Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 4 октября 2012 г. N 03АП-3108/12

г. Красноярск

04 октября 2012 г.

Дело N А33-4551/2012

Резолютивная часть постановления объявлена "04" октября 2012 года.

Полный текст постановления изготовлен "04" октября 2012 года.

Третий арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Хасановой И.А.,

судей: Бабенко А.Н., Кирилловой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания Хрущевой М.А.,

при участии:

от истца (открытого акционерного общества "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"):Смышляевой Е.Л. - представителя по доверенности N 07/ИД от 29.12.2011;

от ответчика (закрытого акционерного общества "ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ"): Бордуновой С.А., представителя по доверенности N 56 от 28.08.2012

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу открытого акционерного общества "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ИНН 4716016979, 4716016979, ОГРН 1024701893336, 1024701893336 г. Москва)

на решение Арбитражного суда Красноярского края

от "28" мая 2012 года по делу N А33-4551/2012, принятое судьей Бычковой Л.К.,

установил:

открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (далее истец, ОАО "ФСК ЕЭС", ИНН 4716016979, ОГРН 1024701893336), г.Москва обратилось с иском к закрытому акционерному обществу "ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ" (далее ответчик, ЗАО "ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ" ИНН 7719127055, ОГРН 1037700012800), г.Москва о взыскании 7 600 082 руб. 28 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 28.05.2012 в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с решением, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение отменить и принять по делу новый судебный акт.

Апелляционная жалоба принята к производству Третьего арбитражного апелляционного суда, рассмотрение жалобы назначено на 30 августа 2012 года, с последующим отложением на 27 сентября 2012 года и объявлением перерыва до 04 октября 2012 года.

До начала исследования доказательств от представителей сторон поступило ходатайство об утверждении между Краевым государственным казенным учреждением "Управление капитального строительства", закрытым акционерным обществом "Верфау Медикал Инжиниринг", Министерством строительства и архитектуры Красноярского края мирового соглашения следующего содержания:

"1.1. Между Истцом и Ответчиком заключен договор подряда от 28.07.2009 N Д09/ОЭ-4 на выполнение комплекса работ по титулу: "Комплексное техническое перевооружение и реконструкция электросетевого комплекса "Подстанция Чесноковская" (далее - Договор).

1.2. Основанием для подачи Истцом иска в суд являлось нарушение Ответчиком сроков поставки оборудования.

1.3. Размер начисленной Истцом неустойки по иску составил 7 600 082 (семь миллионов шестьсот тысяч восемьдесят два) рубля 82 копейки, расходы Истца по оплате государственных пошлин составили 63 000 (Шестьдесят три тысячи) рублей 41 копейка.

2. По результатам достигнутой договорённости, Стороны пришли к соглашению об уменьшении размера неустойки до 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

3. Истец отказывается от требований, указанных в пункте 1 настоящего соглашения, в части взыскания неустойки в сумме 7 100 082 (Семь миллионов сто тысяч восемьдесят два) рублей 28 копеек. Последствия утверждения мирового соглашения Сторонам известны и понятны.

4. По настоящему Мировому соглашению Ответчик оплачивает истцу неустойку в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек в срок до 30 октября 2012.

5. Денежные средства, указанные в пункте 4 настоящего соглашения, должны быть перечислены по следующим реквизитам:

Открытое акционерное общество

"Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"

(ОАО "ФСК ЕЭС")

ИНН 4716016979 КПП 997450001

р/сч N 40702810038120108301

Московский банк Сбербанка России ОАО,

г. Москва

БИК 044525225

к/сч 30101810400000000225

6. Стороны пришли к соглашению о том, что Ответчик возмещает Истцу судебные расходы по делу, понесенные Истцом, в размере 63 000 (Шестьдесят три тысячи) рублей 41 копейка.

7. Денежные средства, указанные в пункте 6 настоящего мирового соглашения, в срок до 30 октября 2012 должны быть перечислены должны быть перечислены по следующим реквизитам:

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Сибири

ИНН 4716016979 КПП 246603001

Р/счет 40702810023300000266

БИК 045004774

Филиал "Новосибирский" ОАО "АЛЬФА-БАНК"

Корреспондентский счет 30101810600000000774

в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области.

8. Итого в рамках настоящего Мирового соглашения Ответчик перечисляет Истцу 563 000 (пятьсот шестьдесят три тысячи) 41 копейка.

Датой исполнения обязательств Ответчика, предусмотренных в пунктах 4 и 6 настоящего мирового соглашения, считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Истца, указанный в настоящем мировом соглашении.

9. В случае непоступления денежных средств, указанных в п. 4 и п.6, в срок до 30 октября 2012 года, Истец оставляет за собой право на принудительное взыскание по настоящему мировому соглашению.

10. Настоящее мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения Третьим арбитражным апелляционным судом. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах: один для утверждения судом и приобщения к материалам, один - для Истца, один - для Ответчика, обладающих равной юридической силой".

Согласно части 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.

В соответствии с частью 2 статьи 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой.

В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо о признании долга, о распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону.

Представленное сторонами мировое соглашение содержит сведения о размере неисполненных ответчиком обязательств и о сроке их исполнения. От имени истца, ответчика, соглашение подписано представителями: от открытого акционерного общества "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" - заместителем директора по экономике и финансам филиала ОАО "ЦИУС ЕЭС" - ЦИУС Сибири Орышковым Н.В., действующего на основании доверенности от 29.12.2011 N 01/ИД, от закрытого акционерного общества "ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ" - Бордуновой С.А., действующей на основании доверенности от 28.08.2012 N 56.

Судом апелляционной инстанции разъяснены сторонам последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, установленные частью 3 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Частями 4, 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 настоящего Кодекса. Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу.

Оценив в соответствии с требованиями главы 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленное сторонами мировое соглашение, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что оно не противоречит закону и не нарушает прав и законных интересов иных лиц.

В соответствии с частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.

В связи с утверждением мирового соглашения решение Арбитражного суда Красноярского края от "28" мая 2012 года по делу N А33-4551/2012 подлежит отмене.

Стороны в мировом соглашении согласовали, что государственная пошлина по иску полностью относится на ответчика.

Руководствуясь статьями 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Красноярского края от "28" мая 2012 года по делу N А33-4551/2012 отменить.

Утвердить мировое соглашение от 04 октября 2012 года заключенное между Краевым государственным казенным учреждением "Управление капитального строительства", закрытым акционерным обществом "Верфау Медикал Инжиниринг", Министерством строительства и архитектуры Красноярского края мирового соглашения следующего содержания:

"1.1. Между Истцом и Ответчиком заключен договор подряда от 28.07.2009 N Д09/ОЭ-4 на выполнение комплекса работ по титулу: "Комплексное техническое перевооружение и реконструкция электросетевого комплекса "Подстанция Чесноковская" (далее - Договор).

1.4. Основанием для подачи Истцом иска в суд являлось нарушение Ответчиком сроков поставки оборудования.

1.5. Размер начисленной Истцом неустойки по иску составил 7 600 082 (семь миллионов шестьсот тысяч восемьдесят два) рубля 82 копейки, расходы Истца по оплате государственных пошлин составили 63 000 (Шестьдесят три тысячи) рублей 41 копейка.

2. По результатам достигнутой договорённости, Стороны пришли к соглашению об уменьшении размера неустойки до 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

3. Истец отказывается от требований, указанных в пункте 1 настоящего соглашения, в части взыскания неустойки в сумме 7 100 082 (Семь миллионов сто тысяч восемьдесят два) рублей 28 копеек. Последствия утверждения мирового соглашения Сторонам известны и понятны.

6. По настоящему Мировому соглашению Ответчик оплачивает истцу неустойку в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек в срок до 30 октября 2012.

7. Денежные средства, указанные в пункте 4 настоящего соглашения, должны быть перечислены по следующим реквизитам:

Открытое акционерное общество

"Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"

(ОАО "ФСК ЕЭС")

ИНН 4716016979 КПП 997450001

р/сч N 40702810038120108301

Московский банк Сбербанка России ОАО,

г. Москва

БИК 044525225

к/сч 30101810400000000225

8. Стороны пришли к соглашению о том, что Ответчик возмещает Истцу судебные расходы по делу, понесенные Истцом, в размере 63 000 (Шестьдесят три тысячи) рублей 41 копейка.

9. Денежные средства, указанные в пункте 6 настоящего мирового соглашения, в срок до 30 октября 2012 должны быть перечислены должны быть перечислены по следующим реквизитам:

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Сибири

ИНН 4716016979 КПП 246603001

Р/счет 40702810023300000266

БИК 045004774

Филиал "Новосибирский" ОАО "АЛЬФА-БАНК"

Корреспондентский счет 30101810600000000774

в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области.

8. Итого в рамках настоящего Мирового соглашения Ответчик перечисляет Истцу 563 000 (пятьсот шестьдесят три тысячи) 41 копейка.

Датой исполнения обязательств Ответчика, предусмотренных в пунктах 4 и 6 настоящего мирового соглашения, считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Истца, указанный в настоящем мировом соглашении.

9. В случае непоступления денежных средств, указанных в п. 4 и п.6, в срок до 30 октября 2012 года, Истец оставляет за собой право на принудительное взыскание по настоящему мировому соглашению.

10. Настоящее мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения Третьим арбитражным апелляционным судом. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах: один для утверждения судом и приобщения к материалам, один - для Истца, один - для Ответчика, обладающих равной юридической силой".

Производство по делу N А33-4551/2012 прекратить.

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через суд, принявший решение.

Председательствующий

И.А. Хасанова

Судьи

А.Н. Бабенко Н.А. Кириллова