Примерная форма искового заявления об обязании сетевой организации исполнить договор (осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям) и взыскании неустойки (январь 2025)

В [наименование арбитражного суда,
в который подается исковое заявление]

Истец: [Ф. И. О./наименование]
если истец - гражданин:
[дата и место рождения]
проживающий по адресу: [место жительства или пребывания]
[место работы или дата и место
государственной регистрации в качестве ИП]
[один из идентификаторов:
СНИЛС, ИНН, серия и номер паспорта,
серия и номер водительского удостоверения]
телефон/факс: [вписать нужное]
адрес электронной почты: [вписать нужное]
если истец - организация:
адрес: [вписать нужное]
ИНН: [указать номер]
телефон/факс: [вписать нужное]
адрес электронной почты: [вписать нужное]

Ответчик: [наименование]
адрес: [вписать нужное]
ИНН: [указать номер]
ОГРН: [указать номер]
телефон/факс: [вписать нужное]
адрес электронной почты: [вписать нужное]

Цена иска: [сумма цифрами и прописью] руб.

Исковое заявление
об обязании сетевой организации исполнить договор (осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям) и взыскании неустойки

[число, месяц, год] между [наименование ответчика] (далее - сетевая организация, ответчик) и [Ф. И. О./наименование истца] (далее - заявитель, истец) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям N [значение] (далее - договор), по которому сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя - [тип устройства] объекта заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство и реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств [значение] (кВт); категория надежности [вписать нужное]; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение [значение] (кВ); максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств [значение] кВт.

ГАРАНТ:

Примечание. Максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в надлежащем порядке было технологически присоединено и заявитель имеет документы, подтверждающие указанное технологическое присоединение и наличие ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения [указать объект, его расположение].

Пунктом [значение] договора установлен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению - [значение] месяцев со дня заключения договора.

В соответствии с пунктом [значение] договора сетевая организация обязуется надлежащим образом выполнить обязательство по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

Неотъемлемой частью указанного договора являются технические условия (ТУ) N [значение] от [число, месяц, год] на технологическое присоединение к электрическим сетям ответчика энергопринимающих устройств, где описан перечень работ сетевой организации и заявителя.

Истцом выполнены работы согласно пунктам [значение] ТУ в полном объеме (проект на выполнение данных работ, а также акты выполненных работ предоставлены в сетевую организацию), о чем было направлено уведомление от [число, месяц, год] в адрес сетевой организации.

Внесение платы за технологическое присоединение в пользу сетевой организации осуществляется заявителем в следующем порядке: [вписать нужное] согласно п. [значение] договора.

Платежным поручением N [значение] от [число, месяц, год] на сумму [цифрами и прописью] руб. и платежным поручением N [значение] от [число, месяц, год] на сумму [цифрами и прописью] руб. истец оплатил расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора. Дальнейшие оплаты не производились в связи с отсутствием фактического присоединения.

[число, месяц, год] в ответ на претензию истца пришло сообщение от ответчика о том, что затягивание сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению вызвано следующими причинами: [вписать нужное].

[число, месяц, год] истец повторно направил в адрес ответчика требование (претензию) о необходимости исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям), а также об уплате неустойки.

Однако указанные требования ответчик добровольно не удовлетворил, мотивированного отказа от исполнения договора не представил.

Изложенное послужило основанием для обращения истца с иском в суд.

В ст. 12 ГК РФ предусмотрен такой способ защиты права как присуждение к исполнению обязанности в натуре. В силу ст. 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

Исполнение обязанности в натуре означает понуждение должника выполнить действия, которые он должен совершить в силу имеющегося гражданско-правового обязательства.

В качестве основания иска о понуждении ответчика исполнить обязательство в натуре (осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям) истец ссылается на договор об осуществлении технологического присоединения от [число, месяц, год] N [значение].

Согласно ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т. п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Нормы, регламентирующие договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, не включены в раздел IV "Отдельные виды обязательств" ГК РФ, однако эти нормы содержатся в специальных нормативных актах, закрепляющих правила подключения к системам энергоснабжения. Такие нормы содержатся в ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон об электроэнергетике) и Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила N 861).

Согласно ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ, п. 6 Правил N 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора об оказании услуг по технологическому присоединению.

Согласно п. 3 Правил N 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им данных Правил.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики) (п. 1 ст. 26 Закона об электроэнергетике).

Из п. 7 Правил N 861 следует, что технологическое присоединение - это состоящий из нескольких этапов процесс, целью которого является создание условий для получения потребителем электрической энергии через электроустановки сетевой организации, завершающийся фактической подачей напряжения и составлением актов о технологическом присоединении и разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Процедура технологического присоединения включает в себя, в частности, выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором (подп. "в" п. 7 Правил N 861).

Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя, в т. ч. подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором; разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий; проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий (п. 18 Правил N 861).

Согласно подп. "а" и "б" п. 16 Правил N 861 существенными условиями договора являются  перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

В соответствии с техническими условиями к договору сетевая организация обязалась выполнить: [указать перечень выполняемых работ в рамках договора].

В установленный договором срок сетевая организация не выполнила свои обязательства по договору.

Оценивая добросовестность поведения ответчика применительно к требованиям Закона об электроэнергетике, исходя из положений Правил N 861 и Закона об электроэнергетике, роль сетевой организации при осуществлении возложенной на нее обязанности по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заинтересованного лица предполагает ее активное поведение во взаимодействии как с обратившимся лицом, так и с иными хозяйствующими субъектами, тем самым обеспечивая права такого лица в установленных законодательством порядке и сроки на спорную процедуру.

В рассматриваемом случае именно бездействие ответчика в части непринятия своевременных и разумных мер по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям в течение длительного периода времени привело к нарушению как интересов истца, так и императивных требований закона.

При указанных обстоятельствах имеются все предусмотренные законом основания для возложения на ответчика обязанности по выполнению обязательств по договору по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта истца.

Согласно п. 1 ст. 174 АПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

С учетом характера заявленного требования, возможности ответчика по исполнению принятых обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, истец считает [количество] дней со дня вступления в законную силу решения суда разумным и достаточным сроком для его исполнения.

Согласно ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно подп. "в" п. 16 Правил N 861 договор должен содержать следующие существенные условия: положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и данными Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки.

Аналогичный порядок начисления неустойки установлен п. [значение] договора.

В связи с изложенным, истец просит взыскать неустойку за период с [число, месяц, год] по [число, месяц, год] в размере [сумма цифрами и прописью] руб.

Кроме того, истец просит установить судебную неустойку за каждый день просрочки исполнения решения суда.

Ч. 1 ст. 308.3 ГК РФ предусмотрено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено данным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (п. 1 ст. 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1).

Судебная неустойка, предусмотренная ст. 308.3 ГК РФ, является инструментом понуждения исполнения судебного акта.

Согласно п. 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств" в результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

П. 31 названного постановления Пленума N 7 предусмотрено, что суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Обязательность исполнения судебных решений, предусмотренная в ч. 1 ст. 16 АПК РФ, является неотъемлемым элементом права на судебную защиту. Неисполнение судебного акта или неправомерная задержка его исполнения входит в противоречие с основными задачами судебной защиты.

Истец просит установить размер судебной неустойки в размере [сумма цифрами и прописью] руб. за каждый день неисполнения решения суда в части исполнения обязательств по договору.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 12, 307, 308.3, 309, 310, 330, 779 ГК РФ, ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861, постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств", ст. 125-126, 174 АПК РФ,

прошу:

1. Обязать [наименование ответчика] осуществить технологическое присоединение по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям N [значение] от [число, месяц, год] объекта [наименование/Ф. И. О. истца] к электрическим сетям в течение [значение] дней с момента вступления решения в законную силу.

2. Установить денежную компенсацию на случай неисполнения решения суда в размере [сумма цифрами и прописью] руб. за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с [указать день, например с 31 дня] с момента вступления решения в законную силу.

3. Взыскать с [наименование ответчика] в пользу [наименование/Ф. И. О. истца] договорную неустойку в размере [сумма цифрами и прописью] руб.

4. Расходы по оплате государственной пошлины возложить на ответчика.

Приложение:

1) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют, в том числе в случае подачи в суд искового заявления и приложенных к нему документов в электронном виде;

2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и в размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины;

3) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;

4) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица/индивидуального предпринимателя;

5) доверенность и диплом о высшем юридическом образовании представителя или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления;

6) документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных на примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются;

7) подтверждение соблюдения претензионного порядка урегулирования спора;

8) выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на истца и ответчика;

9) расчет взыскиваемой денежной суммы.

[должность, подпись, инициалы, фамилия]

[число, месяц, год]