Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 июля 2013 г. N ВАС-10273/13 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора" (ключевые темы: неустойка - договор субподряда - нарушение сроков выполнения работ - пересмотр в порядке надзора - решение арбитражного суда)

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 июля 2013 г. N ВАС-10273/13
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации А.И. Бабкин рассмотрел заявление общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажный трест N 6" (Пермский край) от 13.06.2013 (согласно почтовому штемпелю на конверте) о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Пермского края от 06.11.2012 по делу N А50-13225/2012, постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2013 и постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 26.04.2013 по тому же делу по иску закрытого акционерного общества "Гражданстройпроект" (Пермский край) к обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление N 6" о взыскании 1 213 790 рублей 89 копеек неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда от 18.03.2011 N 10099-35-0311-1\1. Суд

УСТАНОВИЛ:

заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 292, 294 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьей 295 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья

ОПРЕДЕЛИЛ:

принять заявление общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажный трест N 6" от 13.06.2013 о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Пермского края от 06.11.2012 по делу N А50-13225/2012, постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2013 и постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 26.04.2013 по тому же делу и возбудить надзорное производство.

Судья

А.И. Бабкин