Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 февраля 2013 г. N ВАС-1214/13 "Об истребовании дела из арбитражного суда" (ключевые темы: взыскание неустойки - взыскание задолженности - истребование дел - срок выполнения работ по договору подряда - основания для пересмотра)

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 февраля 2013 г. N ВАС-1214/13
"Об истребовании дела из арбитражного суда"

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Бациева В.В., судей Зарубиной Е.Н., Поповченко А.А.

установила:

общество с ограниченной ответственностью "Югра Сити" (далее - общество) обратилось в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации с заявлением о пересмотре в порядке надзора определения Арбитражного суда Томской области от 27.07.2012 по делу N А67-3843/2011, постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда от 04.10.2012 и постановления Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 16.01.2013 по тому же делу.

Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.01.2013 заявление общества принято к производству.

Для решения вопроса о наличии оснований для пересмотра оспариваемых судебных актов в порядке надзора необходимо истребовать дело N А67-3843/2011 из Арбитражного суда Томской области.

Руководствуясь частью 3 статьи 299 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

истребовать из Арбитражного суда Томской области дело N А67-3843/2011 по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Югра Сити" к обществу с ограниченной ответственностью "Логика" о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда, а также по встречному иску общества с ограниченной ответственности "Логика" к обществу с ограниченной ответственностью "Югра Сити" о взыскании долга по договору подряда.

Председательствующий судья

В.В. Бациев

Судьи

Е.Н. Зарубина А.А. Поповченко