Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 апреля 2016 г. N 17АП-14829/14

г. Пермь

01 апреля 2016 г.

Дело N А60-21728/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 31 марта 2016 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 01 апреля 2016 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Гребенкиной Н.А.,

судей Григорьевой Н.П., Муталлиевой И.О.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мастель Я.И.,

при участии:

от истца - ОАО "Электросетьстрой": не явились;

от ответчика - ООО "ЭСК "Энергомост": Калинченко О.Л. по доверенности от 11.01.2016;

(лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда),

рассмотрел в судебном заседании вопрос о принятии дополнительного постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда

по делу N А60-21728/2014

по иску ОАО "Электросетьстрой" (ОГРН 1023801750895, ИНН 3812011178)

к ООО "ЭСК "Энергомост" (ОГРН 1086671000020, ИНН 6671249389)

о взыскании задолженности, неустойки по договору подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами,

по встречному иску ООО "ЭСК "Энергомост"

к ОАО "Электросетьстрой"

о взыскании неотработанного аванса, неустойки,

установил:

Открытое акционерное общество "Электросетьстрой" (далее - ОАО "Электросетьстрой", истец по первоначальному иску) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ЭСК "Энергомост" (далее - ООО "ЭСК "Энергомост", ответчик по первоначальному иску) о взыскании 445 168 889 руб. 89 коп. задолженности по оплате стоимости работ, выполненных в рамках договора от 18.02.2011 N 989, 16 424 097 руб. процентов, начисленных на основании статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, 25 830 625 руб. неустойки, начисленной на основании пункта 18.1 договора, 28 786 486 руб. неоплаченной суммы по пункту 5.3 договора, 2 955 861 руб. неустойки, начисленной на основании пункта 18.1 договора.

Судом первой инстанции принято встречное исковое заявление ООО "ЭСК "Энергомост" о взыскании с ОАО "Электросетьстрой" 35 671 146 руб. 45 коп. суммы неосвоенного аванса, перечисленного в рамках договора от 18.02.2011 N 989, а также 1 392 534 270 руб. неустойки, начисленной на основании абзаца 2 пункта 18.2 договора за период с 01.11.2012 по 31.07.2014.

Истец по первоначальному иску в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования, просил взыскать с ответчика 445 168 889 руб. задолженности по оплате стоимости работ, выполненных в рамках договора, 15 860 938 руб. процентов, начисленных на основании статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за период с 01.01.2014 по 31.07.2014, 24 949 426 руб. неустойки, начисленной на основании пункта 18.1 договора, 2 955 861 руб. неустойки, начисленной на основании пункта 18.1 договора (просрочка в оплате 3 % от стоимости выполненных работ, не оплаченных текущими платежами), 1 970 573 руб. 87 коп. неустойки, начисленной на основании пункта 18.1 договора за просрочку в оплате 2 % от стоимости выполненных работ, не оплаченных текущими платежами.

ООО "ЭСК "Энергомост" в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации также уточнил встречные исковые требования, просил взыскать с ОАО "Электросетьстрой" неотработанный аванс в размере 6 046 665 руб. 95 коп. и сумму неустойки в размере 613 090 306 руб. 80 коп. на основании абзаца 2 пункта 18.2 договора за период с 01.11.2012 по 31.07.2014.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 10.09.2014 исковые требования по первоначальному иску удовлетворены частично. С ООО "ЭСК "Энергомост" в пользу ОАО "Электросетьстрой" взыскано 475 967 757 руб. 44 коп., в том числе: долг в размере 445 168 889 руб., неустойка в сумме 14 937 930 руб. 44 коп., проценты в сумме 15 860 938 руб., а также в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска, денежные средства в размере 200 000 руб. В остальной части в удовлетворении первоначального иска отказано. С ООО "ЭСК "Энергомост" в пользу ОАО "Электросетьстрой" взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами на взысканную сумму в размере 476 167 757 руб. 44 коп. по учетной ставке (ставке рефинансирования) Центрального банка Российской Федерации, действующей на день вынесения решения суда, в размере 8,25 % годовых с момента вступления в силу решения и до полной уплаты взысканной суммы. В удовлетворении встречного иска отказано.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.12.2014 решение арбитражного суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 10.03.2015 решение по данному делу и постановление суда апелляционной инстанции отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

При новом рассмотрении дела истец по первоначальному иску в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования, просил взыскать с ответчика 442 010 775 руб. задолженности по оплате стоимости работ, выполненных в рамках договора, 51 191 265 руб. 16 коп. процентов, начисленных на основании статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за период с 01.01.2014 по 25.10.2015, 63 606 729 руб. неустойки, начисленной на основании пункта 18.1 договора, 10 258 575 руб. 44 коп. неустойки, начисленной на основании пункта 18.1 договора (просрочка в оплате 3 % от стоимости выполненных работ, не оплаченных текущими платежами) за период с 12.02.2014 по 21.04.2015, 6 839 050 руб. 49 коп. неустойки, начисленной на основании пункта 18.1 договора за просрочку в оплате 2 % от стоимости выполненных работ, не оплаченных текущими платежами) за период с 12.02.2014 по 21.04.2015.

Решением суда первой инстанции от 04.11.2015 исковые требования по первоначальному иску удовлетворены частично. Суд взыскал с ООО "ЭСК "Энергомост" в пользу ОАО "Электросетьстрой" 29 033 192 руб. 53 коп., в том числе: долг в размере 15 776 298 руб. 94 коп., неустойку в сумме 13 256 893 руб. 59 коп., а также в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска, денежные средства в размере 10 262 руб. В остальной части в удовлетворении исковых требований отказано. Встречные исковые требования удовлетворены частично. Суд взыскал с ОАО "Электросетьстрой" в пользу ООО "ЭСК "Энергомост" неустойку в размере 13 256 893 руб. 59 коп., а также в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска, денежные средства в размере 2 000 руб., в возмещение расходов на судебную экспертизу 132 816 руб.75 коп. В остальной части в удовлетворении исковых требований отказано. В результате произведенного судом зачета первоначальных и встречных требований с ООО "ЭСК "Энергомост" в пользу ОАО "Электросетьстрой" взыскано 15 651 744 руб. 19 коп.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2016 решение Арбитражного суда Свердловской области от 04 ноября 2015 года по делу N А60-21728/2014 изменено, резолютивная часть решения изложена в следующей редакции:

"1. Исковые требования по первоначальному иску удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЭСК "Энергомост" (ОГРН 1086671000020, ИНН 6671249389) в пользу открытого акционерного общества "Электросетьстрой" (ОГРН 1023801750895, ИНН 3812011178) 290 914 566 (двести девяносто миллионов девятьсот четырнадцать тысяч пятьсот шестьдесят шесть) руб. 71 коп., в том числе: долг в размере 277 657 673 (двести семьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят три) руб. 12 коп. и неустойку в размере 13 256 893 (тринадцать миллионов двести пятьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто три) руб. 59 коп., а также в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска денежные средства в размере 101 380 (сто одна тысяча триста восемьдесят) руб. 50 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

2. Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с открытого акционерного общества "Электросетьстрой" (ОГРН 1023801750895, ИНН 3812011178) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЭСК "Энергомост" (ОГРН 1086671000020, ИНН 6671249389) неустойку в размере 13 256 893 (тринадцать миллионов двести пятьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто три) руб. 59 коп., а также в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска денежные средства в размере 4 282 (четыре тысячи двести восемьдесят два) руб. 38 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

3. Произвести зачет первоначальных и встречных исковых требований.

В результате произведенного зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЭСК "Энергомост" (ОГРН 1086671000020, ИНН 6671249389) в пользу открытого акционерного общества "Электросетьстрой" (ОГРН 1023801750895, ИНН 3812011178) 277 754 771 (двести семьдесят семь миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят один) руб. 24 коп.".

Суд апелляционной инстанции также указал в постановлении на взыскание с ООО "ЭСК "Энергомост" в пользу ОАО "Электросетьстрой" 3 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче апелляционной жалобы.

Вместе с тем при принятии постановления судом апелляционной инстанции не разрешен вопрос о распределении судебных издержек, понесенных в связи с производством по делу судебной экспертизы.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, принявший решение, до вступления этого решения в законную силу по своей инициативе или по заявлению лица, участвующего в деле, вправе принять дополнительное решение в случае, если судом не разрешен вопрос о судебных расходах.

Материалами дела подтверждается, что перечисленные обществом "ЭСК "Энергомост" на депозитный счет Арбитражного суда Свердловской области денежные средства за проведение экспертизы в размере 140 000 руб. (платежные поручения от 04.06.2015 N 345 на сумму 40 000 руб. и от 05.06.2015 N 360 на сумму 100 000 руб.) определением Арбитражного суда Свердловской области от 05.11.2015 перечислены с депозитного счета суда экспертной организации.

В порядке распределения указанных судебных расходов на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с ОАО "Электросетьстрой" следует взыскать в пользу ООО "ЭСК "Энергомост" в возмещение расходов на судебную экспертизу денежные средства в размере 69 033 руб. 65 коп., пропорционально удовлетворенным исковым требованиям ОАО "Электросетьстрой" по первоначальному иску.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 258, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Взыскать с открытого акционерного общества "Электросетьстрой" (ОГРН 1023801750895, ИНН 3812011178) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЭСК "Энергомост" (ОГРН 1086671000020, ИНН 6671249389) в возмещение расходов на судебную экспертизу денежные средства в размере 69 033 (шестьдесят девять тысяч тридцать три) руб. 65 коп.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий

Н.А. Гребенкина

Судьи

Н.П. Григорьева И.О. Муталлиева