Определение Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 декабря 2012 г. N 20АП-5466/12

г. Тула

19 декабря 2012 г.

Дело N А54-3205/2012

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Каструба М.В., судей Волковой Ю.А., Рыжовой Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Антоновой А.В.,

рассмотрев апелляционную жалобу открытого акционерного общества "Проектный институт "Рязаньагропромспецпроект" на решение Арбитражного суда Рязанской области от 13.09.2012 по делу N А54-3205/2012 (судья Гришина О.В), принятое

по иску открытого акционерного общества "Проектный институт "Рязаньагропромспецпроект" (ОГРН 1026200870310)

к муниципальному учреждению "Отдел капитального строительства Скопинского района" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области (ОГРН 1076219000220), муниципальному образованию - Скопинский муниципальный район Рязанской области в лице администрации муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области (ОГРН 1026200779439)

о взыскании задолженности в сумме 899 834 руб., встречному исковому заявлению администрации муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области (ОГРН 1026200779439) к открытому акционерному обществу "Проектный институт "Рязаньагропромспецпроект" (ОГРН 1026200870310) о расторжении муниципального контракта от 01.07.2008 N 34, встречному исковому заявлению муниципального учреждения "Отдел капитального строительства Скопинского района" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области (ОГРН 1076219000220) к открытому акционерному обществу "Проектный институт "Рязаньагропромспецпроект" (ОГРН 1026200870310) о расторжении муниципального контракта от 01.07.2008 N34, взыскании неосновательного обогащения в сумме 500 000 руб. неустойки в сумме 251 970 руб. 12 коп., при участии в судебном заседании представителей от истца: Барышников В.В. - представителя по доверенности от 13.02.2011, от ответчика: Шаров А.Г.- представитель по доверенности от 14.02.2012, от третьего лица: Лавренюк Л.Н.- представителя по доверенности N 18 от 17.12.2012,

установил следующее.

Открытое акционерное общество "Проектный институт "Рязаньагро-промспецпроект" (далее ОАО "ПИ "Рязаньагропромспецпроект" - истец) обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к муниципальному учреждению "Отдел капитального строительства Скопинского района" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области (далее МУ "ОКС Скопинского района" - ответчик) о взыскании задолженности в сумме 899 834 руб. на основании муниципального контракта N 34 от 01.07.2008.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 12.05.2012 принято к производству встречное исковое заявление администрации муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области к ОАО "ПИ "Рязаньагропромспецпроект" о расторжении муниципального контракта N 34 от 01.07.2008 для рассмотрения его совместно с первоначальным иском.

МУ "ОКС Скопинского района" обратилось в арбитражный суд с встречным исковым заявлением к ОАО "ПИ "Рязаньагропромспецпроект" и просит расторгнуть муниципальный контракт N 34 от 01.07.2008, взыскать денежные средства в сумме 500 000 руб., уплаченные в качестве аванса по указанному контракту, и неустойку в сумме 442 457 руб. 07 коп. за период просрочки исполнения контракта с 24.03.2009 по 09.07.2012.

Определением арбитражного суда Рязанской области от 03.08.2012 встречное исковое заявление МУ "ОКС Скопинского района" принято к производству.

Решением Арбитражного суда Рязанской области от 13.09.2012 по делу N А54-3205/2012 требование открытого акционерного общества "Проектный институт "Рязаньагропромспецпроект" (г. Рязань) о взыскании с муниципального учреждения "Отдел капитального строительства Скопинского района" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области (Рязанская область, г. Скопин) о взыскании задолженности в сумме 899 834 руб. оставлено без удовлетворения, встречные требования муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области в лице администрации муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области (Рязанская область, г. Скопин) и муниципального учреждения "Отдел капитального строительства Скопинского района" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области (Рязанская область, г. Скопин) о расторжении муниципального контракта N 34 от 01.07.2008 удовлетворены.

С открытого акционерного общества "Проектный институт "Рязаньагропромспецпроект" (г. Рязань, ул. Есенина, д. 9; ОГРН 1026200870310) в пользу муниципального учреждения "Отдел капитально-го строительства Скопинского района" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области (Рязанская область, г. Скопин, пл. Ленина, д. 22а; ОГРН 1076219000220) взыскано неосновательного обогащения в сумме 500 000 руб., неустойки в сумме 251 970 руб. 12 коп.

В апелляционной жалобе ОАО "Проектный институт "Рязаньагропромспецпроект" просит решение Арбитражного суда Рязанской области от 13.09.2012 по делу N А54-3205/2012 отменить и принять по делу новый судебный акт.

Определением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2012 указанная апелляционная жалоба принята к производству, дело назначено к судебному разбирательству на 19.12.2012.

В соответствии с п. 5 ст. 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 158, 159, 184, 185, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

отложить судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы открытого акционерного общества "Проектный институт "Рязаньагропромспецпроект" на решение на решение Арбитражного суда Рязанской области от 13.09.2012 по делу N А54-3205/2012 на 21 января 2013 года в 16 часов 10 минут.

Сторонам рассмотреть вопрос о разрешении спора во внесудебном порядке.

Заседание состоится в помещении суда по адресу: 300041, г. Тула, ул. Староникитская, д. 1, зал 203.

Телефон справочной службы - (4872) 36-47-49.

Телефон/факс - (4872) 36-20-09.

Информацию о движении дела стороны могут получить на официальном сайте Двадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.20aas.arbitr.ru. Сервис электронной подачи документов "Мой арбитр" - www.my.arbitr.ru.

Председательствующий

М.В. Каструба

Судьи

Ю.А. Волкова Е.В. Рыжова