Определение Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 октября 2014 г. N 11АП-12987/14

город Самара

14 октября 2014 г.

Дело N А55-7765/2014

Резолютивная часть определения объявлена 07 октября 2014 года.

Определение в полном объёме изготовлено 14 октября 2014 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Туркина К.К.,

судей Липкинд Е.Я., Кузнецова С.А.,

при ведении протокола судебного заседания Баклановой Е.О.,

рассмотрев в судебном заседании дело по апелляционной жалобе общества с ограниченной ответственностью "Терра" на решение Арбитражного суда Самарской области от 17 июля 2014 года по делу N А55-7765/2014 (судья Балькина Л.С.),

по иску Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области (ИНН 6315800523) г. Самара,

к обществу с ограниченной ответственностью "Терра" (ИНН 6318166129) г. Самара,

о взыскании 3 694 205 руб. 06 коп.,

с участием:

от истца - не явились, извещены надлежащим образом,

от ответчика - не явились, извещены надлежащим образом,

УСТАНОВИЛ:

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Терра" о взыскании 3 694 205 руб. 06 коп. пени за нарушение срока сдачи работ по государственному контракту от 25.08.2011 N 29-1/7.

Решением суда первой инстанции от 17 июля 2014 года исковые требования удовлетворены частично.

С общества с ограниченной ответственностью "Терра" постановлено взыскать в пользу Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области 808 372 руб. суммы пени.

В остальной части в иске отказано.

При неисполнении решения суда с общества с ограниченной ответственностью "Терра" постановлено взыскать в пользу Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на всю взысканную в пользу истца по настоящему судебному акту денежную сумму, исходя из ставки рефинансирования Банка России в размере 8,25% годовых, с момента вступления решения суда в законную силу и до его фактического исполнения.

С общества с ограниченной ответственностью "Терра" постановлено взыскать в доход бюджета Российской Федерации государственную пошлину в сумме 19 167 руб. 44 коп.

Не согласившись с принятым судебным актом, общество с ограниченной ответственностью "Терра" обратилось в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение Арбитражного суда Самарской области от 17 июля 2014 года, принять по делу новый судебный акт.

В качестве доводов апелляционной жалобы ее заявитель ссылается на нарушение судом норм материального права и неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела.

В апелляционной жалобе заявитель указывает на то, что вины подрядчика в пропуске срока выполнения работ нет, а невыполнение контракта вызвано бездействиями самого заказчика и иными обстоятельствами, о которых ответчик предупреждал заказчика.

Стороны, извещенные надлежащим образом о месте и времени судебного заседания, явку представителей в суд не обеспечили.

Суд, руководствуясь статьями 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассматривает дело и апелляционную жалобу в отсутствии истца, ответчика и третьего лица.

В канцелярию Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда 11 октября 2014 года от общества с ограниченной ответственностью "Терра" поступил отказ от апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Самарской области от 17 июля 2014 года по делу N А55-7765/2014.

Изучив материалы дела, учитывая, что отказ от жалоб не противоречат закону и не нарушают прав и законных интересов других лиц, арбитражный апелляционный суд удовлетворяет заявленное ходатайство и принимает отказ от апелляционной жалобы.

Согласно статье 265 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отказ от апелляционной жалобы, принятый судом, влечет прекращение производства по апелляционной жалобе.

В соответствии со ст. 333.40 НК РФ государственная пошлина по апелляционной жалобе подлежит возврату плательщику.

Руководствуясь статьями 49, 184, 185, частью 1 статьи 265 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Принять отказ общества с ограниченной ответственностью "Терра" от апелляционной жалобы.

2. Производство по апелляционной жалобе общества с ограниченной ответственностью "Терра" на решение Арбитражного суда Самарской области от 17 июля 2014 года по делу N А55-7765/2014 прекратить.

3. Разъяснить заявителю апелляционной жалобы, что в соответствии с частью 5 статьи 265 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторное обращение того же лица по тем же основаниям в арбитражный суд с апелляционной жалобой не допускается.

4. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Терра" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 000 руб. уплаченную по платежному поручению от N 281 от 11.08.2014.

Определение вступает в силу со дня его принятия и может быть обжаловано месячный срок в Арбитражный суд Поволжского округа.

Председательствующий

К.К. Туркин

Судьи

Е.Я. Липкинд С.А. Кузнецов