчиком третьим лицам по лицензионным договорам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Другие условия

8.1. Выдачу технического задания, утверждение календарного плана работ, протокол согласования стоимости, смету расходов и их приемку от лица Заказчика осуществляет Департамент науки и технического прогресса и от лица заявителя работ - структурное подразделение Минсельхозпрода России.

8.2. Сторона, изъявившая желание изменить какое-либо из условий контракта, направляет другой Стороне для согласования письменное предложение, содержащее новое условие контракта.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии взаимного согласия Сторон и должны быть совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Все предлагаемые изменения и дополнения к контракту являются его неотъемлемой частью.

8.4. Неотъемлемыми частями контракта являются следующие приложения:

8.4.1. Техническое задание.

8.4.2. Календарный план выполнения работ.

8.4.3. Протокол согласования стоимости работ.

8.4.4. Смета расходов.

8.5. Настоящий контракт составлен в 4-х подлинных экземплярах, один из которых передан Исполнителю, два находятся у Заказчика и один в отраслевом структурном подразделении Минсельхозпрода России.

8.6. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Заказчика и Исполнителя с момента его подписания.

9. Рассмотрение споров

9.1. В случае возникновения споров по настоящему контракту Стороны соблюдают претензионный порядок размещения споров. Срок ответа на предъявляемые требования - 30 календарных дней.

9.2. При недостижении согласия по спорам, возникающим в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнении настоящего контракта, споры рассматриваются в Арбитражном суде.

Заказчик:                                   Исполнитель:

Полное наименование                         Полное наименование

Адрес                                       Адрес

                                            Банковские реквизиты

Должность, Ф.И.О.                           Должность, Ф.И.О.

_________________                           _________________

(подпись)                                   (подпись)

М.П.                                        М.П.

"____"______    г.                          "____"______    г.

Согласовано:                               Согласовано:

Руководитель отраслевого                   Руководитель Департамента

структурного подразделения                 науки и технического прогресса

Минсельхозпрода России -                   Минсельхозпрода России

заявителя работ

___________ Ф.И.О.                         ______________ Ф.И.О.

(подпись)                                  (подпись)

М.П.                                       М.П.

"____"______    г.                         "____"______    г.