Определение Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 марта 2010 г. N 16АП-2834/09

г. Ессентуки

30 марта 2010 г.

Дело N А63-3832/2009-С3-18

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Луговой Ю.Б., судей Афанасьевой Л.В., Мельникова И.М.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Симоненко Е.А.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы ОАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" и ОАО "Е4-Центроэнергомонтаж" на решение Арбитражного суда Ставропольского края от 16.10.2009 по делу N А63-3832/2009-С3-18 (под председательством судьи Чурилова А.П.),

при участии в заседании:

от ОАО "Группа Е4: Зелькина Ю.Л. - представитель по доверенности (копии в деле);

от ОАО "ОГК-2": Жилин Д.В. - представитель по доверенности (копии в деле);

от ЗАО "Е4-СибКОТЭС" Коровкин А.В. - представитель по доверенности (копия в деле);

от ОАО "Е4-Центроэнергомонтаж": Коровкин А.В. - представитель по доверенности (копия в деле);

от ЗАО "Новосибирскэнергоспецремонт": Зелькина Ю.Л. - представитель по доверенности (копия в деле);

от АКБ "Банк Москвы": не явились, извещены,

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество "Группа Е4" обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с иском к ОАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (ОАО "ОГК-2"), с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, ЗАО "Е4-СибКОТЭС", ОАО "Е4-Центроэнергомонтаж", ЗАО "Новосибирскэнергоспецремонт" и АКБ "Банк Москвы" о признании недействительной оформленной уведомлением ОАО "ОГК-2" от 06.04.2009 N 435-31/2096 одностороннюю сделку ОАО "ОГК-2" по расторжению договора генерального подряда от 29.12.2007 N 2-07 кс, заключенного между ОАО "ОГК-2" и ОАО "Группа Е4" от имени Консорциума (простого товарищества) в составе ОАО "Группа Е4", ЗАО "Е4-СибКОТЭС", ОАО "Е4-Фирма Центроэнергомонтаж", ЗАО "Новосибирскэнергоспецремонт" (с учетом уточнений принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

ОАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (ОАО "ОГК-2") предъявило встречный иск к ОАО "Группа Е4", ЗАО "Е4-СибКОТЭС", ОАО "Е4-Центроэнергомонтаж", ЗАО "Новосибирскэнергоспецремонт", с привлечением в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора АКБ "Банк Москвы с требованиями:

- о признании договора генерального подряда от 29.12.2007 г. N 2-07 кс "На выполнение функций Генподрядчика (ЕРС - подрядчика) по строительству "под ключ" двух парогазовых энергоблоков единичной мощностью 400 МВт каждый на площадке Филиала ОАО "ОГК-2" - Ставропольская ГРЭС (Ставропольская ГРЭС)" расторгнутым с 27.04.2009 г.;

- о взыскании солидарно с ОАО "Группа Е4", ЗАО "Е4-СибКОТЭС", ОАО "Е4- Центроэнергомонтаж", ЗАО "Новосибирскэнергоспецремонт" в пользу ОАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" задолженности (полученные и незачтенные авансы) в размере 3 783 987 297 рублей 70 копеек и 138 998 987, 27 евро в рублях РФ по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату осуществления платежа;

- о взыскании солидарно с ОАО "Группа Е4", ЗАО "Е4-СибКОТЭС", ОАО "Е4- Центроэнергомонтаж", ЗАО "Новосибирскэнергоспецремонт" в пользу ОАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 221 993 921, 46 рублей и 6 319 820, 6 евро в рублях РФ по курсу Центрального банка РФ, действующему на дату осуществления платежа, рассчитанные за период с 17.04.2009 по 13.10.2009;

- о взыскании солидарно с ОАО "Группа Е4", ЗАО "Е4-СибКОТЭС", ОАО "Е4- Центроэнергомонтаж", ЗАО "Новосибирскэнергоспецремонт" в пользу ОАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" неустойки в размере 6 776 095, 53 рублей;

- о взыскании солидарно с ОАО "Группа Е4", ЗАО "Е4-СибКОТЭС", ОАО "Е4- Центроэнергомонтаж", ЗАО "Новосибирскэнергоспецремонт" в пользу ОАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" расходов по оплате госпошлины в сумме 102 000 рублей.

Заявлением ОАО "ОГК-2" в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнило требования по встречному иску в части взыскания неустойки и просило суд взыскать солидарно с ответчиков 4 400 969, 47 рублей неустойки.

Решением арбитражного суда Ставропольского края от 16.10.2009 первоначальный иск удовлетворен. Суд признал недействительной оформленную уведомлением ОАО "ОГК-2" от 06.04.2009 N 435-31/2096 одностороннюю сделку ОАО "ОГК-2" по расторжению договора генерального подряда от 29.12.2007 N 2-07 кс, заключенного между ОАО "ОГК-2" и ОАО "Группа Е4" от имени Консорциума (простого товарищества) в составе ОАО "Группа Е4", ЗАО "Е4-СибКОТЭС", ОАО "Е4-Фирма Центроэнергомонтаж", ЗАО "Новосибирскэнергоспецремонт". По встречному иску принять отказ ОАО "ОГК-2" в части взыскания 2 375 126, 06 рублей неустойки. Производство по делу в части отказа от требований прекращено в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятым решением, ОАО "ОГК-2" обратилось в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права, просит решение суда в части удовлетворения исковых требований ОАО "Группа Е4" и в части отказа в удовлетворении встречных исковых требований отменить. Принять по делу новый судебный акт. В удовлетворении исковых требований ОАО "Группа Е4 отказать". Признать договор генерального подряда от 29.12.2007 г. N 2-07 кс "На выполнение функций Генподрядчика (ЕРС - подрядчика) по строительству "под ключ" двух парогазовых энергоблоков единичной мощностью 400 МВт каждый на площадке Филиала ОАО "ОГК-2" - Ставропольская ГРЭС (Ставропольская ГРЭС)" расторгнутым с 27.04.2009; взыскать солидарно с открытого акционерного общества "Группа Е4", закрытого акционерного общества "Е4-СибКОТЭС", открытого акционерного общества "Е4- Центроэнергомонтаж", закрытого акционерного общества "Новосибирскэнергоспецремонт" в пользу открытого акционерного общества "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" задолженности (полученные и незачтенные авансы) в размере 3 783 987 297 рублей 70 копеек и 138 998 987, 27 евро в рублях РФ по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату осуществления платежа; взыскать солидарно с открытого акционерного общества "Группа Е4", закрытого акционерного общества "Е4-СибКОТЭС", открытого акционерного общества "Е4- Центроэнергомонтаж", закрытого акционерного общества "Новосибирскэнергоспецремонт" в пользу открытого акционерного общества "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 221 993 921, 46 рублей и 6 319 820, 6 евро в рублях по курсу Центрального банка РФ, действующему на дату осуществления платежа, рассчитанные за период с 17.04.2009 по 13.10.2009; взыскать солидарно с открытого акционерного общества "Группа Е4", закрытого акционерного общества "Е4-СибКОТЭС", открытого акционерного общества "Е4- Центроэнергомонтаж", закрытого акционерного общества "Новосибирскэнергоспецремонт" в пользу открытого акционерного общества "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" неустойку в размере 4 400 969, 47 рублей; взыскать солидарно с открытого акционерного общества "Группа Е4", закрытого акционерного общества "Е4-СибКОТЭС", открытого акционерного общества "Е4- Центроэнергомонтаж", закрытого акционерного общества "Новосибирскэнергоспецремонт" в пользу открытого акционерного общества "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" расходов по оплате государственной пошлины по иску в размере 102 000 рублей, по апелляционной жалобе в размере 1 000 рублей.

С апелляционной жалобой на решение суда от 16.10.2009 в суд обратилось также ОАО "Е4-Центроэнергомонтаж". Заявитель, ссылаясь на наличие третейского соглашения заключенного ОАО "ОГК-2" с одной стороны и ОАО "Группа Е4" с другой от имени участников консорциума (в составе ОАО "Группа Е4", ЗАО "Е4-СибКОТЭС", ОАО "Е4-Фирма Центроэнергомонтаж", ЗАО "Новосибирскэнергоспецремонт") о передаче споров прямо или косвенно связанных или вытекающих из договора генерального подряда на разрешение Третейского суда при фонде "ПЭТЭК" просит решение суда отменить, первоначальный и встречный иски оставить без рассмотрения.

Определениями от 15.12.2009, от 12.01.2010, от 04.02.2010 и от 04.03.2010 судебное разбирательство по апелляционным жалобам ОАО "ОГК-2" и ОАО "Е4-Центроэнергомонтаж" откладывалось в связи с намерением сторон урегулировать возникший спор мирным путем.

В судебном заседании 24.11.2009 до рассмотрения апелляционных жалоб по существу ОАО "Группа Е4, ОАО "ОГК-2", ЗАО "Е4-СибКОТЭС", ОАО "Е4-Центроэнергомонтаж" и ЗАО "Новосибирскэнергоспецремонт" заявили письменное ходатайство об утверждении заключенного между сторонами мирового соглашения.

В соответствии с частью 4 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 Кодекса. Арбитражный суд не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц (часть 5 статьи 49 Кодекса).

В силу части 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса.

В соответствии с частью первой статьи 140 Арбитражного мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при наличии у них полномочий на заключение мирового соглашения, специально предусмотренных в доверенности или ином документе, подтверждающих полномочия представителя.

Представленное суду на утверждение мировое соглашение подписано руководителями сторон, полномочия которых подтверждены материалами дела.

Согласно части 2 статьи 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороны перед другой. В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону.

Исследовав материалы дела, обсудив условия мирового соглашения и проверив их на соответствие закону, апелляционный суд пришел к выводу о том, что данное мировое соглашение заключено в интересах сторон по делу, не противоречит закону, иным нормативным актам и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц.

С учетом изложенного, предусмотренные частью 6 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отказа в утверждении мирового соглашения отсутствуют.

При указанных обстоятельствах мировое соглашение, заключенное между сторонами, подлежит утверждению судом, решение Арбитражного суда Ставропольского края от 16.10.2009 по делу N А63-3832/2009-С3-18 - отмене, а производство по делу прекращению в соответствии с частью второй статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В связи с прекращением производства по делу ходатайство ОАО "Е4-Цэнтрэнергомонтаж" об отказе от апелляционной жалобы судом не рассматривалось.

В связи с утверждением мирового соглашения 50% государственной пошлины, уплаченной ОАО "Группа Е4" и ОАО "ОГК-2" по искам и 50% государственной пошлины, уплаченной ОАО "ОГК-2" по апелляционной жалобе, подлежат возврату из федерального бюджета на основании пункта 3 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 49, 138-141, 150-151, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение, заключенное между открытым акционерным обществом "ОГК-2" далее именуемое ОАО "ОГК-2", в лице Генерального директора СВ. Невейницина, действующего на основании устава, открытым акционерным обществом "Группа Е4", далее именуемое ОАО "Группа Е4", в лице Генерального директора Д.Н. Никитина, действующего на основании устава, закрытым акционерным обществом "Е4-СибКОТЭС", далее именуемое ЗАО "Е4-СибКОТЭС", в лице Генерального директора Ю.В. Елисеева, действующего на основании устава, открытым акционерным обществом "Е4-Центрэнергомонтаж" далее ОАО "Е4-Центрэнергомонтаж", в лице Генерального директора Ю.И. Андриянченкова, действующего на основании устава и закрытым акционерным обществом "Новосибирскэнергоспецремонт", далее ЗАО "Новосибирскэнергоспецремонт", в лице Генерального директора В.В. Бражникова, действующего на основании устава, совместно именуемые "Стороны", а по отдельности - "Сторона", в соответствии со статьями 49, 138, 139, 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для целей урегулирования судебного спора, возникшего между сторонами, на следующих условиях:

1. Стороны соглашаются с тем, что заключенный между ОАО "ОГК-2" и ОАО "Группа Е4" от имени Консорциума (простого товарищества) в составе ОАО "Группа Е4", ЗАО "Е4-СибКОТЭС", ОАО "Е4-Центрэнергомонтаж", ЗАО "Новосибирскэнергоспецремонт" Договор генерального подряда от 29.12.2007 г. N 2-07 кс на выполнение функций Генподрядчика (ЕРС-подрядчика) по строительству "под ключ" двух парогазовых энергоблоков единичной мощностью 400 МВт каждый на площадке Филиала ОАО "ОГК-2" - Ставропольская ГРЭС (Ставропольская ГРЭС) (далее по тексту - Договор генерального подряда) не расторгнут и продолжает действовать.

2. Стороны подтверждают, что в соответствии с Договором генерального подряда ОАО "ОГК-2" в адрес ОАО "Группа Е4" были выплачены авансовые платежи:

2.1 на приобретение основного оборудования 22.02.2008 г. в размере 1 331 112 024,78 рублей (что по курсу 36,1399 за один евро составляет 36 832 200 евро), в том числе НДС (18%), и 07.03.2008 г. в размере 3 728 249 967,32 рублей (что по курсу 36,4918 за один евро составляет 102 166 787,26 евро), в том числе НДС (18%), всего на сумму 138 998 987,26 евро, в том числе НДС (18%).

2.2 на выполнение работ и приобретение вспомогательного оборудования 07.03.2008 г. в размере 3 783 987 297,7 рублей, в т.ч. НДС 18%; из них на выполнение работ 720 127 209,7 рублей, на приобретение вспомогательного оборудования 3 063 860 088,0 рублей.

3. Стороны подтверждают, что на момент утверждения Арбитражным судом Мирового соглашения общая сумма полученного ОАО "Группа Е4" аванса (в соответствии с п.2 настоящего соглашения) составляет 3 783 987 297,70 руб., в т.ч. НДС 18%, и 138 998 987,26 евро, в том числе НДС 18%.

4. В соответствии с условиями Мирового соглашения Стороны пришли к соглашению о замене в порядке статьи 414 Гражданского кодекса Российской Федерации всех неисполненных на дату заключения настоящего Мирового соглашения обязательств, возникших у сторон в соответствии с Договором генерального подряда, за исключением обязательств, перечисленных в пункте 6 настоящего Мирового соглашения, другим обязательством, в соответствии с которым ОАО "Группа Е4" обязуется осуществить строительство одного парогазового энергоблока мощностью не менее 400 МВт на площадке Филиала ОАО "ОГК-2" - Серовская ГРЭС, а ОАО "ОГК-2" обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением N 1 к настоящему Мировому соглашению. Кроме того, ОАО "ОГК-2" обязуется дополнительно обеспечить передачу ОАО "Группа Е4" объемов работ на сумму не менее 15 500 000 000 рублей (не включая НДС) на иных согласованных Сторонами объектах или оказать содействие в предоставлении ОАО "Группа Е4" объемов работ на указанную выше сумму по объектам компаний, входящих в структуру активов или курируемых ООО "Газпром энергохолдинг".

5. С момента утверждения Арбитражным судом настоящего Мирового соглашения обязательства Сторон, предусмотренные Договором генерального подряда, за исключением обязательств по выполнению работ, указанных в пункте 6 настоящего Мирового соглашения, прекращаются.

6. Стороны определили, что не подлежит прекращению в соответствии с п. 4, п. 5 настоящего Мирового соглашения обязательство ОАО "Группа Е4" по разработке проектной документации на строительство двух парогазовых энергоблоков единичной мощностью 400 МВт каждый на площадке Ставропольской ГРЭС и обязательство ОАО "ОГК-2" по оплате разработанной ОАО "Группа Е4" проектной документации в срок, установленный в настоящем пункте.

Стороны определили новый срок передачи ОАО "Группа Е4" разработанной проектной документации - в течение шести месяцев с даты утверждения Арбитражным судом настоящего Мирового соглашения.

Стоимость разработанной ОАО "Группа Е4" в рамках исполнения Договора генерального подряда от 29.12.2007 г. проектной документации, на строительство двух парогазовых энергоблоков единичной мощностью 400 МВт каждый на площадке Ставропольской ГРЭС, составляет 199 840 874,59 рублей, в том числе НДС 18% -30 484 201,21 рублей.

7. ОАО "ОГК-2" признает следующие работы, услуги и затраты ОАО "Группа Е4", возникшие в связи с исполнением договоров, заключенных ОАО "Группа Е4" в целях выполнения работ по Договору генерального подряда от 29.12.2007 г. N 2-07 кс: 7.1. с Chladici veze Praha, a. s. - 2 438 317,00 евро без НДС (на основании договора поставки оборудования системы оборотного водоснабжения N358-08 от 12.09.08г.), кроме того, НДС 18% 438 897,06 евро. Всего с НДС 18% - 2 877 214,06 евро.

Данная сумма затрат подтверждается актом приема-передачи конструкторской документации на градирни, разработанной Chladici veze Praha, a. s. по договору поставки оборудования системы оборотного водоснабжения N 358-08 от 12.09.08 г., подписанным ОАО "ОГК-2" и ОАО "Группа Е4" 03 марта 2010 года.

7.2. с ЗАО ФСК "Гарант" - 21 281 237,08 рублей, в том числе НДС 18% (на основании договора подряда на выполнение общестроительных работ подготовительного периода строительства "под ключ" двух парогазовых энергоблоков единичной мощностью 400 МВт каждый на площадке Филиала ОАО "ОГК-2" - Ставропольская ГРЭС (Ставропольская ГРЭС) от 20.06.2008 года N 256-08). Данная сумма затрат подтверждается актом выполнения работ, подписанным ОАО "ОГК-2" и ОАО "Группа Е4" 03 марта 2010 года.

8. Стоимость работ, услуг и затрат ОАО "Группа Е4", перечисленных в п.п. 6 и 7 настоящего Мирового соглашения, подлежит оплате ОАО "ОГК-2" на следующих условиях:

8.1. Стоимость данных работ, услуг и затрат ОАО "Группа Е4" подлежит возмещению за счет части авансовых платежей, полученных ОАО "Группа Е4" по Договору генерального подряда (п.2 Мирового соглашения):

8.1.1. С момента утверждения настоящего Мирового соглашения Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом часть суммы полученных ОАО "Группа Е4" по Договору генерального подряда авансов в размере 21 281 237,08 рублей, в том числе НДС 18%, и 2 877 214,06 евро, в том числе НДС 18%, признается Сторонами зачтенной в счет стоимости затрат ОАО "Группа Е4", перечисленных в п. 7 Мирового соглашения.

8.1.2. Сумма авансовых платежей в размере 199 840 874, 59 рублей, в том числе НДС 18% - 30 484 201,21 рублей, засчитывается в счет стоимости работ ОАО "Группа Е4", перечисленных в п. 6 настоящего Мирового соглашения, в момент передачи ОАО "Группа Е4" ОАО "ОГК-2" проектной документации на строительство двух парогазовых энергоблоков единичной мощностью 400 МВт каждый на площадке Ставропольской ГРЭС.

9. Стороны договорились, что с момента утверждения настоящего Мирового соглашения Арбитражным судом оставшаяся часть авансовых платежей, полученных ОАО "Группа Е4" по Договору генерального подряда (п.2 настоящего Мирового соглашения), не зачтенная в соответствии с условиями настоящего Мирового соглашения в счет стоимости работ, услуг и затрат ОАО "Группа Е4", в сумме 3 562 865 186,03 рублей, в т.ч. НДС 18%, и 136 121 773,20 евро, в т.ч. НДС 18%, считается полученной ОАО "Группа Е4" в качестве аванса в счет причитающихся с ОАО "ОГК-2" платежей по обязательству, возникшему на основании п.4 настоящего Мирового соглашения и Приложения N 1 к нему. При этом причитающиеся с ОАО "ОГК-2" платежи по тем работам, услугам, затратам, оборудованию, которые в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной во исполнение обязательства, возникшего на основании п.4 Мирового соглашения и Приложения N 1 к нему, выражены в евро, подлежат зачету в евро без перерасчета в рублевый эквивалент.

В сумму аванса, полученного ОАО "Группа Е4" в счет причитающихся с ОАО "ОГК-2" платежей по обязательству, возникшему в соответствии с п.4 настоящего Мирового соглашения и Приложения N 1 к нему, входит авансовый платеж в размере 42 368 200 евро, полученный Siemens от ОАО "Группа Е4" (на основании Контракта N NPF-1 от 23.01.2008 г. на поставку двух силовых установок SCC 2 х SCC5 х 4000F - IS) в соответствии с заявлением на перевод N2 от 28.07.2008 г. на сумму 4 136 000 евро, заявлением на перевод N4 от 01.09.2008 г. на сумму 1 400 000 евро и мемориальным ордером N 0260205101 от 26.02.2008 г. на сумму 36 832 200 руб.

10. По настоящему Мировому соглашению расходы, понесенные каждой Стороной на оплату государственной пошлины, услуг и юридической помощи представителей и другие расходы, понесенные в связи с ведением настоящего дела, в том числе расходы на оплату услуг оценщиков, экспертов, переводчиков и иных специалистов, привлеченных сторонами, возмещению за счет другой Стороны не подлежат.

11. Настоящее Мировое соглашение подлежит утверждению Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом, вступает в силу с момента такого утверждения и действует до выполнения сторонами своих обязательств по нему.

12. ОАО "ОГК-2", ОАО "Группа Е4", ЗАО "Е4-СибКОТЭС", ОАО "Е4-Центрэнергомонтаж" и ЗАО "Новосибирскэнергоспецремонт" вместе и по отдельности подтверждают, что подписанием настоящего Мирового соглашения урегулируются все имеющиеся между ними разногласия и претензии, связанные с Договором генерального подряда.

13. Стороны заверяют и гарантируют, что на момент заключения настоящего Мирового соглашения ими получены все корпоративные и иные разрешения, одобрения и согласия, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами Сторон для его заключения.

14. Настоящее Мировое соглашение составлено в 6 (шести) экземплярах: первый экземпляр для ОАО "ОГК-2", второй - для ОАО "Группа Е4", третий - для ЗАО "Е4-СибКОТЭС", четвертый - ОАО "Е4-Центрэнергомонтаж", пятый - ЗАО "Новосибирскэнергоспецремонт", шестой - для Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда.

15. Последствия заключения Мирового соглашения, предусмотренные статьями 150, 151 АПК РФ, сторонам известны и понятны.

16. Неотъемлемой частью Мирового соглашения является Приложение N 1 -Дополнительное соглашение от 30 марта 2010 года к Договору генерального подряда.

Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 16.10.2009 по делу N А63-3832/2009-С3-18 отменить.

Производство по делу N А63-3832/2009-С3-18 прекратить.

Возвратить открытому акционерному обществу "Группа Е4" из федерального бюджета 1 000 рублей государственной пошлины по иску уплаченной по платежному поручению от 14.04.2009 N 921.

Возвратить открытому акционерному обществу "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (ОАО "ОГК-2") из федерального бюджета 51 000 рублей государственной пошлины по иску уплаченной по платежному поручению от 14.05.2009 N 1393.

Возвратить открытому акционерному обществу "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (ОАО "ОГК-2") из федерального бюджета 500 рублей государственной пошлины по апелляционной жалобе уплаченной по платежному поручению от 26.10.2009 N 5529.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в месячный срок со дня его принятия через Арбитражный Ставропольского края.

Председательствующий

Ю.Б. Луговая

Судьи

Л.В. Афанасьева И.М. Мельников