Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Департамента г. Москвы по конкурентной политике от 9 июля 2009 г. N 70-01-92/9 "Об утверждении примерных форм государственных контрактов"
- Приложение 2. Примерная форма Государственного контракта на выполнение работ оказание услуг) для государственных нужд г. Москвы
Приложение 2. Примерная форма Государственного контракта на выполнение работ оказание услуг) для государственных нужд г. Москвы
Информация об изменениях:
Приказом Департамента г. Москвы по конкурентной политике от 1 марта 2010 г. N 70-01-18/10 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение 2
к приказу Департамента г. Москвы
по конкурентной политике
от 9 июля 2009 г. N 70-01-92/9
(с изменениями от 30 ноября 2009 г.,
1 марта 2010 г.)
Примерная форма
Государственного контракта на выполнение работ
(оказание услуг) для государственных нужд города Москвы
Государственный контракт N _______
на _______________________________
г. Москва "___" _________ 200__ г.
________________, именуемый в дальнейшем "Государственный заказчик",
от имени и в интересах города Москвы в соответствии с Положением о ______
(уставом), утвержденным ________________________________________________,
в лице ____________________________________________, действующего на
основании ________________________________________________, с одной
стороны, и _________________________________________________________ (для
юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая
форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей -
фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия,
имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место
жительства), именуемый в дальнейшем "Подрядчик (Исполнитель)", в лице
____________, действующего на основании ________________, с другой
стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с
соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации и
города Москвы, на основании результатов размещения государственного
заказа города Москвы ________ (ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, АУКЦИОНА,
ЗАПРОСА КОТИРОВОК, РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОДРЯДЧИКА
(ИСПОЛНИТЕЛЯ) (протокол N ________ от ________________ г.) заключили
настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик (Исполнитель) обязуется по заданию Государственного
заказчика выполнить работы (оказать услуги) по ________ в объеме,
установленном в Сметной документации (приложение 1 к настоящему
Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Сметная
документация) (далее - товар, товары), а Государственный заказчик
обязуется принять результат работ (услуг) и оплатить его (их) в порядке и
на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет ________ (____) рублей _______ (____)
копеек, в том числе НДС - ____%, ____ (____) рублей ____ (____)копеек
(далее - Цена Контракта) (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИЛИ
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА В
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ - ЦЕНА КОНТРАКТА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
ВАЛЮТЕ).
2.2. Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской
Федерации ПО КУРСУ __________________________ К РУБЛЮ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, УСТАНОВЛЕННОМУ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИИ НА ДЕНЬ ПЛАТЕЖА, НО
НЕ ВЫШЕ, ЧЕМ КУРС ________________ К РУБЛЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
УСТАНОВЛЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИИ НА ДЕНЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
2.3. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные
расходы Подрядчика (Исполнителя), в том числе сопутствующие, связанные с
исполнением настоящего Контракта.
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без
изменения предусмотренных контрактом объема работ, услуг и иных условий
исполнения контракта.
2.5. Государственный заказчик по согласованию с Подрядчиком
(Исполнителем) в ходе исполнения Контракта вправе уменьшить не более чем
на десять процентов объем предусмотренных Контрактом работ (услуг) в
связи с сокращением потребности в выполнении таких работ (оказании таких
услуг). При внесении изменений в Контракт в связи с сокращением
потребности в выполнении работ (оказании услуг), предусмотренных
настоящим Контрактом, Государственный заказчик обязан уменьшить Цену
Контракта пропорционально объему таких работ (услуг).
2.6. В случае изменения в соответствии с законодательством
Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на работы,
услуги субъектов естественных монополий, цен и тарифов в области
газоснабжения, тарифов на услуги организаций коммунального комплекса
Государственный заказчик при исполнении Контракта обязан изменить Цену
Контракта соответственно размеру изменения тарифов на соответствующие
услуги организаций коммунального комплекса, цен и тарифов в области
газоснабжения, цен (тарифов) на работы, услуги субъектов естественных
монополий (ДАННЫЙ ПУНКТ ВКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО В КОНТРАКТЫ, ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ
ЯВЛЯЮТСЯ РАБОТЫ (УСЛУГИ), УКАЗАННЫЕ В ПУНКТАХ 1, 2 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 55
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.07.2005 N 94-ФЗ "О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА
ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД").
2.7. Цена Контракта может быть изменена на основании закона города
Москвы, если без изменения Цены Контракта выполнение работ невозможно
вследствие существенного возрастания стоимости подлежащих выполнению
работ (ДАННЫЙ ПУНКТ ВКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО В КОНТРАКТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ НА СРОК НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ТРИ ГОДА, ЦЕНА КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ
СООТВЕТСТВЕННО ОДИН МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ И БОЛЕЕ).
2.8. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК ПРОИЗВОДИТ ВЫПЛАТУ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА
ПОДРЯДЧИКУ (ИСПОЛНИТЕЛЮ) НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ, УКАЗАННЫЙ В СТАТЬЕ 14
НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, В РАЗМЕРЕ ОТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА, УКАЗАННОЙ В П. 2.1
КОНТРАКТА, В СУММЕ _____________ В ТЕЧЕНИЕ ____ (____) БАНКОВСКИХ ДНЕЙ СО
ДНЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ ПОДРЯДЧИКОМ (ИСПОЛНИТЕЛЕМ) СЧЕТА НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ
АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА, НО НЕ РАНЕЕ РЕГИСТРАЦИИ КОНТРАКТА ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ЗАКАЗЧИКОМ В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ КОНТРАКТОВ И ТОРГОВ ГОРОДА МОСКВЫ (СОГЛАСНО
СТ. 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.07.2005 N 94-ФЗ "О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА
ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД", П. 1.1 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ N942-ПП ОТ
29.11.2005 "О ХОДЕ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ И ТОРГОВ ГОРОДА МОСКВЫ") И ДОВЕДЕНИЯ
ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА ПО ВНЕСЕНИЮ АВАНСОВОГО
ПЛАТЕЖА, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ НАСТОЯЩИМ ПУНКТОМ КОНТРАКТА, СЧИТАЕТСЯ
ИСПОЛНЕННЫМ С МОМЕНТА СПИСАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАЗМЕРЕ, УКАЗАННОМ
В НАСТОЯЩЕМ ПУНКТЕ, С БАНКОВСКОГО СЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА,
УКАЗАННОГО В СТАТЬЕ 14 НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА.
2.9. Государственный заказчик оплачивает работы (услуги) Подрядчика
(Исполнителя), выполненные (оказанные) в соответствии с настоящим
Контрактом, путем перечисления Цены Контракта (ЗА ВЫЧЕТОМ АВАНСОВОГО
ПЛАТЕЖА, ВЫПЛАЧЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ В СООТВЕТСТВИИ С П. 2.7
НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА (ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В П. 2.8 В СЛУЧАЕ,
ЕСЛИ В П. 2.7 КОНТРАКТА ПРЕДУСМОТРЕНА ВЫПЛАТА АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ) на банковский счет подрядчика (исполнителя),
реквизиты которого указаны в статье 14 настоящего Контракта, за счет
средств бюджета города Москвы на основании надлежаще оформленного и
подписанного обеими сторонами настоящего контракта Акта сдачи-приемки
работ (услуг), составленного по форме приложения 3 к настоящему
Контракту, в течение ____ (____) банковских дней с даты выставления
подрядчиком (исполнителем) счета на оплату цены контракта.
2.10. Обязательства Государственного заказчика по оплате Цены
Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в
размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета
Государственного заказчика, указанного в статье 14 настоящего Контракта.
Статья 3. Сроки выполнения работ (оказания услуг)
3.1. Подрядчик (Исполнитель) производит выполнение работ (оказание
услуг)в соответствии с Календарным планом (Графиком выполнения работ
(оказания услуг) (приложение 2 к настоящему Контракту, являющееся его
неотъемлемой частью) (далее - Календарный план).
3.2. Срок исполнения Подрядчиком (Исполнителем) своих обязательств
по настоящему Контракту в полном объеме "__" __________ 20__ г.
3.3. Подрядчик (Исполнитель) вправе досрочно выполнить работы
оказать услуги) и сдать Государственному заказчику их результат в
установленном настоящим Контрактом порядке.
Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)
4.1. После завершения выполнения работ (оказания услуг),
предусмотренных Контрактом, Подрядчик (Исполнитель) письменно уведомляет
Государственного заказчика о факте завершения работ (оказания услуг) в
соответствии с Календарным планом.
4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения
Государственным заказчиком уведомления, указанного в п. 4.1 Контракта,
Подрядчик (Исполнитель) представляет Государственному заказчику комплект
отчетной документации, предусмотренной Календарным планом, и
Акт сдачи-приемки работ (услуг), подписанный Подрядчиком (Исполнителем),
в 2 (двух) экземплярах.
4.3. Не позднее ____ (____) дней после получения от Подрядчика
(Исполнителя) документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Государственный
заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных
работ (оказанных услуг) по настоящему Контракту на предмет соответствия
их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и
Сметной документации, и направляет Подрядчику (Исполнителю) подписанный
Государственным заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ
(услуг), либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов
работ (оказанных услуг), или мотивированный отказ от принятия результатов
выполненных работ (оказанных услуг), или акт с перечнем выявленных
недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае
отказа Государственного заказчика от принятия результатов выполненных
работ (оказанных услуг) в связи с необходимостью устранения недостатков
и/или доработки результатов работ Подрядчик (Исполнитель) обязуется в
срок, установленный в акте, составленном Государственным заказчиком,
устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
4.4. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком
(Исполнителем) работ (оказанных услуг) требованиям, установленным
настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе привлекать
независимых экспертов.
4.5. В случае получения от Государственного заказчика запроса о
предоставлении разъяснений касательно результатов работ (оказанных
услуг), или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных
работ (оказанных услуг), или акта с перечнем выявленных недостатков,
необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик (Исполнитель) в
течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Государственному
заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ
(оказанных услуг) или в срок, установленный в указанном акте, содержащем
перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить
полученные от Государственного заказчика замечания/недостатки/произвести
доработки и передать Государственному заказчику приведенный в
соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной
документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых
доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком (Исполнителем) Акт
сдачи-приемки работ (услуг) в 2 (двух) экземплярах для принятия
Государственным заказчиком выполненных работ (оказанных услуг).
4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего
выявленные недостатки и необходимые доработки, Государственным заказчиком
будет принято решение об устранении Подрядчиком (Исполнителем)
недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные
сроки, а также в случае отсутствия у Государственного заказчика запросов
касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ
(оказанных услуг), Государственный заказчик принимает выполненные работы
(оказанные услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки
работ (услуг), один из которых направляет Подрядчику (Исполнителю) в
порядке, предусмотренном в п. 4.3 Контракта.
4.7. Подписанный Государственным заказчиком и Подрядчиком
(Исполнителем) Акт сдачи-приемки работ (услуг) и предъявленный
Подрядчиком (Исполнителем) Государственному заказчику счет на оплату Цены
Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику (Исполнителю)
выполненных работ (оказанных услуг).
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Государственный заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика (Исполнителя) надлежащего исполнения
обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать
своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика (Исполнителя) представления
надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов,
подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной
документацией и настоящим Контрактом.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком (Исполнителем)
обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы (услуги) в
соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика (Исполнителя) информацию о ходе и
состоянии выполняемых работ (оказываемых услуг).
5.1.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ
(оказания услуг).
5.1.6. Ссылаться на недостатки работ (услуг), в том числе в части
объема и стоимости этих работ (услуг), по результатам проведенных
уполномоченными контрольными органами проверок использования средств
бюджета города Москвы.
5.2. Государственный заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику (Исполнителю) о
недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ (оказания услуг), в
течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом
выполненные работы (оказанные услуги) в соответствии с настоящим
Контрактом.
5.2.3. При получении от Подрядчика (Исполнителя) уведомления о
приостановлении выполнения работ (оказания услуг) в случае, указанном в
п. 5.4.4 настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и
порядке продолжения выполнения работ (оказания услуг). Решение о
продолжении выполнения работ (оказания услуг) при необходимости
корректировки сроков и этапов выполнения работ (оказания услуг)
принимается Государственным заказчиком и Подрядчиком (Исполнителем)
совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему
Контракту.
5.2.4. Направлять Подрядчику (Исполнителю) уведомления об уплате в
добровольном порядке сумм неустойки (пени, штрафов), предусмотренных
настоящим Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
Подрядчиком (Исполнителем) своих обязательств по настоящему Контракту.
5.2.5. В случае неуплаты Подрядчиком (Исполнителем) в добровольном
порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки (пени,
штрафов) взыскивать их в судебном порядке.
5.2.6. При обнаружении уполномоченными контрольными органами
несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком (Исполнителем)
работ (оказанных услуг) Сметной документации и Акту сдачи-приемки работ
(услуг), вызвать полномочных представителей Подрядчика (Исполнителя) для
представления разъяснений в отношении выполненных работ (оказанных
услуг).
5.3. Подрядчик (Исполнитель) вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Государственным
заказчиком Акта сдачи-приемки работ (услуг) по настоящему Контракту на
основании представленных Подрядчиком (Исполнителем) отчетных документов и
при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 настоящего Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ (оказанных
услуг) в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Контракта.
5.3.3. С письменного согласия Государственного заказчика привлечь к
исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц -
субподрядчиков (соисполнителей), обладающих специальными знаниями,
навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам
(содержанию) работ (услуг), предусмотренных в Сметной документации. При
этом Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность перед Государственным
заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
субподрядчиками (соисполнителями).
Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) не влечет изменение Цены
Контракта и/или объемов работ (услуг) по настоящему Контракту. Перечень
работ (услуг), выполненных (оказанных) субподрядчиками (соисполнителями),
и их стоимость Подрядчик (Исполнитель) указывает в отчетной документации,
представляемой Государственному заказчику по результатам выполнения работ
(оказания услуг) в порядке, установленном настоящим Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Государственного заказчика разъяснения и
уточнения относительно проведения работ (оказания услуг) в рамках
настоящего Контракта.
5.3.5. Получать от Государственного заказчика содействие при
выполнении работ (оказании услуг) в соответствии с условиями настоящего
Контракта,
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.
5.4. Подрядчик (Исполнитель) обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы (оказать
услуги) и представить Государственному заказчику отчетную документацию по
итогам исполнения настоящего Контракта.
5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов работ (услуг)
требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным
требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам,
государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при
сдаче-приемке работ (услуг) и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.4. Приостановить выполнение работ (оказание услуг) в случае
обнаружения независящих от Подрядчика (Исполнителя) обстоятельств,
которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность
результатов выполняемых работ (оказываемых услуг) или создать
невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и
сообщить об этом Государственному заказчику в течение 3 (трех) дней после
приостановления выполнения работ (оказания услуг).
5.4.5. В случае если законодательством РФ предусмотрено
лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего
Контракта, Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить государственному
заказчику лицензию, действие которой распространяется на весь срок
исполнения Контракта. В случае, если законодательством РФ к лицам,
осуществляющим выполнение работ (оказание услуг), являющихся предметом
настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве
в саморегулируемых организациях, Подрядчик (Исполнитель) обязан
обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому
требованию в течение всего срока исполнения Контракта.
5.4.6. Представить Государственному заказчику сведения об изменении
своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня
соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок
уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением поставщика
будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
5.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим
законодательством и Контрактом.
Статья 6. Гарантии
6.1. Подрядчик (Исполнитель) гарантирует качество выполнения работ
(оказания услуг) в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.4.2
Контракта.
6.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы
(оказываемые услуги) составляет ____ (____) месяца с даты подписания
Сторонами Акта сдачи-приемки работ (услуг).
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или
дефекты, то Подрядчик (Исполнитель) (в случае, если не докажет отсутствие
своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные
Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и
сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно
продлевается на период устранения дефектов.
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
установленных настоящим Контрактом, Государственный заказчик несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком
обязательств по оплате Цены Контракта Подрядчик (Исполнитель) вправе
потребовать от Государственного заказчика уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате
Цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены
Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта.
Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Подрядчика (Исполнителя).
7.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению
того или иного этапа работ (оказания услуг) в сроки, установленные
Календарным планом, Подрядчик (Исполнитель) Поставщик обязан в течение 5
(Пяти) банковских дней после получения от Государственного заказчика
соответствующего уведомления уплатить Государственному заказчику
неустойку в размере 0,1% от стоимости работ (услуг), подлежащих
выполнению на соответствующем этапе, установленном Календарным планом, за
каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению
соответствующего этапа работ (оказания услуг), начиная со дня, следующего
после истечения установленного Календарным планом срока исполнения
обязательств по выполнению соответствующего этапа работ (оказания услуг).
Подрядчик (Исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (штрафа,
пени) за просрочку исполнения обязательств по выполнению соответствующего
этапа (этапов) работ (услуг), предусмотренных Календарным планом, если
докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по
вине Государственного заказчика.
7.4. В случае нарушения своих обязательств по выполнению работ
(оказанию услуг) в объеме, предусмотренном Календарным планом, Подрядчик
(Исполнитель) обязан в течение 5 (Пяти) банковских дней после получения
от Государственного заказчика соответствующего уведомления уплатить
Государственному заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ
(услуг), подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ
(оказания услуг), предусмотренном Календарным планом, на котором работы
(услуги) были выполнены (оказаны) ненадлежащим образом, за каждый день
просрочки с момента направления Государственным заказчиком Подрядчику
(Исполнителю) уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком
(Исполнителем) обязательств по выполнению работ (оказанию услуг) на
соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, до момента
исполнения обязательств Подрядчиком (Исполнителем) по выполнению работ
(оказанию услуг) на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным
планом, в надлежащем объеме.
7.5. В случае выполнения работ (оказания услуг) ненадлежащего
качества Подрядчик (Исполнитель) обязан в течение 5 (Пяти) банковских
дней после получения от Государственного заказчика соответствующего
уведомления уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 0,1%
от стоимости работ (услуг), подлежащих выполнению (оказанию) на
соответствующем этапе выполнения работ (оказания услуг), предусмотренном
Календарным планом, на котором были выполнены (оказаны) работы (услуги)
ненадлежащего качества, за каждый день с момента направления
Государственным заказчиком Подрядчику (Исполнителю) уведомления о
ненадлежащем исполнении Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по
выполнению работ (оказанию услуг) на соответствующем этапе,
предусмотренном Календарным планом, до момента устранения недостатков
выполненных работ (оказанных услуг). Под работами (услугами)
ненадлежащего качества понимаются работы (услуги), результат которых не
соответствует требованиям, установленным пунктом 5.4.2. настоящего
Контракта.
7.6. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи с
ненадлежащим исполнением Подрядчиком (Исполнителем) своих обязательств,
последний в течение 5 (пяти) банковский дней с даты подписания соглашения
о расторжении Контракта уплачивает Государственному заказчику неустойку в
размере 5 (пяти) процентов от суммы невыполненных работ (неоказанных
услуг), предусмотренных Контрактом.
7.7. В случае установления уполномоченными контрольными органами
фактов завышения объема выполненных работ (услуг) и/или их стоимости
Подрядчик (Исполнитель), осуществляет возврат Государственному заказчику
излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) банковских дней
после получения от Государственного заказчика соответствующего
уведомления.
Статья 8. Порядок расторжения Контракта
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- в судебном порядке.
8.2. Государственный заказчик вправе обратиться в суд в
установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке
с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:
8.2.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком
(Исполнителем).
8.2.2. Нарушения Подрядчиком (Исполнителем) сроков выполнения работ
(оказания услуг), предусмотренных Календарным планом, более чем на
____ (____) рабочих дней.
8.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных Подрядчиком (Исполнителем) на этапе размещения
государственного заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.
8.2.4. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика
(Исполнителя) - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о
признании Подрядчика (Исполнителя) банкротом и открытии в отношении него
конкурсного производства.
8.2.5. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика
(Исполнителя) в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
8.2.6. Наличия у Подрядчика (Исполнителя) задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный
год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой
стоимости активов Подрядчика (Исполнителя) по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что
Подрядчик (Исполнитель) не обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2.7. _____________________________________________________________
8.2.8. _____________________________________________________________
8.3. ПОДРЯДЧИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ) ОБЯЗАН ВЕРНУТЬ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ЗАКАЗЧИКУ НА УКАЗАННЫЙ ИМ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ АВАНС, ВЫДАННЫЙ В СООТВЕТСТВИИ
С НАСТОЯЩИМ КОНТРАКТОМ, В ТЕЧЕНИЕ 5 (ПЯТИ) БАНКОВСКИХ ДНЕЙ С МОМЕНТА
РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА. МОМЕНТ РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ДЕЙСТВУЮЩИМ ГРАЖДАНСКИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Принять к сведению, что Подрядчик (Исполнитель) внес
обеспечение исполнения Контракта на сумму ____ рублей, что составляет
____% от Цены Контракта в форме ____ (УКАЗЫВАЕТСЯ ФОРМА, В КОТОРОЙ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, УСТАНОВЛЕННЫХ
КОНТРАКТОМ). (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В П. 2.1. КОНТРАКТА ЦЕНА КОНТРАКТА УКАЗАНА В
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА ТАКЖЕ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВАЛЮТЕ).
9.2. В случае продления срока выполнения работ (оказания услуг) или
увеличения объемов выполняемых работ (оказываемых услуг) по настоящему
Контракту Подрядчик (Исполнитель) обязуется переоформить (СООТВЕТСТВУЮЩУЮ
БЕЗОТЗЫВНУЮ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ) ИЛИ (ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА) ИЛИ
(ПЕРЕДАТЬ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ВКЛАДА
(ДЕПОЗИТА).
В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным
образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком (Исполнителем) его
обязательств по Контракту, соответствующий Подрядчик (Исполнитель)
обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда
соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту
перестало действовать, предоставить Государственному заказчику иное
(новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же
размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.
9.3. Уплата Подрядчиком (Исполнителем) неустойки или применение иной
формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по
настоящему Контракту.
Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, в случае если
оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а
именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств:
стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.),
действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов
государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных
обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке,
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему
Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на
время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а
также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым
работам (оказываемым услугам) нанесен значительный, по мнению одной из
Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в
3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность
дальнейшего продолжения работ (оказания услуг) и заключить дополнительное
соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости
работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью
Контракта, либо расторгнуть настоящий Контракт. Если обстоятельства,
указанные в п. 9.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с
даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть
настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи
с наступлением таких обстоятельств.
10.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ (оказание услуг)
может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему
Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок
исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в
течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия.
Статья 11. Порядок урегулирования споров
11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением
настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием
недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а
достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений,
подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему
Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города
Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной
претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не
позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контракта
12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до "__" ___________ 20__ г.
12.2. Обязательства сторон, не исполненные до даты истечения срока
действия настоящего Контракта, указанного в п. 12.1. Контракта, подлежат
исполнению в полном объеме.
12.3. Контракт должен быть зарегистрирован Государственным
заказчиком в Едином государственном реестре контрактов и торгов города
Москвы в течение 3 (трех) дней со дня его подписания обеими Сторонами.
12.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по
соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном
виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту.
Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и
вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные
соглашения к Контракту подлежат регистрации в Едином государственном
реестре контрактов и торгов города Москвы в порядке, установленном в
пункте 11.3 Контракта.
Статья 13. Прочие условия
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего
Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по
фактическому адресу Стороны, указанному в статье 14 настоящего Контракта,
или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим
представлением оригинала. В случае направления уведомлений с
использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день
фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае
отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной
почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
13.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой
из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение 1
"Сметная документация", приложение 2 "Календарный план (График выполнения
работ (оказания услуг)", приложение 3 "Форма Акта сдачи-приемки работ
(услуг)".
13.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, Государственным заказчиком и Подрядчиком
(Исполнителем) является основанием для регистрации сведений об исполнении
Контракта в Едином государственном реестре контрактов и торгов города
Москвы в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми
актами города Москвы.
Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Государственный заказчик: Поставщик (исполнитель):
Адреса: Адреса:
- юридический: - юридический:
- фактический: - фактический:
Телефон ________, факс ________ Телефон ________, факс ________
Электронный адрес: Электронный адрес:
Получатель: л/с _______________ Получатель: л/с _______________
ОГРН __________________________ ОГРН __________________________
ИНН __________________________ ИНН __________________________
КПП __________________________ КПП __________________________
БИК __________________________ БИК __________________________
р/с __________________________ р/с __________________________
М.П М.П.
К Государственному контракту
N ___ от "__" ______ 200_ г.
Паспорт
Государственного контракта
1. Номер Контракта: __________, дата заключения: "___" _________ ____ г.
2. Срок действия: с "___" __________ ____ г. по "___" __________ ____ г.
3. Государственный заказчик ____________________________________________
ИНН ____________________, КПП ___________________, ОГРН ________________
Руководитель: должность _________________________, Ф.И.О. ______________
Банк ___________________, город _________________, БИК ______________
Корр. счет _________________________, расч. счет _______________________
Лиц. счета ________________________, ___________________________________
4. Подрядчик (исполнитель): ________________________________________
ИНН ________________, КПП_______________, ОГРН (ОГРНИП) ________________
Руководитель: должность ________________, Ф.И.О. _______________________
Банк ___________________, город _________________, БИК _________________
Корр. счет ___________________________, расч. счет _________________
5. Способ размещения заказа:
/---------\
| |
| |
| |Открытый аукцион:
| |
| |
\---------/
Протокол N ______________ от _______________________________________
/---------\
| |
| |
| |Закрытый аукцион:
| |
| |
\---------/
Протокол N ______________ от _______________________________________
Решение о проведении закрытого конкурса с обоснованием N ___ от ____
Основание проведения закрытого конкурса ____________________________
Согласование с уполномоченным на осуществление контроля
федеральным органом N ____________ от __________________________________
/---------\
| |
| |
| |Открытый конкурс:
| |
| |
\---------/
Протокол N ______________ от _______________________________________
/---------\
| |
| |
| |Аукцион в электронной форме:
| |
| |
\---------/
/---------\
| |
| |
| |Закрытый аукцион:
| |
| |
\---------/
Протокол N ______________ от _______________________________________
Решение о проведении закрытого аукциона с обоснованием N __ от _____
Основание проведения закрытого аукциона ____________________________
Согласование с уполномоченным на осуществление контроля федеральным
органом N _______________________________ от _______________________
/---------\
| |
| |
| |Размещение заказа без проведения торгов:
| |
| |
\---------/
/---------\
| |
| |
| |Запрос котировок:
| |
| |
\---------/
/---------\
| |
| |
| |У единственного поставщика:
| |
| |
\---------/
Решение Государственного заказчика N ____________ от _______________
Иной документ: _____________________________________________________
6. Предмет Контракта: ___________________________________________________
7. Сумма: ____________ рублей.
8. Сведения о КБК:
|
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Экономическая классификация |
Сумма, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Сведения об оплате:
Форма расчетов: ____________________________________________________
Авансовый платеж: _____% _____ в течение ___________ дней __________
Доп. платеж: __________% _____ в течение ___________ дней __________
Срок окончательной оплаты: в течение _______________ дней __________
10. Прочие условия ______________________________________________________
Государственный заказчик:
_________________________
"___" _________ 200___ г.
М.П.
Информация об изменениях:
Приказом Департамента г. Москвы по конкурентной политике от 1 марта 2010 г. N 70-01-18/10 в Инструкцию настоящего приложения внесены изменения
Инструкция
по составлению проекта государственного контракта на основании примерной формы государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд города Москвы
С изменениями и дополнениями от:
1 марта 2010 г.
Общие положения
Настоящая примерная форма Государственного контракта (далее также - примерная форма) является основанием для составления Государственным заказчиком проекта Государственного контракта (далее - Контракт) на выполнение работ (оказание услуг) по конкретному размещаемому заказу для включения этого проекта в состав конкурсной документации, документации об аукционе или размещения его на официальном сайте при размещении государственного заказа путем запроса котировок и заключения Контракта по итогам размещения заказа с учетом предложений участника размещения заказа, с которым заключается Контракт.
Проект Контракта составляется с учетом настоящей примерной формы, отдельные положения которой не подлежат изменению и исключению Государственным заказчиком (неизменяемые положения), а именно: пункты 1.1, 2.3, 2.10, статья 4, п. 6.1, 6.3, пункты 7.1 - 7.6, статьи 8 - 14.
Положения, выделенные в тексте заглавными буквами, являются изменяемыми. При составлении проекта Контракта могут добавляться статьи и пункты при условии, что ими не будет изменено значение, нивелировано действие неизменяемых положений примерной формы Контракта.
Также следует учитывать следующие разъяснения и указания по отдельным пунктам примерной формы Контракта:
Указываются:
- в отношении Государственного заказчика наименование, название и реквизиты акта, устанавливающего компетенцию Государственного заказчика как органа государственной власти или уполномоченного соответствующим органом распорядителя бюджетных средств, Ф.И.О. уполномоченного представителя, сведения о документе, на основании которого уполномочен действовать представитель Государственного заказчика;
- в отношении Подрядчика (Исполнителя): для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - имя, фамилия, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, фамилия, имя, отчество, сведения о документе, удостоверяющем личность представителя, ссылка на документ, подтверждающий полномочия представителя;
- ссылка на процедуру размещения заказа как основание для заключения Государственного контракта, включая указание на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты размещения заказа, в том числе:
протокол оценки и сопоставления заявок в случае, если Контракт заключается по результатам проведения конкурса, с указанием даты и номера;
протокол аукциона в случае, если Контракт заключается по результатам проведения аукциона, с указанием даты и номера;
протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок в случае, если Контракт заключается по результатам проведения запроса котировок, с указанием даты и номера;
решение Государственного заказчика о размещении заказа у единственного Подрядчика (Исполнителя) с указанием даты и номера.
Статья 1. Предмет Контракта
В пункте 1.1 на месте прочерка вносится наименование выполняемых работ (оказываемых услуг).
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
В пункте 2.1 на месте прочерка вносятся общая стоимость всех выполняемых работ (оказываемых услуг) по Контракту в рублях и копейках, включая затраты, издержки и иные расходы Подрядчика (Исполнителя), связанные с исполнением Контракта, а также сумма НДС. Указывается применимая в конкретном случае ставка НДС (10%, 18% или иная в соответствии с действующим на момент заключения Контракта законодательством), и выделяется сумма налога в рублях и копейках или в соответствующей валюте, если цена контракта формируется в иностранной валюте.
Пункт 2.4. является обязательным для включения в проект контракта, поскольку в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения Контракта.
В пункте 2.6 может быть предусмотрена предоплата (аванс). В этом случае указывается размер аванса в процентном отношении от цены Контракта. При этом срок и порядок перечисления авансового платежа, указанные в пункте 2.6, изменяться не могут. В случае поэтапного выполнения (оказания) и сдачи результатов работ (услуг) могут быть предусмотрены авансовые платежи по каждому этапу выполнения работ (оказания услуг). В этом случае должен быть указан порядок выплаты аванса Государственным заказчиком на каждом этапе выполнения работ (оказания услуг).
Статья 3. Сроки поставки.
В данном пункте Государственным заказчиком указывается срок исполнения обязательств, предложенный участником размещения заказа, с которым заключается настоящий Контракт, в заявке на участие в конкурсе (аукционе), котировочной заявке, либо установленный государственным заказчиком в конкурсной документации, документации об аукционе, запросе котировок.
Статья 6. Гарантии
В пункте 6.2 указывается срок гарантии в зависимости от вида выполненных работ (оказанных услуг).
Статья 7. Ответственность Сторон
С целью расширения практики использования заказчиками механизма штрафных санкций, в проектах государственных контрактов должна быть предусмотрена обязанность Государственного заказчика (а не право) применять штрафные санкции за просрочку и (или) ненадлежащее исполнение обязательств.
Статья 8. Порядок расторжения Контракта
В подпунктах 8.2.7, 8.2.8 Государственный заказчик вправе внести основания для расторжения Контракта по своему усмотрению при условии их соответствия нормам гражданского законодательства.
Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" обеспечение исполнения Контракта должно быть представлено участником размещения заказа, с которым заключается соответствующий Контракт, еще до подписания Контракта, при этом вид обеспечения из тех, что допускаются законом (безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по Контракту, передача Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), участник выбирает сам. Таким образом, варианты, выделенные в тексте статьи 8 заглавными буквами, должны указываться в зависимости от формы обеспечения исполнения Контракта, предоставляемого Поставщиком в каждом конкретном случае, при этом требования к каждому из видов обеспечения и общие требования указаны в тексте, который не должен изменяться.
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "Статья 9" настоящего Контракта
Наличие данного раздела обязательно.
- при предоставлении обеспечения исполнения Контракта путем перевода денежных средств, в пункте 8.1 должен быть указан специальный банковский счет Государственного заказчика, на который такие средства должны переводиться;
- при предоставлении обеспечения исполнения Контракта путем Договора страхования ответственности Поставщика, в пункте 8.1 указываются реквизиты этого Договора и страховой компании, сумма, на которую осуществляется страхование ответственности, страховые случаи предусмотренные Договором страхования;
- при предоставлении обеспечения исполнения Контракта путем Безотзывной банковской гарантии, в пункте 8.1 указываются ее реквизиты, сумма на которую она выдана и срок ее действия.
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "пункт 9.1 статьи 9"
Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контракта.
В данном пункте Государственным заказчиком указывается дата, которая определяется исходя из плановой даты завершения действия Контракта в соответствии с условиями Контракта с учетом сроков исполнения обязательств обеими Сторонами (даты указанной в пункте 3.3. Контракта, а также периода времени, в течение которого производится приемка выполненных работ (оказанных услуг) (статья 4. Контракта), и периода времени, в течение которого производится оплата по Контракту (пункт 2.12. Контракта)).
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "пункт 2.12. Контракта" следует читать "пункт 2.2. Контракта"
Истечение указанного в пункте 12.1 срока действия не влечет прекращения обязательств сторон по Контракту.
В случае, если государственным заказчиком включено условие о том, что окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту, с истечением указанной даты отношения сторон по Контракту прекращаются. Данное условие целесообразно предусматривать в тех государственных контрактах, по которым с наступлением определенной даты исполнение Подрядчиком (Исполнителем) своих обязательств становится неактуальным для государственного заказчика.
Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
В статье 14 указываются юридические и фактические адреса, банковские реквизиты, номера телефонов, факсов, электронные адреса Государственного заказчика и Подрядчика (Исполнителя).
-
Приложение 1. Cметная документация
-
Приложение 2. Календарный план (график выполнения работ (оказания услуг)
-
Приложение 3. Акта сдачи-приемки работ (услуг)
|
<< Приложение 4. Форма акта приемки-передачи товаров |
Приложение 1. >> Cметная документация |
|
|
Содержание Приказ Департамента г. Москвы по конкурентной политике от 9 июля 2009 г. N 70-01-92/9 "Об утверждении примерных форм... |