Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 июня 2008 г. N 8176/08 Суд отказал в удовлетворении требования о взыскании неустойки за неисполнение в срок строительно-монтажных работ, поскольку факты ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору подряда и периода просрочки истцом не доказаны

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 июня 2008 г. N 8176/08

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в составе:

председательствующего судьи: Н.И. Локтенко,

судей: Д.И. Дедова, В.Б. Куликовой,

рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью "Выставочно-торговый центр" (истец) о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Рязанской области от 23.08.2007 по делу N А54-2269/2007-С10, постановления Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2007 и постановления Федерального арбитражного суда Центрального округа от 20.03.2008 по тому же делу, установил:

ООО "Выставочно-торговый центр" обратилось в арбитражный суд с иском к производственному кооперативу "Квант" о взыскании 648022 руб. 89 коп. неустойки за неисполнение в срок с 01.06.2004 по 10.08.2004 строительно-монтажных работ.

Решением от 23.08.2007 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением апелляционной инстанции от 20.11.2007 решение оставлено без изменения.

Постановлением кассационной инстанции от 20.03.2008 указанные выше судебные акты оставлены без изменения.

Отказывая в удовлетворении исковых требований суды исходили из того, что факты ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору подряда от 09.10.2003 и периода просрочки не доказаны.

Доводы заявителя, в том числе касающиеся обстоятельств передачи ответчику технической документации, сводятся к переоценке доказательств по делу и основанных на них выводов суда, что не является основанием, установленным статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для рассмотрения дела в порядке надзора Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил:

в передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации дела N А54-2269/2007-С10 Арбитражного суда Рязанской области для пересмотра в порядке надзора решения от 23.08.2007, постановления Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2007 и постановления Федерального арбитражного суда Центрального округа от 20.03.2008 по тому же делу отказать.

Председательствующий судья

Н.И. Локтенко

Судьи

Д.И. Дедов

В.Б. Куликова