г. Санкт-Петербург |
|
16 января 2012 г. |
Дело N А56-8940/2011 |
Резолютивная часть постановления объявлена 12 января 2012 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 16 января 2012 года.
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Глазкова Е.Г.
судей Слобожаниной В.Б., Черемошкиной В.В.
при ведении протокола судебного заседания: помощником судьи Войцеховской А.В.
при участии:
от истца: представитель Криволуцкий А.Л. по доверенности от 10.01.2012 N 31/192
от ответчика: представитель не явился, уведомлен
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по апелляционной жалобе ПУ ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.07.2011 по делу N А56-8940/2011 (судья Корушова И.М.), принятое
по иску ПУ ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
к ООО "СК "Новое время"
о взыскании неустойки
и встречному иску ООО "СК "Новое время"
к ПУ ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
о взыскании задолженности
установил:
Федеральное государственное казенное учреждение "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области" (191015, Санкт-Петербург г, Шпалерная ул, 62, ОГРН 1057811266028; далее - ПУ ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, учреждение) обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Новое время" (197022, Санкт-Петербург г, Аптекарский пр-кт, 2, ОГРН 5067847379694; далее - ООО "СК "Новое время", общество) о взыскании пени за нарушение сроков окончания работ по государственному контракту N 7-КЭС от 02.06.2009 в размере 733 022 руб. 97 коп.
ООО "СК "Новое время" заявило встречный иск к ПУ ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области о взыскании 1 062 840 руб. 77 коп. задолженности за выполненные по контракту работы и 84 313 руб. 85 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.
Решением от 25.07.2011 арбитражный суд первой инстанции удовлетворил первоначально заявленные исковые требования частично, взыскал с общества в пользу учреждения 366 501 руб. 48 руб. неустойки; встречные требования ООО "СК "Новое время" удовлетворил в полном объеме, распределил судебные расходы.
Решение обжаловано учреждением в апелляционном порядке в части удовлетворения встречного иска ООО "СК "Новое время" к ПУ ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции истец отказался от части исковых требований о взыскании процентов в размере 1 863 руб. 61 коп. за период с 11.05.2010 по 18.05.2010. Апелляционный суд принял отказ истца от исковых требований в указанной части. В силу положений статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации производство по делу в соответствующей части подлежало прекращению
Постановлением от 09.12.2011 Тринадцатый арбитражный апелляционный суд изменил решение от 25.07.2011 в обжалуемой части в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами и расходов по государственной пошлине, изложив его в следующей редакции:
"Взыскать с государственного учреждения "Пограничное управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области" (191015, РОССИЯ, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 62, ОГРН 1057811266028) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Новое время" (197022, РОССИЯ, Санкт-Петербург, пр. Аптекарский, д. 2, ОГРН 5067847379694) 82 450 руб. 24 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 24 431 руб. 79 коп. расходов по уплате государственной пошлины."
Апелляционным судом не был рассмотрен вопрос о прекращении производства по делу в части требований о взыскании процентов в сумме 1 863 руб. 61 коп. за период с 11.05.2010 по 18.05.2010, отказ от которых принят судом апелляционной инстанции.
Определением от 08.12.2011 Тринадцатый арбитражный апелляционный суд назначил судебное заседание для рассмотрения вопроса о прекращении производства по делу в части требований о взыскании процентов.
В настоящее судебное заседание представитель ответчика не явился.
В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителя ООО "СК "Новое время", надлежащим образом извещенного в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Представитель ПУ ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области не возражал против прекращения производства по требованию о взыскании процентов.
В силу пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.
Принимая во внимание изложенное, апелляционный суд прекращает производство по делу в части требований о взыскании процентов в сумме 1 863 руб. 61 коп. за период с 11.05.2010 по 18.05.2010.
Руководствуясь статьями 150, 178, 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
постановил:
Прекратить производство по делу в части требований о взыскании процентов в сумме 1 863 руб. 61 коп. за период с 11.05.2010 по 18.05.2010.
Председательствующий |
Е.Г. Глазков |
Судьи |
В.Б. Слобожанина |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А56-8940/2011
Истец: ГУ "Пограничное управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области"
Ответчик: ООО "Строительная компания "Новое время"
Хронология рассмотрения дела:
16.01.2012 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда N 13АП-15626/11