Приложение N 6. Государственный контракт

Приложение N 6

К Конкурсной документации

Государственный контракт N ___

г. Москва                                         "__" __________ 200_ г.

Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице руководителя Крайнего Андрея Анатольевича, действующего на основании положения, с одной стороны, ____________________________________________, именуемое в дальнейшем "Застройщик", в лице _____________________________, действующего на основании _________________________________, со второй стороны и _____________________ именуемый в дальнейшем "Подрядчик" действующий на основании _____________ с третьей стороны (совместно именуемые Стороны) с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого конкурса на ________________________________, протокол оценки и сопоставления заявок N ____________ от _______________ 2009 г. заключили настоящий Государственный контракт, далее также "Контракт" о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Государственного заказчика разработать в соответствии с условиями настоящего контракта и передать застройщику рабочую документацию на реконструкцию Барабашевского лососевого рыбоводного завода, пос. Барарбаш, Хасанский район Приморского края, а также исключительные права на них, а застройщик обязуется принять и оплатить результаты выполненных работ и исключительные права на них.

1.2. Государственный заказчик обязуется принять у Подрядчика результаты работ по настоящему Контракту и оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.3. Стороны письменно определяют своих уполномоченных представителей по техническим вопросам, которые с момента заключения настоящего контракта будут принимать непосредственное участие в регулировании вопросов, связанных с исполнением Сторонами обязательств по контракту и осуществлять контроль за ходом выполнения контракта.

1.4. Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Статья 2. Цена Контракта

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ___________,___ руб., в том числе НДС - 18%, и является неизменяемой на весь период действия настоящего Контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.2. В стоимость Контракта включены затраты на обследования, уточнения паспортных данных объекта (по мере необходимости), расходы по уплате вознаграждений в связи с выкупом исключительных прав для передачи Заказчику, приобретению и/или использованию лицензий на использование объектов авторских прав, согласования рабочей документации с государственными органами, органами местного самоуправления, надзорными и контрольными органами в соответствии с действующим законодательством, налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, а так же# стоимость передаваемых Заказчику исключительных прав на результаты выполненных в рамках исполнения государственного заказа работ.

2.3. Государственный заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Контракта перечисляет в качестве аванса на расчетный счет Подрядчика 30% (Тридцать процентов) цены, указанной в п. 2.1. настоящего Контракта, на основании счета Подрядчика.

2.4. Форма оплаты по контракту производится Государственным заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.5. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного финансирования в 2009 году и, в связи с этим, невозможности выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки в установленном им объеме, Государственный заказчик освобождаются от ответственности перед Подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ, при этом исполнение обязательств по оплате производится после поступления средств из федерального бюджета на счет Государственного заказчика на финансирование Объекта. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо, и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту.

В случае невозможности определения новых сроков и цены Государственного контракта, стороны согласовывают порядок и условия контракта.

Статья 3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ по Контракту указаны в Календарном плане выполнения работ, являющемся неотъемлемой частью Контракта (Приложение N 2).

3.2. Подрядчик по согласованию с Застройщиком вправе досрочно сдать выполненные работы в целом или их отдельные этапы. Государственный заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями Контракта.

Статья 4. Обязанности Государственного заказчика и Застройщика

4.1. Государственный заказчик:

4.1.1. Обеспечивает в установленном порядке, доведение до Застройщика лимитов бюджетных обязательств.

4.1.2. Осуществляет перечисление средств федерального бюджета со своего лицевого счета на расчетный счет Застройщика на оплату работ, указанных в пункте 1.1.

4.1.3. Производит перечисление средств федерального бюджета при подтверждении Застройщиком объема работ, выполненных Подрядчиком.

4.1.4. Осуществляет контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств.

4.1.5. Выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

4.2. Застройщик:

4.2.1. Принимает документацию, разработанную Подрядчиком и исключительные права на нее по акту сдачи-приемки работ.

4.2.2. В случае, если документация не соответствует необходимым требованиям, направляет Подрядчику письменное извещение с мотивированным отказом от подписания акта сдачи-приемки работ и устанавливает срок для устранения недостатков.

4.2.3. Контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

4.2.4. Оплачивает выполненные Подрядчиком работы и исключительные права на их результаты после их приемки.

4.2.5. Застройщик выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

4.2.6. Участвует в необходимых случаях вместе с Подрядчиком в согласовании рабочей документации с государственными органами, органами местного самоуправления, надзорными и контрольными органами в соответствии с действующим законодательством.

Статья 5. Обязанности Подрядчика

5.1. Выполняет работы в соответствии с Техническим заданием, настоящим Контрактом, действующими нормативными документами, в сроки, предусмотренные календарным планом выполнения работ.

5.2. Предоставляет в адрес Застройщика отчеты о проделанной работе в установленные календарным планом сроки.

Отчеты предоставляются Застройщику экспресс почтой или в экспедицию по адресу Застройщика.

5.3. По требованию Застройщика предоставляет информацию о ходе выполнения работ.

5.4. Отчеты о выполненном этапе работ представляются после окончания срока этапа, указанного в календарном плане работ, на следующий рабочий день. К отчету о выполненном этапе работ прилагаются копии документов, подтверждающие сведения, указанные в отчете.

5.5. Непредставление Подрядчиком указанных отчетов в установленные сроки, рассматривается Застройщиком как невыполнение работ в установленные сроки.

5.6. Отчеты оформляются письменно, заверяются печатью Подрядчика и подписью уполномоченного должностного лица.

5.7. Подрядчик несет ответственность за несоответствие сведений и недостоверность информации, изложенных в отчетах, фактическим обстоятельствам.

5.8. В установленные Застройщиком сроки за свой счет устраняет обнаруженные в работах недостатки.

При наличии замечаний государственных органов, органов местного самоуправления, надзорных и контролирующих органов к выполненной рабочей документации в результате проектирования, Подрядчик готовит официальные ответы на замечания, при необходимости дорабатывает рабочую документацию с целью устранения недоработок за свой счет.

5.9. Обеспечивает Застройщику возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ.

5.10. Подрядчик выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Приемка работ

6.1. Застройщик принимает выполненные Подрядчиком работы (этапы работ) только в случае их соответствия техническому заданию, условиям Контракта, действующим нормативным документам, при наличии отчетов Подрядчика, указанных в ст. 5.2. настоящего Контракта.

6.2. В случае невыполнения Подрядчиком требований, изложенных в п. 5.1 настоящего Контракта, работы считаются невыполненными и оплате не подлежат.

6.3. Сдача результата работ и исключительных прав на нее Подрядчиком и их приемка Застройщиком оформляется актом сдачи-приемки работ, подписываемый Сторонами. Датой выполнения работ является дата подписания Застройщиком акта сдачи-приемки работ.

6.4. Перечень документации, подлежащей сдаче Подрядчиком Застройщику, на отдельных этапах выполнения и по окончании выполнения Контракта, определяется в техническом задании и календарном плане. Подрядчик передает Застройщику документацию в количестве 4 экземпляра проектных материалов на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе.

6.5. Застройщик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает представленные материалы и при отсутствии замечаний по выполненным работам, подписывает акт сдачи-приемки работ.

6.6. В случае, если проектная документация и рабочая документация не соответствует Техническому заданию, условиям Контракта или требованиям законодательства Российской Федерации, Застройщик направляет Подрядчику письменное извещение с мотивированным отказом от приемки работ. В этом случае Застройщиком и Подрядчиком подписывается двусторонний акт, в котором указывается перечень недостатков и сроки для их устранения.

6.7. После устранения недостатков Подрядчик повторно передает Застройщиком документацию по акту сдачи-приемки.

6.8. Право на результат работ (этапа работ), в том числе исключительные права на него, переходят от Подрядчика к Застройщику с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ).

Статья 7. Требования к рабочей документации

7.1. Рабочая документация, разрабатываемая Подрядчиком по настоящему Контракту должна соответствовать Техническому заданию и условиям настоящего Контракта.

Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обстоятельств по настоящему Контракту, в частичное неисполнение своих обязательств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а так же# других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а так же# тех, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Статья 9. Ответственность Сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с положениями настоящего Контракта, а во всем, что не предусмотрено Контрактом, руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.2. За нарушение Подрядчиком сроков окончания выполнения работ Застройщик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства до фактического исполнения обязательств Подрядчиком.

9.3. Если экспертными органами установлена невозможность утверждения или доработки рабочей документации в связи с неудовлетворительным качеством работ, Застройщик вправе потребовать от Подрядчика возврата сумм, полученных по настоящему Контракту.

9.4. За нарушение Подрядчиком сроков устранения недостатков, указанных в извещении об отказе в приемке выполненных работ, Застройщик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства до дня фактического исполнения обязательств Подрядчиком.

9.5. При невыполнении Подрядчиком работ в полном объеме, а также при непредставлении отчетов в установленные сроки и/или изложении в отчетах недостоверной, искаженной информации, Застройщик вправе не оплачивать работы, потребовать возврата Подрядчиком всех полученных сумм по Контракту, а также оплаты Подрядчиком штрафа в размере 10% (Десять)% от цены Контракта.

9.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Контракту.

Статья 10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а так же# споров, связанных с исполнением, настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. До передачи спора на разрешение в суд, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Все споры по настоящему Контракту рассматриваются Сторонами в Арбитражном суде г. Москвы.

Статья 11. Обеспечение исполнения Контракта

11.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта представляется Подрядчиком на сумму ________(________) рублей, что составляет ____% от Цены Контракта в форме _______ (указывается форма, в которой предоставляется обеспечение исполнения контракта).

11.2. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов выполняемых работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется _______ (переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию или договор страхования своей ответственности по настоящему контракту или передать Застройщику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего контракта, в том числе в форме вклада (депозита)).

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Застройщику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.

11.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

11.5. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту.

Статья 12. Срок действия Контракта

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Статья 13. Порядок расторжения Контракта

13.1. Настоящий Контракт расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

13.2. При расторжении Контракта по любым основаниям Застройщик обязан:

- принять работы, фактически оказанные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта;

- в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика подписать акты приемки-передачи выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента оформления актов приемки-передачи выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

14. Передача исключительных прав

14.1. С момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ к Застройщику переходят исключительные права на рабочую документацию, разработанную по настоящему контракту, о чем делается отметка в акте выполненных работ.

Статья 15. Особые условия

15.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.

15.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

15.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом.

15.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами.

15.5. Настоящий Контракт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Контракта.

15.6. Приложением к настоящему Контракту являются:

Приложение N 1 Техническое задание

Приложение N 2 Календарный план

ГАРАНТ:

Нумерация статей приводится в соответствии с источником

Статья 15. Юридические адреса, реквизиты сторон и подписи Сторон

Государственный заказчик:

Застройщик:

Подрядчик: