Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 31 января 2013 г. N ВАС-1214/13 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора" (ключевые темы: неустойка - срок выполнения работ по договору подряда - пересмотр в порядке надзора - встречный иск - определение арбитражного суда)

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 31 января 2013 г. N ВАС-1214/13
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Бациев В.В., рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью "Югра Сити" (628001, г. Ханты-Мансийск, ул. Ямская, д. 12) о пересмотре в порядке надзора определения Арбитражного суда Томской области от 27.07.2012 по делу N А67-3843/2011, постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда от 04.10.2012 и постановления Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 16.01.2012 по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью "Югра Сити" к обществу с ограниченной ответственностью "Логика" (634015, г. Томск, ул. Угрюмова, д. 8) о взыскание 3 256 890 рублей неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда, а также по встречному иску общества с ограниченной ответственности "Логика" к обществу с ограниченной ответственностью "Югра-Сити" о взыскании 3 848 977 рублей 32 копеек долга по договору подряда,

УСТАНОВИЛ:

заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 292, 294 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 295 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

принять заявление общества с ограниченной ответственностью "Югра Сити" о пересмотре в порядке надзора определения Арбитражного суда Томской области от 27.07.2012 по делу N А67-3843/2011, постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда от 04.10.2012 и постановления Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 16.01.2012 по тому же делу, возбудить надзорное производство.

Направить копию настоящего определения заявителю.

Судья

В.В. Бациев