Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 15 декабря 2015 г. N 06АП-6284/15

г. Хабаровск

15 декабря 2015 г.

А73-10007/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 10 декабря 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 15 декабря 2015 года.

Шестой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Иноземцева И.В.

судей Дроздовой В.Г., Пичининой И.Е.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Бутенко А.А.

при участии в заседании:

от Общества с ограниченной ответственностью "Спецэнергоремонт": Луцай Е.И., представитель по доверенности от 01.11.2015;

от Открытого акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть": Шпакова Е.Д., представитель по доверенности от 15.12.2014;

от Общества с ограниченной ответственностью "РН-Комсомольский НПЗ": Шпакова Е.Д., представитель по доверенности от 01.01.2015 N 3;

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Открытого акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть", Общества с ограниченной ответственностью "РН-Комсомольский НПЗ"

на решение от 28.09.2015

по делу N А73-10007/2015

Арбитражного суда Хабаровского края

принятое судьей Л.А. Збарацкой

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Спецэнергоремонт"

к Открытому акционерному обществу "Нефтяная компания "Роснефть"

о взыскании 7 457 558,70 руб.

третьи лица Общество с ограниченной ответственностью "РН-Комсомольский НПЗ"

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Спецэнергоремонт" (ОГРН 1052740230817, ИНН 2703031253, место нахождения: 681005, Хабаровский край, г. Комсомольск- на-Амуре, Северное шоссе, дом 10, корпус 3, далее- ООО "Спецэнергоремонт", истец) обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Открытому акционерному обществу "Нефтяная компания "Роснефть" (ОГРН 1027700043502, ИНН 7706107510, место нахождения: 115035, г. Москва, Софийская Набережная, дом 26/1, далее- ОАО "НК "Роснефть", ответчик) о взыскании задолженности по договору от 01.02.2012 N 1 в сумме 7 457 558,70 руб.

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 27.07.2015 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Общество с ограниченной ответственностью "РН-Комсомольский НПЗ" (ОГРН 1052740255358, ИНН 2703032881, место нахождения: 681007, Хабаровский

край, г. Комсомольск-на-Амуре, улица Ленинградская, 115, далее- ООО "РН-Комсомольский НПЗ", третье лицо).

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 28.09.2015 иск удовлетворен.

Не согласившись с решением суда, ОАО "НК "Роснефть" и ООО "РН-Комсомольский НПЗ" обратились в Шестой арбитражный апелляционный суд с жалобами, в которых просят его отменить и принять новый судебный акт об отказе в иске.

В обоснование жалоб приводят доводы об изменении сторонами графика выполнения работ дополнительным соглашением N 17 от 31.07.2014, которым предусмотрено выполнение работ по 10 этапам. Работы по 8,9,10 этапам на сумму 16 700 740 руб. истцом сданы не были. Акт на сумму 7 457 558,70 руб. содержит наименование о выполнении работ по 8 этапу, который фактически не выполнен, и направление указанного акта не было обусловлено целью сдачи работ.

Согласно позиции ответчика и третьего лица, поскольку акты по 1-7 этапам были подписаны сторонами без разногласий к стоимости работ, в акте сверки по состоянию на 31.10.2014 истец подтвердил отсутствие задолженности ответчика по оплате работ и наличие своей задолженности перед ООО "НК Роснефть" в сумме 441 334,84 руб., истребование задолженности в рамках данного иска является необоснованным. При этом, соглашения относительно изменения цены договора в связи с применением к работам коэффициентов стесненности 1,25 и 2,3 стороны не заключали.

ООО "Спецэнергоремонт" представило отзыв на апелляционные жалобы, в котором не согласилось с ними, указав, что корректировка стоимости работ произведена им на основании нового объектно-сметного расчета, направленного ему ответчиком письмом N 18/8770 от 23.06.2014. Неоплата разницы в стоимости выполненных работ являлось предметом судебного разбирательства.

Определениями от 30.10.2015 апелляционные жалобы приняты к производству, дело к судебному разбирательству назначено на 10.12.2015 на 11 часов 00 минут, информация об этом размещена на сайте арбитражного суда в сети Интернет.

В судебном заседании представитель ООО "НК "Роснефть" и ООО "РН-Комсомольский НПЗ" настаивала на доводах жалобы и отмене решения суда с принятием нового судебного акта об отказе в иске.

Представитель ООО "Спецэнергоремонт" просил решение суда оставить без изменения, апелляционные жалобы- без удовлетворения.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.

Как следует из материалов дела и установлено судом, 01.02.2012 между ООО "РН- Комсомольский НПЗ" (заказчик) и ООО "Спецэнергоремонт" (подрядчик) заключен договор N 1, в соответствии с условиями которого подрядчик принял обязательства выполнить строительно-монтажные работы, индивидуальные испытания оборудования "в холостую" на объекте: Модернизация оборудования насосной светлых нефтепродуктов тит. 1106 (инв, N 100071991)", находящемся в г. Комсомольске-на-Амуре, ООО "РН- Комсомольский НПЗ", ул. Ленинградская, 115, в сроки с мая 2012 по июль 2012 (далее- договор).

На момент подписания договора стоимость договора в соответствии с протоколом соглашения о договорной цене составляла 67 897 149,80 руб. расчет договорной цены с разбивкой на этапы прилагался к договору (приложение N 2) (пункт 3.1 договора).

В соответствии с пунктом 3.4 договора, стоимость выполненных работ оплачивается заказчиком подрядчику по единичным расценкам по законченному этапу строительства, определённому согласно графика производства работ (приложение N 4).

Дополнительным соглашением N 8 от 31.10.2013 стороны согласовали новый протокол соглашения о договорной цене (приложение N 1), которая составила 84 961 557,60 руб., а также в новой редакции Расчет договорной цены с разбивкой на этапы (приложениеN 2), разделительную ведомость поставки ТМЦ" (приложение N 3), график производства работ ( приложение N 4), график сдачи-приемки работ (приложениеN 5), техническое задание, распространив действие данного соглашения на отношения сторон, возникшие с 01.02.2012.

Дополнительным соглашением N 10 от 31.01.2014 стороны изменили Приложения N N 2-5 к договору, N 12 от 28.02.2014 -стоимость работ, которая составила 84 880 661,46 руб., а также приложения N N 1-5 к договору, распространив их действие на отношения сторон, возникшие с 01.02.2012.

31.03.2014 между ООО "РН-Комсомольский НПЗ", ОАО "НК "Роснефть", ООО "Спецэнергоремонт" заключено соглашение о перемене лиц в обязательстве, в соответствии с которым ООО "РН- Комсомольский НПЗ" передало, а преемник ОАО "НК "Роснефть" приняло на себя в полном объеме права и обязанности ООО "РН- Комсомольский НПЗ" по договору от 01.02.2012 N 1, заключенному между ООО "Спецэнергоремонт" и ООО "РН-Комсомольский НПЗ".

В пункте 3 соглашения стороны подтвердили, что обязательства ООО "РН- Комсомольский НПЗ" перед ООО "Спецэнергоремонт" выполнены на сумму 62 138 701,77 руб., а ООО "Спецэнергоремонт" перед ООО "РН- Комсомольский НПЗ" на сумму 65 016 911,25 руб.

Дополнительным соглашением N 15 от 30.06.2014 внесены изменения в протокол соглашения о договорной цене, которая составила 84 794 641,55 руб., а также в новой редакции изложены приложения N N 1,4,5 к договору. Действие соглашения распространено на отношения сторон, возникшие с 28.02.2014.

Согласно приложению N 2 к договору в редакции дополнительного соглашения N 17 от 31.07.2014, выполнение работ разбито на 10 этапов, сроки выполнения работ установлены с июля 2013 по октябрь 2014.

В подтверждение факта выполнения работ по договору истец представил акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 N 1/07 от 31.07.2013 на сумму 48 423 939,71 руб. (1 этап), N 1/08 от 31.08.2013 (2 этап) на сумму 2 318 121,80 руб., N 1/12 от 20.12.2013 (3 этап) на сумму 1 884 204,74 руб., N 01/01 от 31.01.2014 (4 этап) на сумму 5 893 207,86 руб., N 01/03 от 31.01.2014 (5 этап) на сумму 6 497 437,19 руб., N 01/06 от 30.06.2014 (6 этап) на сумму 108 959,19 руб., N 01/07 от 31.07.2014 (7 этап) на сумму 2 968 031,11 руб., всего на сумму 68 093 901,55 руб.

Указанные акты подписаны без возражений к объемам, стоимости работ, и оплачены, что не оспаривается.

По состоянию на 31.10.2014 сторонами спора подписан акт сверки взаимных расчетов, согласно которому задолженность ООО "Спецэнергоремонт" в пользу ОАО "НК "Роснефть" составила 441 334,84 руб.

20.10.2014 (исх. 369), 11.11.2014 в адрес ООО "Комсомольский НПЗ" направлены для подписания акт КС-2 N 01/10 от 31.10.2014 на сумму 7 457 558,70 руб. (письмо от 06.11.2014 исх. 379), которые к рассмотрению не приняты.

18.07.2015 почтовым отправлением в адрес ОАО "НК "Роснефть" направлена претензия об оплате задолженности в сумме 7 457 558,70 руб., возникшей в связи с корректировкой проектно-сметной документацией (письмо от 17.07.2015 исх. N 108), оставленная заказчиком без удовлетворения, что явилось основанием для обращения ООО "Спецэнергоремонт" в Арбитражный суд Хабаровского края с настоящим иском.

Изучив материалы дела, проверив обоснованность доводов, изложенных в жалобах и отзыве на нее, выслушав позицию представителей сторон, апелляционный суд приходит к следующим выводам.

По договору строительного подряда основным обязательством подрядчика является строительство по заданию другой стороны (заказчика) определенного объекта либо выполнение иных строительных работ, а также передача результата работ заказчику, а заказчика- создание подрядчику необходимых условий для выполнения работ, приемка их результата и уплата обусловленной цены (часть 1 статьи 740 ГК РФ).

По правилам, предусмотренным в части 1 статьи 746 ГК РФ, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В ходе оценки представленных сторонами в материалы дела документов в обоснование иска и возражений на него, судом апелляционной инстанции установлено, что в связи с заключением сторонами 01.02.2012 договора подряда N 1, в период с июля 2013 по июль 2014 истцом выполнены и сданы заказчику работы на сумму 68 093 901,55 руб., что нашло подтверждение подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ, которые оплачены в полном объеме.

Как следует из доводов иска, пояснений истца, спор возник в связи с направлением в его адрес 23.06.2014 новой сметной документации по объекту "МОНС-1830-11.Модернизация оборудования насосной светлых нефтепродуктов", содержащей коэффициенты на работы, выполняемые в стесненных условиях внутри помещений насосной 2,3, и вне здания 1,25.

Рассматривая спор, суд первой инстанции пришел к выводу, что поскольку заказчиком согласован объектно-сметный расчет с применением вышеуказанных коэффициентов, требование о взыскании основного долга в размере 7 457 558,70 руб., в основу которого положено указанное письмо от 23.06.2014, а также подписанный в одностороннем порядке акт о приемке выполненных работ N 01/10 от 31.10.2014, являются правомерными.

Вместе с тем, указанный вывод суда первой инстанции сделан без учета следующих обстоятельств и норм материального права.

Из материалов дела следует, что 23.06.2014 (исх.18/8770) ООО "РН Комсомольский НПЗ" в адрес ООО "Спецэнергоремонт" в производство работ направлена сметная документация по объекту.

После получения указанной документации, истец 25.06.2014 (исх. N 276) в адрес ООО "РН Комсомольский -НПЗ" направил новый расчет стоимости работ на сумму 105 169 577 руб., а также новую откорректированную разделительную ведомость поставки ТМЦ, просил их проверить, утвердить и разрешить откорректировать договор N 1 от 01.02.2012.

Сведений о том, что в договор были внесены изменения согласно указанного предложения истца, материалы дела не содержат.

При этом, 31.03.2014 к договору подписано соглашение о перемене лиц в обязательстве, с указанной даты права и обязанности заказчика по договору подряда N 1 от 01.02.2012 перешли к ООО "НК "Роснефть".

ООО "РН Комсомольский НПЗ" стороной по договору не является, а потому, направление указанным обществом в адрес подрядной организации сметных расчетов, предусматривающих иные коэффициенты, не свидетельствует об установлении по договору новой цены в связи с их применением.

В соответствии с частью 1 статьи 450 ГК РФ, изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное (статья 452 ГК РФ).

По правилам, предусмотренным в статье 425 ГК РФ, договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора.

Как предусмотрено в пунктах 3.5, 3.9 договора, стоимость работ не является твердой и может быть изменена в соответствии с корректировками проектно-сметной документации и на основании изменений, внесенных в Техническое задание (приложение N 9). Изменение стоимости договора производится только путем подписания дополнительного соглашения к договору сторонами.

Последнее соглашение об изменении цены договора было подписано 30.06.2014 (дополнительное соглашение N 15), согласно которому стоимость работ по договору с 28.02.2014 составила 84 794 641,55 руб. (стоимость работ уменьшена по сравнению с ранее установленной ценой по дополнительному соглашению N 13).

При этом, данное соглашение было подписано после направления ООО "РН Комсомольский -НПЗ" истцу 23.06.2014 новых сметных расчетов.

За период июнь-июль 2014 заказчиком и подрядчиком без возражений к стоимости также были подписаны акты о приемке выполненных работ.

Согласно расчета договорной цены (приложение N 2 к дополнительному соглашению N 15), выполнение работ разбито на 10 этапов. Всего стоимость работ составляла 84 794 641,55 руб.

Результат работ с 1 по 7 этап сдан заказчику по актам, подписанным в период с июля 2013 по июль 2014 на сумму 68 093 901,55 руб. Вопрос о выполнении работ с 8 по 10 этап предметом рассмотрения не является, что также подтвердил истец в отзыве на апелляционную жалобу.

Фактически, истцом в одностороннем порядке осуществлен перерасчет стоимости выполненных им ранее работ, что требованиям части 1 статьи 746, части 1 статьи 450, статьям 452,425 ГК РФ не соответствует.

Как предусмотрено в части 4 статьи 753 ГК РФ, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В данном случае, направление в адрес заказчика акта N 01/10 от 31.10.2014 на истребуемую сумму не преследовало цель осуществить сдачу выполненных работ, о чем указывал истец в сопроводительной документации, а потому, указанный акт не может рассматриваться судом в качестве доказательства наличия задолженности на указанную в нем сумму.

Таким образом, поскольку в установленном законом и договором порядке ООО "НК "Роснефть" не было согласовано изменение стоимости ранее выполненных работ, оснований для взыскания 7 457 558,70 руб. не имеется.

В связи с несоответствием выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела и неправильным применением норм материального права, решение Арбитражного суда Хабаровского края от 28.09.2015 подлежит отмене с принятием нового судебного акта об отказе в иске (пункты 3,4 части 1 статьи 270 АПК РФ).

Судебные расходы в соответствии со статьей 110 АПК РФ возлагаются на истца, как на проигравшую сторону.

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение от 28.09.2015 по делу N А73-10007/2015 Арбитражного суда Хабаровского края отменить, в удовлетворении иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Спецэнергоремонт" (ОГРН 1052740230817) в пользу Открытого акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" (ОГРН 1027700043502) судебные расходы по оплате госпошлины по апелляционной жалобе 3 000 руб.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Спецэнергоремонт" (ОГРН 1052740230817) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "РН-Комсомольский НПЗ" (ОГРН 1052740255358) судебные расходы по оплате госпошлины по апелляционной жалобе 3 000 руб.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Спецэнергоремонт" (ОГРН 1052740230817) в доход федерального бюджета госпошлину по иску 60 288 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в установленном законом порядке.

Председательствующий

И.В. Иноземцев

Судьи

В.Г. Дроздова И.Е. Пичинина