Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 1 июля 2016 г. N 09АП-25851/16

г. Москва

01 июля 2016 г.

Дело N А40-237116/15

Резолютивная часть постановления объявлена 28 июня 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 01 июля 2016 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Б. Чепик

судей В.Я. Гончаров, А.Л. Фриев

при ведении протокола секретарем судебного заседания Музаевой Л.К.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "СК "Электромонтажпроект"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 12.04.2016 г. по делу N А40-237116/15, принятое судьей Васильевой И.А. (шифр судьи 50-1950)

по иску ООО "Электролинейщик" (127006, г. Москва, пре. Воротниковский, 12, стр.2, ОГРН 1127747093242, ИНН 7710924641)

к ООО "Строительная компания "Электромонтажпроект" (140185, Московская обл., г. Жуковский, ул. Мясищева, д. 1, ОГРН 1077760816363, ИНН 7723629890)

о взыскании 5 920 428,62 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца: Пичугина И.Н. по доверенности от 20.11.2015 г.,

от ответчика: не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

ООО "Электролинейщик" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "Строительная компания "Электромонтажпроект" о взыскании 5 073 361 руб. 91 коп., 495 479 руб. 66 коп. неустойки.

Решением суда от 12.04.2016 г. исковые требования удовлетворены.

Ответчик, не согласившись с доводами суда, обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить, в иске отказать.

Указал, что работы выполнены не в полном объеме; не была передана исполнительная документация; не выставлен счет на оплату.

В судебное заседание представитель ответчика для поддержания доводов апелляционной жалобы не явился. Дело рассмотрено на основании ст.ст. 123 и 156 АПК РФ.

Представитель истца поддержал решение суда и, полагая доводы апелляционной жалобы необоснованными, просил отказать в ее удовлетворении. Представил отзыв на жалобу.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст. ст. 266 и 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, выслушав объяснение представителя истца, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что основания для отмены или изменения решения суда от 12.04.2016 г. отсутствуют исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, ованиям, 01.12.2013 г. между истцом (Субподрядчиком) и ответчиком (Подрядчиком) был заключен Договор N 153/ЮС/13/Э-с, согласно которому Субподрядчик принял на себя обязательства по выполнению и сдаче Подрядчику комплекса работ по строительству ПИР, СМР, ПНР, поставка материалов и оборудования по титулу: "Строительство СПТ- 16-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.44 ПС N687 "Летово", в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-он, с.о. Сосенский, д. Бачурино", для нужд ЮЭС - филиала ОАО "МОЭСК".

Стоимость работ составила 1 233 480 руб. 02 коп.

17.11.2014 г. между сторонами был подписаны акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 без каких-либо замечаний.

Согласно условиям п. 2.4.1. Договора, Подрядчик принял на себя обязательство оплатить работы Субподрядчика в следующем порядке:

- оплата выполненных проектных и изыскательных работ производится в срок не позднее 30 банковских дней с момента сдачи результатов работ и выставления соответствующего счета Субподрядчиком при условии, что Сторонами подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ;

- оплата выполненных строительно - монтажных и пусконаладочных работ производится в срок не позднее 30 банковских дней с момента сдачи результатов работ и выставления соответствующего счета Субподрядчика при условии, что Сторонами подписан Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме N КС-3.

Таким образом, срок оплаты работ Субподрядчика - не позднее 29.12.2014 г.

Данное обязательство Подрядчиком не исполнено, задолженность его перед истцом составила 413 231 руб. 50 коп.

Согласно условиям п. 8.6 Договора, Субподрядчик за нарушение Подрядчиком сроков платежей, установленных настоящим Договором, имеет право начислить и взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1 % от подлежащей оплате денежной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от общей стоимости работ.

Согласно расчету истца, неустойка составляет 61 674 руб. за период с 30.12.2014 г. по 23.11.2015 г.

10.06.2013 г. между сторонами был заключен Договор N 88ЮС/13/Э-СМР, согласно которому Субподрядчик (истец) принял на себя обязательства по выполнению и сдаче Подрядчику (ответчику) комплекса работ по строительству СМР, ПНР, поставка материалов и оборудования по титулу: "Реконструкция КТП-4406 (замена тр-ра), ПС N 494 "Десна", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-он, д. Расторопово" по адресу: МО, Ленинский р-он, д. Расторопово.

Стоимость работ Субподрядчика составила 376 444 руб. 23 коп.

Согласно условиям п. 2.4. Договора, Подрядчик принял на себя обязательство оплатить работы Субподрядчика в следующем порядке:

- оплата выполненных проектных изыскательных работ производится в срок не позднее 30 банковских дней с момента сдачи результатов работ и выставления соответствующего счета Субподрядчиком при условии, что Сторонами подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ;

- оплата выполненных строительно- монтажных и пусконаладочных работ производится в срок не позднее 30 банковских дней с момента сдачи результатов работ и выставления соответствующего счета Субподрядчика при условии, что Сторонами подписан Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме NКС-3. 06.03.2015 г. между Подрядчиком и Субподрядчиком подписаны акт о приеме выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Таким образом, ответчик обязан был оплатить работы Субподрядчика не позднее 27.04.2015 г.

Данное обязательство Подрядчиком не исполнено, задолженность его перед ООО "Электролинейщик" составила 23 524 руб. 52 коп.

Согласно условиям п. 8.6 Договора, Субподрядчик за нарушение Подрядчиком сроков платежей, установленных настоящим Договором, имеет право начислить и взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1 % от подлежащей оплате денежной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от общей стоимости работ.

Согласно расчету истца, неустойка составляет 18 822 руб. 21 коп. за период с 28.04.2015 г. по 23.11.2015 г.

02.12.2013 г. между сторонами был заключен Договор N 94 ЮС/13/Э-СМР, согласно которому Субподрядчик (истец) принял на себя обязательства по выполнению и сдаче Подрядчику комплекса работ по строительству СМР, ПНР, поставка материалов и оборудования по титулу: "Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПС N 677 "Теплый стан", в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, д. Румянцево", для нужд ЮЭС - филиала ОАО "МОЭСК".

Стоимость работ составила 474 303 руб. 56 коп.

17.11.2014 г. междусторонами были подписаны акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 без замечаний.

Согласно условиям п. 2.4. Договора, Подрядчик принял на себя обязательство оплатить работы Субподрядчика в следующем порядке:

- оплата выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ производится в срок не позднее 30 банковских дней с момента сдачи результатов работ и выставления соответствующего счета Субподрядчика при условии, что Сторонами подписан Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме NКС-3.

Таким образом, срок оплаты работ Субподрядчика - не позднее 29.12.2014 г.

Данное обязательство Подрядчиком не исполнено, задолженность его перед истцом составила 406 942 руб. 15 коп.

Согласно условиям п. 8.6 Договора, Субподрядчик за нарушение Подрядчиком сроков платежей, установленных настоящим Договором, имеет право начислить и взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1 % от подлежащей оплате денежной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от общей стоимости работ.

Согласно расчету истца, неустойка составляет 23 715 руб. 17 коп. за период с 30.12.2014 г. по 23.11.2015 г.

02.12.2013 г. между сторонами был заключен Договор N 97ЮС/13/Э-СМР, согласно которому Субподрядчик (истец) принял на себя обязательства по выполнению и сдаче Подрядчику комплекса работ по строительству СМР, ПНР, поставка материалов и оборудования по титулу: "Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф. 4 ПС N 494 "Десна", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, с.т. Русь", для нужд ЮЭС - филиала ОАО "МОЭСК".

Стоимость работ составила 1 313 569 руб. 43 коп.

11.12.2014 г. между сторонами были подписаны акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Согласно условиям п. 2.4.1. Договора, Подрядчик принял на себя обязательство оплатить работы Субподрядчика в следующем порядке:

- оплата выполненных строительно- монтажных и пусконаладочных работ производится в срок не позднее 30 банковских дней с момента сдачи результатов работ и выставления соответствующего счета Субподрядчика при условии, что Сторонами подписан Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме NКС-3.

Таким образом, срок оплаты работ - не позднее 02.02.2015 г.

Данное обязательство Подрядчиком не исполнено, задолженность его перед истцом составила 1 139 499 руб. 92 коп.

Согласно условиям п. 8.6 Договора, Субподрядчик за нарушение Подрядчиком сроков платежей, установленных настоящим Договором, имеет право начислить и взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1 % от подлежащей оплате денежной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от общей стоимости работ.

Согласно расчету истца, неустойка составляет 65 678 руб. 47 коп. за период с 03.02.2015 г. по 23.11.2015 г.

15.01.2014 г. между сторонами был заключен Договор N 148ЮС/13/Э-СМР, согласно которому Субподрядчик принял на себя обязательства по выполнению и сдаче Подрядчику комплекса работ по СМР, ПНР, поставка материалов и оборудования по титулу: "Строительство КТП-100-10-0,4 кВ (в габаритах на тр-р 250 кВа), отпайки ВЛЗ- 10 кВ от ф. 115 ПС N 677 "Теплый стан", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, д. Дудкино", для нужд ЮЭС - филиала ОАО "МОЭСК".

Стоимость работ составила 668 108 руб. 30 коп.

12.12.2014 г. между сторонами были подписаны акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Согласно условиям п. 2.4.1. Договора, Подрядчик принял на себя обязательство оплатить работы Субподрядчика в следующем порядке:

- оплата выполненных строительно- монтажных и пусконаладочных работ производится в срок не позднее 30 банковских дней с момента сдачи результатов работ и выставления соответствующего счета Субподрядчика при условии, что Сторонами подписан Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме NКС-3.

Таким образом, срок оплаты работ - не позднее 03.02.2015 г.

Данное обязательство Подрядчиком не исполнено, задолженность его перед истцом составила 79 163 руб. 79 коп.

Согласно условиям п. 8.6 Договора, Субподрядчик за нарушение Подрядчиком сроков платежей, установленных 5 настоящим Договором, имеет право начислить и взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1 % от подлежащей оплате денежной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от общей стоимости работ.

Согласно расчету истца, неустойка составляет 23 194 руб. 99 коп. за период с 04.02.2015 г. по 23.11.2015 г.

15.01.2014 г. между сторонами был заключен Договор N 149ЮС/13/Э-СМР, согласно которому Субподрядчик принял на себя обязательства по выполнению и сдаче Подрядчику комплекса работ по СМР, ПНР, поставка материалов и оборудования по титулу: "Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-4410, замена ввода, ПС N 494 "Десна", в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, д. Лаптево", для нужд ЮЭС - филиала ОАО "МОЭСК".

Стоимость работ составила 795 828 руб. 77 коп.

14.11.2014 г. и 12.12.2014 г. между сторонами были подписаны акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 без замечаний.

Согласно условиям п. 2.4.1. Договора, Подрядчик принял на себя обязательство оплатить работы Субподрядчика в следующем порядке:

- оплата выполненных строительно- монтажных и пусконаладочных работ производится в срок не позднее 30 банковских дней с момента сдачи результатов работ и выставления соответствующего счета Субподрядчика при условии, что Сторонами подписан Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме NКС-3.

Таким образом, срок оплаты работ - 627 531 руб. 79 коп. - не позднее 26.12.2014 г., 244 673 руб. 96 коп. - не позднее 03.02.2015 г.

Данное обязательство Подрядчиком не исполнено, задолженность его истцом составила 872 205 руб. 75 коп.

Согласно условиям п. 8.6 Договора, Субподрядчик за нарушение Подрядчиком сроков платежей, установленных настоящим Договором, имеет право начислить и взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1 % от подлежащей оплате денежной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от общей стоимости работ.

Согласно расчету истца, неустойка составляет 39 791 руб. 43 коп. за период с 27.12.2014 г. по 23.11.2015 г.

27.01.2014 г. между сторонами был заключен Договор N 155ЮС/13/ЭМП-с, согласно которому Субподрядчик (истец) принял на себя обязательства по выполнению и сдаче Подрядчику комплекса работ по строительству ПИР,СМР, ПНР, поставка материалов и оборудования по титулу: "Строительство КТП-250-0/0,4 кВ (в габаритах на тр-т 400 кВА), отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф. 44 ПС N 687 "Летово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, д. Бачурино", для нужд ЮЭС - филиала ОАО "МОЭСК".

Стоимость работ составила 2 716 712 руб. 84 коп.

12.12.2014 г., 15.04.2015 г., 15.05.2015 г., 30.09.2015 г. между сторонами были подписаны акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Согласно условиям п. 2.4.1. Договора, Подрядчик принял на себя обязательство оплатить работы Субподрядчика в следующем порядке:

- оплата выполненных проектных изыскательных работ производится в срок не позднее 30 банковских дней с момента сдачи результатов работ и выставления соответствующего счета Субподрядчиком при условии, что Сторонами подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ;

- оплата выполненных строительно- монтажных и пусконаладочных работ производится в срок не позднее 30 банковских дней с момента сдачи результатов работ и выставления соответствующего счета Субподрядчика при условии, что Сторонами подписан Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме NКС-3.

Таким образом, срок оплаты работ на сумму 1 799 547 руб. 28 коп. - не позднее 03.02.2015 г., на сумму 34 499 руб. 90 коп. - не позднее 01.06.2015 г., на сумму 38 799 руб. 78 коп. - не позднее 29.06.2015 г., на сумму 132 135 руб. 85 коп. - не позднее 12.11.2015 г.

Данное обязательство Подрядчиком не исполнено, задолженность его перед истцом составила 1 658 395 руб. 75 коп.

Согласно условиям п. 8.6 Договора, Субподрядчик за нарушение Подрядчиком сроков платежей, установленных настоящим Договором, имеет право начислить и взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1 % от подлежащей оплате денежной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от общей стоимости работ.

Согласно расчету истца, неустойка составляет 135 835 руб. 64 коп. за период с 04.02.2015 г. по 23.11.2015 г.

02.12.2013 г. между сторонами был заключен Договор N 201ЮС/13/Э-СМР, согласно которому Субподрядчик (истец) принял на себя обязательства по выполнению и сдаче Подрядчику комплекса работ по строительству СМР, ПНР, поставка материалов и оборудования по титулу: "Строительство КТП-160/10/0,4 кВ (в габаритах на тр-р 400 кВа), ВЛЗ-10 кВ от ф. 11 ПС N 494 "Десна", в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, д. Евсеево", для нужд ЮЭС - филиала ОАО "МОЭСК".

Стоимость работ составила 1 047 959 руб. 34 коп.

12.01.2015 г. между сторонами были подписаны акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 без замечаний.

Согласно условиям п. 2.4.1. Договора, Подрядчик принял на себя обязательство оплатить работы Субподрядчика в следующем порядке:

- оплата выполненных строительно- монтажных и пусконаладочных работ производится в срок не позднее 30 банковских дней с момента сдачи результатов работ и выставления соответствующего счета Субподрядчика при условии, что Сторонами подписан Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме NКС-3.

Таким образом, срок оплаты работ - не позднее 24.02.2015 г.

Данное обязательство Подрядчиком не исполнено, задолженность его перед истцом составила 178 579 руб. 77 коп.

Согласно условиям п. 8.6 Договора, Субподрядчик за нарушение Подрядчиком сроков платежей, установленных настоящим Договором, имеет право начислить и взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1 % от подлежащей оплате денежной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от общей стоимости работ.

Согласно расчету истца, неустойка составляет 48 573 руб. 69 коп. за период с 25.02.2015 г. по 23.11.2015 г.

02.09.2013 г. между сторонами был заключен Договор N 248ЮС/11/Э-СМР, согласно которому Субподрядчик (истец) принял на себя обязательства по выполнению и сдаче Подрядчику комплекса работ по строительству СМР, ПНР, поставка материалов и оборудования по титулу: "Установка ячейки КСО-298 в РУ-0,4 кВ РП-14, ПС N 766 "Теплый стан", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д. Саларьево", для нужд ЮЭС - филиала ОАО "МОЭСК".

Стоимость работ составила 1 0 36 195 руб. 78 коп.

12.12.2014 г. между сторонами были подписаны акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 без замечаний.

Согласно условиям п. 2.4. Договора, Подрядчик принял на себя обязательство оплатить работы Субподрядчика в следующем порядке:

- оплата выполненных проектных изыскательных работ производится в срок не позднее 30 банковских дней с момента сдачи результатов работ и выставления соответствующего счета Субподрядчиком при условии, что Сторонами подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ;

- оплата выполненных строительно- монтажных и пусконаладочных работ производится в срок не позднее 30 банковских дней с момента сдачи результатов работ и выставления соответствующего счета Субподрядчика при условии, что Сторонами подписан Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме NКС-3.

Таким образом, срок оплаты работ -не позднее 03.02.2015 г.

Данное обязательство Подрядчиком не исполнено, задолженность его перед истцом составила 184 101 руб. 13 коп.

Согласно условиям п. 8.6 Договора, Субподрядчик за нарушение Подрядчиком сроков платежей, установленных настоящим Договором, имеет право начислить и взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1 % от подлежащей оплате денежной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от общей стоимости работ.

Согласно расчету истца, неустойка составляет 51 809 руб. 78 коп. за период с 04.02.2015 г. по 23.11.2015 г.

16.08.2013 г. между сторонами был заключен Договор N 307ЮС/13/Э-СМР, согласно которому Субподрядчик (истец) принял на себя обязательства по выполнению и сдаче Подрядчику комплекса работ по строительству СМР, ПНР, поставка материалов и оборудования по титулу: "Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф. 23 ПС N 494 "Десна", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, д. Ракитки", для нужд ЮЭС - филиала ОАО "МОЭСК".

Стоимость работ составила 826 488 руб. 71 коп.

11.03.2015 г. между сторонами были подписаны акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Согласно условиям п. 2.4. Договора, Подрядчик принял на себя обязательство оплатить работы Субподрядчика в следующем порядке:

- оплата выполненных проектных изыскательных работ производится в срок не позднее 30 банковских дней с момента сдачи результатов работ и выставления 8 соответствующего счета Субподрядчиком при условии, что Сторонами подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ;

- оплата выполненных строительно- монтажных и пусконаладочных работ производится в срок не позднее 30 банковских дней с момента сдачи результатов работ и выставления соответствующего счета Субподрядчика при условии, что Сторонами подписан Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме NКС-3.

Таким образом, срок оплаты работ - не позднее 22.04.2015 г.

Данное обязательство Подрядчиком не исполнено, задолженность его перед истцом составила 122 717 руб. 62 коп.

Согласно условиям п. 8.6 Договора, Субподрядчик за нарушение Подрядчиком сроков платежей, установленных настоящим Договором, имеет право начислить и взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1 % от подлежащей оплате денежной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от общей стоимости работ.

Согласно расчету истца, неустойка составляет 26 384 руб. 28 коп. за период с 23.04.2015 г. по 23.11.2015 г.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п.4 ст. 753 ГК РФ, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

Пунктом 1 ст. 711 ГК РФ установлено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В силу указанных норм, а также положений ст. 740 ГК РФ, основанием для возникновения обязательства по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Доказательств добросовестного исполнения своих обязательств в полном объеме ответчиком не представлено, в связи с чем, суд первой инстанции правомерно взыскал с него задолженность по договорам в общей сумме 5 073 361 руб. 91 коп.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Поскольку факт нарушения своих обязательств ответчиком по оплате выполненных работ подтвержден материалами дела, требование истца о взыскании с ответчика неустойки в общем размере 495 479 руб. 66 коп. правомерно.

Производство по делу в части взыскания долга в размере 346 587 руб. 05 коп. подлежит прекращения, в связи с отказом истца от иска в этой части.

Доводы жалобы отклоняются, поскольку доказательств ненадлежащего выполнения работ ответчиком не представлено. Ссылка заявителя на то, что истцом не передана исполнительная документация и не выставлен счет, судебной коллегией также отклоняется, т.к. не могут служить основанием для неоплаты выполненных истцом и принятых ответчиком работ.

Таким образом, решение по настоящему делу является законным и обоснованным, поскольку принято по представленному и рассмотренному заявлению с учетом фактических обстоятельств, материалов дела и действующего законодательства. Оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 110, 266, 268, 269, 270, 271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 12.04.2016 г. по делу N А40-237116/15 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

О.Б. Чепик

Судьи

В.Я. Гончаров А.Л. Фриев